水利水电工程项目法人工程价款结算支付办法

工程合同中工程款项支付在工程项目的实施过程中，合理的款项支付安排对于保证工程进度和质量至关重要。

以下是一个标准的工程合同中工程款项支付的范本内容，它详细阐述了款项支付的相关条款和流程。

一、预付款甲方应在合同签订后的5个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总价的10%。

该预付款将用于工程前期的材料采购和准备工作。

二、进度款项1. 乙方应根据合同约定的工程进度计划，向甲方提交进度报告和请款申请。

2. 甲方在收到乙方的请款申请后，应当在15个工作日内完成审核，并根据实际完成的工程量支付相应的进度款项。

3. 进度款项的支付比例根据实际完成的工程量确定，但不得超过合同总价的80%。

三、结算款项1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工报告及相关结算资料给甲方。

2. 甲方应在收到竣工报告和结算资料后的30个工作日内完成审核，并与乙方进行结算。

3. 结算款项应包括剩余的合同金额扣除已支付的预付款和进度款项后的余额。

四、尾款支付1. 在结算款项支付后的60个工作日内，甲方应当支付尾款，尾款金额为结算金额的5%。

2. 尾款支付前，乙方需提供满足甲方要求的质保文件和维修承诺书。

五、逾期支付利息若甲方未能按照上述条款规定的时间和条件支付款项，应当按照未付款项的日万分之五支付逾期利息给乙方。

六、其他费用如因甲方原因导致工程延期或增加额外工作量，甲方应承担由此产生的额外费用，并按照双方协商一致的方式支付给乙方。

七、争议解决双方在执行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

财政部、水利部关于印发《水利基本建设资金管理办法》的通知【发文字号】财基字〔1999〕139号【发布部门】财政部水利部【公布日期】1999.05.25【实施日期】1999.05.25【时效性】失效【效力级别】部门规章财政部、水利部关于印发《水利基本建设资金管理办法》的通知（财基字〔１９９９〕１３９号１９９９年５月２５日）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、水利厅（局），水利部直属单位：为规范和加强水利基本建设资金管理，切实管好用好建设资金，提高投资效益，依据国家有关法律法规及现行基本建设财政财务管理规定，结合水利基本建设特点，我们制定了《水利基本建设资金管理办法》，现印发你们，请遵照执行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

附件：水利基本建设资金管理办法附件：水利基本建设资金管理办法第一章总则第一条为规范和加强水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据现行基本建设财政财务管理规定，结合水利基本建设特点，制定本办法。

第二条本办法适用于管理和使用水利基本建设资金的各级财政部门、水利基本建设项目主管部门（包括流域机构，以下简称“水利主管部门”）和水利建设单位（项目法人，下同）。

第三条本办法所称水利基本建设资金是指纳入国家基本建设投资计划，用于计划基本建设项目的资金。

第四条水利基本建设资金管理的基本原则是：（一）分级管理、分级负责原则。

水利基本建设资金按资金渠道和管理阶段，实行分级管理，分级负责。

（二）专款专用原则。

水利基本建设资金必须按规定用于经批准的水利基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。

财政预算内水利基本建设资金按规定实行专户存储。

（三）效益原则。

水利基本建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

第五条水利基本建设资金管理的基本任务是：贯彻执行水利基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付、使用水利基本建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好水利基本建设资金的预算、决算、监督和考核分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，努力降低工程造价，提高投资效益。

2023年一级建造师之一建水利水电工程实务练习题(一)及答案单选题（共40题）1、若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由（）组织招标。

A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】 D2、项目法人应在分部工程验收通过之日后（）个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。

A.10B.15C.28D.30【答案】 A3、根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文），水利工程费用中，直接费不包括（）。

A.施工机械使用费B.临时设施费C.安全生产措施费D.工具用具使用费【答案】 D4、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），以下事故应由省级以上水行政主管部门组织调查的是（）。

A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】 C5、水利工程保护范围内的土地应（）。

A.与工程占地范围一起征用B.不征用C.由工程管理单位进行管理D.临时征用【答案】 B6、根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，在竣工验收前已经建成并能够发挥效益，需要提前投入使用的单位工程，在投入使用前应进行（）。

