下载文档原格式
确保施工安全的合约样本1. 合约背景为确保施工过程中的安全，减少意外事故的发生，保护施工人员的生命财产安全，特制定本合约。
本合约适用于各类建筑施工项目，包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。
2. 合约主体2.1 甲方（发包方）甲方是指雇佣乙方进行施工的一方，负责支付乙方的施工费用，并对施工过程中的安全负责。
2.2 乙方（承包方）乙方是指接受甲方雇佣进行施工的一方，负责按照甲方的要求完成施工任务，并确保施工过程中的安全。
3. 安全责任3.1 甲方责任1. 提供合格的施工场地，保证场地符合国家关于施工安全的相关规定。
2. 提供合格的施工设备、材料，确保设备、材料符合国家关于安全的相关规定。
3. 对乙方施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。
4. 监督乙方施工过程中的安全，发现问题及时要求乙方整改。
3.2 乙方责任1. 严格遵守国家关于施工安全的相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 制定详细的安全施工方案，并提交给甲方审批。
3. 对施工人员进行安全培训，确保施工人员了解并掌握安全操作规程。
4. 定期进行安全检查，发现问题及时整改。
4. 安全事故处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
4.2 甲方应积极配合乙方进行事故调查，找出事故原因，并制定整改措施。
4.3 乙方应对事故造成的损失承担责任，并根据甲方要求进行赔偿。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定提供合格的施工场地、设备、材料，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定进行安全施工，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合约在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合约自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完成之日止。
7.2 本合约一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日（注：本合约仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。
家庭装修施工安全协议书样本甲方（业主）：_____乙方（承包方）：_____依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况装饰工程施工地点：_____施工内容：_____承包方式：_____合同总工期_____天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
合同总价款（金额大写）：_____其中：人工费_____元，材料费_____元。
（见附表一）二、双方工作1.甲方工作1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场炕底。
腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。
协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2.乙方工作2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场炕底，交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_____（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。
按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期1.工期延误1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_____元。
2024年安全生产与文明施工协议____年安全生产与文明施工协议为了促进工地安全生产和文明施工，确保工人和公众的生命财产安全，减少事故及损害，提高工程质量和项目效益，本协议已订立。
本协议适用于所有在____年进行建筑施工的工地，每家施工单位均应认真遵守。
第一条、安全生产责任1.1 施工单位应在工地内建立安全生产管理制度，落实安全行为规范，加强安全生产教育和培训，提高工人的安全意识。
1.2 施工单位应委派专人负责安全生产工作，建立健全安全管理组织机构，并确保人员到位、责任到人。
1.3 施工单位应对施工现场进行全面的安全隐患检查，制定相应的整改措施，并及时消除隐患。
1.4 施工单位应配备必要的安全设施和防护用品，确保工人的人身安全。
第二条、施工现场环境管理2.1 施工单位应根据工地具体情况，制定合理的施工方案，尽量减少对周围环境的影响。
2.2 施工单位应建立垃圾分类收集和处理制度，确保施工现场的卫生清洁。
2.3 施工单位应合理规划工地内道路和施工区域，确保交通畅通，防止交通事故的发生。
第三条、安全管理费用3.1 施工单位应按照建设工程造价的一定比例，提取专门的安全管理费用，并用于安全设施的购置、维护和工人的培训等相关工作。
3.2 施工单位应将安全管理费用用于专项资金，确保专款专用，不得挪作他用。
3.3 施工单位应定期向相关部门报告安全管理费用的使用情况，接受监督和检查。
第四条、安全事故处理4.1 施工单位应建立健全安全事故报告和处理制度，及时报告安全事故并采取措施进行处理，确保及时救治伤员，妥善处理事故现场。
4.2 施工单位应及时向相关部门报告大事故和重大险情，配合相关部门进行调查和处理。
4.3 施工单位应积极参与安全事故调查和事故原因分析，提出相关整改措施，避免类似事故的再次发生。
第五条、奖惩机制5.1 对在安全生产和文明施工方面表现突出的施工单位，应给予奖励和表彰，增加施工单位的荣誉感和责任感。
