建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方（发包人）：乙方（总承包人）：丙方（银行）：工程项目，根据全市建设工程农民工工资专户管理的要求，为保证项目专户资金专款专用及农民工工资按时足额发放，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务，甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专户的开立乙方在丙方处开立农民工工资专户，用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专户的管理项目建设期间，丙方负责对农民工工资专户进行管理，丙方需根据本协议的条件办理资金支付，不得擅自动用专户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：（一）开立农民工工资专用账户，保管托管资金，确保资金安全；（二）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到乙方开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同的规定，甲方（或乙方）每月将工资性工程款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资，被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。

每月10日前，乙方负责将项目部的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管农民工工资专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，经工程所在地建设领域农民工维权机构核实后，出具相关证明，丙方直接从“农民工工资专用账户”余额中划拨款项，用于支付所欠农民工工资，同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方（总承包人）：乙方（项目专户资金监管人）：丙方（银行):工程项目。

根据全市建设工程农民工工资专户管理的要求，为保证项目专户资金专款专用及农民工工资按时足额发放，甲方委托乙方为本项目专户资金使用监管人，丙方为项目专户资金实际管理人，由乙方和丙方共同提供项目专户资金管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专户的开立甲方须在丙方处开立农民工工资专户，用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专户的管理项目建设期间，乙方负责对农民工工资专户的资金使用进行监管，丙方根据乙方的备案通知书对项目资金进行管理。

并根据本协议约定的条件办理资金支付，不得擅自动用专户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：（一）根据甲方申请开立农民工工资专用账户（帐户性质为不能支取现金），保管托管资金，确保资金安全。

（二）根据乙方的备案通知书对项目资金进行管理，办理资金支付。

第四条协议期限乙方、丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到项目总承包人开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”止。

第三章资金托管应提供的资料第五条甲方须向乙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定，工程发包人按规定时间将工资性工程款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金根据乙方的管理要求履行丙方管理职责。

第七条受托资金拨付甲方委托丙方代发农民工工资，被代发的农民工个人银行卡申请资料由甲方提供，其真实性由甲方负责。

发放工资前，甲方负责将农民工工资清单报乙方，由乙方备案确认后出具备案通知书和经乙方备案确认后的甲方农民工工资清单给丙方，丙方依乙方出具的备案通知书和经乙方备案确认后的甲方农民工工资清单从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（受托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方为开展建设工程相关工作，需要向乙方托管建设工程农民工工资专用账户资金，现双方达成如下协议：
第一条账户开立
1. 乙方应根据甲方需求，依法依规为甲方开立建设工程农民工工资专用账户，并提供相应的账户信息。

2. 乙方应妥善保管账户信息，确保账户资金安全。

第二条资金管理
1. 甲方应按照相关法律法规和规定，及时将建设工程中涉及的农民工工资资金转入该专用账户，并及时办理相关手续。

2. 乙方应按照甲方的指示，对账户资金进行专项管理，保障农民工工资的安全及合法权益。

第三条资金支付
1. 甲方应提供农民工工资支付计划及相关资料，并严格按照计划向乙方提供支付指令。

2. 乙方应按照甲方的支付指令，及时足额向农民工发放工资，并及时报告支付情况。

第四条资金监督
1. 双方应定期进行账户资金的对账对决，确保账户资金的准确性和完整性。

2. 双方应积极配合监管机构对账户资金进行监督检查，保证账户资金的合法合规。

第五条争议解决
1. 双方因本协议履行发生争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至账户资金全部支付完毕并经双方确认完结之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。

建设工程农民工工资(劳务费）专用账户资金托管协议甲方（发包人）:乙方（总承包人）:丙方(银行):为保证工程项目专户资金专款专用及农民工工资（劳务费）按时足额发放，根据全市建设领域农民工工资（劳务费）专户管理的要求,甲、乙、丙三方经协商，达成以下协议,并共同遵守。

第一条农民工工资（劳务费）专户的开立乙方须在丙方处开立农民工工资（劳务费）专户，用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资（劳务费）专户的管理甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

项目建设期间，丙方负责对农民工工资（劳务费）专户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付，不得擅自动用专户资金。

