单位和个人签施工合同
- 格式:doc
- 大小:55.52 KB
- 文档页数:35
施工合同模板(公司和个人)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本施工合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程总价:____________元(大写:___________________________元整)。
第二条合同工期2.1 工期自________年____月____日起至________年____月____日止,共计________天。
第三条质量标准3.1 工程质量应达到__________标准。
3.2 工程验收合格后,乙方应按照约定进行保修。
第四条合同价款及支付方式4.1 双方确认工程总价为人民币________元(大写:___________________________元整)。
4.2 甲方支付工程款采用以下方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程款的________%;(2)工程进度达到________%时,甲方支付乙方工程款的________%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程款的________%;(4)剩余的________%作为质量保证金,工程保修期满后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
4.3 甲方支付工程款时,乙方提供等额的发票。
第五条承包方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务。
5.2 乙方应保证工程质量,不得使用劣质材料,不得偷工减料。
5.3 乙方应遵守国家有关法律法规,严格执行施工现场的安全生产规定。
5.4 乙方应承担因施工造成的相邻建筑物、设施的损害赔偿责任。
5.5 乙方应按照约定时间完成工程,如有延期,应支付甲方违约金。
第六条甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付工程款。
6.2 甲方应协助乙方办理有关施工手续,提供施工所需的场地、资料等。
个人和公司包工程的合同5篇篇1个人和公司包工程的合同一、合同双方甲方:个人(委托方)身份证号码:联系方式:乙方:公司(承包方)统一社会信用代码:地址:联系方式:二、合同签订时间及有效期本合同于年月日签订,有效期自签订之日起至工程完工验收日止。
三、合同工程内容1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容及要求:四、合同价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币(大写)元整。
2. 付款方式:(1)工程款分期支付,分期支付比例及具体时间安排如下:首期款(签订合同后第三天支付):人民币(大写)元整;中期款(工程完成50%时支付):人民币(大写)元整;尾款(工程竣工验收时支付):人民币(大写)元整。
(2)支付方式:银行转账/现金支付/支票支付等。
五、工期及违约责任1. 工期要求:2. 各方因下列情形之一,造成无法按期履约的,应承担违约责任:(1)甲方因个人原因无法按时支付款项的;(2)乙方因施工问题导致工期延误的;(3)不可抗力因素。
六、工程验收标准工程验收应符合国家有关标准及施工图纸要求,必须经甲方验收合格后方可交付使用或交接。
七、保证和服务1. 本合同签订后两年内,乙方应提供相应的售后服务和保修服务,确保工程质量。
2. 工程结构或设计因乙方原因导致质量问题,乙方应承担全部责任。
八、其他约定1. 双方约定未尽事宜应另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有法律效力。
九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
委托方(盖章):承包方(盖章):签字日期:年月日签字日期:年月日以上为个人和公司包工程的合同范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
合同签订时双方应仔细阅读,确保合同内容明确,双方权利义务清晰,以确保合同顺利履行。
篇2个人和公司包工程的合同一、甲方:(以下简称甲方)甲方:姓名/公司名称地址:电话:联系人:二、乙方:(以下简称乙方)乙方:姓名/公司名称地址:电话:联系人:鉴于:甲方是一家建筑工程公司/个人,有能力完成相关工程项目。
单位与个人劳务合同参考模板甲方:_____乙方:_____甲、乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》,经协商,乙方同意承担甲方安装工作,并达成协议如下:一、合同文件组成1、《安装劳务合同》2、《施工现场管理规范》及公司各部门下发的规章制度。
3、《七大协议附件》4、施工图纸、技术要求、设计变更5、安装费、结算单2—5条文件与《安装劳务合同》具有相同效力。
二、施工范围及内容该工程所有玻璃幕墙等外装饰项目,包括工程材料的接收、卸车、保管;材料的垂直运输、水平运输及按公司施工图纸要求将全部材料安装上墙的工作;并做好工程的成品保护,清洗,直至业主及监理验收。
三、工程日期开工日期:以甲方与建设方合同、协议开工日期为准。
竣工日期:以甲方与建设方合同、协议竣工日期为准。
四、劳务费劳务费单价一次包干。
1、玻璃幕墙制作安装费:沫棒、切割片、钻头、劳防用品)2、铝合金格栅制作安装费:割片、钻头、劳防用品)3、铝板装饰线条制作安装费:(含耗材,包括电焊条、美纹纸、泡沫棒、切割片、钻头、劳防用品)4、预埋件和后置埋件安装费:劳务费总价按实际面积结算。
劳务费总额(暂定)____元。
五、劳务费增减1、若工程项目增加,按甲方审核增加项目的单价记取,并核算出单项劳务费,计入劳务费总额。
2、若工程项目减少,该项目单项劳务费从劳务费总额中扣除。
六、甲方责任1、甲方派项目经理在工程现场管理与施工相关一切事务。
2、负责提供给乙方施工用图纸一套。
