建设工程开工令

主合同的工程开工令【工程开工令】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方已就___________项目（以下简称“本项目”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），现根据主合同的约定，特发此工程开工令。

一、工程概述1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程内容：___________5. 工程标准：___________6. 工期要求：___________7. 质量要求：___________二、开工条件1. 乙方已完成所有前期准备工作，包括但不限于施工图纸的审核、施工方案的制定、施工人员的到位、施工设备的准备等。

2. 甲方已按主合同约定支付了首期工程款。

3. 乙方已取得相关行政部门的施工许可。

4. 施工现场已具备开工条件，安全、环保措施已到位。

三、开工日期经甲乙双方确认，本项目的开工日期为____年____月____日。

乙方应确保自开工日期起，立即组织人员、设备进场，开始施工作业。

四、施工要求1. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准和主合同约定。

2. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。

3. 乙方应加强现场管理，确保施工安全，严格遵守国家有关安全生产的法律法规。

4. 乙方应做好环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。

五、其他事项1. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期开工或施工中断，乙方应及时通知甲方，并采取相应措施减少损失。

2. 甲乙双方应保持沟通畅通，对于工程施工中出现的问题应及时协商解决。

3. 本开工令自发出之日起生效。

甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日。

开工报告和开工令的时间安排一、开工报告和开工令的时间安排在工程建设中，开工报告和开工令的制定和下达是一个重要的环节。

它关系到工程的顺利进行，也关系到施工单位和建设单位的权益。

那么，开工报告和开工令的时间安排应该是怎样的呢？本文将从理论和实践两个方面进行探讨。

我们来看理论方面的内容。

开工报告和开工令的时间安排，需要遵循以下原则：一是要符合国家法律法规的规定；二是要充分考虑工程建设的实际需要；三是要确保施工单位和建设单位的权益得到保障。

具体来说，开工报告应在工程正式开工前7天提交，开工令应在工程正式开工前3天下达。

这样既可以给施工单位留出足够的时间做好准备工作，也可以保证工程能够按期顺利进行。

接下来，我们来看实践方面的内容。

在实际操作中，开工报告和开工令的时间安排可能会受到各种因素的影响，如天气、交通等。

因此，我们需要根据实际情况灵活调整。

例如，如果遇到极端天气条件，可以适当延长开工报告的提交时间；如果遇到交通拥堵等问题，可以提前下达开工令，以确保工程能够按时开工。

这些调整必须在不影响工程进度的前提下进行。

二、开工报告和开工令的时间安排应注意的问题1. 严格执行国家法律法规在制定和下达开工报告和开工令的过程中，必须严格遵守国家法律法规的规定。

任何违反法律法规的行为，都可能导致工程进度受阻，甚至引发纠纷。

因此，我们要时刻保持清醒的头脑，切实做到合法合规经营。

2. 做好前期准备工作为了确保工程能够顺利进行，我们需要提前做好各种准备工作。

这包括与建设单位签订合同、筹措资金、采购设备等。

还要对施工现场进行勘察，了解地形地貌、水文气象等情况，为后续工作奠定基础。

3. 加强沟通协调在制定和下达开工报告和开工令的过程中，我们要加强与建设单位、监理单位等相关方的沟通协调。

只有充分听取各方意见，才能制定出更加合理的时间安排方案。

还要及时向各方通报工程进展情况，以便大家共同监督和管理。

4. 做好风险防范工作在工程建设过程中，难免会遇到各种风险问题。

工地开工令格式范本工地开工令。

编号，【编号】。

日期，【日期】。

根据相关法律法规和工程管理规定，经过项目部会议讨论，决定对【工程名称】进行开工，现将开工令通知如下：一、工程基本信息。

1. 项目名称，【项目名称】。

2. 工程地点，【工程地点】。

3. 建设单位，【建设单位名称】。

4. 施工单位，【施工单位名称】。

5. 监理单位，【监理单位名称】。

二、开工内容。

1. 开工日期，【开工日期】。

2. 工程范围，【工程范围描述】。