第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：(一）办理开立农民工工资（劳务费）专用账户手续，保管托管资金，确保资金安全；(二）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月XX日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到项目部开具的“关于撤销项目农民工工资（劳务费）专用账户的函”为止。

第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。

第六条受托资金存入根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资，被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月日前，乙方负责将项目部确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资（劳务费）专户的监管农民工工资（劳务费）专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，经工程所在地人力资源社会保障行政部门核实后，丙方直接从“农民工工资专用账户”余额中划拨款项，用于支付所欠农民工工资。

建筑工程农民工工资专户资金监管协议协议编号：甲方（出资方）：乙方（劳务方）：丙方（监管方）：本资金监管协议由甲乙丙三方共同订立，旨在确保建筑工程农民工工资专户资金的安全、有效使用和监管，维护农民工合法权益。

一、协议背景1.建筑工程是劳务乙方提供劳务服务的项目，甲方为该项目的出资方，负责支付劳务费用。

2.为保障农民工的权益，防范资金风险，提高劳动合同履约能力，协议三方决定设立建筑工程农民工工资专户，对工资资金进行专项管理和监管。

二、专户设立和管理1.甲方负责设立建筑工程农民工工资专户，并按照需求及时向专户注入工资资金。

2.专户的管理和监管委托给丙方进行，丙方负责专户的开立、记录资金流向，提供资金监管报告。

3.丙方应具备良好的声誉、专业的管理能力，并具备相关资金监管的经验，保证对专户资金的安全和准确监管。

三、专户资金注入和支付1.甲方应按照项目进度和劳务乙方的工作量及时向专户注入工资资金，并提供注入凭证给予劳务乙方和丙方备查。

2.甲方和劳务乙方应定期核对专户余额，保证专户资金的充足和及时支付。

3.劳务乙方应及时收取工资并签署收据，确保工资支付的合法性和可查性，不得代收代签。

4.劳务乙方向甲方提供工资支付申请，甲方按照劳务合同约定支付工资。

四、专户资金监管1.专户资金不得用于非建筑工程农民工工资发放以外的用途。

2.丙方应及时对专户流水账、账户余额进行审查和核对，确保账务的真实性和准确性。

3.丙方应每月向甲乙方提供专户资金监管报告，并保留相关记录和凭证备查。

4.如发现甲乙方的违规操作或其他资金风险行为，丙方有权立即向有关部门报案，协助相关部门进行调查和处理。

五、协议的生效与解除1.本协议自签署之日起生效，有效期为建筑工程项目的合同期限。

2.如协议期限届满，协议三方可以协商续签，也可以根据实际情况解除协议。

3.除非经协议三方书面同意，本协议不可单方擅自解除。

六、争议的解决1.如因本协议的履行发生争议，协议三方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议本协议由下列三方订立：甲方（委托方）：____________________（单位或者个人名称）乙方（受托方）：____________________（银行名称）丙方（监管方）：____________________（政府监管部门名称）鉴于甲方在建设工程中需支付农民工工资，为保障农民工权益，防止拖欠工资现象，经甲、乙、丙三方商议一致，特订立本协议：一、账户开户1.1 乙方根据甲方需求，为农民工开设专用账户，账户名称为“建设工程农民工工资专用账户”，账户开户行为乙方。

