油烟净化器工程施工合同丨双尼油烟净化器

油烟净化工程合同甲方（业主）：_______________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方为餐饮服务提供者，需遵守国家及地方关于油烟排放的规定，现委托乙方进行油烟净化工程的设计、安装与维护工作。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容1. 乙方负责甲方餐饮设施的油烟净化系统设计、制造、安装、调试及后续维护工作。

2. 所采用的油烟净化设备应满足国家及地方环保部门的相关排放标准。

3. 工程包括但不限于油烟收集罩、排烟管道、净化设备、排风机及相关控制系统的设计与安装。

二、工程质量1. 乙方须保证提供的油烟净化系统质量达到国家相关标准要求，并确保通过环保部门的验收。

2. 所有设备和材料应为全新合格品，并提供相应的质量合格证明文件。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币________元，包含所有设备费用、人工费及其他相关费用。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付总造价30%作为预付款；设备安装调试完毕并通过验收后，支付剩余70%。

四、工程期限1. 工程开工日期自合同签订之日起计算，施工周期不超过____天。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时沟通，协商确定新的工期。

五、售后服务与保修1. 乙方应对所安装的油烟净化系统提供不少于一年的质量保证期。

2. 在保修期内，若出现非人为因素导致的设备故障或性能下降，乙方应在接到通知后48小时内进行无偿维修或更换。

3. 保修期满后，乙方应继续提供有偿的维修保养服务。

六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任根据实际损失由双方协商确定。

七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第1篇甲方（采购方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要在其指定的场所进行排油烟工程施工，乙方愿意按照甲方的要求和本合同的规定，承担该工程的施工任务。

双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：排油烟系统设计、设备采购、安装、调试及验收。

4. 工程预算：人民币[预算金额]万元。

二、施工期限1. 施工开始日期：[施工开始日期]2. 施工结束日期：[施工结束日期]3. 乙方应确保在合同规定的期限内完成施工任务，并保证工程质量符合国家标准。

三、工程款项1. 甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。

2. 首付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付合同总额的[百分比]%作为首付款。

3. 进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的款项。

4. 结算款：工程验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付结算款。

四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应确保工程使用的材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。

3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

五、验收与保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内向乙方支付结算款。

3. 工程验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。

六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2. 甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

安装油烟净化器合同模板甲方，（安装方名称）。

乙方，（需安装方名称）。

鉴于甲方具有安装油烟净化器的能力和资质，乙方拟委托甲方进行油烟净化器的安装工作，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、安装内容。

1. 甲方承诺按照乙方的要求，对乙方指定的位置进行油烟净化器的安装工作，并确保安装质量符合国家相关规定和乙方的要求。

2. 甲方应当在安装前与乙方确认安装位置、安装方式等相关事宜，并在安装完成后进行验收，确保安装工作符合乙方的要求。

二、安装费用。

1. 安装费用为（具体金额），乙方应在安装完成后的（具体时间）内支付给甲方。

2. 安装费用包括人工费、材料费等相关费用，乙方不得以任何理由拖欠或者延迟支付安装费用。

三、保修期。

1. 安装完成后，甲方对所安装的油烟净化器提供（具体时间）的免费保修期。

2. 保修期内，如油烟净化器出现质量问题，甲方应当及时进行维修或更换，保证设备的正常使用。

四、违约责任。

1. 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失、支付违约金等。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应当及时通知对方，并在合理范围内尽力减少损失。

五、其他条款。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装完成并经双方确认验收之日终止。

2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充，并经双方签字盖章后生效。

六、争议解决。

本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

因本合同引起的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同变更。

本合同的任何变更，必须经过双方协商一致，并以书面形式作出变更协议，方可生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：（以下为合同附件，包括相关资质证明、安装方案、验收标准等内容）。

