关于建筑合同和担保的类型(合同范本)
- 格式:docx
- 大小:262.29 KB
- 文档页数:9
建筑工程业主支付担保合同示范文本5篇篇1建筑工程业主支付担保合同示范文本甲方(建筑工程业主):___________(以下简称甲方)乙方(担保人):___________(以下简称乙方)根据《合同法》、《建筑工程施工合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方向乙方提供担保事宜达成如下协议,以便维护双方的合法权益:第一条担保范围:1.1 乙方向甲方提供担保,担保范围包括但不限于保证甲方按照合同约定的支付义务履行,并在合同约定的时间内足额支付工程款。
1.2 乙方提供的担保方式为____________(具体担保方式),担保金额为____________(具体金额)。
第二条担保责任:2.1 乙方应按照合同约定的时间和金额提供担保,确保甲方在合同履行过程中按时足额支付工程款。
2.2 如果甲方未按合同约定足额支付工程款,乙方应当在收到通知后的_______日内向甲方支付相应款项。
第三条担保期限:3.1 担保期限自本合同签署之日起至_________(具体期限)。
3.2 乙方提供的担保在担保期限内有效,担保期满后自动失效。
第四条担保条件:4.1 甲方在工程实施过程中遵守相关法律法规,按照工程合同的约定履行支付义务。
4.2 在甲方未履行支付义务的情况下,乙方有权要求甲方就担保范围内的金额承担责任。
第五条其他事项:5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕各自在本合同项下的义务之日终止。
5.2 本合同适用中华人民共和国法律,双方因履行本合同发生的争议应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(建筑工程业主):_____________签字盖章乙方(担保人):_____________签字盖章日期:_________年____月____日本担保合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(建筑工程业主):_____________签字盖章乙方(担保人):_____________签字盖章日期:_________年____月____日以上是建筑工程业主支付担保合同的示范文本,具体可以根据实际情况进行修改和调整。
第1篇协议编号:_______甲方(担保人):____________________乙方(被担保人):____________________丙方(主债务人):____________________鉴于:1. 甲方愿意为乙方在履行与丙方签订的建筑施工合同(以下简称“主合同”)过程中可能发生的债务提供担保。
2. 乙方承诺将按照主合同的约定履行相关义务,确保主合同的顺利履行。
3. 丙方同意接受甲方的担保,并要求乙方提供相应的担保措施。
根据上述事实,甲、乙、丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、担保范围1. 甲方在本协议约定的担保范围内,对乙方因履行主合同而产生的债务,向丙方承担连带责任担保。
2. 担保范围包括但不限于:(1)乙方因履行主合同而产生的全部债务,包括但不限于工程款、材料款、设备款、设计费、监理费、检验费、保险费等。
(2)乙方因违反主合同约定而产生的违约金、赔偿金等。
(3)乙方因履行主合同而产生的其他债务。
二、担保期限1. 本协议的担保期限自主合同签订之日起至主合同约定的工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
2. 如主合同期限延长,本协议的担保期限相应延长至新的合同期限届满之日止。
三、担保金额1. 本协议担保金额为人民币_______元。
2. 甲方应按照丙方的要求,在主合同签订前,将担保金额的_______%作为保证金支付给丙方。
3. 保证金在主合同履行过程中,如因乙方履行义务情况良好,甲方可以与丙方协商减少保证金比例。
四、担保方式1. 甲方以现金形式提供担保。
2. 甲方应将担保金额的_______%作为保证金存入丙方指定的账户,作为担保资金的专用账户。
3. 甲方应保证担保资金的充足,如因乙方原因导致担保资金不足,甲方应在接到丙方通知之日起_______日内补足。
五、担保责任1. 甲方在本协议约定的担保范围内,对乙方因履行主合同而产生的债务,向丙方承担连带责任担保。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
建筑工程业主支付担保合同标准范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(担保人):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供建筑工程业主支付担保事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、担保事项1. 甲方作为建筑工程的业主,与施工单位签订了施工合同,涉及工程款项支付事项。
2. 乙方同意就甲方对施工单位支付的工程进度款及其他款项的支付义务提供保证担保。
二、担保范围1. 乙方担保的范围包括甲方根据施工合同应支付的工程进度款、违约金、赔偿金以及因甲方违约而产生的其他费用。
