下载文档原格式
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
贵州2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于。
A：留置担保B：保证担保C：抵押担保D：质押担保E：专业监理2、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部3、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A：离岸价B：离岸价+国外运费C：离岸价+国外运输保险费D：到岸价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。
A：预备费B：工程建设其他费C：建设期利息D：流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是。
A：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人E：专业监理6、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须委托有资质的进行必要的检测鉴定。
A：法定检测单位B：工程咨询单位C：质量监督单位D：勘察设计单位E：工程变更单7、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
A：1B：14C：28D：56E：专业监理8、建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和要求的过程。
A：顾客特殊要求B：合同文件及合同约定C：行业默认规则D：全部业主意愿E：工程变更单9、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是。
2015年下半年贵州监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于安全文明施工费的是。
A：环境保护费B：文明施工费C：夜间施工费D：临时设施费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。
A：设计文件图示尺寸的工程量净值B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C：工程实体量和损耗量之和D：实际施工完成的全部工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。
A：合同标的的特殊性B：合同履行期限的长期性C：计划和程序的严格性D：合同形式的特殊要求E：专业监理4、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金5、一般而言，建设工程的目标控制应是过程。
A：非周期性的无限循环B：非周期性的有限循环C：周期性的无限循环D：周期性的有限循环E：工程保险金6、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。
A：查点法B：理论换算法C：衡量法D：经验鉴别法E：专业监理7、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：分公司C：建设单位D：施工企业E：专业监理8、建筑工程一切险的保险期限开始。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理9、项目监理机构不可按设立直线制监理组织形式。
A：子项目分解B：专业内容分解C：职能分解D：建设阶段分解E：工程保险金10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
贵州监理考试题库及答案贵州监理考试题库及答案包含了多个领域的知识点，主要针对贵州省监理工程师资格考试的备考。
以下是一些模拟题及其答案，供考生参考：一、单项选择题1. 监理工程师在施工过程中的主要任务是什么？A. 施工图纸设计B. 施工材料采购C. 施工进度控制D. 施工质量监督答案：D2. 下列哪项不属于监理工程师的职责范畴？A. 审核施工方案B. 参与工程竣工验收C. 直接进行施工作业D. 监督施工安全答案：C二、多项选择题1. 监理工程师在施工现场应进行哪些方面的检查？A. 施工人员资质B. 施工材料质量C. 施工机械性能D. 施工进度计划答案：A, B, C2. 监理工程师在工程竣工验收时，需要关注哪些方面？A. 工程质量B. 工程进度C. 工程成本D. 工程安全答案：A, D三、判断题1. 监理工程师不需要具备一定的法律知识。
（错误）2. 监理工程师在施工过程中有权对不合格的施工行为进行纠正。
（正确）四、简答题1. 简述监理工程师在工程质量控制中的作用。
答案要点：监理工程师在工程质量控制中的作用主要包括：确保工程质量符合设计要求和规范标准；监督施工过程中的各个环节，防止质量问题的发生；对施工中发现的质量问题及时提出整改意见，并监督整改措施的实施。
2. 监理工程师在施工安全管理中应承担哪些职责？答案要点：监理工程师在施工安全管理中的职责包括：审核施工单位的安全生产方案；监督施工单位执行安全生产规定；对施工现场进行安全检查，及时发现并指出安全隐患；在发现重大安全隐患时，有权要求施工单位立即停止施工，并采取措施消除隐患。
五、案例分析题案例：某施工现场发生了一起安全事故，导致一名工人受伤。
监理工程师在事故发生前已经发现了该施工现场存在安全隐患，但未及时要求施工单位整改。
问题：监理工程师在此案例中应承担哪些责任？答案要点：监理工程师在此案例中应承担的责任包括：未尽到监督和提醒的职责，未能及时要求施工单位对安全隐患进行整改；在事故发生后，应协助调查事故原因，提出整改措施，并监督施工单位执行；同时，应承担因未履行职责导致的相应法律责任。
2015年下半年贵州监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理2、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。
A：单价计算结果与总价不一致B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C：投标人业绩超出招标文件的要求D：无法定代表人的签字和盖章E：专业监理3、某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为。
A：4850万元和5000万元B：4850万元和4850万元C：5150万元和5000万元D：5150万元和4850万元E：专业监理4、【例2·单选题】下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是。
A：净现值B：投资收益率C：利息备付率D：项目投资财务净现值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据钻孔灌注桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。
A：技术措施B：经济措施C：组织措施D：合同措施E：工程保险金6、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出，要求其对质量问题进行补救处理。
A：暂停令B：工作联系单C：会议纪要D：监理通知E：工程变更单7、在建设工程施工阶段，按施工阶段分解建设工程施工进度总目标是指。
A：确定各单位工程的开工及交工动用日期B：明确各承包商之间的工作交接条件和时间C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定8、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17％，不计消费税，则增值税税额为万元。
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
2015年上半年贵州监理工程师：要约与承诺考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。
A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理2、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润B：工期和成本、不能索赔利润C：工期、不能索赔成本和利润D：成本、不能索赔工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是__。
A．工程施工已经全部完成B．承包商的工作使工程师满意C．工程进度符合工程师的要求D．变更项目已经工程师审核4、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由负责。
A：监理单位技术负责人B：现场监理员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单5、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金6、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差__。
A．均为1周B．分别为3周和1周C．均为3周D．分别为4周和3周7、生产性建设工程总投资包括两部分。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：静态投资和动态投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金9、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
2015年下半年贵州监理工程师：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
则该项目的财务内部收益率为。
A：12．80％B：12．91％C：13．O0％D：14．2％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，当没有约定主要材料、工程设备价格变化范围和幅度时，材料、设备单价变化超过时，超过部分的价格需调整。
A：3％B：5％C：10％D：15％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。
关于检验责任的说法，正确的是。
A：发包人负责检验，费用由发包人承担B：承包人负责检验，费用由发包人承担C：发包人负责检验，费用由承包人承担D：承包人负责检验，费用由承包人承担E：专业监理4、法人成立进行注册登记时，应当以__为住所。
A．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地5、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A：承包商单位的预算部门B：业主单位的预算部门C：承包商单位的财务部门D：业主单位的财务部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。