3. 施工方案，【施工方案简要描述】。

三、安全生产。

1. 安全责任，施工单位必须严格执行安全生产规定，严禁违章操作，确保施工安全。

2. 安全防护，施工单位必须做好现场安全防护工作，配备必要的安全设施和器材。

四、质量要求。

1. 施工质量，施工单位必须按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量。

2. 质量验收，工程质量将进行定期检查和验收，不合格的部分将要求整改。

五、环境保护。

1. 环境保护，施工单位必须严格遵守环保法规，做好施工期间的环境保护工作。

2. 废弃物处理，施工单位必须妥善处理施工期间产生的废弃物，不得随意排放。

六、其他事项。

1. 其他事项，【其他需要特别说明的事项】。

以上内容经相关方确认无误后，即可进行工地开工。

请各相关单位严格遵守开工要求，确保施工安全、质量和环境保护工作。

如有违反开工要求的行为，将依法追究责任。

特此通知。

【签发人】。

【签发日期】。

工程开工令表格范本工程开工令表格是一种通知文件，它通常会被建筑工程管理部门用来通知施工单位工程正式开工事项的文件。

通过工程开工令表格，建筑工程管理部门可以告知施工单位工作的任务、工作的完成时间、施工的地点、工作的内容及工作的质量标准等信息。

这样一来，可以有效地规划和组织工程施工队伍，增强与施工单位的沟通，提高工程建设质量，确保工程施工进展顺利。

以下是工程开工令表格的范本及相关注意事项。

Serial Number 工程开工令编号：工程开工令编号由建设单位自行设定，一般由数字和字母组合而成，以便于建设单位进行后续跟踪工作。

Title 工程项目名称：工程项目名称应简洁明了，准确描述业主的需求及工程本身的特点。

Project Location 项目地点：项目地点应当详细明确，包括省市区、街道、路名及门牌号等。

这有助于聚焦工程范围，避免错乱。

Contractor 承包商：承包商是指被建设单位委托进行相关施工工作的单位或个人，此处应明确承包商的企业或个人名称。

Representative 项目代表：项目代表是建设单位负责进行沟通、审批等事项的职员，有助于协调前期规划和建设。

Consultant 咨询顾问：咨询顾问是指建设单位委托进行相关技术咨询的专业机构或个人，此处应明确咨询顾问的企业或个人名称。

Scope of Work 工作范围：内容应详细列出相关工作工序，包括材料、人力等，以便工程承包商准确了解工作的范围。

Start Date 开始日期：此处应详细标注工作开始的具体日期，以便于所有相关方面能够准确知晓开始的时间。

Completion Date 完成日期：完成日期应当紧贴真实的工程完成时间目标，制定时务必考虑实际情况，合理安排时间。

Penalties 赔偿标准：应当详细列出规定的赔偿标准，以便于约束承包商进行有效的质量管理。

Instructions 工程指令：应当详细列出其他有关施工工作的相关指示。

工程开工令表格的格式应当简单明了，通俗易懂。

建筑工程开工令尊敬的各位工程人员：根据我公司与承包方签订的合同协议，现决定正式开工建设位于XXX地区的建筑工程项目。

本工程的施工周期为XXX个月，预计完工日期为XXX年XX月XX日。

为确保工程的高质量完成，特下达以下开工令，望各位工程人员按照规定的要求和标准积极参与施工。

一、施工准备阶段1. 安全防护措施在施工前，各工种负责人及相关人员必须参加安全培训，并配备必要的安全设备。

建立和完善施工现场安全管理制度，确保施工过程中的安全，杜绝事故发生。

2. 施工图纸和文件根据施工方案，工程管理负责人负责核对施工图纸和相关文件的准确性，确保施工按照设计要求进行。

3. 材料准备和采购工程项目部负责人及其团队负责对所需的材料进行清单编制和采购工作，确保材料的质量和供应的及时性。

二、施工过程中的要求1. 施工顺序根据施工方案，各工种的施工顺序应按照合理的逻辑进行，确保工程的平稳进行。

各施工队伍之间要有明确的工作边界和协调沟通机制，避免工作冲突和延误。

2. 质量控制施工过程中，要加强对各个环节的质量控制，严格按照相关标准和施工要求进行操作。

定期进行施工质量检查和验收，对于存在的问题及时处理，确保工程质量达到预期要求。

3. 进度管理工程项目部负责人要按照施工计划进行进度管理，及时调整施工计划，确保施工进度的合理安排和保质保量完成。

4. 安全管理施工现场必须要有专职安全员进行现场监管，严格遵守国家和地方的相关安全管理规定。

加强施工现场的巡查和安全教育，确保施工过程中的安全。

三、施工完工验收1. 完工验收标准工程完工后，按照相关规定进行施工质量验收。

严格按照工程施工规范和要求进行验收，确保工程的合格完工。

2. 整理交接由施工单位负责对施工现场进行整理，清理废弃物和杂物，保持工程及周边环境的清洁。