2. 担保金额以甲方与施工单位签订的施工合同总金额的一定比例为上限。
具体比例在双方签订担保协议时约定。
三、担保方式乙方提供连带责任保证担保。
在甲方未能按照施工合同约定支付款项时,乙方承担代为支付的义务。
四、担保期限担保期限自本担保合同签订之日起至工程竣工验收合格并支付完所有款项止。
如需续签,双方应在本合同到期前协商解决。
五、甲方义务1. 甲方应按照施工合同约定及时支付款项。
2. 甲方应如实向乙方提供与担保事项相关的资料,并确保其真实性。
3. 甲方应接受乙方的监督,配合乙方进行必要的核查。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权对甲方的资信状况、工程进展及资金使用情况等进行监督与核查。
2. 乙方应按照本合同约定承担担保责任,在甲方违约时履行代偿义务。
3. 乙方有权收取一定的担保费用,具体费用标准双方另行约定。
七、违约责任1. 若甲方未能按照施工合同约定支付款项,乙方应按本合同约定承担代偿责任。
2. 若乙方未能按照本合同约定履行担保责任,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 若甲方提供的资料不真实,或存在其他欺诈行为,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担违约责任。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):______________________乙方(承包方):______________________丙方(担保方):______________________鉴于甲方作为业主方与乙方作为承包方在签订建筑工程合同过程中,为保障工程款项的按时支付,确保工程的顺利进行,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,特订立本支付担保合同。
一、工程概况(一)工程项目的名称、地点、内容和规模。
二、合同目的本合同旨在明确甲方的支付义务,确保乙方在工程实施过程中能够及时收到工程进度款,保证工程的顺利进行。
同时,丙方作为担保方,承担甲方支付义务的担保责任。
三、担保事项(一)担保金额:本次担保金额为甲方应向乙方支付的建筑工程款项,具体金额依据甲方与乙方签订的建筑工程合同确定。
(二)担保方式:丙方承担连带担保责任,即在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方将无条件代为支付。
(三)担保期限:自本合同生效之日起至甲方与乙方签订的建筑工程合同履行完毕为止。
四、甲方的支付义务(一)甲方应按与乙方签订的建筑工程合同约定,按时支付工程进度款。
(二)甲方应确保资金充足,避免因资金问题影响工程的顺利进行。
(三)甲方在支付过程中,应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、丙方的担保责任(一)丙方应监督甲方的支付行为,确保甲方按时履行支付义务。
(二)在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方应在接到乙方书面通知后的XX个工作日内代为支付。
(三)丙方承担担保责任的范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金等。
六、违约责任(一)甲方如未能按约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
(二)丙方如未能履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向乙方支付赔偿金。
(三)违约金的计算方式及赔偿金的数额,根据甲方、乙方和丙方协商确定。
七、争议解决(一)本合同在履行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决。
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同范本5篇篇1甲方(业主方):_________________________乙方(承包方):_________________________丙方(担保人):_________________________为确保甲方与乙方签订的建筑工程合同的履行,保障乙方的合法权益,丙方愿意为甲方提供支付担保。
经三方友好协商,达成如下担保合同范本。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程总造价:_________________________二、合同履约保障1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时支付工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
2. 若甲方未能按时支付上述款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并追究甲方的违约责任。
三、担保事项1. 丙方对甲方在本合同中的支付义务承担连带责任保证。
2. 担保范围:甲方应支付给乙方的工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
