电力施工合同(标准版)

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

电力公司施工安全合同5篇篇1电力公司施工安全合同一、合同双方甲方：电力公司（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）二、合同目的为了保障电力公司施工项目的安全施工，保障人身和财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，达成如下合同：三、合同内容1. 工程性质：本合同所述工程是指甲方委托乙方进行的电力设施建设或改造项目。

2. 施工条件：（1）乙方应严格按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，确保施工质量。

（2）乙方应根据工程要求，提供合格的施工人员和施工设备。

（3）乙方应制定施工方案和安全措施，提前进行安全风险评估，并按时向甲方报备。

（4）乙方应根据甲方要求购买施工人员的人身意外伤害保险，确保施工人员的安全。

3. 安全责任：（1）甲方责任：提供施工现场的必要安全防护措施，协助乙方进行施工，及时解决施工过程中遇到的安全问题。

（2）乙方责任：严格执行安全施工规范，保证施工现场的安全，并承担施工过程中的安全风险。

4. 施工期限：乙方应按合同约定的时间完成施工任务，如有延期需提前向甲方申请并得到同意。

5. 费用结算：乙方应按照合同约定的报价和结算标准向甲方提交结算申请，并按时收取款项。

6. 违约责任：（1）如乙方严重违约，致使甲方遭受经济损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。

（2）如甲方未按合同要求提供必要的支持，致使乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。

7. 其他约定：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。

四、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为工程完工日期后。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为电力公司施工安全合同的内容，希望双方能够严格履行合同约定，共同保障施工项目的安全，确保工程质量和人身安全。

祝愿合作愉快！篇2电力公司施工安全合同一、甲方：_______________（合同提供方全称），统一社会信用代码____________（组织机构代码），注册地址_____________，联系人____________，联系电话____________。

电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。

2.工程内容：_________。

3.工程性质：_________。

4.承包范围：_________。

二、批准单位1.批准文号：_________。

2.业主或主管单位：_________。

三、开工日期1.竣工日期：_________。

2.总日历工期：_________。

四、质量等级：_________。

五、承包方式：_________。

六、合同价款：_________。

第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。

4._________。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。

第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。

三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。

四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。

五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。

电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。

甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。

3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。

简易电力施工合同6篇篇1简易电力施工合同甲方：_____________(委托方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________乙方：_____________(承包方)证件号码：_________________联系地址：_______________电话：__________________为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：__________电力施工项目1.2 项目地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程工期：__________1.5 工程造价：__________二、电力工程内容2.1 本合同项下的电力工程包括但不限于：电力供应、电力安装等工作。

2.2 乙方应根据甲方的要求，按照相应的标准和要求进行电力工程施工。

电力工程施工应符合相关国家标准和规范。

2.3 乙方应按照工程规划和设计方案，制定详细施工方案，并报甲方审核。

2.4 乙方应保证施工期间的安全施工，确保工程质量。

三、合同价款及支付方式3.1 甲方应按约定支付乙方工程款，合同价款为__________元。

3.2 工程款支付方式：____________3.3 甲方应按照工程进度和质量验收情况，及时支付工程款。

四、质量保证4.1 乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，并承担相关质量责任。

4.2 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量享有一定的保修期，质量保证期为__________个月。

五、违约责任5.1 若一方未能按照合同约定的时间履行义务或者履行不符合合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

5.2 违约责任包括但不限于赔偿损失、承担相应的违约金等。

六、合同解决方式6.1 本合同因履行发生争议，双方应友好协商解决。

6.2 若协商不成，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。

电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

供电工程施工合同6篇供电工程施工合同 (1) 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：年月日按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。

一、工程范围1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包项目和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整￥元。

三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后日历天。

6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。

(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。

8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。

甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。

11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。

12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。

电力施工合同范本5篇电力施工合同范本5篇电力工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。

主要人员包括机电工程专业建造师、相关专业中级以上职称人员、施工现场管理人员、技术人员。

以下小编在这给大家整理了一些电力施工合同范本，希望对大家有帮助！电力施工合同范本篇1甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。

双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。

待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。

变压器油化试验费每台_________(大写)元。

设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。

二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。

六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。

七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。

八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。

乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。

管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。

九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。

电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模：_____________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于_____年_____月_____日开工。