完成交接，移交给负责的部门进行后续管理。

以上为建筑工程开工令的相关要求，请各位工程人员务必严格遵守，并按照施工计划和工程要求进行安全高效的施工。

开工令范本1.建筑开工令由谁签发建筑开工令由总监理工程师签发。

1.开发令签发制度（1）监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出进场通知，要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。

进场通知中应明确合同工期起算日期。

（2）监理机构应协助发包人向承包人移交施工合同约定应由发包人提供的施工用地、道路、测量基准点以及供水、供电、通信设施等开工的必要条件。

（3）真审核承包单位资质是否与所承担的工程规模、专业性质一致；审查其质量管理体系、技术管理体系及质量保证体系（包括有关人员的上岗证）是否完善健全，审查施工组织设计。

（4）承包人完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。

监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令，并加盖项目监理部章。

（5）由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。

由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。

由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。

由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。

2.什么是《建筑开工令》开工令就是开工日期时，由总监发的下达开工的书面文件。

3.定义开工日期是很重要的。

主要是因为它是计算工期的起点。

同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。

对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。

如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。

2.开工报告与开工令的区别开工报告是申请，开工令是执行。

1、性质不同开工报告为施工方准备的开工资料，需施工前上报给监理单位、建设单位的。

建设工程合同开工令【】建设单位（甲方）：_________承包单位（乙方）：_________鉴于甲乙双方已于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“合同”），现根据合同约定及项目进度要求，特发布开工令如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计要求及规范标准。

二、开工条件1. 施工图纸及相关技术资料已经审查无误，并已向乙方提供完毕。

2. 施工现场已具备开工条件，包括临时设施搭建、施工道路通畅等。

3. 乙方已按照合同要求准备好相应的施工人员、机械设备及材料。

4. 乙方已取得必要的施工许可证和其他法定手续。

三、开工时间本工程计划于____年__月__日正式开工。

乙方应确保在开工日期前完成所有准备工作，并按计划时间开始施工。

四、工期要求乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如遇特殊情况需调整工期，应及时与甲方协商一致后作出相应调整。

五、质量与安全1. 乙方必须建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准及设计要求。

2. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全。

3. 对于施工中出现的质量问题和安全事故，乙方应立即采取措施予以纠正，并及时报告甲方。

六、合同履行甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。

七、其他事项1. 本开工令自发布之日起生效。

2. 本开工令未尽事宜，按照合同约定执行。

3. 本开工令一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：____年__月__日【结束语】。

工程建设开工令实施细则为了规范工程建设项目过程管理，提升安全文明施工管理水平，有效贯彻和落实公司《安全施工指导手册》和《文明施工指导手册》，明确《工程建设安全监督管理规定》中对施工方、监理方及项目部开工确认要求，特制订本细则。