以上为安装油烟净化器合同模板，双方如对以上内容有异议或需要进行修改，可在合同签订前进行协商，以确保双方的合法权益。

厨房油烟环保工程合同一、合同目的与原则本合同旨在规范双方的权利与义务，确保油烟净化工程的设计、安装和运营达到相关环保标准，实现油烟排放的减量化、无害化。

合同遵循公平、公正、诚信的原则，以保护环境、服务社会为宗旨。

二、工程概述甲方负责提供厨房油烟排放的具体情况，乙方依据此情况提供合理的油烟净化方案。

工程包括但不限于油烟净化器的选择、安装、调试以及后期的维护和检测。

三、技术要求与标准乙方须按照国家及地方有关油烟排放的标准和技术规范，选用先进可靠的油烟净化设备。

所有设备和材料应符合环保、安全、卫生等相关标准。

四、施工管理施工过程中，乙方应遵守安全生产规定，确保工程质量。

对于施工中出现的问题，应及时与甲方沟通并采取相应措施解决。

五、验收标准与程序工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后方可投入使用。

验收不合格的，乙方应在约定时间内整改至合格标准。

六、维护保养乙方应对所安装的油烟净化设备提供一定期限的保修服务，并定期进行维护检查，确保设备正常运行。

七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任根据实际损失由双方协商确定。

八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。

九、其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

通过本合同的实施，我们期望能够有效提升厨房油烟处理效率，降低环境污染，同时也为餐饮业者提供一个健康、环保的工作环境。

甲乙双方将携手合作，共同推动环保事业的发展，为构建和谐社会贡献力量。

净化器改造工程合同第一篇范文：合同编号：_______甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行净化器改造工程的相关事项，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，对甲方的净化器进行改造，包括但不仅限于对净化器的结构、功能、性能等方面进行改进和提升。

1.2 乙方应按照双方约定的时间和质量要求完成改造工程。

二、工程质量2.1 乙方应保证改造后的净化器符合甲方的要求，并达到约定的质量标准。

2.2 乙方应提供改造后的净化器的使用说明书、保修卡等相关资料。

三、工程时间3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成改造工程。

3.2 若乙方因故不能按照约定的时间完成工程，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后方可延期。

四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的改造工程费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。

4.2 乙方应向甲方开具正规发票。

五、支付方式5.1 甲方应按照双方约定的支付方式向乙方支付工程费用。

5.2 甲方支付工程费用后，乙方应提供相应的服务。

六、保密条款6.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

6.2 保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同履行完毕后终止。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程费用×逾期天数×0.1%。

八、争议解决8.1 双方在签订本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程施工合同甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。

四、甲方责任1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；4、按本合同规定及时支付工程款；5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；6、负责施工现场前期清理工作。

7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。

五、乙方责任1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；3、按期施工、完工；4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。

5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。

6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进行赔付。

六、工程造价及付款方式1、工程造价为：人民币¥43000 元。

大写人民币肆万叁仟元整。

2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款¥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。

八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。

九、违约责任1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。

油烟净化工程承包合同甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：_________油烟净化工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、安装、调试及验收油烟净化设备，确保设备正常运行并达到相关环保标准。

二、合同金额2.1 本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），包括设计费、设备费、安装费、调试费、验收费等。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。

三、工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程时间表完成设计、采购、安装、调试及验收等工作。

3.2 乙方应确保工程在约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范及甲方要求进行设计、采购、安装、调试及验收等工作。

4.2 工程质量应符合环保要求，设备运行稳定，排放指标达到或优于国家和地方环保标准。

4.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和设备使用说明书。

五、付款方式5.1 甲方支付合同款项的比例和时间按照以下方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的60%；（3）质保期结束后，甲方支付乙方合同总金额的10%。

5.2 甲方支付款项时，应提供相应的付款凭证。

六、售后服务6.1 乙方应提供设备的终身售后服务，包括设备维修、配件更换等。

6.2 质保期为工程验收合格之日起一年，质保期内乙方负责免费维修或更换设备故障部件。

6.3 质保期内，乙方应在接到甲方维修通知后48小时内响应，并在约定时间内到达现场进行维修或更换。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