班组安全文明施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行安全文明施工管理的事宜，签订本合同，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程期限：__________二、安全文明施工管理内容2.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范的要求，对施工现场进行安全文明施工管理。
2.2 乙方应负责施工现场的安全防护设施的设置和维护，确保施工现场的安全。
2.3 乙方应负责施工现场的环境保护工作，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
2.4 乙方应负责施工现场的文明施工工作，确保施工过程中的噪音、扬尘、物料堆放等符合相关规定。
2.5 乙方应定期对施工现场进行安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
2.6 乙方应建立和完善安全生产管理制度，提高施工现场安全管理水平。
三、安全文明施工费用3.1 乙方向甲方收取安全文明施工费用，具体金额为：__________元。
3.2 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方开具安全文明施工费用发票。
四、合同的履行4.1 甲方应按照合同约定支付乙方安全文明施工费用。
4.2 乙方应按照合同约定进行安全文明施工管理。
4.3 甲方应协助乙方进行安全文明施工管理，提供必要的施工条件。
五、合同的变更和解除5.1 合同的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付安全文明施工费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付费用总额的__________%。
6.2 乙方未按照合同约定进行安全文明施工管理的，应向甲方支付违约金，违约金为应付费用总额的__________%。
合同中安全文明施工协议书甲方（建设单位）与乙方（施工单位）根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，为确保工程施工现场的安全生产和文明施工，经双方协商一致，特订立本安全文明施工协议如下：一、总则1. 甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，实施安全生产责任制，确保施工现场安全文明。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度和安全文明施工措施，对施工现场进行有效管理，确保施工活动不影响周边环境和居民正常生活。
二、安全文明施工要求1. 乙方应配备专职安全管理人员，对施工现场进行监督检查，及时发现并消除安全隐患。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都了解并掌握相应的安全操作规程。
3. 施工现场应设立明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如设置围挡、安全网等。
4. 乙方应合理安排施工作业时间，减少噪声、扬尘等污染，保持施工现场的清洁与整齐。
三、安全生产责任1. 甲方负责提供符合安全生产要求的施工图纸及相关技术资料，监督乙方执行安全生产法律法规。
2. 乙方负责落实安全生产措施，保障施工现场人员的生命安全和身体健康。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并向甲方报告事故情况，同时按照国家有关规定进行事故调查和处理。
四、违约责任1. 如甲方发现乙方未按协议约定执行安全文明施工措施，有权要求乙方限期整改；逾期未改正的，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
2. 如因乙方的原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、附则1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
安全文明施工合同甲方：（承建单位名称）乙方：（监理单位名称）为保障施工现场的安全和保障施工人员的权益，甲乙双方根据国家相关法律法规，经友好协商，达成以下安全文明施工合同：一、施工期限和地点1.1 施工期限：根据工程的实际情况，甲乙双方商定合理的施工期限，即自本合同签订日起至竣工验收日止。
1.2 施工地点：施工地点为（具体地点）。
二、施工安全责任2.1 甲方责任：甲方承诺：在施工期间，按照国家相关安全生产法律法规的要求，建立健全施工安全管理体系；严格遵守国家相关安全标准，并向乙方提供相关安全施工指导文件。
2.2 乙方责任：乙方承诺：对施工现场进行全面监督和管理，确保施工活动符合国家相关安全要求；定期检查施工材料和设备的质量，确保施工质量达到设计要求。
三、安全生产措施3.1 甲方责任：甲方在施工现场设置警示标志，标明禁止入内、高处坠落危险等提示信息；提供必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护用品等，并向乙方进行相关培训。
3.2 乙方责任：乙方监督甲方施工，确保甲方严格遵守安全操作规程；提供必要的安全警示标志和设备，并进行全面的安全培训，确保施工人员具备相关安全意识和技能。
四、文明施工要求4.1 甲方责任：甲方施工人员在施工过程中，严禁乱扔垃圾、乱堆乱放材料等行为，保持现场整洁；确保施工过程中不影响周边居民的正常生活，并根据需要采取相应的降噪措施。
4.2 乙方责任：乙方监督甲方施工，确保施工人员遵守文明施工要求；及时处理施工现场的垃圾，确保施工现场的整洁卫生；主动与周边居民沟通，及时解决施工活动对周边环境的影响问题。
五、安全防护设施和设备5.1 甲方责任：甲方负责提供相关安全防护设施和设备，如防护网、安全帽、防护用品等，确保施工人员的人身安全；甲方对相关设施和设备进行定期维护和检查，确保其正常工作。
5.2 乙方责任：乙方进行监理时，有权要求甲方提供相应的安全防护设施和设备，确保施工人员的人身安全，如发现设施和设备存在问题，有权要求甲方进行及时维修和更换。
2024年施工安全合同样本尊敬的各方：根据《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，为保障____年施工项目的安全生产，确保各方的合法权益，特制订本《____年施工安全合同》（以下简称“合同”），经双方协商一致，现将合同内容如下：第一条合同背景甲方是施工项目的所有者，为保障施工现场的安全和顺利进行，特委托乙方负责施工管理及安全监管的工作。