1.2 甲方应向乙方提交“建设工程农民工工资专用账户开户申请书”以及其他相关材料。

乙方应在3个工作日内完成开户手续。

1.3 农民工名单需提供号码、工资卡号及工资发放周期等详细信息，乙方应在开户时核实信息后录入系统。

二、资金存管2.1 甲方应将农民工工资提交至乙方指定账户，乙方自动将资金划入农民工专用账户。

2.2 农民工专用账户的资金只能用于发放农民工工资，不得挪作他用。

2.3 农民工专用账户的资金不得与甲方自有资金混合使用，主体账户只作汇款用途不得收取利息。

2.4 农民工工资应在规定时间内发放至其工资卡，乙方应配合甲方完成工资发放。

三、账户管理3.1 乙方应建立符合国家标准、符合银行要求的账户管理制度，完善账户安全措施，确保账户资金的安全。

3.2 甲方应妥善保管相关账户信息、密码等，如遗失、泄露等情况应及时通知乙方做出处理。

3.3 乙方应定期向监管方报送账户信息及资金流向情况等必要数据。

四、协议期限及约定4.1 本协议自签订之日起生效，有效期为工程建设周期。

4.2 未尽事宜，按照双方约定执行；如产生争议，涉及仲裁或者诉讼的，由协议下方主体行政区的人民法院或者仲裁委员会管辖。

甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________丙方（监管方）：____________________附件：1、建设工程农民工工资专用账户开户申请书2、农民工名单3、资金流向情况汇总表法律名词及注释：1、建设工程：指在城市和乡村建设用地上，按照规划和设计图纸，采用建造、土木、安装、装饰等工程技术和方法，经建设工程规划、设计、施工、验收，投入使用，供社会能够利用的房屋、道路、桥梁、隧道、堤坝、水库、水利枢纽和其他建造物以及其它土木工程。

建设工程建筑工人工资专用账户资金托管协议（参考文本）项目名称：项目地点：甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（银行）：根据《徐州市城乡建设局关于进一步落实徐州市建筑领域工程项目建筑工人实名制管理等四项制度的通知》（徐建发〔2019〕4号）文件精神，为保证建筑工人工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及建筑工人工资按月足额支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章专户设立及管理第一条专户的设立乙方须在丙方处设立专户，账号为用于项目建筑工人工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条专户的管理项目建设期间，丙方负责对专户进行管理，丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：（一）为乙方设立专户，保管托管资金，确保资金安全；（二）每月10日前核收由甲方划入的工资性工程款数额（额度为施工合同造价的20%÷合同工期（月）），首笔工资性工程款可根据本协议约定日期核收；（三）每月按照经总包（分包）、监理单位审核的工资表核发建筑工人工资；（四）及时向甲方、乙方、建设行政主管部门披露受托资金的相关信息，每月25日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息，当甲方逾期15日未划入工资性工程款，丙方需及时将相关信息通报建设行政主管部门。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至甲方、乙方按要求办理撤销账户手续为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和经监理单位审核确定的每月建筑工人工资清单审核表。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发建筑工人工资，代发的建筑工人个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。