3. 担保期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
4. 担保方式:连带责任保证。
四、担保人的权利和义务1. 担保人应监督甲方的支付行为,确保甲方按时支付乙方的款项。
2. 若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求担保人承担保证责任,担保人应在接到乙方通知后XX日内履行保证责任。
3. 担保人有权对甲方的支付能力进行审查,若发现甲方存在支付风险,担保人有权要求甲方提供担保或采取其他措施。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付款项,应按照合同约定承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若担保人未能履行保证责任,应承担连带责任,并向乙方支付担保金额的XX%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成:甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保,为明确各方权利和义务,达成如下协议条款:一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务,保障建设工程施工合同的顺利履行。
二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保,包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。
若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕,则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保,当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时,甲方将承担连带清偿责任。
甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。
五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务,确保工程进度和质量。
2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料,确保其真实性和完整性。
3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容,如需变更,应取得甲方的书面同意。
4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料,确保甲方了解工程进展情况。
六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况,对乙方的违约行为提出整改要求。
2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时,甲方应承担连带责任,按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。
3. 甲方有权在担保期限内,对乙方的履约情况进行检查和核实。
4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。
七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
建筑合同和担保的类型(2024版)合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为建设项目需要,拟聘请乙方承担建筑施工任务,为确保双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条建筑项目概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目总投资:__________1.5 工程质量标准:__________第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,并保证工程质量达到约定的标准。
2.2 乙方应严格按照国家和地方的相关法律法规、规范标准进行施工,确保施工安全。
2.3 乙方应承担施工过程中的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。
2.4 乙方应在合同约定的时间内,向甲方提交完整的工程资料,包括施工图、验收报告等。
第三条甲方的义务3.1 甲方应按照约定时间向乙方支付工程款项。
3.2 甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续,包括但不限于施工许可证、验收合格证等。
3.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的支持和技术指导。
3.4 甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故承担相应的责任。
第四条合同价款及支付方式4.1 本合同的合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,支付合同总价款的30%;(4)剩余的10%作为质量保证金,质保期满后无息退还。