3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。
4、甲方负责提供给乙方全部工程材料(超定额部分按公司规定处理)5、甲方负责协助乙方解决工人住宿问题。
6、甲方提供施工人员食宿条件、库房场地。
7、甲方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。
8、甲方负责按业主要求布置施工现场办公室,配置相应设施。
七、乙方责任1、乙方必须严格按甲方要求进行施工,达到甲方工程质量验收标准(内控标准)及工程合同要求达到____的质量评定等级要求。
施工单位与个人劳务合同7篇篇1甲方(施工单位):___________________公司地址:_______________________________法定代表人:_______________________联系方式:_______________________乙方(个人劳务人员):_______________性别:_______________________________年龄:_______________________________身份证号码:_______________________住址:_______________________________联系方式:_______________________鉴于甲方需要雇佣乙方从事相关施工工作,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供劳务的相关事宜,达成如下协议:一、合同标的及工作内容1. 乙方按照甲方的要求,从事_____________(具体工作内容)的施工工作。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规章制度,服从甲方管理人员的管理和指挥。
3. 乙方应保质保量完成甲方安排的工作任务,确保施工进度。
二、工作时间和地点1. 工作时间:从______年____月____日开始,至______年____月____日结束。
2. 工作地点:_______________________________。
3. 乙方应按照甲方的安排,按时上下班,不得迟到早退。
如有特殊情况,应提前向甲方请假。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照乙方的实际工作量和完成质量支付劳务报酬。
2. 劳务报酬支付标准为:_______________________________。
3. 甲方每月____日通过银行转账方式支付乙方上个月的劳务报酬。
4. 如乙方提供劳务的工期超过本合同约定的期限,甲方应根据实际情况调整劳务报酬支付标准。
个人与单位的维修合同篇1甲方:xxx交通运输局路政管理站xxxx队(某某单位)乙方:xxxx(施工方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋修缮,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:xxxx交通运输局路政管理站xxxx办公室二、形式结构:七间平房三、工程项目:1、xxx交通运输局路政管理站xxx队办公室自建队以来,房屋多年未进行修缮,每临雨季各房间均有不同程度的漏水情况,因工作需要需对我队七间平房进行房屋修补工作。
七个房间(七间办公室)屋顶修补。
2、未尽细节的.之处,由甲方提出方案,商量确定四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证维修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),以及施工期间工人午餐供应;施工期间发生任何安全问题,由乙方负责与甲方无关。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,维修质量不得低于同一施工类型的维修标准,双方认可。
工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:工程材料(工程材料明细表附后)由甲方提供,工程材料共计:元;甲方支付乙方维修人工费:施工人员x人,每人每天元,共施工x天,共元。
材料费、人工费共计:元。
七、付款方式:为确保工程质量,甲方暂扣元押金,xxxx 年xx月xx日至xxxx年x月xx日内无任何问题,将全额返还乙方。
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。
本协议自双方签字之日起生效。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):年月日年月日个人与单位的维修合同篇2甲方:乙方:本协议由甲乙双方磋商同意,甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用,委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养,经双方友好协商特签订如下维护合约:一、合同期限:合同期限自____年____月____日至____年____月____日止,合同期满后,双方可选择续约或自然解除合约:二、服务内容弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;三、服务要求1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。
施工合同签字要求一、前言施工合同是工程建设中非常重要的一环,它明确了建设单位和施工单位之间的权利、义务和责任。
在施工合同的签订过程中,签字是非常关键的一步。
一份合法、有效的施工合同必须经过双方签字盖章,以确保合同的正式性和法律效力。
本文将详细介绍施工合同签字的要求和流程。
二、签字人资格要求1. 单位签字人:施工合同的签字人应当是具有法人资格的单位的代表人。
通常情况下,签字人可以是单位的法定代表人或者经过授权的代理人。
法定代表人签字时,应当加盖单位公章。
代理人签字时,除了签字外,还应当提交授权委托书,并加盖单位公章。
