房地产商商品房认购书

商品房认购合同书范本5篇第1篇示例：商品房认购合同书范本甲方（认购人）：（身份证号码）乙方（开发商）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方认购乙方开发的商品房事宜，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 本认购合同涉及的商品房位于（房屋地址），房屋总价格为（金额），面积为（平方米），建筑结构为（结构类型）。

1.2 商品房预售许可证编号为（编号），土地使用权证号为（号码），建筑工程规划许可证号为（号码），施工单位为（单位名称）。

第二条甲方认购2.1 甲方认购乙方开发的商品房，并于签订本合同时向乙方支付认购定金（金额），应于（日期）前向乙方支付商品房预付款（金额）。

2.2 甲方认购商品房并进行预付款后，如出现甲方单方面退房等情况，乙方有权扣除认购定金作为违约金，同时乙方有权依法处理已交付的预付款。

第三条乙方义务3.1 乙方应按照约定的时间和标准交付商品房，并确保商品房的质量符合国家相关标准。

3.2 乙方应履行商品房交付后的相应服务，包括配套设施的完善、自然环境的保护等。

4.1 甲方认购商品房后，有权按照相关规定享受购房优惠政策。

4.2 甲方有权要求乙方提供商品房销售过程中的相关证明文件和资料。

第五条合同生效5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至商品房交付并双方完成所有权过户手续为止。

5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为商品房认购合同书范本，双方应严格按照合同内容执行，如有违反，需承担相应的法律责任。

合同履行地点：（地点）特此确认。

以上文本为商品房认购合同书范本，仅供参考使用，具体条款以实际签署的合同为准。

愿双方合作愉快！第2篇示例：商品房认购合同书范本甲方：_____________（身份证号码：_____________）鉴于甲方是合法持有居民身份证的自然人，系有购房需求；乙方为合法设立的房地产开发企业，拥有合法建设商品房的资质。

商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。

为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。

一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。

三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。

四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。

受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。

商品房认购协议书6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以共同遵守。

一、房屋基本情况1. 乙方认购的商品房位于____________（详细地址），建筑面积为______平方米，户型为______，房屋结构为______结构。

二. 认购条件及付款方式1. 乙方同意按照本协议约定的条件购买该商品房，并承诺在签订正式购房合同时遵守本协议的约定。

2. 乙方应按照以下方式支付定金及房款：（1）乙方在签订本协议时支付定金人民币______元整；（2）乙方在双方签订正式购房合同时，将剩余房款人民币______元整一次性支付甲方。

三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应确保该商品房权属清晰，无争议；（2）甲方应按时交付房屋，并保障房屋质量符合国家标准；（3）甲方应协助乙方办理房屋产权登记等相关手续。

2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照本协议约定支付定金及房款；（2）乙方应按时与甲方签订正式购房合同，并遵守协议约定；（3）乙方应按照国家规定缴纳相关税费。

四、认购期限及违约责任1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______天。

2. 若乙方在认购期限内未与甲方签订正式购房合同，则视为乙方自动放弃认购权，甲方有权解除本协议，并将房屋另行出售。

3. 若甲方在乙方支付定金后，未能按照本协议约定履行相关义务，则应向乙方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。

五、其他约定事项1. 双方同意，本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

六、争议解决方式若因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。

七、附则1. 本协议中的各项条款均系双方充分协商后达成的一致意见，双方对协议内容有充分理解并自愿遵守。

商品房认购协议书范本5篇第1篇示例：商品房认购协议书甲方：（姓名/名称）证件号码：住所：电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方认购甲方所建商品房事宜，达成如下协议：一、认购商品房1.1 甲方同意出售位于（商品房地址）的商品房，乙方表示愿意认购该商品房。

1.2 商品房面积约为（面积），户型为（户型），具体以商品房预售合同约定为准。

二、商品房认购价款及付款方式2.1 商品房认购价款为（认购价款金额），乙方需按照以下方式支付认购价款：（1）认购定金：乙方于本协议签订时向甲方支付认购定金人民币（金额），认购定金应在甲方指定期限内支付至甲方指定账户。

（2）认购首付款：乙方需在（日期）前向甲方支付认购首付款人民币（金额）。

（3）认购尾款：乙方需在商品房交付前向甲方支付认购尾款人民币（金额）。

三、商品房交付及签订商品房买卖合同3.1 商品房交付时间：甲方承诺在商品房预售合同约定的交房时间内将商品房交付给乙方。

3.2 商品房买卖合同签订：商品房交付时，双方应签订正式的商品房买卖合同，确立双方的权利义务关系。

3.3 商品房过户：商品房买卖合同签订后，甲方应按照约定办理商品房过户手续，乙方成为商品房的合法所有人。

四、商品房质量保证4.1 商品房质量保证：甲方承诺商品房的结构、设施等符合国家相关标准，保证商品房的使用功能和安全性。

4.2 质量保证期限：商品房质量保证期限自商品房交付之日起计算，为（年数）年。

五、其他约定5.1 商品房不可抗力事件：若因不可抗力事件（如地震、火灾等）导致商品房交付延迟或无法交付，甲方应及时通知乙方，并协商解决方案。

5.2 税费及其他费用：商品房交付过户时产生的税费、公共维护基金、水电费等费用由乙方承担。

5.3 违约责任：如一方违反本协议约定，应承担逾期交付、逾期付款等违约责任。

六、法律适用及争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。

6.2 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向协商地有管辖权的人民法院提起诉讼。

商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。

二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。

2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。

3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。

商品房认购协议书范文编号：__________甲方(销售方)：__________ 法定代表人：__________地址：__________ 电话：__________乙方(认购方)：__________ 身份证号码：__________地址：__________ 电话：__________为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本情况1.乙方预定甲方建设开发的____项目，位于____区____路____号院____号楼____单元____层____号(户)房屋，户型为____.该房屋暂测建筑面积____平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。