第二条合同目的本合同的目的在于明确甲方与乙方的权利和义务，规范双方行为，确保项目的安全施工，防范事故的发生。
第三条安全责任乙方承诺负责____年施工项目的安全生产管理及安全监管，保证施工现场安全、顺利、高效进行。
乙方对施工现场安全负有直接责任，包括但不限于合理规划、组织、指导和控制各项施工活动，制定并落实安全管理制度和安全操作规程，对施工人员进行安全培训和教育，定期开展安全检查和隐患排查，及时消除施工现场的安全隐患，确保施工现场的安全。
第四条安全管理费用乙方应按照项目的具体情况，预留一定的安全管理费用，用于实施安全培训、购买安全防护设备、投入安全巡查等安全管理工作，确保施工项目的安全施工。
第五条安全培训乙方应组织开展安全培训，包括但不限于安全操作规程、应急处理措施、安全意识培养等，确保施工人员具备必要的安全知识和技能，提高施工人员的安全防范意识。
第六条安全巡查乙方应设立专人或专项机构，负责定期巡查施工现场的安全情况，及时发现并处理施工现场的安全隐患，保障施工现场的安全。
第七条安全事故应急处理乙方应建立健全安全事故应急处理机制，定期开展应急演练，确保在施工过程中发生事故时能够及时、有效地进行应急救援和处理。
第八条合同变更除非经双方协商一致并以书面形式作出变更，否则任何一方不得单方面变更本合同的任何条款。
第九条合同解除1. 本合同在下列情况下可以解除：（1）乙方严重违反安全管理规定，导致施工现场发生重大安全事故的；（2）乙方发生违约行为，且经甲方书面通知后，在约定期限内未能改正的；（3）其他以双方共同意见为准的情况。
安全生产文明施工协议书样本7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方的安全责任、权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保施工过程中遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，保证安全生产和文明施工，保障人身安全与健康，防止事故发生，共同创造良好的施工环境。
二、甲方责任和义务1. 甲方应负责施工现场的安全监管工作，确保施工现场符合国家和地方的安全生产法律法规要求。
2. 甲方应向乙方提供必要的安全施工条件和环境，包括必要的防护设施和安全警示标识等。
3. 甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并纠正存在的安全隐患。
4. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，并提出整改要求。
三、乙方责任和义务1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定并落实安全生产责任制，确保安全生产和文明施工。
2. 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规和规定，按照安全标准进行施工。
3. 乙方应对员工进行安全生产教育和培训，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。
4. 乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应制定应急预案，做好事故预防和应急救援工作。
一旦发生事故，应立即报告甲方及相关部门，并积极配合调查处理。
6. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序，做好环境保护工作。
四、安全生产措施和要求1. 甲乙双方应共同制定施工现场安全生产管理制度和操作规程。
2. 甲乙双方应建立安全生产联席会议制度，定期召开会议，通报安全生产情况，协商解决存在的问题。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程安全生产文明施工事宜，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方承接甲方位于____________的工程，为确保施工现场的安全生产和文明施工，明确双方的安全生产责任，预防安全事故的发生，特订立本协议。
精心整理深圳地铁*号线安保区****基坑工程施工安全与文明施工协议书甲方：深圳市地铁集团有限公司乙方：为加强地铁运营安全保护区安全文明施工管理，确保地铁设施及运营安全，维护地铁车站出入口正常通行及周边的整洁卫生，根据《建设工程安全生产管理签订2.1通用条款2.1.1乙方应建立安全施工保障体系，实行安全施工岗位责任制。
2.1.2乙方应委托有资质单位承担该项目施工，并采取有效措施确保施工不会对地铁设施与运营安全构成不利影响。
2.1.3乙方牵头、组织参建单位和甲方、市运管办在工程施工前对受影响范围的地铁设施工作状况调查，调查结果各方签字确认，并作为本协议附件。
2.1.4乙方应对施工影响的地下管线，尤其是邻近地铁设施、出入口附近的燃气管线进行妥善的安全防护和监测，确保安全。
2.1.5乙方应根据地铁结构、设备、设施和不同自然条件，针对性地制订地铁设施保护及安全运营的各种应急预案（如暴雨、透水、变形等），应急预案需经甲、联系、管理、监督工作。
2.1.11甲方指出的不符合安全管理的行为，乙方应立即改正，并进行相应处理；如乙方施工人员不服从甲方管理，甲方有权要求乙方更换。
2.1.12乙方在现场发生意外事故，应立即向甲方报告，并保护好现场，接受调查处理。
2.2特别条款无。
3文明施工条款3.1通用条款3.1.1乙方应建立文明施工保障体系，实行文明施工岗位责任制。
5米，3.1.6乙方应控制施工引起的粉尘不影响车站出入口、风亭、冷却塔的正常通行与运行，否则乙方应采取洒水、场地硬化、通风措施，甚至停工处理。
3.1.7乙方应采用低噪音的工艺和施工方法，控制施工引起的噪音不影响地铁乘客出行。
3.1.8乙方应采用措施搞好现场卫生，清理垃圾，施药除“四害”，定期检查环境卫生，维持地铁车站出入口周边良好的环境。
3.1.9乙方施工围档导致地铁乘客需经过偏僻、狭长、视线不佳的路段，乙方有责任和义务在夜间增加现场安全保卫，确保地铁乘客安全。