A.分部验收B.单元验收C.投入使用验收D.阶段验收【答案】 C7、灌浆按灌浆压力可分为常压灌浆和高压灌浆。

灌浆压力在（）MPa 以上的灌浆为高压灌浆。

A.1B.3C.5D.10【答案】 B8、档案保存价值的外在体现是档案的（）。

A.完整性B.内容C.组卷形式D.保管期限【答案】 D9、（2015年）反映水泥砂浆保水性的技术指标是（）。

A.沉入度B.泌水度C.分层度D.坍落度【答案】 C10、（2011年）根据《水工碾压混凝土施工规范》（DL／T 5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是（）。

A.最大干密度B.压实重度C.相对压实度D.相对密度【答案】 C11、根据《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》的规定，水库蓄水安全鉴定由（）负责组织实施。

建设工程合同价款的支付随着我国经济的快速发展，城乡建设日新月异，建设工程项目如雨后春笋般涌现。

建设工程合同价款的支付作为合同执行的重要环节，直接关系到双方的权益。

本文从建设工程合同价款的支付原则、方式、条件、程序及监管等方面进行探讨，以期为建设工程合同价款支付提供有益的参考。

一、建设工程合同价款的支付原则1. 公平原则：合同价款的支付应保证双方权益的平衡，遵循公平、公正、公开的原则，确保合同执行的顺利进行。

2. 诚实信用原则：合同双方应遵循诚实信用原则，履行合同约定的支付义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。

3. 合同约定原则：合同价款的支付方式、支付时间、支付比例等应依法依规并在合同中进行明确约定。

4. 工程进度原则：合同价款的支付应与工程进度相匹配，确保工程款的支付与工程实际完成情况相符。

二、建设工程合同价款的支付方式1. 预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定支付预付款，预付款的比例一般为合同金额的10%～30%。

预付款的支付有助于承包人顺利开展施工前期准备工作。

2. 进度付款：工程进度符合合同约定时，发包人应按照工程实际完成情况支付进度款。

进度付款的比例一般为当月完成工程量的50%～90%。

3. 竣工结算：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告。

发包人应在收到报告后一个月内进行审核，确认无误后支付竣工结算款。

4. 质量保证金：合同约定质量保证金的比例一般为合同金额的5%～10%。

质量保证金在工程保修期满后无质量问题的情况下予以退还。

三、建设工程合同价款的支付条件1. 合同有效：合同价款的支付需确保合同有效，合同双方应具备相应的民事行为能力、资质条件等。

2. 工程进度符合约定：合同价款的支付应满足工程进度符合合同约定的条件。

3. 工程质量合格：工程质量应符合国家及行业标准，合同价款的支付与工程质量相挂钩。

4. 合同履行完毕：合同价款的支付应在合同履行完毕后进行。

四、建设工程合同价款的支付程序1. 合同签订：合同双方依法签订建设工程合同，明确合同价款的支付方式、支付时间、支付比例等。

工程合同怎么付钱第一部分：合同金额与支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）________元整（¥_______），包括了所有材料费、人工费、管理费及税费等。

2. 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：- 首期款：合同签订后5个工作日内，甲方需支付工程总价款的30%作为首期款。