2.房屋建筑面积每平方米/人民币____万____仟____佰____拾____元(￥____元/平方米)，总房款人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元(￥____元)。

3.认购方共有人：____身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：______________身份证号码：__________ 电话：__________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起____日(含____日)止。

三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元(￥____元)。

乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。

上述订金____在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式乙方同意选择下列第____种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。

商品房认购协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1商品房认购协议书甲方（认购人）：证件类型：身份证证件号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：统一社会信用代码：项目名称：项目地址：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方所建物业项目中的某一商品房的认购事宜，经友好协商，特达成如下协议：第一条商品房认购基本信息1.认购房屋基本情况：项目名称：楼栋号：单元号：房号：建筑面积：套内面积：有无车位：2.价格及支付方式：认购总价：（人民币大写）（￥）认购单价：（人民币大写）（￥）首付款：（人民币大写）（￥）其余款项支付方式：（分期付款、一次性付清等）第二条签约及认购手续1.甲方在认购后的3个工作日内，需向乙方支付认购定金，定金金额为认购总价的10%。

如认购方未按时支付定金，视为认购失败。

2.甲方在签署本协议后5个工作日内，需向乙方支付首付款。

3.双方签署本协议后，乙方应在15个工作日内向甲方提供商品房认购合同，并履行相应的过户手续。

第三条商品房交付及验收1.商品房按照约定时间进行交付，具体日期双方另行协商。

2.甲方在收到商品房交付通知后，应当按照约定时间进行验收，如有质量问题需在7个工作日内提出异议。

第四条违约责任1.任何一方未按约定时间履行义务的，应当承担相应的违约责任。

2.一方因故不能履行合同的，应当在发生原因后3日内通知对方并提供证明，延期不得超过30日。

第五条合同变更1.本协议经双方签署后,若需要对协议内容进行变更,必须经双方书面协商并签署补充协议后生效。

第六条争议解决方式1.本协议涉及的争议如无法通过友好协商解决，应当提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。

第七条其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行协商。

第八条协议生效1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为商品房交付并完成过户手续之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：年月日签署日期：年月日备注：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。

在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。

我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。

以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。

2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。

三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。

2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。

四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。

2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。

3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。

五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。

2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。

诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。

若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。

商品房认购协议书范文5篇篇1商品房认购协议书范文认购甲方（出售方）：________证件号码：________联系地址：________电话：________认购乙方（购买方）：________证件号码：________联系地址：________电话：________鉴于甲方为房屋所有权人，拟将其所有的房屋（以下简称“房屋”）出售给乙方，甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议，以兹明确：一、房屋信息：该房屋坐落于______小区______座，房屋套型为___室__厅___卫，建筑面积为______平方米，编号为______。

二、房屋价格：甲、乙双方协商，约定该房屋的销售价格为人民币______元整（￥______元）。

三、认购条件：1. 乙方已认购该房屋，向甲方支付认购定金人民币______元整（￥______元）作为认购合同的有效凭证，认购定金不可退还；2. 乙方需在___日内支付购房首付款的百分之二十；3. 乙方须保证按时支付尾款。

四、房屋交付及验收：1. 房屋交付时间为认购定金支付完毕之日起______日内；2. 乙方应当在房屋交付后______日内进行验收，如有质量问题应及时提出，甲方应当及时处理。

五、税费规定：1. 户内税费由乙方承担；2. 过户税费按法定规定由甲、乙双方共同承担。

六、其他约定：1. 房屋过户手续由甲方负责办理；2. 房屋产权证书将在乙方支付房款全款后办理。

七、争议解决：本协议履行中如有争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。

认购甲方（出售方）：________ 认购乙方（购买方）：________签字：________ 签字：________日期：________ 日期：________以上为商品房认购协议书范文，甲、乙双方应严格按照协议执行，确保交易顺利进行。

篇2商品房认购协议书范文甲方（认购人）：（自然人姓名/法人名称）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话/传真：乙方（开发商）：（公司名称）法定代表人：联系地址：联系电话/传真：鉴于：甲方欲购乙方（商品房项目名称）项目中的（房屋座落位置、房屋名称、房屋面积等）房屋（以下简称“认购房屋”）；乙方为（商品房项目名称）项目的开发商，双方经友好协商达成如下协议，以资共同遵守：第一条认购标的甲方通过书面形式认购乙方位于（商品房项目名称）项目中的认购房屋，详细信息如下：1. 房屋座落位置：2. 房屋面积及内部结构：3. 房屋总价：4. 认购房款金额：5. 其他相关费用（如装修、公共设施费用等）：第二条认购价款及支付方式1. 甲方应当向乙方支付认购房款金额，支付方式如下：（1）认购定金：（2）首期款：（3）尾款：2. 甲方须在签订认购协议之日起XX日内一次性支付认购房款金额，逾期未支付的，乙方有权解除本协议，并沒收甲方已支付的认购定金。

商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。

第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。

第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。

以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。

如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

特此声明。

日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。

祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。

2. 开发商名称：______。

3. 房屋建筑总面积：______平方米。

4. 房屋设计用途：______。