建设工程施工合同纠纷案例汇编(仅供参考)

建设工程合同纠纷案例汇编1. 工程延期纠纷案案例描述：一家建筑公司与业主签订了一个建设住宅区的合同。

由于连续不断的降雨，工程进度严重落后于计划。

业主要求支付违约金，但建筑公司认为不可抗力因素应免责。

分析：根据民法典，不可抗力是免除责任的合法理由。

关键在于如何界定“不可抗力”。

在这个案例中，法院最终判决，虽然降雨属于不可抗力，但建筑公司未能采取合理措施减轻损失，因此不能完全免责。

2. 工程质量争议案案例描述：某工程项目完工后，业主发现多处质量问题，包括裂缝和漏水等。

业主拒绝支付剩余工程款，并要求修复。

建筑公司则声称所有问题都是小问题，不影响结构安全。

分析：质量是建筑工程的核心。

此案例中，法院要求第三方进行质量评估。

结果显示，虽然大部分问题确实不影响结构安全，但仍需修复以满足合同规定的标准。

因此，法院判决业主有权拒付部分款项，直到问题得到解决。

3. 付款争议案案例描述：一个大型商业中心建设项目中，承包商提前完成了主体结构，但业主拖延支付相应款项。

承包商因此暂停了工作，导致整个项目延期。

分析：按时支付是合同执行的基本要求。

此案中，法院认定业主违反了合同条款，必须支付滞纳金及由此产生的额外费用。

同时，承包商也因停工而需要承担一定责任，因为其行为导致了进一步的项目延期。

结论与建议通过上述案例分析，可以看出，建设工程合同纠纷往往复杂且具有多重影响因素。

为了避免纠纷，建议双方在签订合同时明确各项条款，特别是关于工期、质量和支付的规定。

遇到问题时应积极沟通，寻求专业法律意见，以和平方式解决争议。

工程合同纠纷案例16个1.案例一：甲方与乙方签订了一份建设工程合同，约定乙方提供设计师和施工团队，并按合同规定完成工程。

然而，在施工过程中，乙方未能按时完成工程，导致甲方无法按计划启用。

甲方起诉乙方要求返还已支付的工程款，并赔偿因工程延期导致的损失。

2.案例二：甲方委托乙方进行室内装修工程，双方约定乙方应在一个月内完成工程。

然而，乙方未能按时完成工程，且装修质量也不符合合同约定，甲方要求乙方承担返工费用和损失。

3.案例三：甲方与乙方签订了一份房屋建设合同，约定乙方负责房屋建筑工程。

然而，乙方在施工过程中使用了次品材料，导致房屋出现质量问题。

甲方要求乙方承担修复费用并赔偿因此造成的损失。

4.案例四：甲方与乙方签订了一份地基处理工程合同，约定乙方应采取必要措施对地基进行处理。

然而，乙方未能按照合同约定进行地基处理，导致地基不稳定，影响了整个工程的进展。

甲方要求乙方承担返工费用和损失。

5.案例五：甲方委托乙方进行建筑设计工程，双方约定乙方应在一个月内提交设计方案。

然而，乙方未能按时提交设计方案，导致工程进展被延误，甲方要求乙方承担返工费用和损失。

6.案例六：甲方与乙方签订了一份屋顶防水工程合同，约定乙方应使用高质量的防水材料进行施工。

然而，乙方在施工过程中使用了低质量的材料，导致屋顶漏水。

甲方要求乙方承担修复费用以及因漏水而造成的财产损失。

7.案例七：甲方委托乙方进行室内电气安装工程，双方约定乙方应按照国家标准进行施工。

然而，乙方未能按照标准进行施工，导致电气设备存在安全隐患。

甲方要求乙方承担整改费用以及因安全隐患而造成的损失。

8.案例八：甲方与乙方签订了一份工程监理合同，约定乙方应对工程进行监理并确保工程质量。

然而，在工程进行过程中，乙方未能积极履行监理职责，导致工程质量出现问题。

甲方要求乙方承担相应的责任。

9.案例九：甲方委托乙方进行土地平整工程，双方约定乙方应按照合同规定进行施工。

然而，乙方在施工过程中未能如约完成工程，并且造成了周边土地的损坏。

第1篇一、案件背景建设工程施工合同纠纷案件主要指在建筑工程施工过程中，承包方（施工方）与业主（发包方）因合同履行过程中产生的争议，包括工程质量、工程进度、工程款支付、违约责任等方面。