4.3 甲方支付款项时,应提供等额的发票。
第五条工程质量及保修5.1 乙方应对施工质量负责,工程验收合格后,质保期为__________年。
5.2 在质保期内,乙方应对工程质量问题负责修复,并承担由此产生的全部费用。
5.3 质保期满后,如工程出现质量问题,乙方应根据实际情况给予维修或赔偿。
【建筑业担保合同范本】甲方(担保人):法定代表人:地址:联系电话:乙方(被担保人):法定代表人:地址:联系电话:鉴于:甲乙双方经协商一致,达成建筑业担保合同,合同如下:第一条担保目的为确保乙方与承包商签署的建筑合同项下乙方的支付义务得到切实履行,甲方愿意为乙方向业主提供保证责任。
第二条担保方式甲方愿意按照乙方的要求,为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条反担保甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须向甲方提供以下一项或数项反担保:1. 经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤销的连带责任反担保保证书。
2. 以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。
双方另订抵(质)押合同,其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
3. 经甲方认可的其他方式反担保措施。
第四条保证责任甲方保证在担保期间内,乙方按照建筑合同约定履行支付义务。
如乙方未能按照建筑合同约定履行支付义务,甲方愿意承担连带责任,向业主支付乙方应支付的款项。
第五条保证期间甲方的保证期间为建筑合同约定的支付义务履行期限届满之日起两年。
第六条保证责任的履行甲方在保证期间内,如乙方未履行支付义务,甲方应在收到业主的书面通知后三十日内,按照建筑合同的约定向业主支付应付款项。
第七条反担保的解除一旦乙方履行了支付义务,甲方应当解除对乙方的反担保措施。
第八条合同的解除和终止1. 在保证期间内,如乙方履行了支付义务,甲方应当立即解除本合同。
2. 如乙方未能履行支付义务,甲方在履行了保证责任后,有权解除本合同。
3. 双方另有约定的,从其约定。
第九条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第十条合同的生效、修改和解除1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的修改和解除必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。
3. 本合同的生效、修改和解除,不得影响甲方依法应当承担的保证责任。
建设工程担保合同范本3篇篇1甲方(担保人):____________________乙方(贷款人):____________________丙方(借款人):____________________鉴于丙方参与一项建设工程项目的投标并期望获得甲方的担保支持,以便顺利获得乙方的贷款支持,根据相关法律法规,甲乙丙三方经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项甲方愿意就丙方在建设工程中所承担的义务向乙方提供连带责任担保。
担保的具体事项包括但不限于工程款的支付、工程进度、工程质量等。
二、担保金额与期限1. 担保金额:甲方的担保金额为丙方在建设工程中的全部合同金额,即人民币________元(大写:_________________________元整)。
2. 担保期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后______个月止。
三、担保责任1. 甲方在担保期限内,对丙方因违反与乙方的贷款协议或工程合同所产生的债务承担连带责任。
2. 若丙方未能按照约定履行其在建设工程中的义务,甲方将在接到乙方书面通知后______日内承担代偿责任。
四、担保条件1. 丙方必须向甲方提供完整、真实的工程建设相关资料。
2. 丙方应严格按照与乙方签订的贷款协议及工程合同的约定履行其义务。
3. 甲方有权对丙方的工程建设过程进行监督,并有权要求丙方提供必要的信息和资料。
五、反担保措施乙方应向甲方提供反担保措施,以确保甲方在代偿后的追偿权。
反担保措施包括但不限于固定资产抵押、权利质押等。
具体反担保措施由双方另行签订协议约定。
六、违约责任1. 若丙方违反贷款协议或工程合同的约定,导致甲方承担代偿责任的,丙方应承担违约责任,并向甲方支付违约金。
违约金的具体数额及支付方式由双方另行协商确定。
2. 若乙方未按照本合同约定履行反担保义务的,视为乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、争议解决因本合同产生的任何争议,甲乙丙三方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑工程担保合同范本3篇篇一甲方(被担保人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(担保人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方将参与 [具体建筑工程项目名称] 的建设施工,为保障该工程的顺利进行及相关各方的合法权益,乙方愿意为甲方在该工程中的特定责任和义务提供担保。