安全与文明施工协议书模板甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲方委托乙方进行_________工程的施工任务，双方本着平等、自愿的原则，就工程施工期间的安全与文明施工事项达成如下协议：一、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产标准和操作规程，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工人员进行安全教育和技能培训。
3. 乙方应确保施工现场的安全设施齐全有效，定期进行检查维护，及时消除安全隐患。
二、文明施工要求1. 乙方应制定文明施工措施，保持施工现场整洁有序，减少对周边环境的影响。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，避免噪音、扬尘等污染扰民现象。
3. 乙方应妥善处理施工废弃物，不得随意倾倒或焚烧，确保施工现场环境卫生。
三、安全防护措施1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的围挡、防护网等隔离措施。
2. 乙方应对高风险作业如高空作业、电气作业等实施特别安全管理，确保作业人员的生命安全。
3. 乙方应为施工人员提供符合国家标准的个人防护装备，并督促其正确佩戴和使用。
四、应急预案与事故处理1. 乙方应制定应急预案，对可能发生的各类事故进行预测和预防。
2. 一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。
3. 乙方应积极配合有关部门进行事故调查处理，并对事故负有责任的人员依法追究责任。
五、监督检查与违约责任1. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，乙方应予以配合。
2. 如乙方违反本协议规定，造成安全事故或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、其他约定双方可以根据实际情况，对本协议内容进行补充和修改，任何补充和修改均应以书面形式确认。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
合同编号：WU-PO-450-69 安全文明施工合同标准样本In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve TheEffect Of Restricting All Parties甲方：_________________________乙方：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑安全文明施工合同标准样本使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
安全文明施工合同范文1建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。
第一条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的《河南省建设工程项目施工安全监督管理办法》和市政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。
第二条：乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。
第三条：乙方应主动做好以下工作：一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须派专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。
三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。
四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须减速行驶;设置明显警示标志。
五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。
八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。
九、工人食堂必须干净，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暧可统一安装空调。
十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。
第四条：安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。
第五条：本协议自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日安全文明施工合同范文2为确保活动房安装项目顺利进行，保证施工过程中工人的人身安全及健康，保证公司良好形象，明确甲、乙双方的权益和义务，经甲乙双方协商一致，特签订本协议共同遵守：1、安全措施1.1甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府、市建委等颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度。
1.2要建立建全安全管理、定期检查制度，乙方要设立专职或兼职安全员。
甲乙双方要定期进行安全检查，及时发现施工中的安全隐患，对所发现的隐患责令及时改正，对于限期内不整改的甲方有权停止乙方的作业(耽误工期由乙方负责)并做出相应处罚，待险情确实排除后方可恢复正常施工。
1.3甲方对乙方承担的每个安装工程，要先对乙方进行安全技术交底。
乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底，所有作业人员均应按交底和安全操作规程操作。
1.4乙方要对其所有安装工人上意外保险，并把保险单据复印件交于甲方1.5如果乙方作业人员因未按照安全生产有关规定施工造成的伤、残、亡事故，由乙方自行负责，并承担相关法律责任。
1.6乙方施工人员必须经过安全培训、考核后方可准予上岗，未经培训、考核上岗发生的工伤事故，其责任和费用由乙方负责。
1.7乙方需按国家及相关法律规范规定安排专职施工现场消防及安全管理人员，对本工地消防安全事宜负责。