- 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

- 竣工款：工程完工并通过验收后的5个工作日内，甲方需支付剩余的工程款项。

第二部分：支付条件1. 首期款支付条件：合同签订且乙方提供相应发票后。

2. 进度款支付条件：每个阶段的工程完成并通过甲方验收后，乙方提供相应进度的合法有效发票。

3. 竣工款支付条件：整个工程完工并通过甲方组织的验收合格，乙方提供完整的竣工文件和最终结算发票。

第三部分：逾期支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付款项的千分之五每日计算滞纳金。

2. 若逾期支付超过30天，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。

第四部分：其他约定1. 所有支付均应通过银行转账方式进行，并注明款项用途。

2. 双方应保留好所有的支付凭证，以备日后核查。

3. 任何由于国家政策导致的税费变动，应由甲乙双方共同承担或享有。

第五部分：争议解决1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

这份工程合同付款条款范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。

在签订合同之前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的公正性、合法性和可操作性。

项目联营工程付款制度一、总则1. 为确保联营项目的财务透明度和合作各方的利益平衡，特制定本付款制度。

2. 本制度适用于所有参与本项目联营的合作方，并作为合同附件，具有同等法律效力。

3. 联营项目的所有支付行为必须严格按照本制度执行。

二、付款原则1. 公平原则：确保每一方合作者根据其投入及承担的风险获得相应的报酬。

2. 透明原则：所有的支付流程和结果应对所有合作方公开，以保持高度的透明度。

3. 及时原则：按照合同约定的时间节点及时进行款项支付，避免影响工程进度。

三、付款方式1. 预付款：根据合同约定，甲方需在合同签订后的规定时间内支付一定比例的预付款给乙方。

2. 阶段付款：工程进度达到特定节点时，甲方应根据完成情况支付相应阶段的款项。

3. 完工付款：项目完工并通过验收后，甲方应支付剩余的尾款。

四、付款流程1. 提交付款申请：乙方在达到付款条件时，应向甲方提交书面的付款申请，包括相关证明材料。

2. 审核确认：甲方收到付款申请后，应在规定时间内进行审核，并确认支付金额。

3. 实施支付：审核无误后，甲方应在约定的时间内将款项支付给乙方。

4. 收款确认：乙方收到款项后，应出具收款确认书，作为后续结算的依据。

五、违约责任1. 逾期支付：若甲方未能在约定时间内完成支付，应按日支付逾期付款的违约金。

2. 逾期提交：若乙方未能及时提交有效的付款申请，导致支付延迟，由乙方承担责任。

六、其他条款1. 本制度自双方签字盖章之日起生效，至项目结算完毕之日终止。

2. 本制度的解释权归项目联营的管理委员会所有。

3. 如遇特殊情况需要调整付款制度，须经合作各方协商一致后修订。

七、附则1. 本制度未尽事宜，由合作各方协商解决。

2. 本制度一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

水利工程竣工完工结算资料整编要求一、水利工程竣工（完工）结算的概念完工结算指承包单位按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，并经质量验收合格，达到合同要求后，根据合同、计量签证、设计变更等资料，向项目法人进行的最终工程价款结算，又称竣工结算。

经项目法人、监理工程师、施工单位三方签字认可的竣工结算书是核定某标段最终投资的技术经济文件。

合同工程完工结算也是合同工程竣工验收前一项必须完成的工作。

竣工结算是编制竣工决算的基础。

二、水利工程完工结算的内涵1、完工结算是指自工程开工至工程验收通过全过程所产生费用的综合，因此完工结算审核的重点为“核定量、核定价”，包括工程量核算与工程单价、合价的核算，还有预付款、奖励、罚款等的核算。

2、完工结算是水利工程完工验收的一项必备条件。

3、工程量核算。

工程量核算依托于工程产品质量的全部合格，既要确保数据的准确性，避免漏算与重复计算，又要保障工程计量凭证文件的真实、有效、完整，核算文件应依照规范格式进行。

工程量计算一般依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2015）、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）、合同约定进行。

4、工程单价与合价审核。

各单项工程单价、合价应认真核算并与工程量清单一一对应；变更单价必须经由项目法人、承包人、监理人签认后才可作为最终计价依据。

三、承包人申报完工结算须具备的条件1、合同范围内（包括变更）的工程项目已按要求施工完毕。

2、已完成分部工程施工质量评定。

3、本标段的变更、索赔已全部处理完毕。

4、经评定质量合格项目的最终工程量汇总表已经监理工程师、项目法人审查签认。

四、水利工程竣工结算的主要作用1、竣工决算是确定工程最终造价，是了结业主与承包商的合同关系和经济责任的依据；2、竣工结算为承包商确定工程最终收入，是承包商经济核算和考核工程成本的依据；3、竣工结算反映建筑安装工程工作量和实物量的实际完成情况，是业主编报竣工决算的依据；4、竣工结算反映建筑安装工程实际造价，是编制概算定额、概算指标的基础资料口。