这类案件涉及的法律关系复杂，主要包括以下几种：1. 工程质量纠纷：承包方施工的工程质量不符合合同约定，业主提出质量异议，要求承包方承担相应的责任。

2. 工程进度纠纷：承包方未能按合同约定完成工程进度，业主要求承包方承担违约责任。

3. 工程款支付纠纷：业主与承包方就工程款支付金额、支付方式、支付时间等产生争议。

4. 违约责任纠纷：合同双方因一方违约行为，要求对方承担相应的违约责任。

二、案件特点1. 案件涉及金额较大：建设工程施工合同纠纷案件往往涉及巨额资金，双方当事人对利益的追求较为激烈。

2. 案件审理周期较长：由于建设工程施工合同纠纷案件涉及的法律关系复杂，审理周期相对较长。

3. 案件专业性较强：建设工程施工合同纠纷案件涉及专业知识，如建筑技术、工程管理、合同法等，对法官的专业素养要求较高。

4. 案件调解难度较大：由于案件涉及金额较大，双方当事人对利益的追求较为激烈，调解难度较大。

三、案件处理1. 协商解决：合同双方在纠纷发生后，可以通过协商的方式达成一致，避免诉讼。

2. 调解解决：在纠纷发生后，可以寻求第三方调解机构进行调解，以达成和解。

3. 诉讼解决：当协商和调解无法达成一致时，合同双方可以选择诉讼途径解决纠纷。

4. 司法鉴定：在工程质量、工程进度等方面存在争议时，可以申请司法鉴定。

四、防范措施1. 完善合同条款：在签订合同过程中，应充分了解对方情况，确保合同条款的合理性和可操作性。

2. 加强合同履行监管：合同双方应严格按照合同约定履行义务，加强工程进度、工程质量等方面的监管。

3. 建立纠纷解决机制：在合同中约定纠纷解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

4. 提高法律意识：合同双方应加强法律知识学习，提高法律意识，避免因法律知识不足而导致的纠纷。

第1篇一、案情简介XX房地产开发项目位于我国某城市，由XX房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）负责开发建设。

该项目总投资约10亿元人民币，包括住宅、商业、办公等多种业态。

项目于2010年开始动工，预计2015年竣工。

在项目开发过程中，开发商与施工方XX建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）签订了《建设工程施工合同》，约定施工方负责项目的主体结构施工。

合同约定工期为24个月，合同总价为6亿元人民币。

然而，在施工过程中，双方因工程进度、工程质量、工程款支付等问题产生纠纷。

施工方认为开发商未按合同约定支付工程款，且未按时提供施工图纸，导致工程进度严重滞后。

开发商则认为施工方施工质量不达标，且存在拖延工期、擅自改变施工方案等问题。

双方多次协商未果，遂诉至法院。

二、争议焦点1. 开发商是否应支付施工方剩余工程款？2. 施工方是否存在拖延工期、擅自改变施工方案等违约行为？3. 双方应如何承担工程质量责任？三、法院判决1. 关于工程款支付法院经审理认为，根据《建设工程施工合同》的约定，开发商应按照工程进度支付工程款。

然而，在施工过程中，开发商未能按约定提供施工图纸，导致施工方无法按计划进行施工。

因此，法院认定开发商存在违约行为，应承担违约责任。

至于剩余工程款的支付，法院根据工程进度和施工方实际完成的工程量，判决开发商支付施工方剩余工程款3亿元人民币。

2. 关于施工方违约行为法院认为，施工方在施工过程中，确实存在拖延工期、擅自改变施工方案等违约行为。

但考虑到施工方在工程进度滞后的问题上，开发商也存在一定责任，法院最终判决施工方承担部分违约责任。

具体而言，法院判决施工方赔偿开发商因其违约行为造成的损失200万元。

3. 关于工程质量责任法院认为，工程质量问题是双方纠纷的核心。

经鉴定，项目主体结构存在一定质量问题，但并非施工方完全责任。

法院认为，开发商在施工过程中未按约定提供施工图纸，导致施工方在施工过程中对图纸理解存在偏差，从而影响了工程质量。

第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“甲方”）与某建筑工程公司（以下简称“乙方”）于2010年签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙方承建甲方开发的某住宅小区项目。

合同约定工期为24个月，合同总价款为人民币2亿元。

合同签订后，乙方按照甲方的要求进行了施工，但双方在工程进度、工程款支付、质量标准等方面产生了分歧，最终导致了诉讼。

二、争议焦点1. 工程进度延误的责任划分。

2. 工程款支付纠纷。

3. 工程质量问题。

三、案件事实1. 工程进度延误根据合同约定，乙方应在2012年6月30日前完成工程，但实际完成时间为2013年9月30日。

甲方认为乙方严重延误工期，要求乙方承担违约责任。

乙方则认为，工期延误是由于甲方提供的图纸存在缺陷、甲方未能及时提供施工场地等原因造成的。

2. 工程款支付纠纷在工程过程中，甲方按照合同约定支付了部分工程款，但乙方认为甲方支付的工程款不符合实际完成工程量，且存在拖欠工程款的情况。

乙方要求甲方支付剩余的工程款，并支付相应的利息。

3. 工程质量问题在工程验收过程中，甲方发现部分工程存在质量问题，如墙体裂缝、地面不平整等。

甲方要求乙方进行整改，但乙方认为质量问题是由于甲方提供的材料不符合要求造成的。

四、法院判决1. 工程进度延误法院认为，乙方在施工过程中未能严格按照合同约定的时间节点完成工程，存在一定的延误责任。

但同时，甲方未能及时提供施工图纸和场地，也对工期延误负有责任。

因此，法院判决乙方承担30%的工期延误责任，甲方承担70%的责任。

2. 工程款支付纠纷法院认为，乙方提交的工程款支付申请与实际完成工程量基本相符，甲方应按照合同约定支付剩余的工程款。

同时，法院判决甲方支付乙方相应的利息。

3. 工程质量问题法院认为，乙方在施工过程中存在一定的质量问题，但甲方提供的材料不符合要求也是导致质量问题的重要原因。

因此，法院判决乙方对质量问题承担主要责任，甲方承担次要责任。

五、案例分析本案是一起典型的工程法律实务纠纷案例，涉及工程进度、工程款支付、工程质量等多个方面。

第1篇一、案件背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与某建筑集团有限公司（以下简称“建筑公司”）签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建该市某住宅小区的建设工程。

