下载文档原格式
选择题在建设工程合同履行过程中，合同一方接到另一方的索赔后，首先应该采取的措施是？A. 审核索赔要求B. 分析索赔成立的条件C. 提出反索赔要求D. 分析理赔依据答案：A市场经济主要是依据什么规范当事人的交易行为？A. 行政手段B. 合同C. 诚信D. 道德答案：B依据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必需具备的条件是？A. 取得相应的执业资格证书B. 有依法成立的公司C. 具有中华人民共和国国籍D. 具备相应的民事权利实力和民事行为实力答案：D下列合同中，合同法律关系客体属于物的是？A. 借款合同B. 勘察合同C. 施工合同D. 技术转让合同答案：A施工预付款担保的特点不包括？A. 担保由发包人和承包人独立完成B. 担保金额应当与预付金额相等C. 担保的主要形式为现金担保D. 担保的主要形式为银行保函答案：C填空题依据《标准施工招标文件》，发包人原因导致的延误，承包人有权获得____和补偿。
答案：工期顺延资格预审和资格后审的主要区别在于它们的____。
答案：审查时间在《标准设计施工总承包招标文件》中，发包人对承包人的设计文件审查的期限为____天。
答案：14国际上工程总承包合同中工期费用特点通常是____，____。
答案：固定工期，固定费用《标准施工招标文件》适用的工程类型是____。
答案：各类建设工程简答题简述在建设工程合同履行过程中，接到对方索赔后应采取的措施。
答案：在接到对方索赔后，应严格审核对方提出的索赔要求，分析索赔成立条件和理赔依据并及时处理，同时防止事态扩大，避免更大损失。
简述市场经济中合同的主要作用。
答案：市场经济中，合同是规范当事人交易行为的主要依据，它明确了各方的权利和义务，保障了交易的公平性和合法性，促进了市场的高效运行。
简述施工预付款担保的主要特点。
答案：施工预付款担保的主要特点是担保金额与预付金额相等，且其主要形式为银行保函，确保承包人正确、合理使用发包人支付的预付款。
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
合同管理试题及答案之一一、单项选择题（每小题1分,共10分)1、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（）A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（)三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（）止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方( ）A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于（）签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( ）A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（）A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后（）内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题（每小题2~4个答案,每题1分，共40分）1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述，正确的是( ）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7B.14C.28D.56【答案】 A2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】 A3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B4、发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7B.14C.28D.56【答案】 D5、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A6、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【答案】 D7、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C8、下列不属于申请人须知总则的是（）。
2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案单选题（共20题）1. 根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。
A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】 A2. 《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】 A3. 下列选项中，属于非法人组织的是（）A.合伙企业B.社会团体C.事业单位D.社会服务机构【答案】 A4. 单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。
单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。