2. 竣工日期：本工程定于_____年_____月_____日竣工。

三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工，确保工程质量。

2. 乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督与检查，并对提出的问题进行及时整改。

3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_________________________）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进度过半支付_____%，工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。

五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合国家标准。

2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。

2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少对环境的影响。

3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。

电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

电力工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。

二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起第___个工作日起开工。

2. 竣工日期：开工之日起___天内完成。

如遇特殊情况，双方协商顺延。

三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。

此价格包含人工费、材料费、调试费等一切相关费用。

2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的___个工作日内进行验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后___个工作日内进行整改，直至符合验收标准。

五、安全施工及保障措施1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工人员和设备安全。

2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。

如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。

3. 甲方有权对施工现场的安全生产情况进行监督和检查。

如发现安全隐患，乙方应立即整改。

六、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金____元。

逾期超过___日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

一、合同概述本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：____________________；承包方（以下简称“乙方”）：____________________；甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方电力工程施工作事宜签订本合同。

有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本一、甲方（发包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________乙方（承包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________鉴于甲方拟进行电力建设工程项目，经双方友好协商，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目名称、位置、规模、内容和标的工程：（一）工程项目名称：________（二）工程项目地址：________（三）工程项目规模：________（四）工程项目内容：________（五）标的工程（包括主要设备、工艺装备等）：________第二条工程合同总价：本工程合同总价为________元整。

具体工程价款支付方式及时间，详见附件《支付方式及时间》。

第三条工期：本工程合同自双方签署之日起，工程竣工验收合格之日止。

工程期限为________（或以日历天计算。

但双方可约定工程期内的休息日不计算在内）。

第四条工程质量：乙方必须按照国家有关标准和规程、规定要求，严格按照甲方要求，正确、安全、高效地完成本合同标的工程。

工程质量达不到国家标准规定的，乙方应承担全部责任。

第五条工程变更：甲乙双方在履行本合同过程中如需变更合同约定，应签订书面变更协议。

未经甲方同意，乙方不得私自变更合同约定。

变更后的价格、工程期限及其他约定双方应重新协商达成一致。

第六条交底：甲方和乙方在工程建设过程中必须按照甲、乙双方约定工程建设的计划、方案、标准等予以交底，并保证其真实有效。

第七条施工规程：乙方必须确保现场施工安全，做好施工生产安全的预防工作。

甲方有权对乙方的现场施工质量、安全检查，监督检验，并要求乙方整改。

第八条施工价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程价款。

电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

5、小区配电工程图纸设计的其他内容。

并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。

金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。

阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

电力施工合同范本4篇篇1电力施工合同范本一、甲方：【单位全称、注册地址、法定代表人】二、乙方：【单位全称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方拟对【工程名称】进行电力施工，经双方友好协商，达成以下合同：第一条工程名称本合同所称工程名称为【工程名称】。

第二条施工范围1. 甲方授权乙方进行【工程名称】的电力施工，具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。

2. 乙方应当按照国家相关法律法规和标准要求，保质保量完成施工任务。

第三条工程计划1. 双方应当在签订本合同后十五日内确定施工方案和工程计划，并报相关主管部门备案。

2. 如需变更工程计划，双方应当协商一致，并及时向相关主管部门备案。

第四条施工进度1. 乙方应当按照双方协商确定的工程计划，按时按质完成各项施工任务。

2. 若因不可抗力或其他不可控因素导致施工进度延误，乙方应当及时报告甲方并重新制定施工计划。

第五条施工质量1. 乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方要求，达到设计要求。

2. 如发现施工过程中存在质量问题，乙方须立即采取有效措施加以解决。

第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，应当通知甲方及时组织竣工验收，满足验收条件后方可移交使用。

2. 竣工验收过程中，如发现质量问题，乙方应当及时整改，并再次组织验收。

第七条保修期1. 乙方对已完成的工程应当提供一年的保修期，期间内质量问题由乙方负责维修。

2. 如保修期内出现质量问题，乙方应当及时、免费提供维修服务。

第八条施工费用1. 甲方应当按照双方约定的支付方式，按时支付施工款项。

2. 乙方应当严格按照双方协商的费用标准开展施工，不得提高费用要求。

第九条违约责任1. 若一方未履行合同约定导致另一方损失的，应当承担相应的违约责任。

2. 如一方严重违约，对方有权解除合同并追究违约方法律责任。

第十条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

如在履行过程中发生争议，应当友好协商解决；若协商无果，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。