2. 个人签字人:如果是个人与施工单位签订合同,签字人应当是具有完全民事行为能力的个人。
签字人应当在合同上亲笔签字,并加盖个人印章或者指纹。
三、签字程序要求1. 双方协商:在签订施工合同之前,双方应当充分协商,达成一致意见。
合同内容应当真实、合法,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
2. 合同文本:双方应当使用正式的施工合同文本进行签字。
合同文本应当由双方分别签字,并加盖单位公章或者个人印章。
3. 签字时间:双方应当在合同签订的同时进行签字。
签字人应当在合同的指定位置签字,并注明签字日期。
4. 签字盖章:双方签字后,应当加盖单位公章或者个人印章。
公章或者印章应当清晰、完整,不得模糊或者残缺。
5. 签字原件:双方应当保留施工合同签字的原件。
原件应当由双方分别保管,以备后续查验或者法律诉讼使用。
四、签字注意事项1. 核对身份:在签字前,双方应当核对签字人的身份,确保签字人有权代表单位或者个人进行签字。
2. 审查合同内容:双方在签字前,应当仔细审查合同内容,确保合同内容真实、合法,没有遗漏或者错误。
3. 避免欺诈:双方应当警惕合同中的欺诈行为,如虚假陈述、隐瞒重要事实等。
如有疑问,可以寻求专业法律人士的意见。
4. 签字笔迹:双方签字时,应当使用规范的笔迹,确保签字清晰可辨。
避免使用涂改液、橡皮擦等修改签字。
施工单位与个人劳务合同8篇篇1甲方(施工单位):_________________________乙方(个人劳务人员):_______________________鉴于甲方需要雇佣乙方从事建筑劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就乙方向甲方提供劳务事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务关系,规范双方行为,保障乙方的合法权益,促进甲方施工项目的顺利进行。
二、劳务工作内容与地点1. 乙方应按照甲方的要求,从事建筑工地上的劳务工作,具体岗位及职责详见附件。
2. 乙方工作地点为甲方的施工现场,如因工程需要调整工作地点,应经双方协商一致。
三、劳务合同期限1. 本合同期限为_____年/月,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
2. 合同期满,如双方继续合作,应在本合同到期前30天内续签合同。
四、劳务报酬与支付1. 乙方劳务报酬按照甲方的薪酬制度执行,具体金额详见附件。
2. 甲方应按月支付乙方劳务报酬,如遇特殊情况需调整支付周期,应经双方协商一致。
3. 甲方支付劳务报酬时,应遵守国家税收法规,代扣代缴相关税款。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权根据工作需要,合理安排乙方的工作任务和工作量。
2. 甲方应提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
3. 甲方应按时支付乙方劳务报酬,不得无故拖欠。
4. 甲方应对乙方进行安全教育和培训,提高乙方的安全意识。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得合法的劳务报酬。
2. 乙方应遵守甲方的规章制度,服从甲方的管理,按时完成工作任务。
3. 乙方有权拒绝违法、违规的指令,并可向有关部门反映情况。
4. 乙方应遵守施工现场的安全规定,确保自身及他人安全。
七、违约责任1. 如甲乙双方任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。
2. 如因乙方的违约行为导致甲方工程项目受到严重影响,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担相应违约责任。
个人和公司签工程施工合同甲方:(个人姓名/公司名称)乙方:(施工公司名称/个人姓名)双方经友好协商,就甲方委托乙方对其工程项目进行施工,达成如下合同:一、项目概况甲方委托乙方对位于(工程地址)的工程项目进行施工,项目包括(列举具体项目内容),工程总造价为(金额)。
二、项目要求1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸及设计要求,按时完成工程施工并保证工程质量。
2. 乙方应派遣经验丰富的施工队伍,确保在规定的时间内按照合同要求完成工程。
3. 乙方应负责工程期间的材料采购、设备使用、施工安全和环境保护等工作,确保工程施工过程中的合规合法,以及材料和设备的质量。
三、工程合同款项1. 乙方应按照甲方要求提供工程施工的预算方案和工程合同款项细则,双方达成一致后,甲方应及时支付工程款项。
2. 工程款项分期支付,具体支付方式为(具体支付方式),每次支付比例为(具体支付比例),支付时间为(具体支付时间)。
3. 如逾期支付,甲方应按照合同约定支付滞纳金。
四、工程保修1. 乙方应对工程施工质量负责,并提供工程质量保修服务,保修期为(保修期限)。
2. 保修期内,如出现工程质量问题,乙方应负责免费修复,直至工程质量符合合同约定。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项,应承担滞纳金。
2. 若乙方未按合同约定时间完成工程,应承担违约责任并支付违约金。
3. 任何一方未履行合同义务,应承担相应的违约责任。
六、法律适用与争议解决本合同适用(国家/地区)法律,双方如在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交(指定仲裁机构)仲裁解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工并交付验收之日终止。
2. 本合同正本一式(份数),甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签字/盖章):_________日期:_________乙方(签字/盖章):_________日期:_________以上为双方签署的工程施工合同正文,双方在签订合同时应认真阅读合同内容,并对合同约定的内容有充分的理解和认识,不得因未对合同内容进行充分了解而以签署合同为由违约。