油烟净化工程预合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方欲进行油烟净化工程，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下预合同条款：一、工程概述甲方委托乙方进行油烟净化工程的设计、安装及调试工作，包括但不限于油烟净化设备的选型、采购、安装、测试以及后续的维护服务。

二、工程要求乙方应根据国家相关环保标准和行业规范，确保所提供的油烟净化设备及服务达到规定的排放标准。

同时，乙方需提供详细的施工方案和时间表，经甲方审核同意后方可执行。

三、合同金额双方约定，工程总价为人民币________元。

该金额包含了所有设备成本、人工费用及必要的材料费用。

任何超出预算的费用需提前与甲方沟通并取得书面同意。

四、付款方式甲方将按照以下方式支付工程款项：- 预付款：合同签订后，甲方需支付总金额的30%作为预付款。

- 进度款：工程完成50%时，甲方支付总金额的40%。

- 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方支付剩余的30%。

五、工期与交付乙方应保证工程按照约定的时间节点完成。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。

六、质量保证乙方承诺所提供的油烟净化设备及工程服务符合国家相关质量标准。

工程竣工后，乙方将对设备进行至少三次的运行测试，确保其正常运行。

七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任根据实际损失双方协商确定。

八、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

补充协议或变更条款需以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。

十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________日期：____年____月____日。

甲方（以下简称“甲方”）：地址：乙方（以下简称“乙方”）：地址：鉴于甲方需对所在场所安装油烟净化器，以改善空气质量，降低油烟排放对环境的影响，乙方具备相关资质和技术能力，愿意承担该油烟净化器的安装工作。

为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。

一、工程概况1. 工程名称：油烟净化器安装工程2. 工程地点：甲方指定场所3. 工程内容：油烟净化器的采购、运输、安装、调试及售后服务4. 工程工期：自合同签订之日起至验收合格之日止二、合同价款1. 合同总价：人民币_____元整（大写：_____元整）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）安装工程完成后，经甲方验收合格，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满，甲方支付合同总价款的10%作为质保金；（4）合同终止后，如无质量问题，质保金无息退还乙方。

三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保油烟净化器安装工程的质量，符合国家环保要求。

2. 工程验收标准：（1）安装位置准确，管道连接牢固；（2）油烟净化器运行正常，处理效果达到预期；（3）现场清洁，无安全隐患。

3. 验收程序：（1）乙方完成安装工程后，通知甲方进行验收；（2）甲方在接到验收通知后，应在____个工作日内完成验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。

四、售后服务1. 乙方在工程保修期内，负责油烟净化器的维修、保养和更换零配件。

2. 保修期为自验收合格之日起____个月。

3. 保修期内，如因乙方原因导致油烟净化器损坏，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行维修。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。

六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

油烟净化器施工协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方订购乙方生产的油烟净化器设备的施工事项，达成一致，签订本协议。

一、工程概况1.1 工程名称：油烟净化器安装工程1.2 工程地点：甲方指定的地点1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求，安装、调试并交付使用油烟净化器设备。

二、设备及施工要求2.1 乙方应按照甲方的要求，提供技术先进、质量可靠、性能稳定的油烟净化器设备。

设备的详细技术参数和规格，见附件一。

2.2 乙方应在甲方指定的时间内，完成设备的安装和调试工作。

安装应符合相关法规、标准和规范的要求，保证设备正常运行。

2.3 乙方应提供设备的操作培训，确保甲方操作人员能够熟练掌握设备的操作方法。

三、质量保证3.1 乙方应对提供的油烟净化器设备质量负责，设备自验收合格之日起，享受一年的质保期。

3.2 在质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。

四、施工费用4.1 乙方向甲方提供的油烟净化器设备施工费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。

五、付款方式及期限5.1 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。

5.2 乙方在完成设备安装和调试工作，并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的剩余50%。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成设备安装和调试工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%每天。

6.2 甲方未按照约定时间支付预付款或尾款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%每天。

七、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

油烟净化器施工协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：_____________________乙方（以下简称“乙方”）：_____________________鉴于甲方需要进行油烟净化器的安装和施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责为甲方提供油烟净化器的安装、调试及相关服务。