1.8乙方自行负责施工现场清洁卫生、食堂饮食、职工生活的管理，并做好防火防漏气防漏电等工作。
1.9电动工具要使用电缆盘，要有漏电保护器或接地措施，并按规定定期检测。
1.10定期为登高作业人员体检，有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。
1.11经常检查电动工具，电缆，电线有无破皮漏电现象，发现问题及时处理。
1.12高处作业时应配戴工具袋，防止构件坠落伤人。
1.13登高用脚手架应搭设合理，牢靠，不摇不晃。
1.14一般工种不得顶替特殊工种作业，起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上岗。
1.15每天出工前，班长组织召开班前会讲安全，讲质量，讲进度要求，并做好记录，主管应定期参加会议。
1.16每天工完料净，场地清，灭绝火源，切断电源。
2、文明施工2.1工人进场后要服从业主和现场管理人员的管理，不能野蛮作业，不能用语言或用其他方式顶撞业主和其他管理人员。
2.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服和劳保用品，配戴安全帽，高空作业配戴安全带。
不要随意大小便，穿戴要整洁，不要赤身露臂，在施工现场更不能穿拖鞋。
2.3帐蓬，配电箱，材料等摆放位置应符合施工作业总平面图要求。
2.4施工作业总平面图的确定，应先与甲方沟通，再行确定，一经确定应认真执行，不再改动。
2.5员工使用的生活用品，行李摆放要统一、合理。
2.6材料进场后，应按规格、型号分类存放，并且应用木方或其他物品垫起100mm以上，码放整齐。
严禁乱堆、乱放，严禁与腐蚀性物质接触，并有防雨措施。
2.7人字架、一字梁、钢梁钢柱、檩条、复合板应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐，做到一条线、一头齐。
2.8构件堆放应符合其设计受力情况，如屋架，窗、门要竖立堆放。
2.9木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好，防止雨淋。
2.10五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔，乱放，应分类存放在小件箱中，并且有防雨措施。
2.11施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑，彩板废料等)，每天完工清理干净，统一堆放到指定位置。
2.12完工后退场前，将剩余材料按退货管理规定清理退库。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日安全文明施工合同范文3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为贯彻落实安全第一，预防为主的安全生产方针、确保病房楼施工现场安全、进一步明确双方的安全责任，经双方协商制定本合同：1.承包方的安全责任：1.1.建立建全安全生产组织体系，建立各级、各部门、各系统安全生产责任制，明确各级、各类人员在施工活动中应承但的安全职责。
1.2.建立安全保证体系和安全监察体系，健全各级安全监察机构和安全网络，超过30人的二级机构施工队伍设专职安全员，30人以下的设兼职安全员。
1.3.有能满足工程需要、保证安全施工的机械设备，合格的安全工具及安全防护设施，而且不超过检验周期。
1.4.非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。
1.5.严格高处作业安全控制措施、严格施工用电安全控制措施。
1.6.配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品，且能正确佩带。
1.7.所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档，经常对施工人员进行必要的安全教育，对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训、并考试合格。
1.8.严禁使用未成年人和不适应现场要求的老、弱、病、残人员进行施工。
1.9.严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。
1.10.接受发包方安全专职人员的安全监督、治理。
对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。
1.11.施工人员不得超越施工场地进入非施工区域，由此产生的后果自负，如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。
1.12乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持三不放过的原则，严肃处理相关责任人。
2.发包方的安全责任2.1.审核承包方的非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)是否资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。
2.2.向承包方具体交代发包方所制定的各项安全治理制度，并要求严格执行。
2.3.对承包方施工现场有安全监督的责任，对施工现场及发包方院区范围内的所有违章有权制止、纠章、对严重违章有权对其停止工作令其整顿。
3.工程开工前，承包方向发包方缴纳贰万元安全生产保证金，发生人身死亡事故、扣除全部保证金，违约金按工程造价的3%从工程款中扣除，并对死亡人员家属承担赔偿责任和其他责任。
发生人身重伤事故、扣除50%预留保证金，违约金按工程造价的0.5%从工程款中扣除，承担对伤者的救治费用、赔偿责任和其他责任。
违反发包方有关安全治理制度规定时，将按有关制度的规定给予经济处罚。
4.安全、文明奖惩细则4.1承包人有下列情况的，每次处以50500元的违约赔偿，并责令整改：4.1.2进入现场未戴安全帽，未佩带工作卡的;4.1.3现场随意高空抛物;4.2有下列情况的，每次处以5005000元的违约赔偿，并责令整改：4.2.1现场材料、机具乱堆乱放，影响场容场貌的;4.2.2食堂、宿舍、厕所等现场卫生管理制度未制定、落实或现场卫生情况差的;4.2.3现场(含办公区)有未成年人进出的;4.2.4没有建立健全安全生产责任制和定期安全检查制度的或未予真正实施的。