施工合同个人和公司【施工合同个人和公司】甲方:个人/公司名称法定代表人:姓名地址:详细地址联系电话:联系电话乙方:个人/公司名称法定代表人:姓名地址:详细地址联系电话:联系电话鉴于甲方具备施工能力,乙方希望与甲方订立施工合同,双方达成以下协议:一、工程概述1.1 项目名称: _______________________(以下简称"工程")1.2 工程地点: _______________________1.3 工程范围: _______________________二、工期安排2.1 工程起止日期: _______________________2.2 工期延误处理:若工期延误由甲方原因造成,甲方应向乙方支付违约金。
具体金额根据实际情况协商解决。
三、工程报价3.1 工程总报价: _______________________ (大写:_______________________)3.2 付款方式:双方约定工程报价分为若干阶段支付,支付比例及时间节点如下:第一阶段:_________________________第二阶段:_________________________...第 n 阶段:_________________________四、质量要求4.1 双方均应遵守国家、地方有关施工质量的法律法规,确保工程质量符合相关标准。
4.2 工程验收:乙方应按照《工程竣工验收规范》规定进行工程竣工验收,甲方应提供合格的竣工验收报告。
五、保修责任5.1 甲方保证所提供施工材料符合国家标准,并承诺遵守产方的保修承诺。
5.2 保修期限:自工程竣工验收合格之日起,保修期为 ________ 个月/年。
5.3 保修范围:- 构件损坏、渗漏等质量问题- 设备、设施性能不符合约定等问题- 其他属于施工方责任的质量问题六、违约责任6.1 若一方未履行本合同的任何条款,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,并有权采取以下措施之一或多个:- 要求修复、退还已支付款项等- 要求支付违约金- 解除合同并要求对方承担解除合同的损失七、争议解决7.1 本合同的解释与争议应依据中华人民共和国相关法律法规进行。
施工单位与个人劳务合同5篇篇1甲方(施工单位):______________________(以下简称甲方)乙方(个人劳务者):______________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、自愿、诚实、守信的原则,就甲方聘用乙方从事劳务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
合同期满,如双方同意继续合作,可以续签劳务合同。
二、工作内容及地点乙方应在甲方的安排下,负责完成规定的各项工作任务。
具体工作内容包括但不限于施工、维护、管理等工作。
工作地点为甲方指定的施工现场。
三、工作时间和休息休假乙方的工作时间应遵循甲方的规定,按照施工需要合理安排工作时间。
甲方应保证乙方享有法定的休息休假权利。
四、劳务报酬甲方应按照国家规定和合同约定,按时足额支付乙方的劳务报酬。
具体报酬标准、支付方式及支付时间按照甲方内部规定执行。
五、社会保险与福利甲方应依法为乙方缴纳社会保险费用。
此外,甲方还应根据乙方的工作表现及贡献,给予相应的福利待遇。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方应提供符合国家标准或行业标准的劳动保护设施和劳动条件,保障乙方在施工过程中的安全与健康。
乙方应遵守甲方的安全操作规程,正确使用劳动保护用品。
七、保密条款乙方在甲方任职期间及离职后,应对知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密,不得泄露或非法使用。
八、违约责任如甲乙双方任何一方违反本合同约定,应承担违约责任。
具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
九、其他约定事项1. 甲乙双方可以就本合同未尽事宜进行协商,达成一致意见后签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同的修改和解除,必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。
个人施工合同甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方房屋建筑及装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:____________2. 工程地点:____________3. 工程内容:____________4. 工程规模:____________5. 工程预算:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
二、合同主体1. 甲方指派如下人员负责工程的协调、监督和管理:____________。
2. 乙方指派如下人员负责工程的施工、质量控制和安全:____________。
三、工程进度与质量1. 乙方应当按照约定的工期完成工程。
工期自甲方开工令发出之日起至工程竣工交付之日止。
具体工期如下:(1)土建工程:____________天;(2)装修工程:____________天;(3)其他工程:____________天。
2. 乙方应当保证工程质量,符合国家有关标准和规范。
工程质量保修期自工程竣工交付之日起计算,保修期限如下:(1)土建工程:____________年;(2)装修工程:____________年;(3)其他工程:____________年。
3. 乙方应当按照约定的工程进度完成施工,如有延期,乙方应当承担相应的违约责任。
四、工程款支付1. 甲方应当按照约定的付款节点和付款比例支付工程款。
付款节点和付款比例如下:(1)工程进度达到____________%时,支付工程款的____________%;(2)工程进度达到____________%时,支付工程款的____________%;(3)工程竣工验收合格后,支付剩余的____________%工程款。