1.4 工程期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。

第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准，保证工程质量。

2.2 乙方应提供符合甲方要求的油烟净化器设备，并确保设备性能稳定、安全。

2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守甲方现场管理规定。

第三条工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________3.2 甲方应在本协议签订后____个工作日内支付工程预付款，金额为总费用的____%。

3.3 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。

第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

4.2 甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。

4.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。

第五条保修与维护5.1 乙方对所安装的油烟净化器提供____年的免费保修服务。

5.2 保修期内，乙方应负责对设备进行必要的维护和维修。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期金额的每日____%计算。

6.2 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

油烟净化器施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：泰安市长城白铁加工
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：
一、
施工地址：
二、工程内容:
10000风量油烟净化器壹台，风柜变径，净化器接口，底座、配电线路等，净化器出风口遮雨罩。

三、
甲方责任:
1、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；
2、按本合同规定及时支付工程款；
3、如甲方改变施工方案，其增加的费用，应于结算本项目尾款时，一并追加结清。

四、
乙方责任:
1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、保证环保部门验收合格；
3、净化器保修壹年，壹年之后有偿维修。

六、工程造价及付款方式 :
1、工程造价为：人民币 28800 元。

大写人民币贰万捌仟捌佰元整。

2、付款方式：
合同签订之日，甲方付给乙方元作为工程备料款；
安装完成后日内一次性支付剩余工程款元；
七、争议解决的方式：
1.合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。

2.协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

本合同经双方签字盖章后生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(章)：乙方(章)：长城白铁加工
代表：代表：
地址：地址：长城农贸市场24号
电话：电话：
日期：日期：。

厨房油烟净化工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方为餐饮业主，需对其厨房排放的油烟进行有效控制和净化，乙方作为专业的油烟净化设备供应商及安装服务商，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就厨房油烟净化工程的设计、供货、安装、调试及服务等事项达成如下合同：一、工程概述1. 工程名称：厨房油烟净化系统工程。

2. 工程地点：甲方经营场所内厨房区域。

3. 工程内容：包括但不限于设计合理的油烟排放系统、供应并安装高效油烟净化器、系统调试以及提供必要的技术培训和售后服务。

二、技术要求与标准1. 乙方须确保所提供的油烟净化设备符合国家相关环保标准，且具备相应的环保认证。

2. 油烟净化效率应达到____%，确保排放浓度低于国家规定的排放限值。

3. 设备运行噪音不得超过____分贝，以免影响周边环境。

4. 乙方需提供详细的产品性能参数和操作维护手册。

三、工程周期与进度1. 工程总周期为____天，自合同签订之日起计算。

2. 乙方需在规定时间内完成设备的供货、安装及调试工作。

3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。

四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所提供的设备提供至少____年的质量保证期。

2. 在质保期内，如设备出现非人为损坏，乙方负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务，包括定期的设备检查和维护指导。

五、费用支付1. 工程总费用为人民币____元，包含所有设备成本、安装费用及后续服务费用。

2. 甲方应在合同签订后支付____%的预付款，余款在工程验收合格后支付。

六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的____%支付违约金。

2. 如甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为滞纳金。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

油烟净化器工程施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化器工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______油烟净化器工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责油烟净化器的安装、调试及验收等工作。

二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

2.3 付款条件：乙方按照合同约定的进度完成工程，甲方按进度支付相应的款项。

三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的安装、调试等工作。

3.2 乙方应确保工程在约定的工期内完工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保工程质量。

4.2 工程验收合格的标准：油烟净化器的净化效果达到国家相关法律法规的规定，设备运行稳定，无噪音，操作简便。

4.3 工程验收不合格的整改：如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直到符合验收标准。

五、售后服务5.1 乙方提供一年的免费质保期，质保期内如设备出现故障，乙方应在接到通知后48小时内到达现场进行维修或更换。

5.2 质保期结束后，乙方提供有偿的维修服务，具体费用双方协商确定。

六、违约责任6.1 乙方如未按照约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%乘以逾期天数。

6.2 如乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，乙方应承担重新施工的所有费用。

安装厨房油烟工程施工合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就厨房油烟系统的设计、施工及服务达成一致意见，现依据相关法律法规，订立本合同，以资信守。