附件1建设工程农民工工资专用账户资金托管协议参考文本甲方建设单位：乙方总包单位：丙方银行：丁方主管部门：工程项目工程所在地清欠机构为市、区、县清欠办;电话 ..根据淄博市建设领域农民工工资支付监督管理办法;为保证建设工程农民工工资专用账户以下简称专户资金专款专用及农民工工资按月支付;甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人;为项目专户资金提供管理;并按照本协议约定履行相关信息披露等服务..甲、乙、丙、丁四方经友好协商;达成以下协议;并共同遵守..第一章专户设立及管理第一条专户的设立乙方须在丙方处设立专户;用于项目农民工工资的发放;不得擅自动用专户资金..第二条专户的管理项目建设期间;丙方负责对专户进行管理..丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付..第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行;应履行以下职责：一设立专户;保管托管资金;确保资金安全；二工程开工前;专户首笔由乙方划入的该项目农民工工资保证金;由丁方通知银行进行冻结未通知不进行冻结;冻结资金在该工程主体结构封顶验收合格并结算后返还一半;剩余部分在工程竣工结算和竣工验收备案后返还..农民工工资保证金上述节点进行返还时;乙方均应将相应资料报丁方审验;经丁方出具书面同意解控意见后方可进行返还;未经丁方出具书面同意解控意见;不得擅自动用..第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方、丁方开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”为止..第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供建设工程施工合同和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单审核表..第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定;甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户;丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责..第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资;代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供;其真实性由乙方负责..每月月底前;乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方;由丙方从专户在工资性工程进度款拨付累计额度内直接划拨至农民工个人银行卡上..工资清单的真实性及准确性由乙方负责..第八条农民工工资监管专户资金不得挪作他用;一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况;经管辖该工程的丁方清欠机构核实后;出具相关证明;丙方直接从“农民工工资专用账户”余额农民工工资保证金中划拨款项;用于支付所欠农民工工资..同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款..第五章协议生效与终止第九条本协议经甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效..丙方全额解付该托管资金后;该协议终止..第六章违约责任和免责条件第十条在项目建设过程中;甲方未及时拨付工资性工程进度款;乙方提供虚假资料挪用、套用资金的;按淄博市建设领域农民工工资支付监督管理办法中相关规定追究相关责任..第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失;丙方应承担赔偿责任..专户出现被国家有权机关冻结、扣划的;丙方不承担责任..第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的;可根据不可抗力的影响;部分或全部免除该方的责任..任何一方遭到不可抗力时;应及时通知其他方在合理期限内提供不可抗力影响的证明;并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整..第七章其他第十三条除法律、法规规定;以及因本项目专户资金托管业务的需要和四方特别约定外;未经四方同意;协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料..第十四条协议的变更..本协议生效后;甲、乙、丙、丁四方中任何一方需要变更协议条款时;应经四方协商一致;并签订补充协议;补充协议与本协议具有同等法律效力..第十五条本协议一式八份;甲方、乙方、丙方、丁方各执贰份;每份具有同等法律效力..甲方签章：法定代表人：签字签订日期：年月日乙方签章：法定代表人：签字签订日期：年月日丙方签章：法定代表人：签字签订日期：年月日丁方签章：法定代表人：签字签订日期：年月日注：本协议为参考文本;在此基础上;协议四方可根据项目的具体要求进行补充..附件2建设工程农民工工资委托支付协议参考文本甲方：总包单位乙方：劳务分包企业或专业分包企业项目农民工工资..根据中华人民共和国劳动合同法之规定和淄博市建设领域农民工工资支付监督管理办法的相关要求;经双方友好协商;现就农民工工资委托支付事宜协议如下：一、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资..不得以工程款被拖欠或未经甲、乙双方确认的施工质量缺陷等理由拒付农民工工资..二、乙方委托甲方代发农民工工资;承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单审核表上报甲方;由甲方报监理单位审核并经建设单位确认;农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责..三、农民工工资应按月支付;按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据;并从中扣除..四、农民工工资发放及考勤1、农民工进入施工现场;乙方应将进驻人员信息包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等上报甲方;甲方应及时核对并留存备查;没有上报的视为未进入施工现场..2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册;注明工种、所在班组、工资标准等;并及时报甲方审核;甲方应留存备查..3、甲方委派劳务管理员每天进行农民工出勤统计;并会同乙方劳务负责人签字认可;乙方授权、为施工现场负责人代表其签字..出勤统计单未经甲、乙双方会签的;视为当日无农民工出勤..五、违约责任施工期间;如发生农民工工资拖欠;按下列方式处理：1、甲方未按月足额支付农民工工资的;由其无条件支付所欠农民工工资;并承担相应的违约责任..2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的;经核实;高估冒算超出费用;甲方按倍向乙方收回;从剩余分包工程款中直接扣除..3、任何一方未履行承诺;对方有权追究其法律责任..本协议一式二份;双方签字盖章后生效..甲方：公章乙方：公章法定代表：签字法定代表：签字年月日年月日注：本协议为参考文本;在此基础上;协议双方可根据项目的具体要求进行补充..附件3建设工程农民工工资专用账户设立证明兹有单位于年月日在行设立项目农民工工资专用账户; 企业组织机构代码为 ;账号为 ..特此证明..行年月日附件4建设单位防范处置拖欠农民工工资承诺书市县、区清欠办：我单位建设的工程;将按照国家和山东省及淄博市相关规定;督促总包单位在本市行政区域设立项目农民工工资专用账户;工程开工后及施工过程中每月按要求及合同约定将工资性工程进度款转入农民工工资专用帐户..保证与总包单位合同约定的工资性工程进度款总额不低于合同价的20%;保证按主管部门的规定和合同要求;及时拨付工程款和工资性工程进度款..如发生农民工工资纠纷和投诉上访事件;我单位保证积极配合、及时处置;承担建设单位责任以及相关的经济、社会责任;尽最大努力消除社会不良影响..若因我单位未按合同约定及时拨付工程款和工资性工程进度款;我单位自愿接受主管部门通报批评、记入信用档案、停止招标资格等处理..特此承诺法人代表：电话：单位公章年月日建筑企业防范处置拖欠农民工工资承诺书市县、区清欠办：以上检查中涉及的备查材料应按责任主体分类收集整理;使用标准A4号纸;按档第页;共页温馨提示：1、企业和班组长不得以任何理由擅自收缴农民工个人的工资卡；2、代为保管工资卡是不法行为;请立即向当地建设领域农民工工资清欠机构或劳动监察部门举报投诉；3、公示表需逐月用A4纸打印;张贴于项目经理室门外、工地食堂和生活区等至少三处显目位置；4、各级建设领域农民工工资清欠机构现场检查时;若发现未公示或有缺失;应按淄博市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法予以处罚..附件8公司公章年月日附件9关于撤销工程农民工工资专用账户的函银行：现同意工程的农民工工资专用账户账号予以撤销;账户内的剩余资金划拨至账户;账号为 ;请贵行办理相关手续..特此致函..建设单位：盖章总包单位：盖章主管部门：盖章年月日附件10建设工程农民工工资专用账户情况统计表。