公司个人签施工合同一、合同背景本合同是由以下双方于(签订日期)签署,并具有法律效力的施工合同,旨在明确双方在施工项目中的权利和义务。
二、合同双方甲方:(公司全称)地址:(公司地址)法定代表人:(甲方法定代表人姓名)联系电话:(甲方联系电话)乙方:(个人全名)住址:(乙方住址)身份证号:(乙方身份证号)联系电话:(乙方联系电话)三、施工项目本合同约定的施工项目为:(详细说明施工项目的内容和要求)四、工期和工作方式1. 工期:本施工项目的工期为(具体工期),双方应按照约定时间完成工程。
2. 工作方式:甲方负责提供施工图纸、设备和材料,并组织协调施工工作。
乙方负责按照图纸要求进行施工,并保证施工过程中的安全性和质量。
五、合同价格及支付方式1. 合同价格:本施工合同总价为(具体金额),包含工程费用和相关费用等。
2. 支付方式:甲方按照以下方式支付合同款项给乙方:(根据实际情况列明各阶段的付款金额和付款时间)六、质量保证1. 甲方质量要求:甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,并要求乙方确保施工质量符合相关标准和要求。
2. 乙方质量保证:乙方承诺所提供的设备和材料符合国家标准和相关规定,并履行相应的保修责任。
七、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按照合同约定时间支付款项或未向乙方提供施工所需文件和材料,应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任:如乙方未按照合同约定完成施工或质量不合格,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
八、争议解决如发生本合同履行过程中的争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成时,可选择向相关仲裁机构提起仲裁,亦可向人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自签署之日起生效,至工程完工并经甲方验收合格之日终止。
请双方在本合同上签字确认,以示接受并遵守合同中的各项条款和规定。
甲方(公司盖章):乙方(个人签名):日期:日期:。
公司和个人工程签合同模板公司名称:(公司填写)个人姓名:(个人填写)签订日期:(日期填写)一、合同目的本合同由公司与个人签订,旨在规范双方在工程项目中的权利和义务,保障双方的合法权益。
二、工程项目描述1. 项目名称:(填写项目名称)2. 项目地点:(填写项目地点)3. 项目内容:(填写项目内容)4. 项目预算:(填写项目预算)5. 项目工期:(填写项目工期)三、服务内容1. 个人承诺按照双方约定的项目内容和规定的工期,完成工程项目。
2. 公司承诺提供必要的支持和协助,确保工程项目顺利进行。
四、报酬与支付方式1. 个人应在工程项目完成后,按照双方约定的报酬标准,获得相应的报酬。
2. 支付方式:(填写支付方式)五、合同解除1. 若因不可抗力等原因导致工程项目无法完成,双方可以协商解除合同。
2. 若个人未完成工程项目,且未经公司同意解除合同的,公司有权要求个人支付违约金。
六、保密条款1. 双方在执行本合同过程中获得的商业秘密和机密信息,应予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得将涉及对方商业秘密和机密信息透露给第三方。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
八、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若因履行本合同发生争议,双方应协商解决。
协商不成的,任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签订人:(公司签字)(个人签字)签订地点:(签订地点)附件:项目相关资料、报价单等。
公司与个人工程服务合同范本甲方(公司名称):_________乙方(个人姓名):_________鉴于甲方需完成_________工程(以下简称“该工程”),现甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则,就该工程的施工达成如下协议:一、工程内容及要求1. 乙方须按照甲方提供的技术标准及设计图纸,负责该工程的具体施工任务。
2. 施工内容包括:基础建设、主体结构搭建、装饰装修等,详细条目见附件。
3. 所有施工材料必须符合国家相关质量标准,且由甲方提供或指定品牌。
二、工期安排1. 该工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决。
三、费用支付1. 工程总价款为人民币____元整。
2. 甲方应于合同签订后____日内支付乙方预付款____元。
3. 剩余款项根据实际进度分阶段支付,具体支付比例和时间节点双方另行商定。
四、质量保障与验收1. 乙方保证工程质量达到甲方及相关国家标准要求,并对施工过程中的质量问题负责。
2. 工程完工后,甲乙双方应共同组织验收,如存在问题,乙方应在规定时间内无偿修复。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付滞纳金。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同中未尽事宜,双方可另行商议并补充条款。
3. 因履行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、合同解除1. 一方严重违反合同条款,经另一方书面通知后在合理期限内未能改正的,对方有权提出解除合同。
2. 因不可抗力或其他法律规定的情形导致无法继续履行合同的,任何一方均可提出解除合同。
八、附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲方所有。