A：结清全部设计费B：支付一半设计费C：停止支付设计费D：预留一定保证金后全部支付设计费E：专业监理7、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可处理。
A：返工B：补强C：不作D：延后E：工程变更单8、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
贵州2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是。
A：招标公告B：投标文件C：宣传广告D：招股说明书E：专业监理2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。
A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是__。
A．各专业了作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间B．同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业C．相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数D．虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业5、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。
A：建设单位B：施工单位C：勘察设计单位D：监理单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、质量目标通常依据组织的制定。
A：质量意识B：质量方针C：质量计划D：质量需求E：工程变更单7、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。
A：适用性B：统一性C：符合性D：原则性E：工程变更单8、建筑工程管理(CM)方法的特点是，在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用。
这样有利于__。
A．组织多个设计单位完成施工图设计B．组织多个施工单位完成施工任务C．缩短建设工期，尽早获得收益D．建设项目设计、施工招标及施工的管理9、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。
A：完善职责分工及有关制度B：确保资金的及时供应C：建立多级网络计划体系D：正确处理工程索赔事宜E：工程保险金10、工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是。
A：公路工程B：电力工程C：矿山工程D：通信工程E：工程保险金11、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任12、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。
A：可调总价合同B：纯单价合同C：可调单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、关于建设工程监理费说法不正确的是__。
A．监理费在工程概(预)算中单独列支B．监理费由直接成本、间接成本、税金、利润4部分组成C．业主依据监理工作中的服务质量支付给监理企业服务酬金D．监理费中的直接成本指监理企业履行委托监理合同时所发生的成本14、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理15、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由承担维修的经济责任。
A：建设单位B：监理单位C：施工单位D：建设单位和施工单位共同E：工程变更单16、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。
A．监理实施细则B．不合格项目通知C．供货单位资质材料D．月付款报审与支付凭证17、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，设备运杂费360万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为万元。
A：6290B：5890C：4790D：6250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、【例2·单选题】建设项目总进度目标的控制是项目管理的任务。
A：业主方B：监理方C：设计方D：施工方E：自我评定19、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是__。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期20、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。
A：估计工程量单价B：纯单价C：可调总价D：可调单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金22、【例2·单选题】建设工程物资供应计划的编制应。
A：在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B：在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C：根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D：根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成E：自我评定23、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A：离岸价B：离岸价+国外运费C：离岸价+国外运输保险费D：到岸价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。
下列变更事项中，属于其他变更的是。
A：改变工程的标高和基线B：增加合同中约定的工程量C：提高合同中约定的质量标准D：改变施工作业顺序和时间E：专业监理25、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：资质等级高B：资质等级低C：各自D：综合后E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。
A．管理对象B．管理主体C．服务对象D．服务内容E．服务阶段2、在签订《建设工程委托监理合同》时，合同双方当事人必须对__进行商定。
A．监理内容B．监理期限C．完成时间D．开始时间E．监理费用3、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查__。
A．勘察实施方案的可行性B．原始资料取得的方法、手段C．工程勘察报告的有效性D．原始记录表格的填写、签字E．项目负责人在现场的工作情况4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。
A：指示承包商修复缺陷后再进行检验B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C：建议业主解除合同D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷5、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括。
A：建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B：审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工C：建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工D：建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制6、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。
A：工程师负责分包商施工的协调管理B：业主不参与分包合同履行的管理C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔7、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括__。
A．选择物资供应方式B．组织物资供应招标工作C．编制与审核物资供应计划D．编制物资运输计划E．控制物资供应计划的实施8、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施于现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用9、ISO质量管理体系的质量管理原则包括。
A：以顾客为关注焦点B：顾客作用C：全员参与D：过程方法E：持续改进10、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除以外的管理费、利润等。
A：措施项目费B：暂列金额C：规费D：税金E：风险费11、某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有__。
A．返还财产B．赔偿损失C．支付违约金D．双倍返还定金E．没收财产12、加快的成倍节拍流水施工的特点是（）。
A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加B．相邻专业队的流水步距相等C．专业队数大于施工过程数D．各专业队在施工段上能够连续作业E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工13、下列评价指标中，反映项目偿债能力的有。
A：资产负债率B：累计盈余资金C：偿债备付率D：投资回收期E：项目资本金净利润率14、初步设计质量控制监理审核要点主要有。
A：有关部门的审批意见和设计要求B：生产技术是否先进．能否达到预计的生产规模C：工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性D：建设法规、技术规范和功能要求的满足程度E：技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况15、FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括__。
A．施工中涉及公共部门原因引起的延误B．业主提前占用工程导致对后续施工的延误C．竣工验收不能按计划正常进行D．后续法规调整引起的延误E．发生不可抗力事件的影响16、直方图出现孤岛形可能是由于__等原因。
A．分组不当B．组织确定不当C．原材料发生变化D．数据收集不正常E．临时他人顶班17、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。