建设工程农民工薪资专用账户资本托管协议（参照文本）甲方（发包人）：乙方（总承包人）：丙方（银行）：甲、乙、丙三方对工程项目，依据四川省工程建设领域农民工薪资专用账户制度实行要求，甲、乙两方拜托丙方为本项目专用账户资本看管人。

甲、乙、丙三方经友善磋商，完成以下协议。

第一条农民工薪资专用账户的建立。

乙方须在丙方处建立农民工薪资专用账户，用于项目农民工薪资的支付。

第二条农民工薪资专用账户的管理。

项目建设时期，丙方负责对农民工薪资专户进行管理，依据本协议商定的资金支付农民工薪资，不得私自动用专用账户资本。

第三条丙方作为受拜托银行，应执行以下职责：（一）辅助乙方建立农民工薪资专用账户，保存托管资金，保证资本安全；（二）每个月日前向甲、乙两方供给受托资本流向信息。

第四条托管限期。

丙方对专户资本执行督查职责的限期，自专用账户开户之日至撤除之日为止。

第五条乙方须向丙方供给《建设工程施工合同》和每月人工费支付清单。

第六条受托资本存入。

依据四川省工程建设领域农民工薪资专用账户制度实行要求，甲方每个月将薪资性工程款划入商定的托管账户。

第七条受托资本拨付。

乙方拜托丙方代发农民工薪资，被代发的农民工个人银行卡申请资料和确认后的农民工薪资清单由乙方供给，其真切性及正确性由乙方负责。

第八条农民工薪资看管。

乙方拖欠农民工薪资时，由劳动保障督查部门予以检查，并出拥有关证明，丙方直接从农民工薪资专用账户划拨资本支付农民工薪资。

同时，责令乙方应在 10 个工作日内，补足该部分工程款。

丙方应为农民工办薪资卡。

在薪资支付后，应将薪资支付信息传递至农民工自己。

第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其拜托人署名并加盖公章之日起奏效。

丙方全额解付该托管资本后，则该协议停止。

第十条甲方未按规定向专用账户足额存入薪资专款资本，给农民工造成经济损失的，由甲方肩负补偿责任；乙方供给虚假薪资清单，给甲方和农民工造成经济损失的，由乙方肩负责任；丙方未按合同商定支付资本，而给他方造成的经济损失，由丙方肩负补偿责任。

建筑企业农民工工资专用账户资金托管协议（参考文本）甲方（总包单位）：乙方（银行）：丙方（主管部门）：宁波市北仑区建筑企业管理处根据北仑区政府文件《深入开展“北仑无欠薪”建设治理行动方案》，为保证建筑企业农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲方委托乙方为本专户资金监管人，为专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章专户设立及管理第一条专户的设立甲方须在乙方处设立******（建筑企业名称）农民工工资专户，用于本企业农民工工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条专户的管理乙方负责对农民工工资专户进行管理。