施⼯单位与个⼈签订劳务承包合同有效吗在现实社会中⼤家都知道⼯程进⾏施⼯的话是要签订劳务承包合同的,但是有的单位将承包合同给个⼈签订,⼤家都知道建筑分包是要符合⼀定的资质的,那么对于施⼯单位与个⼈签订劳务承包合同是否有效呢?下⾯就由店铺⼩编为⼤家解答相关的内容。
⼀、施⼯单位与个⼈签订劳务承包合同有效吗个⼈是不具有相应建筑资质的,所以将劳务⼯程分包给个⼈是不合法的,所签订的劳务分包合同是⽆效的。
《民法典》第⼀百四⼗六条【虚假表⽰与隐藏⾏为的效⼒】⾏为⼈与相对⼈以虚假的意思表⽰实施的民事法律⾏为⽆效。
以虚假的意思表⽰隐藏的民事法律⾏为的效⼒,依照有关法律规定处理。
第⼀百四⼗七条【基于重⼤误解实施的民事法律⾏为的效⼒】基于重⼤误解实施的民事法律⾏为,⾏为⼈有权请求⼈民法院或者仲裁机构予以撤销。
第⼀百四⼗⼋条【以欺诈⼿段实施的民事法律⾏为的效⼒】⼀⽅以欺诈⼿段,使对⽅在违背真实意思的情况下实施的民事法律⾏为,受欺诈⽅有权请求⼈民法院或者仲裁机构予以撤销。
第⼀百四⼗九条【受第三⼈欺诈的民事法律⾏为的效⼒】第三⼈实施欺诈⾏为,使⼀⽅在违背真实意思的情况下实施的民事法律⾏为,对⽅知道或者应当知道该欺诈⾏为的,受欺诈⽅有权请求⼈民法院或者仲裁机构予以撤销。
第⼀百五⼗条【以胁迫⼿段实施的民事法律⾏为的效⼒】⼀⽅或者第三⼈以胁迫⼿段,使对⽅在违背真实意思的情况下实施的民事法律⾏为,受胁迫⽅有权请求⼈民法院或者仲裁机构予以撤销。
⼆、建筑法相关法律规定《中华⼈民共和国建筑法》第⼆⼗九条建筑⼯程总承包单位可以将承包⼯程中的部分⼯程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。
施⼯总承包的,建筑⼯程主体结构的施⼯必须由总承包单位⾃⾏完成。
建筑⼯程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。
总承包单位和分包单位就分包⼯程对建设单位承担连带责任。
单位与个人签订施工合同是一种常见的经济活动,单位作为发包方,个人作为承包方,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成一致,明确各自的权利和义务,确保施工项目的顺利进行。
以下是一篇关于单位与个人签订施工合同的范文,供您参考。
合同编号:_______合同名称:_______施工合同合同双方:发包方(以下简称甲方):_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______承包方(以下简称乙方):_______身份证号:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______鉴于甲方愿意将_______项目(以下简称本项目)委托给乙方施工,为确保双方权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 本项目位于_______,占地面积_______平方米,建筑面积_______平方米。
1.2 工程内容包括:_______(1)土建工程:_______(2)安装工程:_______(3)装饰工程:_______(4)其他工程:_______1.3 工程质量标准:_______第二条合同价格2.1 本项目合同总价为人民币_______元(大写:_______元整),乙方报价应包含工程全部内容的人工、材料、设备、施工机具、管理、税费等费用。
2.2 甲方支付乙方合同价款的方式为:_______(1)预付款:合同签订后_______天内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
(2)进度款:工程进度达到_______%时,甲方支付乙方当期工程进度款的_______%。
(3)验收合格后支付剩余款项:工程验收合格并办理移交手续后,甲方支付乙方剩余款项。
第三条施工期限3.1 乙方应按照甲乙双方确定的施工计划,保证本项目在_______年_______月_______日前竣工交付。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应按甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:每延期一天,乙方支付合同总价款的_______%作为违约金。
施工合同能否与个人签订随着我国经济的快速发展,建筑业作为国民经济的重要支柱产业,呈现出旺盛的生命力。
在建筑市场中,施工合同作为建设单位和施工单位之间约定工程质量、工程进度、工程造价等的重要法律文件,对于保障双方权益具有至关重要的作用。
然而,在实际操作过程中,有人提出疑问:施工合同能否与个人签订?本文将从法律角度对这一问题进行分析。
首先,我们需要了解什么是施工合同。
施工合同是指建设单位和施工单位为完成一定建筑工程项目,明确双方的权利、义务和责任,约定工程质量、工程进度、工程造价等内容的合同。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
从这个定义来看,施工合同的签订主体应该是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
其次,我们需要明确施工合同的签订对象。
施工合同的签订对象通常是施工单位,施工单位是指具有从事建筑施工业务资格的企业或者其他组织。
在实践中,施工单位与个人签订施工合同的情况并不罕见,如个体工匠、包工头等,他们虽然以个人名义签订合同,但实际上代表的是一个施工团队或企业。
此外,根据《中华人民共和国建筑法》的规定,建筑工程的发包单位应当将工程发包给具有相应资质等级的施工单位。
因此,在实际操作中,个人与建设单位直接签订施工合同的情况并不多见。
再次,我们需要关注施工合同的法律效力。
施工合同作为法律文件,其法律效力受到法律的保护。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同应当符合法律、行政法规的规定,不得违背公序良俗。
合同的成立、生效、履行、变更和解除等均应遵循法律规定。
因此,无论施工合同的签订主体是个人还是单位,只要合同内容符合法律、行政法规的规定,均为有效合同。
最后,我们需要考虑施工合同的实际操作。