经双方友好协商,达成如下协议:一、担保范围1. 甲方按照工程合同约定应当履行的工程质量、工期、安全等方面的责任和义务。
2. 甲方因违反工程合同约定而应向业主支付的违约金、赔偿金等费用。
二、担保方式乙方提供的担保方式为 [具体担保方式,如连带责任保证、抵押、质押等] 。
三、担保期限担保期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格且甲方按照工程合同约定履行完所有义务之日止。
四、担保责任1. 在担保期限内,如甲方未能履行工程合同约定的责任和义务,乙方应在接到业主或相关方的书面通知后 [具体天数] 日内,代为履行甲方的责任和义务,支付相应的款项或采取其他必要的补救措施。
2. 乙方履行担保责任后,有权向甲方进行追偿。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同的约定履行担保责任。
2. 甲方应严格按照工程合同的约定履行自己的责任和义务,确保工程的质量、工期和安全。
3. 甲方应及时向乙方通报工程进展情况及可能影响乙方担保责任的重大事项。
4. 甲方应配合乙方对其履行工程合同情况的监督和检查。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权对甲方履行工程合同的情况进行监督和检查。
2. 乙方有权要求甲方提供与工程相关的资料和信息。
3. 乙方应按照本合同的约定履行担保责任,不得无故拒绝或拖延。
建设工程担保合同范本7篇第1篇示例:建设工程担保合同范本合同编号:【合同编号】甲方(担保人):单位名称:【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】鉴于:乙方拟进行建设工程,为确保资金使用安全,甲方愿意提供担保,并与乙方、丙方签订本合同,本合同经双方协商一致,共同遵守。
一、担保内容1.1 甲方担保乙方按时足额履行与丙方签订的建设工程合同,并保证工程质量达到约定标准。
1.2 担保范围包括借款、进度款支付、质量问题解决等与工程建设有关的一切事项。
二、担保期限2.1 本担保有效期为【担保期限】。
2.2 若乙方未按时履行合同义务,甲方应当书面通知乙方和丙方,提出解决方案,若在解决期限内未解决,甲方保证向丙方承担全部或部分合同责任。
三、担保方式3.1 甲方提供的担保方式为【担保方式】。
3.2 乙方根据丙方要求,按照工程款的比例提供相应的担保金,并在工程验收后及时返还。
四、担保责任4.1 甲方承担本合同项下的全部担保责任,包括但不限于向丙方承担赔偿责任。
4.2 乙方如未按时足额履行合同义务,导致丙方损失的,甲方应当及时赔偿。
4.3 甲方对于乙方提供虚假资料、违约、逾期付款等行为所产生的一切后果,由甲方承担。
五、其他约定5.1 本合同如有未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。
5.2 本合同经各方签字盖章后生效,具有法律效力。
甲方(担保人):乙方(借款人):签字:______________ 签字:_____________日期:______________ 日期:_____________丙方(债权人):签字:______________日期:______________以上为建设工程担保合同范本,各方应认真履行合同约定,共同维护合同的有效性和权益。
第2篇示例:建设工程担保合同是指承建单位与担保人签订的一种合同,以确保工程建设顺利进行并按照合同要求完成的文件。
建设工程担保合同的签订,可以保障工程的进展、保证工程质量,是建筑工程中重要的法律约束文件之一。
建筑三方协议担保合同范本甲方(债务人):乙方(债权人):丙方(担保人):鉴于甲方与乙方签订了一份建筑合同,为确保甲方履行合同约定的债务,丙方同意为甲方提供担保。
经甲乙丙三方协商一致,特订立本担保合同,共同遵守。
第一条担保金额丙方同意为甲方在建筑合同项下的债务提供担保,担保金额为人民币【】。
第二条担保方式1. 丙方同意以其全部财产承担保证责任,保证甲方履行建筑合同约定的债务。
2. 丙方同意在甲方不能履行债务时,无条件地向乙方履行债务。
第三条担保期限本担保合同的担保期限为建筑合同约定的债务履行期限届满之日起【】年。
第四条担保责任的免除1. 在甲方履行债务过程中,因不可抗力导致甲方不能履行债务的,丙方不承担担保责任。
2. 在甲方履行债务过程中,因法律变化、政策调整等原因导致甲方不能履行债务的,丙方不承担担保责任。
3. 在甲方履行债务过程中,因乙方原因导致甲方不能履行债务的,丙方不承担担保责任。
第五条担保责任的履行1. 在甲方不能履行建筑合同约定的债务时,丙方应无条件地向乙方履行债务。
2. 丙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿,并要求甲方支付违约金和实现债权的费用。
第六条争议解决本担保合同履行过程中发生的争议,各方可协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本担保合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。