乙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条乙方作为受托银行，应履行以下职责：（一）设立农民工工资专户，保管托管资金，确保资金安全；（二）确保受托资金仅用于甲方委托代发的农民工工资支付；（三）及时向甲方、丙方披露受托资金的相关信息，每月12日前向甲方提供受托资金流向信息，每月15日前，将专户对账单报丙方备查。

第四条协议期限乙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、丙方开具的“关于撤销建筑企业农民工工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条甲方须向乙方提供已审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入项目工资性工程进度款划入约定的托管账户，乙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

当项目工资性工程进度款额度不足以发放工资时，甲方应从其他账户将资金补充划入托管账户。

在该项目农民工工资发清后，经丙方同意，允许该补充资金返回原划出账户。

第七条受托资金拨付甲方委托乙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由甲方提供，其真实性由甲方负责。

每月月底前，甲方负责将确认后的农民工工资清单报乙方，由乙方从专户（在工资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。

建设工程农民工工资专用账户资金监管协议甲方（建设单位）：乙方（总承包企业）：丙方（银行）：为保证农民工工资专用账户资金专款专用及农民工工资按时足额发放，甲、乙双方委托丙方为专用账户资金监管银行，为专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专用账户的开立。

乙方须在丙方开立农民工工资专用账户（查询版企业网银），用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专用账户的管理。

项目建设期间，丙方负责对农民工工资专用账户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付，不得擅自动用专用账户资金。

第二章监管职责、期限第三条丙方作为监管银行，应履行以下职责：（一）开立农民工工资专用账户并监管该账户资金，确保资金安全；（二）丙方根甲方和乙方每月提供的农民工工资表（甲乙双方共同签字盖章），于当月20日前将工资发放到位，且每月20日前向甲、乙双方提供账户资金明细表。

第四条协议期限。

丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自资金划入农民工工资专用账户之日起至撤销项目农民工工资专用账户止。

第三章监管资金收付第五条资金存入。

根据《宜川县在工程建设领域推行银行代发农民工工资实施方案》规定，甲方将人工费用足额存入约定的农民工工资专户。

丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第六条资金拨付。

乙方委托丙方代发农民工工资，被代发的农民工个人银行卡开卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。

为了方便农民工及时查询到个人工资到账情况，农民工个人须到丙方任何一个营业网点申请注册掌上银行或微信银行，注册时银行提供免费服务，丙方也可提供上门免费注册，个人短消息注册由农民工自己到丙方任何一个营业网点申请注册。

每月10日前，乙方负责将转账支票（支票每月限购一张）、甲方审核盖章确认的农民工工资发放表及电子版工资表报丙方，每月20日前由丙方从乙方工资专用账户直接划拨至农民工的个人银行账户。

建设工程农民工工资专用账户资金-托管协议根据《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》，甲方为承担了代建工程项目的乙方提供农民工工资专用账户资金托管服务。

双方在平等、自愿、互利的基础上，经协商一致，达成如下协议条款：
一、资金托管范围
1. 甲方托管的资金仅用于支付本工程项目的农民工工资，不得挪作他用。

2. 托管资金包括甲方向乙方提供的资金和劳务派遣机构按实际发生的项目工资支付情况提供的资金。

二、资金托管方式
1. 甲方应按照乙方提供的用工计划和施工进度支付农民工工资，支付方式包括现金支付、银行转账等方式。

2. 甲方应建立专门账户进行资金托管，确保资金安全，不得与自有资金混为一谈。

3. 乙方应提供农民工名单、身份证号、工资标准等相关资料，配合甲方完成资金的发放工作。

三、资金监管
1. 甲方应建立健全的资金监管制度，定期对资金进行审计核对，确保资金使用合规。

2. 乙方应配合监管部门的检查，接受相关审核，如发现资金使用违规，应承担相应责任。

四、资金汇总与结算
1. 甲方应及时向乙方报送资金托管账户的余额和使用情况，确保透
明度。

2. 乙方应及时办理与农民工工资相关的税费结算等手续。

五、协议终止
1. 双方经协商一致可以解除本协议，解除协议应提前书面通知对方。

2. 协议解除后，乙方应将账户内剩余资金全部划入指定账户，清理
结算所有关联事宜。

六、其他约定
1. 本协议经双方签字或盖章生效，具有合同效力。

2. 对于本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。

特此协议，以示双方同意。

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议本协议由以下三方签署，包括：建设工程项目承包方（以下简称“甲方”）、银行（以下简称“乙方”）和建设工程项目农民工工资专用账户投资管理机构（以下简称“丙方”）。