A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】 B5. 根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】 A6. 关于分包的说法错误的是（）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】 D7. 建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。
A.现金结算B.转账结算C.托收承付D.支票结算【答案】 B8. 代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C9. 9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。
A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】 C10. （2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。
单选1．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。
A．平等、自愿原则 B.等价有偿原则C．诚实信用原则 D.不损害社会公益原则.2．甲、乙、丙、丁四人对合同法中的自愿原则各抒己见，请问下列表述中错误的是（A）。
A．甲：自愿就是绝对的合同自由B．乙：自愿是在法定范围内的自由Ｃ丙：自愿不能危害社会公共利益D．丁：自愿不得有损社会公共道德3．甲、乙、丙、丁四人讨论如何完整、准确理解合同法中的公平原则，请问下列表错误的是（C）。
Ａ．甲：公平包括当事人双方的权利义务要对等B．乙：公平包括合同风险的分配要合理C．丙：公平包括当事人双方法律地位一律平等D．丁：公平包括合同中违约责任的确定要合理4．某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中，甲方与乙方都有不同程度地违反诚实信用原则的情形。
下列表述中，属于违反后契约义务的情形是（D）。
A．合同签订时，甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题B．合同履行时，甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料C．合同履行时，乙方串通监理方在施工中偷工减料D．合同终止后，乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标5．某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理，严重损害了乙方的合法权益。
则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（B）。
A．平等原则B.公平原则 C．诚实信用原则D．自愿原则6．某建筑公司低价中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，房管局坚持要特别约定该合同在履行过程中不允许变更或解除。
则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（D）。
A．平等原则B．公平原则 C．诚实信用原则D．自愿原则7．某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目土地使用权的问题，合同履行中，施工单位串通监理方在施工中偷工减料。
上述行为违反了合同法原则中的（C）。
A．平等原则B．公平原则C．诚实信用原则D．自愿原则8．依照合同法理论，狭义的合同是指（C）。
合同管理教材课后试题答案一、选择题1. 合同管理的主要目标是（）。
A. 确保合同的合法性B. 保障合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 所有以上选项答案：D2. 在合同管理过程中，风险评估的主要目的是为了（）。
A. 预防潜在的法律纠纷B. 减少合同执行中的不确定性C. 保护企业的利益不受损失D. 所有以上选项答案：D3. 合同的变更通常需要（）。
A. 双方当事人的同意B. 法院的裁决C. 第三方机构的调解D. 合同管理部门的批准答案：A4. 合同履行过程中，对于违约行为的处理应当遵循（）。
A. 合同约定的违约责任条款B. 国家相关法律法规C. 双方当事人的协商结果D. 所有以上选项答案：D5. 合同档案管理的目的是为了（）。
A. 方便合同查询和使用B. 保证合同信息的安全和保密C. 为合同审计提供依据D. 所有以上选项答案：D二、填空题1. 合同的生命周期包括合同的准备、签订、执行、变更、终止以及________六个阶段。
答案：归档2. 在合同管理中，________是指合同当事人之间就合同内容达成一致意见的书面证明。
答案：合同文本3. 合同的变更和解除必须符合________和合同约定的条件。
答案：法律规定4. 合同管理中的风险控制主要包括风险识别、风险评估、风险应对和________。
答案：风险监控5. 合同的审计是指对合同的签订、执行、变更和终止等活动进行的________和评价。
答案：检查三、简答题1. 简述合同管理的重要性。
答：合同管理对于企业来说至关重要，它涉及到企业的日常运营和长期发展。
良好的合同管理可以确保合同的合法性和有效性，预防和减少法律风险，保护企业的合法权益。
同时，通过有效的合同执行和监控，可以提高企业的运营效率，确保资源的合理配置和使用。
此外，合同管理还有助于提升企业的信誉和形象，为企业赢得市场和合作伙伴的信任。