一、工程概述本工程旨在为甲方厨房安装高效能、符合环保标准的油烟净化系统，包括但不限于排风管道、油烟净化器、风机等设施的采购、安装及调试工作，确保达到国家相关排放标准。

二、工程地点具体工程地点位于甲方提供的地址：______________________。

三、工程内容1. 设计：乙方负责提供厨房油烟排放系统的设计方案，并确保方案的科学性、合理性。

2. 材料：所有使用的材料必须符合国家标准，且由乙方负责采购。

3. 施工：乙方需按照约定的时间节点完成施工任务，并保证施工质量。

4. 验收：工程完成后，由甲乙双方共同进行验收，确保工程质量达到预期效果。

四、合同金额总金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。

五、支付方式1. 首付款：合同签订后，甲方需支付总金额的30%作为订金。

2. 进度款：施工过程中，根据实际进度支付相应款项。

3. 尾款：工程验收合格后，支付剩余款项。

六、工期要求自合同签订之日起，预计工程周期为______天，具体开工日期以甲乙双方协商确定为准。

七、质量保证乙方承诺所施工的油烟系统质保期为一年，期间如出现非人为因素导致的性能故障，乙方负责无偿修复或更换。

八、违约责任若一方未能按合同约定履行义务，应向对方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。

九、争议解决因执行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他事宜未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，另行签订补充协议。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。

油烟净化设备安装合同范本《油烟净化设备安装合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、设备安装项目1. 甲方委托乙方安装[油烟净化设备品牌及型号]油烟净化设备一套。

2. 设备安装地点：[具体安装地址]二、安装期限1. 乙方应在合同签订后的[具体日期]内开始安装工作，并在[预计完成日期]前完成设备安装及调试。

2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致安装工期延误，双方应协商解决。

三、安装费用及支付方式1. 本次油烟净化设备安装费用总计人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。

2. 甲方应在合同签订后[支付比例]%作为预付款，即人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；设备安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方支付安装费用的[支付比例]%，即人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；剩余[支付比例]%作为质保金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性支付给乙方。

3. 乙方应在收到款项后[具体时间]内提供合法有效的发票给甲方。

四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应提供设备安装所需的场地、水电等基础条件，并确保其符合安装要求。

2. 甲方应按照合同约定及时支付安装费用。

3. 甲方有权对设备安装过程进行监督，提出合理的意见和建议。

（二）乙方责任与义务1. 乙方应按照国家相关标准和规范以及甲方的要求进行设备安装，确保安装质量。

2. 乙方应在安装过程中采取必要的安全措施，避免发生安全事故。

如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。

3. 乙方应在安装完成后对设备进行调试，确保设备正常运行，并向甲方提供设备使用说明书和操作培训。

油烟净化设备安装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化设备安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行油烟净化设备的安装、调试及售后服务。

二、设备型号及数量2.1 设备型号：____________________2.2 设备数量：____________________三、工程价款3.1 本工程总价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。

3.2 付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）设备安装完毕并经验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）剩余_______%的工程总价款作为质保金，质保期满后_______日内一次性支付给乙方。

四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。

4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日支付工程总价款的_______%。

五、质量保证5.1 乙方应确保安装的油烟净化设备符合国家相关标准和质量要求。

5.2 乙方应对其安装的设备提供_______年的质保服务，质保期内乙方负责对设备进行免费维修和保养。

六、甲方权利与义务6.1 甲方应确保施工现场具备施工条件，并为乙方提供必要的施工条件。

6.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，并要求乙方对存在的问题进行整改。

油烟净化器工程施工合同合同编号：________签订日期：________签订地点：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需安装和维护油烟净化器系统，乙方具备相关资质并愿意承担该项工程，双方本着平等自愿的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、工程内容及要求1. 乙方负责甲方所需油烟净化器的设计、供货、安装及调试工作。