2. 本担保合同自甲乙丙三方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(债务人):乙方(债权人):丙方(担保人):签订日期:【年】年【月】月【日】日以上担保合同仅供参考,具体内容需根据实际情况调整。
在签订合同时,请务必认真阅读合同条款,确保各自权益。
如有需要,请咨询专业律师。
建筑合同和担保的类型
甲方:建筑公司
乙方:业主
签订日期:2022年1月1日
背景和目的:甲方是一家专业的建筑公司,乙方是一位业主,双方希望签订建
筑合同,甲方将承担乙方的建筑项目,并保证按时、按质完成工程。
具体条款和条件:
1. 甲方承诺按照合同约定的工程进度和质量要求,完成乙方委托的建筑项目;
2. 乙方应按照合同约定的付款方式和时间,向甲方支付工程款;
3. 双方应保持合作和沟通,共同解决工程中出现的问题;
4. 如因甲方原因导致工程质量问题,甲方将承担相应责任并进行赔偿;
5. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题,乙方应承担相应责任并支付违约金。
保密事项:双方在签订合同期间和合同履行过程中应保守双方的商业秘密和机
密信息,不得泄露给第三方。
不可抗力因素的处理:如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或质量问题,
双方应协商解决,并可暂时中止合同履行。
协议终止的条件:合同期满、双方协商一致解除合同、一方违约等情况下,合
同可终止。
违约和争议解决方式:如一方违约,另一方可要求赔偿损失;如发生争议,双
方应先协商解决,如无法达成一致意见,可通过仲裁或法律途径解决。
其他附加条款:双方在签订合同前应对合同条款进行详细沟通和确认,确保双方权益不受损害。
通过签订建筑合同和担保,甲方和乙方可以明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,促进建筑项目的顺利进行。
希望双方能够遵守合同约定,共同推动工程的顺利完成。
建筑工程担保合同范本合同编号:_______甲方(担保人):_______乙方(被担保人):_______鉴于甲方为担保人,乙方为被担保人,为确保乙方在履行建筑工程合同过程中的义务和责任,甲乙双方经协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。
第一条担保范围1.1 本合同担保的范围包括但不限于乙方在建筑工程合同中约定的工程款、质量保证金、违约金、损害赔偿金、工程维修金等。
1.2 甲方同意为乙方提供担保,并承担相应的担保责任。
第二条担保方式2.1 甲方提供的是连带责任担保,即甲方对乙方的债务承担连带清偿责任。
2.2 甲方担保的方式包括但不限于保证金、抵押、质押、保证保险等。
第三条担保期限3.1 本合同的担保期限自本合同签订之日起至建筑工程合同约定的工程款支付期限届满之日止。
3.2 如建筑工程合同约定的工程款支付期限届满后,乙方未能按约定支付工程款,甲方仍需承担担保责任,直至乙方支付完毕为止。
第四条担保责任4.1 在担保期限内,如乙方未能按建筑工程合同的约定履行支付工程款的义务,甲方应在收到甲方通知后七个工作日内履行担保责任,代为支付乙方应付的工程款。
4.2 甲方履行担保责任后,有权向乙方追偿,并要求乙方支付相应的利息、违约金、损害赔偿金等。
第五条担保解除5.1 在担保期限内,如乙方按建筑工程合同的约定履行了支付工程款的义务,甲方不再承担担保责任,本合同自动解除。
5.2 如乙方未能按建筑工程合同的约定履行支付工程款的义务,甲方履行担保责任后,有权解除本合同。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按本合同的约定履行担保责任,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。
6.2 如乙方未能按建筑工程合同的约定履行支付工程款的义务,甲方履行担保责任后,乙方应支付甲方违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
关于建筑合同和担保的类型
(合同范本)
Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of
the parties to the contract
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-012293
关于建筑合同和担保的类型(合同范本)
1 建筑合同的类型
建筑合同有许多类型,通常由业主来选择合同的类型。
合同类型的选择取决于所执行胡工作的种类以及它是在什么样的条件下执行的。
1.1 总价合同
总价合同通常使用在建筑领域。
在招标过程中要对所需要的材料的数量进行足够精确的计算,以使承包人提交出该工作的一个价格总量。
每个项目的数量,例如干式墙、门框、浴室的水池、输电的管道和线,以及房顶的瓦片都需要从计划时就进行精确的计算。
当工程需要材料的数量和质量在合同文件中都清楚说明了,提交一个投标总额对承包人来说才是公平胡。
1.2 单价合同
单价合同用于不可能对所需的材料总量进行精确估算的工作。
单价合同通常用在繁重的公路工程上。
设计者可能计算有1000 000m3 的土需要被移动,但是业主和承包人知道工程结束后,承包人是不可能恰好移动1000 000m3 的土的。
精确的数量将会改变。
对这个问题公正的解决办法是业主告诉承包人估计的总量,在工程结束后按精确量出的数量支付承包人。