2. 合同签订前需要进行哪些准备工作？答：合同签订前的准备工作主要包括：(1) 对合作方进行尽职调查，了解对方的资信状况和履约能力；(2) 明确合同的目的和双方的权利义务；(3) 草拟合同文本，确保条款清晰、具体、合法；(4) 进行风险评估，识别可能存在的法律风险和商业风险；(5) 准备必要的合同附件和支持文件，如技术规格说明书、价格表等。
华东理工大学网络教育学院项目采购与合同管理课程阶段练习二（第3章——第5章）一、单选题1、对通过资格预审的国内投标人给予的优惠一般是（）。
A、5%B、7.5%C、10%D、15%2、自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不少于（）天。
A、10B、20C、30D、403、投标单位编制投标文件最重要的依据是（）。
A、招标文件B、资格预审文件C、招标公告D、合同文件4、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。
A、招标采购项目的不确定性B、招标服务的提供与使用具有同步性C、招标服务质量无法用量化指标度量D、招标服务的复杂性5、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（）。
A、 EXWB、 FCAC、FOBD、CIF6、下列招标程序先后顺序正确的是（）。
A、招标备案――资格预审――发布招标公告――答疑会――现场考察B、资格预审――招标备案――发布招标公告――现场考察――答疑会C、招标备案――发布招标公告――资格预审――现场考察――答疑会D、招标备案――资格预审――发布招标公告――现场考察――答疑会7、招标采购各原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务的招标方式为（）。
A、工程施工招标B、货物招标C、服务招标D、工程总承包招标8、施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。
A、投标须知B、资格预审表C、合同专用条款D、对投标人书面有质疑的解答9、下面属于按劳务计日工表中的费率单独计价的是（）。
A、设备的折旧费B、保险C、税金D、机械驾驶员及其助务的劳务10、评标机构由招标单位与技术、经济专家组成，人数为不少于（）的奇数。
A、3B、5C、7D、911、世界银行贷款项目一般规定，履约保函金额为合同总价的10%，履约担保金额则为合同总价的（）以上。
A、20%B、30%C、40%D、50%12、不属于货物采购招标文件内容的是（）。
2024监理工程师《合同管理》测试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中，监理工程师对合同的监督主要体现在（）。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中，监理工程师对合同的调整与控制主要针对（）。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是（）。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是（）。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的，应通过调解解决C. 调解不成的，应通过仲裁解决D. 仲裁不成的，应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是（）。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是（）。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同文件的组成包括（）。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括（）。
合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、（）和诚实信用的原则。
A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案：B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是（）。
A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是3. 合同履行中，当事人应当遵循（）原则。
A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案：A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括（）。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。
答案：合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。
2. 合同的订立应当采用____的形式。
答案：合同的订立应当采用书面形式。
3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。
答案：合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。
4. 合同履行中，当事人应当遵循____原则，履行合同义务。
答案：合同履行中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务。
5. 合同解除的方式包括____和协议解除。
答案：合同解除的方式包括单方解除和协议解除。