一、背景与目的1.1 鉴于建设工程项目中普遍存在农民工工资拖欠问题，为维护农民工合法权益，保障农民工工资的及时支付，甲方决定在本建设工程项目中设立农民工工资专用账户。

1.2 乙方拥有开设账户的权利和托管专用账户资金的经验，并具备相关专业知识和能力。

1.3 丙方是一家注册金融投资管理机构，具备专业的资金管理和风险控制能力。

1.4 各方均同意通过签订本协议，实现农民工工资专用账户资金的托管管理，确保农民工工资的正常支付，并保护甲方、乙方和农民工的合法权益。

二、账户设立与资金托管2.1甲方根据建设工程项目资金需求和农民工工资支付计划，在乙方开设农民工工资专用账户，并向乙方提供建设工程工程款汇入指令，以及农民工工资支付指令。

2.2 乙方接到甲方的指令后，按照相关法律法规和银行业务规章的要求，开设并管理农民工工资专用账户。

乙方应确保农民工工资专用账户的安全和正常运转，并及时将甲方指令的工资金额划付到农民工个人账户。

2.3 乙方除根据甲方指令外，有权自行对农民工工资专用账户进行资金监管和风险控制，确保账户资金安全，并可以根据农民工工资支付情况，对账户结余进行合理投资，实现账户资金的增值。

2.4 丙方作为投资管理机构，负责对农民工工资专用账户的资金进行投资管理，包括但不限于投资品种选择、投资组合分配、风险控制等。

丙方应确保投资方向和风险控制策略符合监管要求，并与乙方保持充分的沟通和合作。

三、账户余额及分配3.1 乙方应定期向甲方提供农民工工资专用账户的账户余额和资金流水等信息，以便甲方进行资金监管和工资支付的核对。

3.2农民工工资专用账户内的资金余额应及时支付给农民工，不得挪用、冻结或用于其他目的。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议（可编辑）.doc建设工程农民工工资专用账户资金托管协议(可编辑) 甲方(建设单位):乙方(总承包单位):丙方(银行):甲方、乙方委托丙方按照《浙江省企业工资管理办法》对建设项目农民工工资专用账户(以下简称专用账户)的专用账户资金和农民工月工资支付进行管理，并履行本协议约定的相关信息披露等服务。

甲方、乙方、丙方经友好协商，达成如下协议，共同遵守。

第一章专用账户的设立和管理第一条专用账户的设立乙方应在丙方为XX工程建设公司XX工程农民工工资设立专用账户，用于支付XX 工程农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。

第二条专用账户管理丙方负责专用账户建设过程中的专用账户管理。

丙方应按本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责:(1)设立专门账户保管资金，确保资金安全；(2)在工程主体结构竣工验收合格后的天内，从工程款中扣除甲方在专用账户中拨付的第一笔工资性工程预付款(金额为工资性工程付款)，剩余金额的一半从工程款中扣除。

(3)每月前及时向甲方、乙方披露委托资金相关信息，并向甲方、乙方提供委托资金流向信息。

第四条协议期限丙方对专用账户资金履行监管职责的期限自资金转入委托监管账户之日起至收到甲方、乙方关于取消本项目农民工工资专用账户的函为止。

第三章资金保管应提供的信息第五条乙方应向丙方提供建设工程施工合同和监理单位确定的农民工月工资清单审核表、建设单位。

第四章托管资金的收付第六条甲方托管资金应按施工合同每月将工资工程进度款划入约定的托管账户。

丙方确认资金到帐后，对账户资金履行管理职责。

第七条乙方应对丙方代农民工工资发放的农民工个人银行卡申请材料的真实性负责，该申请材料由乙方在委托资金拨付给乙方时提供每月月底前，乙方负责将经监理单位审核并经建设单位确认的农民工工资清单上报给丙方，由丙方从专用账户直接划入农民工个人银行卡(在工资相关项目进度款累计拨付金额内)。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议本协议由以下参与方订立:甲方（委托人）:组织或个人名称:乙方（托管人）:组织或个人名称:在下列背景下，甲乙双方根据平等协商自愿达成以下协议:1.甲方为（企业名称），承接（项目名称）建设工程。