合同签订后，双方按照约定进行了施工，但在工程款支付、工程进度等方面出现分歧，导致纠纷产生。

二、纠纷内容1. 工程款支付纠纷：开发商认为，建筑公司未按照合同约定的时间节点完成工程，导致工程进度延误，故要求推迟支付部分工程款。

而建筑公司则认为，工程进度延误是由于开发商提供的施工图纸不准确，以及部分材料未能及时到位等原因造成的，故要求开发商按照合同约定支付工程款。

2. 工程质量纠纷：开发商认为，建筑公司施工过程中存在质量问题，如墙体裂缝、地面不平整等，要求建筑公司进行整改。

建筑公司则认为，部分质量问题是由于地基沉降等原因造成的，与施工质量无关。

三、案件审理1. 调解阶段：在法院的调解下，双方当事人就工程款支付、工程质量等问题进行了协商。

经调解，双方达成以下协议：（1）开发商同意按照合同约定支付部分工程款，剩余工程款待工程验收合格后支付；（2）建筑公司对存在质量问题的部分进行整改，确保工程验收合格；（3）双方就工程质量问题达成赔偿协议，由建筑公司承担部分责任。

2. 审判阶段：调解未果后，双方当事人向法院提起诉讼。

法院审理后认为，开发商提供的施工图纸确实存在不准确之处，导致建筑公司在施工过程中遇到了一些困难，但建筑公司在施工过程中也未能严格按照合同约定进行施工。

综合考虑双方当事人的过错，法院作出以下判决：（1）开发商按照合同约定支付部分工程款，剩余工程款待工程验收合格后支付；（2）建筑公司对存在质量问题的部分进行整改，确保工程验收合格；（3）建筑公司承担部分赔偿责任，赔偿开发商因工程质量问题造成的损失。

四、案件评析1. 本案中，双方当事人应充分了解合同约定，严格按照合同约定进行施工和支付工程款。

在出现纠纷时，应积极寻求和解，避免诉讼。

建设工程施工合同纠纷案例汇编案例一：拖延施工引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定工期为180天。

然而，在施工过程中，乙方拖延施工时间，导致工程延期完成。

甲方因此要求乙方承担违约责任。

乙方辩称，工程延期的原因是甲方提供的施工图纸和物资不符合实际情况，需要重新修改和补充。

法院最终判决，乙方需承担部分责任，但甲方也需赔偿因设计图纸不合理引起的延期工期。

案例二：设计变更引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了具体的设计方案。

然而，在施工过程中，甲方要求进行一些设计变更，如增加工程量、改变材料使用等。

乙方表示设计变更将导致工期延长和额外费用增加，要求甲方支付相应费用。

甲方认为乙方应承担变更费用，因为乙方未在合同中明确约定变更费用的计算方式。

法院最终判决，根据合同中的约定，乙方有权要求甲方支付变更费用。

案例三：质量问题引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了工程质量标准。

在工程完工后的质量检验中，甲方发现多处质量问题，如墙体开裂、漏水等。

甲方要求乙方进行整改和修复，并承担相应费用。

乙方辩称，质量问题是因为甲方提供的材料质量不达标所致，应由甲方负责。

法院最终判决，乙方需承担部分责任，但甲方也需赔偿因材料不达标引起的质量问题。

案例四：支付款项引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，约定了工程进度款的支付方式。

在工程进行的过程中，甲方未按时支付进度款，拖欠了乙方的款项。

乙方表示无法继续施工，要求甲方支付拖欠的款项。

甲方辩称，拖欠款项是因为乙方施工进度延迟，未按合同约定完成工程造成的。

法院最终判决，甲方需支付拖欠的款项，并赔偿乙方因拖欠款项而造成的损失。

案例五：合同解除引发纠纷甲方与乙方签订了一份建设工程施工合同，在工程进行的过程中，由于双方之间的矛盾不断加剧，最终导致甲方要求解除合同。

乙方表示已经投入了大量的人力和物力，要求甲方支付违约金。

甲方辩称，合同解除是由于乙方履约不良所致，不应支付违约金。

第1篇一、案件背景XX房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与XX建筑有限公司（以下简称“建筑公司”）于2010年签订了《建设工程施工合同》，约定由建筑公司承建开发商位于XX市的一处住宅小区项目。