一、施工单位签订安全环保协议后，公司立项的工程项目办理“工程建设开工令”（后简称“开工令”）。

二、由工程项目部、监理单位、施工单位根据项目内容和范围，共同对安全文明施工建设中准备开工的内容进行选项确认，做好前期的准备工作，并由公司安全能环部、工程主管部门的两部门分管领导签署安全文明施工内容审批意见。

三、施工单位将审批后允许实施的“开工令”分别送至项目部项目经理和监理单位总监。

四、施工单位项目经理和监理单位总监应依据“开工令”审批要求，由监理单位的安全管理人员对施工单位人员及作业现场进行文明施工阶段的安全交底和作业条件确认。

五、待现场安全文明施工内容和确认完成后，施工单位报监理，由监理单位报安全能环部、工程主管部门、工程项目部、监理单位共同开展现场验收。

验收合格后方可进行工程项目的全面施工。

六、通过验收合格的“开工令”作为工程预付款凭证。

七、施工项目合同金额1000万元以下项目由项目经理签发“开工令”，1000万元以上（含1000万元）项目呈报事业部分管领导签发“开工令”。

八、凡违反上述细则要求，擅自进行与审批内容不符的施工，一经查实公司将勒令其立即停工，对施工单位按公司《工程建设安全监督管理规定》处罚：1000至5000元/次，项目部和监理单位分别处罚1000元/次。

九、该《细则》为《工程建设安全监督管理规定》之补充细则，自发布之日起执行，由安全能环部、工程主管部门负责解释。

原股份办安[2014]68号《工程建设开工令实施细则》作废。

附件一：《工程建设开工令》工程建设开工令建设单位：编号：注：1、现场施工内容及条件标准参照公司《文明施工指导手册》和《施工安全指导手册》执行2、本开工令一式五份，分别由安全能环部、工程主管部门、项目部、财务部和施工单位留存。

建设工程施工开工令尊敬的各位领导、嘉宾、施工单位及全体工作人员：根据国家发展和改革委员会关于同意建设【项目名称】的批复，以及我国相关法律法规的规定，现决定自即日起，正式对【项目名称】进行施工。

在此，我代表【施工单位名称】向所有关心、支持【项目名称】建设的各级领导、社会各界人士表示衷心的感谢！【项目名称】位于【项目所在地】，占地面积【占地面积】平方米，总建筑面积【总建筑面积】平方米，总投资【总投资】元。

项目主要包括【主要建设内容】等。

工程预计于【预计竣工时间】竣工，【竣工后用途】。

为了确保【项目名称】的顺利实施，我们特制定以下施工要求：一、严格遵循法律法规。

在施工过程中，全体工作人员必须严格遵守国家法律法规，确保工程项目的合法合规。

二、确保工程质量。

施工单位应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准。

同时，要注重工程的安全性、可靠性和环保性，努力打造优质工程。

三、保障施工安全。

施工单位要建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工现场的安全。

同时，要加强施工现场的消防、环保、交通等方面的管理，确保施工顺利进行。

四、确保工程进度。

施工单位要科学组织施工，确保工程按照既定的进度计划推进。

同时，要充分考虑天气、材料供应等因素，制定合理的应急预案，确保工程进度不受影响。

五、提高文明施工水平。

施工单位要加强对施工现场的环境整治，确保施工场地整洁、卫生。

同时，要注重施工现场的噪音、扬尘、废水等方面的治理，减少对周边环境的影响。

六、加强沟通协调。

施工单位要与各相关单位保持密切沟通，及时解决施工过程中遇到的问题。

同时，要充分听取社会各界人士的意见和建议，共同推进【项目名称】的建设。

在此，我们诚挚希望全体施工人员齐心协力，攻坚克难，以高度的责任感和使命感，为【项目名称】的顺利建设贡献自己的力量。

我们相信，在各级领导的关心和支持下，在社会各界的帮助下，【项目名称】一定能够圆满完成，为我国经济社会发展做出新的贡献！最后，预祝【项目名称】施工顺利，早日投入使用！施工单位名称：施工负责人：施工日期：【施工日期】。