三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。
（）答案：错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行，维护当事人的合法权益。
（）答案：正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。
（）答案：正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。
合同管理体系阶段练习及参考答案————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：《合同管理》课程阶段练习二一、单选题1、下列( C )术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。
A、终止B、部分履行C、合同违约D、自动放弃合同2、订立合同过程中，（B）是要约。
A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书3、在项目合同的签订程序中，其中（B）是两个必不可少的步骤。
A、要约邀请和要约B、要约和承诺C、要约和还约D、还约和承诺4、合同法律关系是由（A）三要素所构成。
A、主体、客体和内容B、当事人、合同行为、合同利益C、法人、合同、权利和义务D、合同管理、经济协作、法律责任5、在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的6、合同生效应当具备的条件不包括（D）。
A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B、意思表示真实C、不违反法律或者社会公共利益D、必需采用一定的合同形式7、一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定2005年3月1日交货，但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，则买方应按照每千克（D）元向卖方付款。
A、1200B、1100C、1000D、9008、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。
在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此此应当认定（C）。
A、尚无合同关系B、合同没有成立C、合同已经成立D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任。
9、按照合同约定，海赢公司应当在6个月内向辉正公司交付一批货物。
在合同订立之后，辉正公司很快便搬迁了。
海赢公司欲向辉正公司交付货物，却无法联系到辉正公司。
辉正公司的这种行为主要违反了合同履行的哪种原则？（C）A．适当履行原则 B．实际履行原则C．协作履行原则 D．经济合理原则10、甲要修房子，需要一批砖。
甲与乙订立合同，按照合同约定，乙应当在3天之内，运1万块砖到甲修房子的工地上。
未料想乙的拖拉机坏了，于是乙便让丙用丙的拖拉机运了1万块砖到甲的工地上。
对此，下列说法中正确的是（D）。
A．丙是合同债务人B．丙是合同的履行主体，若履行不适当，应向甲承担违约责任C．乙是合同的履行主体，若履行不适当，应向甲承担违约责任D．乙是合同债务人，若丙履行不适当，乙应向甲承担违约责任11．根据合同法的规定，因债务人提前履行而给债权人增加的费用，如何分担？（A）A．由债务人承担 B．由债权人承担C．由债务人与债权人按份承担 D．如果不损害债权人的利益，由债权人负担12．甲与乙签订买卖合同，按照合同的约定，甲应在5月5日前向乙交付100吨纯净水，乙应在5月5日前向甲支付价款。
甲未履行交付义务，即要求乙向其支付价款，乙可以基于（C）而拒绝履行。
A．先履行抗辩权 B．先诉抗辩权 C．同时履行抗辩权 D．不安抗辩权13．因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以行使（C）。
A．解除权 B．撤销权 C．代位权 D．抵销权14．债务人放弃其到期债权，致使债务人无法清偿债权人的债权，债权人可以行使（B）。
A．解除权 B．撤销权 C．代位权 D．抵销权15．债务人所享有的下列权利中，可以被债权人代位行使的是（A）。
A．债权 B．人格权 C．身份权 D．著作权16．在债的保全制度中，撤销权的起算时间为（C）。
A．债务人的行为发生之日 B．债权人应当知道撤销事由之日C．债权人知道或应当知道撤销事由之日 D．合同生效之日17．在债的保全制度中，撤销权的最长存续时间为（D）。
A．1年 B．2年 C．4年 D．5年18．甲拥有一幅名画，市场价格为20万元，甲拥有的其它财产价值大约为10万元。
甲欠乙赌债50万元，为逃避赌债，甲将名画以2万元的价格卖给了丝毫不懂画的丙。
下列选项正确的是（D）。
A．如果丙不知道甲欠债，那么乙不能行使撤销权B．只有在丙明知此买卖有害于债权的情况下，债权人才可行使代位权C．不管丙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权D．债权人不能行使撤销权，因为其债权不合法19．甲与乙订立了合同，随后乙希望退出合同关系，但又担心甲不愿意，于是便找到了丙，与丙签订合同，将自己在合同中的全部债权、债务均转移给丙，那么，乙与丙间的合同（B）。
A．应当通知甲，方可生效 B．应当取得甲的同意，方可生效C．不必通知甲，即可生效 D．不必经甲同意，即可生效20．甲与丙签订债权转让合同，将其对乙的债权转让给丙，随后甲通知了乙。