合同总价为人民币2亿元，工期为36个月。

合同签订后，双方按照约定进行了项目的前期准备工作。

在项目施工过程中，由于设计变更、材料价格波动、自然灾害等因素，导致工程进度延误，成本增加。

双方在工程款支付、工期延误、违约责任等方面产生分歧，最终导致纠纷。

二、争议焦点1. 工程进度延误的责任划分及违约责任；2. 工程款的支付及结算；3. 设计变更引起的成本增加及责任划分。

三、案件经过1. 争议发生：在项目施工过程中，由于设计变更、材料价格上涨等因素，导致工程进度延误，成本增加。

开发商与建筑公司在工程款支付、工期延误、违约责任等方面产生分歧。

2. 协商无果：双方多次协商，但未能达成一致意见。

开发商认为建筑公司未能按照合同约定完成工程，存在违约行为；建筑公司则认为设计变更、材料价格上涨等客观因素导致工程进度延误，开发商应承担相应责任。

3. 诉讼提起：协商无果后，开发商于2014年向XX市人民法院提起诉讼，要求建筑公司承担违约责任，支付工程款及违约金，并要求解除合同。

4. 审理过程：XX市人民法院受理案件后，依法组成合议庭，对案件进行了审理。

在审理过程中，法院依法通知了建筑公司参加诉讼，并依法调取了相关证据。

5. 判决结果：经过审理，XX市人民法院认为：（1）关于工程进度延误的责任划分及违约责任：由于设计变更、材料价格上涨等客观因素导致工程进度延误，建筑公司存在一定过错，但开发商未能提供充分证据证明建筑公司存在严重违约行为。

因此，法院判决建筑公司承担部分违约责任，但责任比例不宜过高。

（2）关于工程款的支付及结算：根据《建设工程施工合同》的约定，开发商应按照工程进度支付工程款。

由于工程进度延误，法院判决开发商按照实际完成工程量支付工程款，并对未完成工程量部分不予支付。

第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称甲方）与某建筑公司（以下简称乙方）于2010年签订了《建设工程施工合同》，约定由乙方负责某住宅小区的施工建设。

合同总造价为人民币1.2亿元，工期为两年。

合同签订后，乙方按照甲方的要求完成了施工建设任务。

然而，在工程竣工验收后，双方就工程款支付问题产生纠纷。

二、纠纷焦点1. 甲方认为，乙方施工过程中存在质量问题，导致部分工程需要返工，因此拒绝支付全部工程款。

2. 乙方认为，工程质量符合合同约定，甲方无权拒绝支付工程款。

三、案件审理1. 诉讼过程中，乙方提交了以下证据：（1）工程验收报告，证明工程质量符合合同约定；（2）施工过程中的照片、视频等资料，证明施工过程中不存在质量问题；（3）施工过程中，甲方对施工进度和质量的认可文件。

2. 甲方提交了以下证据：（1）工程质量检测报告，证明部分工程存在质量问题；（2）施工过程中，乙方未按照设计要求进行施工的证据。

四、法院判决法院审理后认为，乙方提交的证据能够证明工程质量符合合同约定，甲方提交的证据不能充分证明工程质量存在问题。

因此，法院判决甲方支付乙方全部工程款，并承担案件受理费。

五、案例分析1. 本案中，乙方能够充分准备证据，证明工程质量符合合同约定，这是其获胜的关键。

在施工过程中，乙方应注重收集和保存证据，以便在发生纠纷时维护自身权益。

2. 甲方在签订合同时，应充分了解施工方的资质、业绩等情况，避免因施工方质量不达标而造成损失。

3. 双方在施工过程中应加强沟通，及时发现和解决问题，避免纠纷的发生。

4. 在合同中明确约定工程质量标准、验收程序等内容，有利于双方在发生纠纷时依法维权。

六、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《中华人民共和国民事诉讼法》4. 《建设工程质量管理条例》七、启示1. 施工方应注重工程质量，确保工程符合合同约定。

2. 甲方在签订合同时，应充分了解施工方资质，选择有实力的施工方。

第1篇一、案情简介原告：某房地产开发有限公司（以下简称“原告”）被告：某建筑工程有限公司（以下简称“被告”）原告与被告于2010年签订了一份《建筑工程施工合同》，约定由被告承包原告开发的某住宅小区的建设工程。

合同签订后，被告按照约定进行了施工，但工程进度严重滞后。

2012年，双方因工程款支付、工程进度等问题发生纠纷，原告向法院提起诉讼。

二、诉讼请求原告请求法院判决如下：1. 被告立即停止施工，并拆除已施工的部分工程；2. 被告支付原告已支付的工程款；3. 被告赔偿原告因工程进度滞后造成的损失；4. 被告承担本案诉讼费用。

三、争议焦点1. 被告是否构成违约；2. 被告应否支付原告已支付的工程款；3. 被告应否赔偿原告因工程进度滞后造成的损失。

四、法院判决法院经审理后认为：1. 被告在施工过程中，因管理不善、技术不到位等原因，导致工程进度严重滞后，构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告应当承担违约责任。

2. 关于原告已支付的工程款，法院认为，原告在被告违约的情况下，有权要求被告返还已支付的工程款。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，原告有权要求被告返还已支付的工程款。

3. 关于原告因工程进度滞后造成的损失，法院认为，被告的违约行为导致原告的工期延误，给原告造成了经济损失。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，被告应当赔偿原告因违约造成的损失。