2. 乙方应确保所提供的油烟净化器符合国家环保标准，并满足甲方的使用需求。

3. 乙方应在签订合同后__天内完成安装工作，并对甲方员工进行设备使用和维护的培训。

二、工程质量标准1. 乙方必须保证工程质量达到国家相关规定的标准，确保设备运行稳定、可靠。

2. 如出现质量问题，乙方应在接到通知后__小时内响应，并及时修复或更换有缺陷的设备。

三、工程费用及支付方式1. 双方约定工程总价为人民币__元，包含所有材料费、人工费及税费。

2. 甲方应在合同签订后__天内支付预付款，即工程总价的__%。

余款在工程验收合格后__天内付清。

四、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，除不可抗力外，每逾期一天需向甲方支付合同总额__%的违约金。

2. 若甲方未按时支付工程款项，除不可抗力外，每逾期一天需向乙方支付应付款项总额__%的违约金。

五、争议解决任何因执行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________日期：____年__月__日。

承接各类油烟净化工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方为餐饮服务提供者，需对其产生的油烟进行有效净化处理；乙方为专业油烟净化解决方案提供商，具备相应的技术能力和资质。

甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，就甲方场所的油烟净化工程项目达成如下合作协议：一、项目概述1. 工程名称：___________油烟净化工程2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于设计、供货、安装、调试及售后服务等。

4. 工程标准：符合国家及地方相关环保要求和标准。

二、合同金额1. 工程总价款为人民币______元整（¥______）。

2. 付款方式：___________（如分期付款、一次性付款等）。

3. 付款时间：根据工程进度和合同约定执行。

三、工程期限1. 工程开工日期：自____年__月__日起2. 工程竣工日期：至____年__月__日止3. 工期延误：因不可抗力或双方协商一致的情况下，可适当延期。

四、质量保证1. 乙方保证所提供的油烟净化设备及工程质量达到国家相关标准。

2. 乙方应对所提供设备提供至少一年的质保期，并在此期间内提供免费维修服务。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。

六、争议解决1. 合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。

承接各类油烟净化工程合同合同的开头部分应当明确双方的基本信息，包括甲方（业主）的名称、地址和联系方式，乙方（承包商）的全称、法定代表人、注册地址和联系方式。

这是民法典律效力的基础，确保双方能够准确无误地进行沟通和追责。

合同应详细阐述工程项目的内容，包括油烟净化工程的规模、设计标准、设备配置、施工周期等关键信息。

这一部分是合同的核心，它规定了乙方需要提供的服务范围和质量要求，以及甲方的具体需求。

在价格条款中，合同应明确工程的总价款、付款方式和付款时间。

还应注明价格是否包含税费、安装费用和其他可能产生的额外费用。

这样可以避免后期因费用问题产生争议。

工程质量是合同中不可或缺的一部分。

乙方应保证所提供的油烟净化设备和技术达到国家相关环保标准，确保工程的质量和效果。

同时，合同应约定工程质量验收的标准和方法，以及不合格时的整改措施。

为了保证工程顺利进行，合同还应包含进度安排和违约责任。

乙方应按照约定的时间节点完成各个施工阶段，如遇不可抗力因素导致延误，应及时通知甲方并协商解决。

若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

售后服务也是合同中的重要一环。

乙方应提供一定期限的质保服务，并对可能出现的设备故障或技术问题给予及时的维修和支持。

这有助于维护甲方的长期利益，也体现了乙方的专业性和责任感。

合同应明确争议解决的方式。

双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

一份详尽的油烟净化工程合同范本，不仅能够保障甲乙双方的合法权益，还能够促进工程项目的顺利实施。

通过明确的合同条款，双方可以在平等、公正的基础上，共同打造一个环保、高效的厨房环境。