2.根据国家和地方政策，甲方需设立农民工工资专用账户，将支付给农民工的工资款项存入该账户，并在乙方协助下进行专用账户资金的托管管理。

二、委托内容1.甲方通过本协议将支付给农民工的工资款项委托给乙方进行托管管理。

2.委托的内容包括但不限于以下事项：•接收甲方支付的工资款项；•确保工资款项按时、足额支付给农民工；•协助甲方进行农民工工资专用账户的开设和管理；•根据甲方的指示，进行账户资金的调拨和支付。

三、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按时、足额支付农民工的工资款项。

2.甲方应保证支付给乙方的资金来源合法，不存在任何违法违规情况。

3.甲方应向乙方提供农民工的工资计算、结算和工资发放时间表，以便乙方按时进行支付。

4.甲方应定期向乙方提供农民工的工资信息，包括姓名、身份证号码、工资金额等。

5.甲方应配合乙方的监督及审计工作，提供相关的工资支付记录和相关凭证。

四、乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方的委托，及时收取、核对并托管甲方支付的工资款项。

2.乙方应确保工资款项按时、足额支付给农民工，并向农民工提供相应的工资支付凭证。

3.乙方应确保农民工工资专用账户的安全性和稳定性，采取必要的措施防止账户资金的遗失、损毁或被非法侵占。

4.乙方应按照甲方指示，进行账户资金的调拨和支付。

5.乙方应保守甲方的商业机密和农民工的个人信息，不得泄露或滥用。

五、费用和支付方式1.根据本协议，乙方对提供的托管服务可以获得一定的服务费，具体金额根据双方协商确定。

2.服务费用的支付方式由双方协商决定，可以选择一次性支付或分期支付。

六、违约责任1.任何一方违反本协议约定，应向对方支付违约金。

违约金的具体金额由双方协商一致或按照行业惯例确定。

建设工程农民工工资专用账户资金-托管协议本协议由以下双方于〔协议签署日期〕签署:甲方（以下简称“建设单位”）:地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方代表人姓名]联系电话: [甲方联系电话]乙方（以下简称“托管方”）:地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方代表人姓名]联系电话: [乙方联系电话]1.根据相关法律法规以及国家要求，建设单位需要将农民工工资专用账户资金进行托管，并确保资金安全、真实、合规。

2.托管方具备相应的资金托管能力，并同意接受建设单位委托进行资金托管。

因此，双方本着公平、平等、互利的原则，经协商一致，达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在确保建设工程中农民工的工资按照相关法律法规要求，通过托管方建立的农民工工资专用账户进行支付和管理，保障农民工的合法权益，确保工资支付的透明度和及时性。

第二条托管范围1.建设单位将从工程款中划拨农民工工资专用账户资金给托管方进行管理和支付。

农民工工资包括但不限于基本工资、奖金、津贴等。

2.建设单位要求托管方将农民工工资专用账户资金保存在独立的账户，并以专项账户形式进行管理和使用。

第三条资金支付和管理1.托管方应当遵守法律法规的要求，按照建设单位的要求将农民工工资专用账户资金及时支付给农民工。

2.托管方应确保农民工工资专用账户资金的稳定性和安全性，采取必要的措施避免资金遗失或挪用等情况。

3.建设单位有权随时查询农民工工资专用账户资金的使用情况，包括资金的流水记录、余额等。

4.托管方应当按照建设单位的要求向建设单位提供农民工工资专用账户资金的支付凭证和相关报表。

第四条协议期限本协议自〔协议签署日期〕起生效，有效期为〔协议有效期限〕年。

第五条协议终止1.协议有效期届满后，若没有续签或达成新的协议，本协议自动终止。

2.双方一方违反本协议约定的，对方有权单方面提前终止本协议，并有权要求违约方承担相应责任。

第六条争议解决本协议的执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。