综上，法院判决如下：1. 被告立即停止施工，并拆除已施工的部分工程；2. 被告返还原告已支付的工程款；3. 被告赔偿原告因工程进度滞后造成的损失；4. 被告承担本案诉讼费用。

五、案例分析本案涉及建筑工程合同纠纷，以下是本案涉及的法律问题和分析：1. 违约责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

本案中，被告因管理不善、技术不到位等原因，导致工程进度严重滞后，构成违约，应当承担违约责任。

第1篇一、案件背景某市某房地产开发公司（以下简称“开发商”）与某建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）签订了一份建筑工程施工合同，约定由建筑公司承建开发商开发的某住宅小区项目。

合同约定工程总造价为人民币1亿元，工期为两年。

合同签订后，双方按照约定进行了施工。

然而，在施工过程中，由于种种原因，双方产生了纠纷。

二、纠纷内容1. 工期延误：在施工过程中，由于建筑公司未能按照合同约定的工期完成工程，导致工期延误。

开发商认为，工期延误是由于建筑公司管理不善、施工技术落后等原因造成的，要求建筑公司承担工期延误的违约责任。

2. 工程款支付：开发商认为，建筑公司施工质量不符合合同约定，存在质量问题，因此拒绝支付部分工程款。

建筑公司则认为，工程质量符合合同要求，拒绝承认存在质量问题。

3. 工程验收：工程完工后，双方对工程验收结果存在争议。

开发商认为，部分工程存在质量问题，拒绝验收；而建筑公司则坚持工程质量合格，要求进行验收。

三、案件分析1. 工期延误：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

在本案中，建筑公司未能按照合同约定的工期完成工程，构成违约。

因此，建筑公司应承担工期延误的违约责任。

2. 工程款支付：关于工程质量问题，根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定，建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求。

在本案中，开发商与建筑公司之间的合同对工程质量有明确约定。

若建筑公司施工质量不符合合同约定，则构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

因此，若开发商提供的证据证明建筑公司存在质量问题，则建筑公司应承担违约责任。

3. 工程验收：根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定，建筑工程竣工后，应当依照本法的规定进行验收。

第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“开发公司”）与某建筑设计院（以下简称“设计院”）于2015年签订了《建筑工程设计合同》，约定由设计院承担某住宅小区的建筑设计工作。

合同签订后，设计院按照开发公司的要求完成了设计任务，并提交了设计图纸。

然而，在施工过程中，双方因设计图纸存在质量问题引发了严重的法律纠纷。

二、纠纷起因1. 设计图纸质量问题：在施工过程中，施工方发现设计图纸中存在多处不合理、不明确的地方，导致施工难度增加，工期延误，成本上升。

2. 沟通不畅：开发公司与设计院在项目实施过程中沟通不畅，设计变更频繁，导致施工方无法及时调整施工计划，影响了工程进度。

3. 责任划分：对于设计图纸质量问题，开发公司与设计院在责任划分上存在分歧，设计院认为图纸质量问题属于设计阶段，应由开发公司承担；而开发公司则认为设计院在设计过程中存在疏忽，应承担主要责任。

三、纠纷过程1. 协商阶段：双方在纠纷发生后，首先进行了协商，但未能达成一致意见。

2. 调解阶段：随后，双方申请了当地仲裁委员会进行调解，但调解过程中双方依然无法达成一致。

3. 诉讼阶段：在调解无果后，开发公司向人民法院提起诉讼，要求设计院承担因设计图纸质量问题导致的工期延误、成本增加等损失。

四、法院审理1. 审理重点：法院在审理过程中，重点审查了以下问题：- 设计图纸是否存在质量问题；- 设计图纸质量问题的原因；- 责任划分及赔偿金额。

2. 证据认定：- 开发公司提交了设计图纸、施工记录、工程结算报告等证据，证明设计图纸存在质量问题，并导致工期延误、成本增加；- 设计院提交了设计说明、设计变更记录等证据，证明设计图纸质量问题的原因在于施工方施工不当。