下列说法正确的是（B）。
A．甲随时可以撤销债权转让通知B．只有经过丙的同意，甲才能撤销债权转让通知C．只有经过乙的同意，甲才能撤销债权转让通知D．乙可以拒绝接受债权转让通知，仍然向甲作出履行，消灭债务21．某区政府工业主管部门作出决定，把所属的A公司的两个业务部分立出再设B公司和C 公司，并在决定中明确该公司以前所负的债务由新设的B公司承担。
A公司原来欠李某货款5万元，现李某要求偿还。
应当如何处理？（D）A．由B公司承担债务B．由A、B、C三个公司分别承担债务C．由A公司承担债务D．由A、B、C三个公司连带承担债务22．以下合同权利中，可以转让的权利是（A）。
A．诉讼时效期间届满的合同权利B．父亲请求儿女支付赡养费的权利C．剧院请求某著名演员登台演出的权利D．出租人与承租人明确约定不得转租的租赁合同中，承租人所享有的租赁权23．甲公司与乙公司存在债权债务关系，甲公司为债权人，乙公司为债务人。
在尚未届至债务履行期时，甲公司吸收合并了乙公司。
根据合同法的规定，此时会发生（D）。
A．解除 B．免除 C．抗辩 D．混同24．甲商场与生产月饼的乙公司签订了月饼销售合同，合同约定乙公司在中秋节之前应当向甲商场交付100箱月饼，甲商场货到付款。
由于市场对月饼的需求量极大，乙公司生产的月饼一直供不应求，所以一直未对甲商场供货。
中秋节过后两天，乙公司向甲商场运送了100箱月饼，并要求甲商场按照合同约定立即付款。
甲商场当即表示解除合同，并拒绝签收货物和付款。
下列说法中正确的是（C）。
A．甲商场的行为不合法，因为乙公司只是迟延履行罢了B．甲商场的行为合法，因为其行使的是同时履行抗辩权C．甲商场的行为合法，因为乙公司的迟延履行行为致使合同目的不能实现D．甲商场的行为不合法，因为乙公司虽然迟延履行，但甲商场并未依法进行催告25．在下列情况中，可以解除合同的是（C）。
A．法人的法定代表人由甲变更为乙B．当事人甲公司在合同订立以后分立C．老王买老张收藏的字画，合同订立后，突发大火，字画被烧毁D．合同订立之后，当事人一方发现对方当事人是限制民事行为能力人26．在合同生效之后，甲公司迟迟未履行主要债务，在乙公司数次催告之后，甲公司仍未履行，给乙公司造成巨大损失。
那么（D）。
A．乙公司只能要求甲公司承担违约责任，而不得解除合同B．乙公司只能解除合同，而不得要求甲公司承担违约责任C．乙公司只能在解除合同与要求甲公司承担违约责任之中选择一个D．乙公司既可以解除合同，又可以要求甲公司承担违约责任27．甲与乙各欠对方1万元，且都已经到清偿期，现甲欲主张抵销，则甲应（A）。
A．将抵销的意思表示通知给乙B．不需要将抵销的意思表示通知给乙C．需要征得乙的同意才发生抵销的效力D．不需要征得乙的同意，也不必通知乙就发生效力28．下列关于债务免除的说法中，错误的是（B）。
A．债权人免除债务人的债务，不得损害第三人利益B．免除只能由债权人与债务人协商一致才可生效C．作出免除行为的债权人应具有完全民事行为能力D．债权人在作出免除的意思表示后，不得撤回29．老刘欠老王1000元钱，老王意外身故，但一直找不到老王唯一的继承人小王，老刘便提存了1000元钱。
下列选项中错误的是（C）。
A．提存费用应当由小王负担B．提存机关将1000元钱存到银行，由此取得的利益归小王C．只有找到小王，小王到提存机关领取1000元钱，老刘的债务才消灭D．从提存之日起5年内仍然没有找到小王的，在扣除提存费用后，1000元钱归国家所有30．甲公司于10月4日到乙公司购买一批原料，当场提货并付款2.5万元。
次日，甲公司因货物质量不合格，将这批原料退回乙公司，乙公司签收，但未退款。
10月7日，甲公司到乙公司购买电器一批，价款2.8万元，提货时与乙公司约定2日内付款。
2日期满，甲公司未付款，乙公司上门催收。
甲公司认为前后债务相抵，只需支付3000元。
双方发生争议，下列对此案的处理意见中（C）项是正确的？A．甲公司应先付给乙公司28000元，再请求乙公司退款25000元B．乙公司应先退给甲公司25000元，再请求甲公司付款28000元C．甲公司付给乙公司3000元，双方了结债务D．甲公司应付给乙公司14000元，待乙公司退款之后，再付给14000元31．债权人胡某下落不明，债务人沙某难以履行债务，遂将标的物提存。
沙某将标的物提存以后，该标的物如果意外毁损、灭失，其损失应由（A）承担？A．应由胡某承担 B．应由沙某承担C．应由沙某与胡某共同承担 D．应由提存机关承担32．《合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”合同法的该条规定所确立的违约责任归责原则为（C）。
A．过错责任原则 B．过错推定原则C．严格责任原则 D．公平责任原则33．在双方违约的情况下，应当如何确定各自的违约责任？（B）A．平均分担 B．根据双方的过错程度，各自承担相应的责任C．不必承担违约责任 D．双方各自承担自己的损失34．根据合同法的规定，一方当事人违约给对方当事人造成损失，对方当事人为避免损失扩大而支出的费用应由谁承担？（A）A．违约方承担 B．守约方承担 C．双方平均分担 D．双方公平分担35．甲向乙订购了一批干果，约定乙应于2007年6月1日之前将干果交给甲，否则承担1000元的违约金。
乙便从外地订购干果，准备交给甲，但由于外地的供货商货源不足，致使乙在2007年6月1日仍无法向甲交付干果，甲便向乙索要1000元违约金。
下列选项中正确的是（D）。
A．乙在向甲支付违约金后，不必再承担其他民事责任B．乙在向甲支付违约金后，便可以解除合同C．如果乙随后将干果交付给甲，便不必支付违约金D．乙在向甲支付违约金后，应当继续履行合同36．甲向乙订购了一批干果，约定乙应于2007年6月1日之前将干果交给甲，否则承担1000元的违约金。