水利部印发《水利工程造价管理规定》2023年5月26日，水利部印发《水利工程造价管理规定》。

全文如下。

水利工程造价管理规定第一章总则第一条为加强水利工程造价管理，规范工程造价行为，推动水利工程建设高质量发展，维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等有关法律、法规，制定本规定。

第二条本规定所称水利工程造价，是指水利工程建设项目从项目建议书到竣工验收阶段发生的全部建设费用。

全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的水利工程造价管理活动，应当遵守本规定。

第三条水利工程造价管理应当遵循依规编制、合理确定、科学管理、有效控制的原则，确保水利工程质量安全，有利于提高投资效益。

第四条水利部负责全国水利工程造价的监督管理。

水利部所属流域管理机构（以下简称流域管理机构）依照水利部授权，负责所管辖范围内水利工程造价的监督管理。

县级以上地方人民政府水行政主管部门在职责范围内负责本行政区域水利工程造价的监督管理。

第五条水利工程造价管理相关单位应当积极应用信息技术，提高水利工程造价管理水平和效率。

第二章计价依据第六条水利工程造价计价依据，是指编制各阶段水利工程造价文件所依据的编制规定、定额、价格信息以及其他相关计价文件和标准。

第七条水利工程造价计价依据应当符合有关政策、技术标准。

水利工程造价计价依据应当进行动态管理，与经济社会发展和工程技术水平相适应，确保经济合理，促进水利工程建设领域科学技术成果的推广和应用。

第八条水利部负责制定水利工程行业造价编制规定。

省级人民政府水行政主管部门依据水利工程行业造价编制规定，可以结合实际情况制定水利工程地方造价编制规定，并报水利部备案。

第九条水利部负责制定水利工程行业定额。

流域管理机构和省级人民政府水行政主管部门可以结合实际组织制定补充定额，并报水利部备案。

第十条省级人民政府水行政主管部门应当加强水利工程造价信息管理，推动水利工程造价数据采集、价格信息发布。

水利水电工程项目法人工程价款结算支付办法第一章总则第一条为了使工程价款结算工作程序化、规范化，加强结算纪律,明确各部门和人员在工程价款结算中的责任，遵照国家有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条工程价款结算应严格按照签订的合同进行结算，以一个合同为工程价款结算的基本单位，采用一个合同设置一个工程价款结算单的办法。

第三条工程价款结算项目与合同项目应相互对应，合同以外的项目按合同变更处理，在结算时单独反映。

第四条有关部门和人员在工程价款结算中的职责如下：（1）董事长：对工程价款结算负领导责任，负责工程价款结算的审批。

（2）总经理：`对工程价款结算负直接领导责任，负责工程价款结算的审定。

（3）工程部门：审核结算项目的施工质量及完成的工程量。

（4）合同部门：审核结算单价及结算金额是否符合合同的约定，控制工程进度款结算。

（5）财务部门：办理工程价款支付、进度结算保留金、质保金的扣收等手续，控制资金支付。

第二章工程价款结算的依据及形式第五条在工程承包合同中作为工程价款结算的依据如下：（1）结算形式的约定。

（2）结算价格的认定。

（3）已完工程量的认定。

（4）工程款的支付与扣留方式的约定。

（5）违约责任的约定。

（6）其他有关工程价款结算的条款。

第六条工程价款结算的其他资料为：（1）合同组成部分的招标投标文件，以及在招标投标过程中形成各种往来函件、承诺书、澄清函、谈判记录等。

（2）经批准实施的施工设计图。

（3）设计变更通知等有效文件。

（4）其他与工程量及预算定额相关的文件等资料。

第七条工程价款结算形式单价承包项目工程价款的结算主要采取按月结算的形式，总价承包项目根据形象进度依据合同结算方式结算。

第三章工程价款结算的程序及手续第八条工程价款结算的一般程序（1）承包人申请。

（2）工程部门审查。

（3）合同部门审核。

（4）监理工程师审定。

（5）现场跟踪审计审定。

（6）分管合同副总审批。

（7）财务部门账目核对，财务负责人审批。