3. 法院判决：法院经审理认为，设计图纸存在质量问题，设计院应承担相应责任。

但由于设计图纸质量问题的原因在于施工方施工不当，故设计院的责任应减轻。

最终，法院判决设计院赔偿开发公司部分损失。

五、案例分析1. 设计图纸质量的重要性：设计图纸是工程建设的灵魂，其质量直接关系到工程的安全、质量、进度和成本。

第1篇一、案件背景XX地产公司（以下简称“地产公司”）位于我国某一线城市，主要从事房地产开发与经营。

2019年，地产公司计划开发一座高端住宅小区，遂与XX建筑公司（以下简称“建筑公司”）签订了一份施工合同，约定由建筑公司承建该住宅小区的建设工程。

合同总金额为2亿元人民币，工期为两年。

然而，在施工过程中，双方因工程进度、工程款支付、工程质量等问题产生了严重的纠纷。

二、纠纷焦点1. 工程进度延误：地产公司认为，建筑公司未按合同约定的时间完成工程，导致工程进度严重延误，影响了地产公司的销售计划。

2. 工程款支付：地产公司认为，建筑公司存在质量问题，拒绝支付部分工程款。

3. 工程质量：建筑公司认为，地产公司提供的图纸存在错误，导致工程质量存在问题。

三、案件事实1. 工程进度延误：根据合同约定，建筑公司应在2019年12月31日前完成主体结构施工。

然而，由于建筑公司管理不善、施工技术不熟练等原因，工程进度严重滞后。

截至2021年3月，主体结构施工尚未完成。

2. 工程款支付：在工程进度滞后期间，地产公司多次与建筑公司协商工程款支付问题，但建筑公司以工程进度滞后为由，拒绝按照合同约定支付工程款。

3. 工程质量：在主体结构施工过程中，地产公司发现部分工程质量存在问题，如墙体裂缝、混凝土强度不足等。

地产公司要求建筑公司整改，但建筑公司以各种理由推脱，拒绝承担责任。

四、法律分析1. 工程进度延误：根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”建筑公司未按合同约定完成工程，构成违约，应承担违约责任。

2. 工程款支付：根据《中华人民共和国合同法》第286条规定：“发包人应当按照约定支付工程款。

发包人未按照约定支付工程款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付；发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

案例110建设工程施工合同纠纷案例汇编（仅供参考）二00八年二月案例1：某大厦幕墙施工合同纠纷工程造价司法鉴定一、工程基本情况该工程为一栋高层商业大厦的幕墙外装饰工程，原告为承包商，被告为发包方。

原、被告双方于1997年经公开招标后签订了单价施工合同，中标单价为合同单价，结算工程量按实计，合同工期120天。

原告与该大厦主体施工单位签订了工程配合协议，约定配合费为工程总造价的3%。

工程竣工验收后，原告以工程结算价款争议为由，向法院提起诉讼。

二、委托鉴定内容及鉴定资料法院委托鉴定机构对该工程造价进行鉴定。

送鉴定资料：委托书、施工合同、招标文件、投标书、起诉状、答辩状、施工图、开竣工报告、工程竣工验收证明书、设计变更、现场签证等资料。

三、双方计价争议焦点原、被告对配合费的支付、幕墙铝材品牌与招标文件要求不符等产生争议。

四、鉴定说明（一）工程量计算：依据送资料按实计算。

（二）计价：按合同约定的单价计算。

被告称代原告支付总包单位的配合费，因原告未提供相关证明材料，鉴定造价中未扣除，由法院庭审调查后按相关合同约定裁定。

原、被告均未提供幕墙铝材品牌的证据材料，鉴定造价未调整铝材材料单价，鉴定人给出被告提供的两种率材价差和铝材用量，供法院裁定时参考。

五、案例评述（一）计价争议产生的原因工程款的支付应按合同条款履行，施工过程中发现施工材料与合同约定不符，应及时通知原告作出修改。

（二）评述1、原、被告签订的施工合同合同价含配合费，但未对施工配合费及其支付进行约定，原告与第三方签订的施工配合费协议对配合费及其支付进行了约定，从合同关系上讲，施工配合费应由原告支付。

被告直接支付第三方的配合费应征得原告同意并须签订三方配合费支付的协议，若无相关证据，被告提出鉴定造价应扣除施工配合费的请求往往不予支持。

2、本工程的招标文件及合同对铝材材质、品牌进行了约定，原告对合同约定材料的更改应征得被告同意及批准，被告能提供原告擅自更改约定材料的证据，合同约定单价应调整。

第1篇一、案例背景某市某房地产开发公司（以下简称甲方）与某建筑工程有限公司（以下简称乙方）签订了一份工程合同，约定由乙方负责甲方开发的某住宅小区的建筑工程施工。

合同签订后，双方按照约定进行了履约。

然而，在工程完工验收过程中，双方就工程质量问题产生了争议，导致纠纷的产生。

二、争议焦点1. 工程质量是否达到合同约定的标准；2. 工程质量问题的责任归属；3. 纠纷解决方式及赔偿金额。

三、案例分析1. 工程质量是否达到合同约定的标准根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

在本案中，合同中明确约定了工程质量的验收标准，乙方在施工过程中应严格按照该标准进行施工。

然而，在工程完工验收过程中，甲方发现部分工程存在质量问题，如墙体裂缝、地面不平整等。

针对这些问题，甲方要求乙方进行整改。

2. 工程质量问题的责任归属根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

在本案中，乙方在施工过程中未能严格按照合同约定的标准进行施工，导致工程质量出现问题。

因此，乙方应对工程质量问题承担主要责任。

3. 纠纷解决方式及赔偿金额（1）纠纷解决方式根据《中华人民共和国合同法》第一百二十七条规定，当事人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决合同纠纷。

在本案中，由于双方在工程质量问题上存在较大分歧，协商和调解难以达成一致。

因此，双方决定通过诉讼方式解决纠纷。

（2）赔偿金额根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，乙方应承担损害赔偿责任。

在本案中，乙方因工程质量问题给甲方造成的损失主要包括以下几方面：1）直接经济损失：包括因质量问题导致的返工、修复费用；2）间接经济损失：包括因质量问题导致的工期延误、甲方损失等；3）其他损失：包括因质量问题导致的甲方声誉受损等。