承包人提交的是一个单价合同里对每个项目定的价格。
单位价格乘以工程师估计的量相差可以超过15%或20%,可能高于或低于估计的量,有时对单位价格还要进行协商。
当实际的量较低时,承包商也许会要求重新确定一个较高的价格,因为预期所挣得的总额减少了。
当实际的量较高时,业主因为相反的原因也许会要求重新定一个价格。
单位价格合同的目的是公平地对待合同双方。
1.3 成本附加
成本附加(可回收费用)合同用于业主和承包人在谈判、投标和授权的过程中均很难或不可能确定他们成本的情况。
有一些因素使得对成本进行计算是不可能的,包括不可预知的极差的天气情况
(例如在南极地带可能遇到),偏僻地区的不可预知的运输需求,争斗或战争,或者工作量需要依赖其他承包商的工作的合同。
成本附加合同有许多形式,最普通的是正价加固定的附加费以及正价加上正价的一定百分比。
大多数业主宁愿选择正价加固定的附加费,因为这样承包人所获得的利益总量不可能增加,因此除去了承包人会作出不节约或生产出较差质量工程的任何动机。
正价加上正价的一定百分比的合同也许对条件十分艰苦的情况下是十分公平的,或者工程完成的时间不可确定时,但是为了保持生产率作出一些激励是需要的。
如果工程有可能需要一年或两年,则仅由六个月所挣到的利润就不再有吸引力了。
1.4 改革和趋势
A+B式合同是从欧洲传过来的相对较新的改革。
它们是由运输局开发以减少公路建设的时间以及因此对交通流进行限制的时间。
许多公路工程项目包括翻新、修复、改造以及加宽。
真正的新建工程很少。
A+B合同的目的是提供一种可以付给承包人报酬的方法,考虑补偿其定施工顺序和分段等方面的专业性,以使工程可以快速有效
地完成。
“A+B”的意思是成本加上时间。
运输局对每天公路工程完成的数量进行指定,承包人投标给出的是一定的成本和所需的天数。
以成本加上时间合计较低来确定低投标人。
当然也有可能选择出价较高但是工作天数较少的低投标人,而不是其它的承包人。
合同还有其他一些形式,每个都有它自己专门的目的。
例如,担保最高价格的合同,用在设计完成前就开始进行谈判的使用,这时承包人非常困难或不可能精确的估计出价格。
这种形式的合同也经常用在一个承包人对只完成了一部分的合同的内容没有履行职责,另一承包人完成了这个工程的情况。
2 订立合同的方法
订立合同的方法是只业主为了促成一项工程使用的合同的安排,但是合同形式是指怎样支付执行工程的承包人。
2.1 设计—建造
设计—建造合同的意思就是它的名字所表现出来的。
一个承包人在设计和建造上都有责任。
这种类型的承包逐渐变得很流行。
一个设计—建造合同给业主提供了明显的有利条件,他就不必在设计
者和承包人之间意见不合时当调解人了,因为在同一个合同下他们是在一起工作的。
设计—建造合同通常建立在一个成本加上一个对最大花费的担保(GMP)的基础上。
通常因花费低于GMP而节省下的钱是由业主和承包人分享。
从美国设计建造协会可以获得大量的关于设计—建设合同的信息。
网址为。
2.2 设计—建造—运营
设计—建造—运营合同并不象设计—建造合同那样常见。
它们用于一些工程中,例如运动竞技场、水处理厂、水净化设施以及公路收费站。
其原理是对于一个特定的时期内,承包人保持对设施的部分所有权,可以达到100%,在那段时间对设施进行运营一定利益来对投资资金(全部花费加上利润)进行补偿。
承包人拥有所有权的期限可以从几年变化到永久性使用。
在拥有所有权的期间,承包人以业主的身份对所有花费负责,并接受所有的利润。
对于运动竞技场的情况,有一个典型的收入分红制协议适合于队伍所有人或市政当局。
3 担保(保证)
任何一个合同都有三方的当事人—责任人(承包人)、担保人(公司担保)以及债权人(业主)。
担保人和责任人形成一个联合体对业主作出一些担保,也就是这两个当事人对业主均亦责任。
3.1 投标担保
投标担保有两个目的:(1)如果决定了最低的责任投标人则要保证承包人签定合同,(2)保证承包人会提供必需的报酬并且执行担保,以及保险方针。
当提交了屡约担保和支付报酬的担保,承包人就解除了对投标合同的义务。
大多数的投标担保就是我们所说的投标担保的扩展,它们只需要对低标和下一个投标人给出价格的不同之处进行罚款,如果两个担保不相符。
还有违约金担保。
违约金担保以实际的损失达到一定限量的形式来作出规定的。
3.2 屡约担保
屡约担保保证在申明的投标价格下执行合同所需要胡内容。
实际上,担保人会对合同的履行进行担保,或则会按照设计图和说明书描述的形式来完成工程。
担保人处在被要求对合同的执行进行担
保的位置。
因此,在担保人乐于发给报酬和执行担保之前,承包人必须证明他有完成任务的能力。
担保人会参观承包人的总公司以及工作地,并且会接触业主最近完成的合同。
承包人必须与他们的担保人发展一个长期存在的工作关系,当他们申请报酬和申请屡约担保时,他们与担保人必须保持始终如一的工作关系,因为担保人在工程类型、位置和尺寸上有特殊约束情况下会承诺支付费用的。
如果承包人执行合同时没有履行义务,则担保人有三个基本的选择:
(1)买回担保。
让业主对担保处罚的数量进行检查。
(2)更换担保人。
为了保证另一个承包人能够完成这项工作,要进行投标协协
商或登出投标广告。
(3)为承包人提供经费。
担保的公司有花费高于担保价值的风险,但是这仍然
是一个共同的选择,因为承包人对工程是熟悉的。
现今大多数担保人都会努力尝试更换承包人。
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。