在实际工程建设和施工过程中,个人与个人之间、个人与单位之间、单位与单位之间都可能存在签订施工合同的情况。
在这些情况下,施工合同的签订主体虽然不同,但合同的法律效力并无差异。
单位和个人签施工合同篇一:施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题一、合同签订前应注意的事项在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。
比如工程的真实性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。
只有在工程业主资信可靠、工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。
1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全。
例如,建设用地是否批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。
二是履约能力,即资金问题。
施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
在签订合同前对发包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。
2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。
3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等。
二、合同签订阶段应注意的事项1.合同价款约定清楚。
(1)《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。
(2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。
暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。
双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
(4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。
(5)在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定合同价款。
所以补充条款中一定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。
”(6)甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。
2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。
(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。
开工日期有“破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。
无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。
对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。
(2)目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。
因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。
(3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。
由于任何工程在施工过程中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难“一次性包死,不作调整”。
合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的签发、确认做出明确规定。
如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单。
3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。
一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,影响工程施工。
一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。
因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。
(1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。
(3)应填写约定扣回工程款时间和比例。
(4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。
(5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。
合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。
若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不追究承包方的责任。
承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。
4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。
尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍常常发生分包方不接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。
因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。
以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结算时出现纠纷。
如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将工程款拨入总包方账号。
如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行,将工程款追回。
但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。
5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。
建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失。
合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。
6.材料设备供应应约定清楚。
(1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点。
(2)应约定供应方承担的具体责任。
(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。
施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。
如果没有约定,工程质量由于甲方的供料出现问题,会导致法律纠纷。
虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。
7.不可抗力要量化。
施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。
于是,在《专用条款》上用“√”或填上“无约定”比比皆是。
国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常见的是风、雨、雷、震等自然灾害,达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通用条款》未明确,实践中双方难以达到共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷、震等自然灾害程度应予以量化。
8.运用担保条件、降低风险系数。
在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。
如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款支付担保。
业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保。
业主支付担保的担保金额应与承包商履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金额不得低于合同金额的10%。
如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包方带来损失。
9.违约条款就应注意:(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。
(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、以防止事后争议。
约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。
但是,双方签订中约定了违约金条款,但根据我国《合同法》第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少。
10.争议应注意事项。
填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。
有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的法院(有管辖的法院)。
篇二:企业能否与个人签订劳务合同篇一:个人与公司之间能否形成劳务关系劳动关系概念:是指在运用劳动能力、实现劳动过程中,劳动者与用人单位(劳动使用者)之间的社会劳动关系。
并不是所有与劳动有关的社会关系均由劳动法调整,有些与劳动有关的社会关系由其他法律调整。
由劳动法调整的劳动关系是和劳动有着直接关系的,劳动是这种关系的基础和实质。
因此劳动法调整的是狭义上的劳动关系。
劳动关系的特征:1、劳动关系是在社会劳动过程中发生的关系。
2、劳动关系的主体双方,一方是劳动者,一方是劳动使用者(或用人单位)。
3、劳动关系主体在维护各自经济利益的过程中,双主的地位是平等的。
4、劳动关系主体双方存在管理和被管理关系,即劳动关系建立后,劳动者要依法服从经营者的管理,遵守规章、制度。
这种双方之间的从属关系是劳动关系的特点。
劳务关系是指两个或两个以上的平等主体之间就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系。
其主体是不确定的,可能是法人之间的关系,也可能是自然人之间的关系,还可能是法人与自然人之间的关系。
其内容和表现形式是多样化的。
劳务关系是由两个或两个以上的平等主体,通过劳务合同建立的一种民事权利义务关系。
该合同可以是书面形式,也可以是口头形式和其它形式。
其适用的法律主要是《中华人民共和国合同法》。
三、劳动关系与劳务关系的联系与区别当劳务关系的平等主体是两个,而且一方是用人单位,另一方是自然人时,它的情形与劳动关系很相近,从现象上看都是一方提供劳动力,另一方支付劳动报酬,因此两者很容易混淆。
还有一种派遣劳务人员或借用人员的情形,致使两个单位之间的劳务关系与派出或借出单位与劳动者之间的劳动关系紧密地交叉在一起。
这是它们相联系的一面。
在劳动关系调整工作中,时常遇到劳动关系与劳务关系并存的情况,弄清两者的区别,对于做好劳动人事工作,正确适用法律、妥善处理各类纠纷,显得特别重要。
从整体上看,劳动关系与劳务关系的区别主要有五点:(一)主体不同。
劳动关系的主体是确定的,即一方是用人单位,另一方必然是劳动者。