根据以上损失，法院判决乙方赔偿甲方经济损失共计100万元。

第1篇一、案情简介原告：XX建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）被告：XX房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）纠纷起因：XX建筑工程有限公司与XX房地产开发有限公司签订了一份《建设工程施工合同》，约定由建筑公司承建房地产公司开发的住宅小区项目。

合同约定工程总造价为人民币伍仟万元整，工期为两年。

然而，在工程完工后，房地产公司以工程质量不符合约定为由拒绝支付工程款，导致双方产生纠纷。

二、争议焦点1. 工程质量是否符合合同约定；2. 房地产公司是否应当支付工程款；3. 若房地产公司拒绝支付，建筑公司是否可以采取法律手段维护自身权益。

三、案件事实1. 合同签订及履行情况：2018年3月，建筑公司与房地产公司签订了《建设工程施工合同》，约定建筑公司负责住宅小区项目的施工，工期两年，工程总造价伍仟万元。

合同签订后，建筑公司按照约定完成了施工任务，于2020年3月完成竣工验收。

2. 工程质量问题：在竣工验收过程中，房地产公司提出工程质量存在以下问题：部分墙面裂缝、部分地面不平整、部分门窗安装不到位等。

建筑公司对此进行了整改，但房地产公司仍不满意。

3. 工程款支付问题：建筑公司于2020年4月向房地产公司提交了竣工结算报告，要求支付工程款。

然而，房地产公司以工程质量问题为由，拒绝支付工程款。

四、法院判决1. 关于工程质量问题：法院经审理认为，建筑公司虽然对部分工程质量问题进行了整改，但仍有部分问题未得到妥善解决。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程质量应当符合国家标准、行业标准以及合同约定。

因此，法院认定工程质量不符合合同约定。

2. 关于工程款支付问题：法院认为，虽然工程质量存在问题，但建筑公司已按照合同约定完成了施工任务，且对部分问题进行了整改。

房地产公司应当支付工程款。

关于工程款的具体数额，法院根据双方提供的证据，结合实际情况，判决房地产公司支付建筑公司工程款人民币肆仟万元。

3. 关于建筑公司的权益维护：法院判决房地产公司支付工程款后，若房地产公司仍拒绝支付，建筑公司可以依法向法院申请强制执行。

第1篇一、案件背景某市为改善城市交通状况，决定启动一项市政道路建设项目。

该项目总投资约5亿元，由某市市政工程管理局负责组织实施。

在项目招标过程中，某建筑集团有限公司（以下简称“建筑集团”）以最低投标价中标。

合同签订后，建筑集团按照合同约定开始施工。

然而，在施工过程中，双方因工程款支付、工期延误等问题产生纠纷，最终引发诉讼。

二、案件事实1. 合同签订与施工过程建筑集团与某市市政工程管理局于2019年5月签订了《市政道路建设项目施工合同》，约定建筑集团承建某市市政道路建设项目，合同工期为一年。

合同签订后，建筑集团按约定时间进场施工。

2. 工程款支付纠纷在施工过程中，某市市政工程管理局以资金紧张为由，多次拖欠工程款。

截至2020年3月，建筑集团累计完成工程量80%，但仅收到工程款3000万元，尚有4500万元工程款未支付。

3. 工期延误由于工程款拖欠，部分材料供应商拒绝供货，导致工程进度受到影响。

建筑集团多次与某市市政工程管理局协商，要求其支付工程款以保障工程进度，但某市市政工程管理局始终未予理睬。

至2020年6月，工程进度滞后2个月。

4. 诉讼请求建筑集团向法院提起诉讼，请求判令某市市政工程管理局支付剩余工程款4500万元，并承担违约责任；同时要求某市市政工程管理局承担因工期延误造成的损失。

三、争议焦点1. 某市市政工程管理局是否应支付剩余工程款？2. 某市市政工程管理局是否应承担违约责任？3. 某市市政工程管理局是否应赔偿因工期延误造成的损失？四、法院判决1. 关于工程款支付法院认为，根据《合同法》第107条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

某市市政工程管理局拖欠工程款的行为已构成违约，应向建筑集团支付剩余工程款4500万元。

2. 关于违约责任法院认为，某市市政工程管理局拖欠工程款的行为已构成违约，应承担违约责任。

根据《合同法》第114条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第1篇案情简介：XX建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）与XX房地产开发有限公司（以下简称“业主方”）于2018年5月签订了一份建设工程施工合同，约定由施工方承建业主方的一栋住宅楼项目。

合同约定工期为12个月，工程总价款为5000万元。

合同签订后，施工方按照约定开始施工，但工程进度一直未达到预期。

2020年3月，工程进度仅完成50%，业主方以施工方未按期完成工程进度为由，要求施工方承担违约责任，并解除合同。

施工方则认为，工程进度滞后是由于业主方未按合同约定及时支付工程款项，导致施工资金周转困难，请求法院判令业主方继续履行合同，并支付拖欠的工程款项。

争议焦点：1. 工程进度滞后是否构成施工方违约？2. 业主方是否按合同约定及时支付工程款项？3. 若存在违约行为，应如何承担违约责任？法院审理：1. 关于工程进度滞后问题，法院经审理认为，施工方在施工过程中确实存在一定程度的延误，但根据合同约定，业主方有义务按期支付工程款项。

施工方延误的原因部分源于业主方未及时支付款项，因此，施工方不构成根本违约。

2. 关于业主方支付工程款项问题，法院经审理认为，业主方在合同履行过程中存在违约行为，未按约定支付工程款项，导致施工方资金周转困难，影响工程进度。

3. 针对违约责任，法院认为，业主方应按照合同约定支付拖欠的工程款项，并赔偿施工方因延误造成的损失。

判决结果：法院判决业主方支付施工方拖欠的工程款项，并赔偿施工方因延误造成的损失。

同时，施工方应继续履行合同，确保工程按期完工。

案例分析：本案中，施工方与业主方在工程进度和款项支付方面存在争议，导致建设工程施工合同纠纷。

法院在审理过程中，充分考虑了双方的违约行为，依法作出判决。

本案体现了以下几点：1. 合同约定对双方具有约束力，当事人应严格按照合同约定履行义务。

2. 当事人在履行合同过程中，如发生争议，应及时协商解决，避免矛盾激化。

3. 违约行为应承担相应的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

第1篇一、案件背景某房地产开发公司（以下简称“甲方”）与某施工单位（以下简称“乙方”）于2019年5月签订了一份《建筑工程施工合同》，约定由乙方承建甲方开发的某住宅小区的土建工程。

合同约定工程总价为人民币1亿元，工期为18个月。

合同中还明确规定了工程质量、付款方式、违约责任等内容。

在施工过程中，双方就工程进度、质量问题、付款等方面产生了一系列纠纷，导致工程进度严重滞后，甲方因此遭受了巨大的经济损失。

双方在多次协商无果后，甲方将乙方诉至法院，要求乙方承担违约责任，赔偿损失。

二、争议焦点1. 工程进度滞后责任认定2. 工程质量问题责任认定3. 付款问题及违约责任4. 乙方的抗辩理由三、案件经过1. 工程进度滞后甲方在起诉状中称，乙方在施工过程中多次出现停工、返工现象，导致工程进度严重滞后。

乙方则辩称，工程进度滞后是由于甲方未能按照合同约定及时提供施工图纸、材料以及配合施工等原因造成的。

2. 工程质量问题甲方指控乙方施工过程中存在多处质量问题，如墙体裂缝、地面不平整等。

乙方对此予以否认，并称质量问题是由于甲方提供的材料不合格或设计不合理所致。

3. 付款问题及违约责任甲方认为，乙方在施工过程中存在违约行为，如工程进度滞后、质量问题等，因此甲方有权根据合同约定扣除相应款项。

乙方则认为，甲方未按照合同约定支付工程进度款，构成违约。

4. 乙方的抗辩理由乙方提出，甲方提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工过程中出现诸多问题；甲方提供的部分材料不合格，影响了施工质量；甲方未按照合同约定提供施工条件，如临时用电、用水等。

四、法院判决法院经审理认为：1. 工程进度滞后责任乙方在施工过程中存在停工、返工现象，但经调查，这些现象主要是由于甲方未能及时提供施工图纸、材料以及配合施工等原因造成的。

因此，乙方对工程进度滞后的责任较小。

2. 工程质量问题责任法院委托第三方机构对工程质量进行了鉴定，鉴定结果显示，部分质量问题是由于乙方施工不当造成的，但甲方提供的部分材料也存在质量问题。

第1篇一、案情简介某住宅小区建设项目位于我国某城市，由甲公司（开发商）投资建设，乙公司（施工单位）负责施工。

双方于2016年3月签订了《施工合同》，约定乙公司承建该住宅小区的全部工程，合同总价为人民币2亿元，工期为24个月。

合同中还约定了付款方式、违约责任等内容。

在施工过程中，由于乙公司施工进度缓慢，质量不达标，且多次发生安全事故，导致工期延误。

甲公司多次要求乙公司加快施工进度、提高工程质量，但乙公司均以各种理由推脱。

2018年5月，甲公司向乙公司发出《解除合同通知书》，以乙公司严重违约为由解除合同。

乙公司不服，遂向人民法院提起诉讼，要求甲公司支付工程款及违约金。

二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 乙公司是否构成违约；2. 甲公司是否应当支付乙公司工程款及违约金；3. 工程款及违约金的计算标准。

三、法院判决1. 乙公司构成违约。

法院认为，根据《施工合同》的约定，乙公司应在合同约定的工期内完成工程，但乙公司施工进度缓慢，多次发生安全事故，导致工期延误。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

因此，乙公司构成违约。

2. 甲公司应支付乙公司工程款及违约金。

法院认为，虽然乙公司存在违约行为，但甲公司也有一定的责任。

根据《施工合同》的约定，甲公司应在收到乙公司提交的工程款支付申请后15日内支付工程款。

然而，甲公司在收到乙公司提交的支付申请后，未能及时支付工程款，导致乙公司资金周转困难。

因此，甲公司也应当承担一定的责任。

关于工程款及违约金的计算标准，法院认为，根据《施工合同》的约定，工程款按实际完成工程量计算。

乙公司已完成工程量占合同约定工程量的80%，故应支付乙公司工程款1.6亿元。

同时，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。