建设工程施工合同审核意见

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部 制定 国 家 工商行政管理 总 局

第一部分合同协议书

发包人（全称）： 承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就习水县马临工业经济区临丰村小槽危岩应急治理工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1工程名称：

2．工程地点：。

3．工程立项批准文号：

4．资金来源：

5．工程内容：

6．工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

三、质量标准

工程质量：

四、工程款结算事宜

1、签约合同价为：

人民币（大写） （ 元）

2、付款时间：

3、预付工程款方式：

4、凭发包人，承包人双方现场验收为依据，一次性结清工程款，不得拖欠。

五、工程验收要求：由发包人与承包人的合同签约人双方签字确认。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有)；

（2）投标函及其附录（如果有）：

（3）专用合同条款及其附件；

（4）运用合同条款：

（5）技术标准和要求：

（6）图纸：

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

【最新推荐】安徽省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见-范文word版

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！

== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==

安徽省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见

篇一：安徽省高级人民法院关于审理建设工程 施工合同 纠纷案件适用法律问题的指导意见(二)-地方司法规范

安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的指导意见（二）

（201X年12月23日安徽省高级人民法院审判委员会民事执行专业委员会第32次会议讨论通过）

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。

第一条 建筑施工企业的内部人员对外以企业名义承包工程，对内与企业签订承包协议，企业只收取管理费，不在资金、技术、设备、人力等方面提供支持，不承担技术、质量监管和经济责任的，应当认定为借用资质，以建筑施工企业名义与发包人签订的建设工程施工合同无效。

第二条 依法必须进行招标的建设工程，招标人与投标人在履行招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设工程的施工范围、工期、计价方式、总价款等内容进行约定的，属串通投标，所签订的建设工程施工合同无效。

第三条 建设工程的开工日期应依据开工令、开工 报告 记载的时间予以认定。当事人认为实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符的，应当承担举证责任。

因发包人原因导致延误开工的，以实际开工时间作为开工日期；因承包人原因导致延误开工的，以开工令、开工报告记载的时间作为开工日期。

既无开工令、开工报告，又无法查明实际开工时间的，依据 合同 约定的开工日期予以认定。 【最新推荐】安徽省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见-范文word版

- 1 -

建 设 工 程 施 工 合 同

中华人民共和国建设部制定

国家工商行政管理总局

四 川 省 建 设 厅 印 制

- 2 -

合同协议书

发包人（全称）：江油市懋牛源养殖专业合作社

承包人（全称）：峨眉山市景区建筑工程有限责任公司

依照《中华人民共同国合同法》、《中华人民共同国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：江油市懋牛源养殖专业合作社

工程地点：江油市武都镇

工程内容：钢结构厂房、牛舍、办工楼

二、工程承包范围：按已送图纸施工

三、合同工期

开工日期：___________________________________________

竣工日期：____________________________________________

合同工期总日历天数_______ 天

四、质量标准

工程质量标准：按国家标准验收合格

五、合同价款

金额（大写）：贰仟叁佰零捌万柒仟壹佰 元（人民币）

￥：23087100元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 3 -

1、 本合同协议书

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 本合同专用条款

5、 标准、规范及有关技术文件

6、 图纸

7、 工程量清单

安徽省⾼级⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷

案件适⽤法律问题的指导意见

为正确审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件，根据《中华⼈民共和国民法通则》、《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国招标投标法》、《中华⼈民共和国民事诉讼法》、《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件适⽤法律问题的解释》等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。

第⼀条建筑施⼯企业的内部⼈员对外以企业名义承包⼯程，对内与企业签订承包协议，企业只收取管理费，不在资⾦、技术、设备、⼈⼒等⽅⾯提供⽀持，不承担技术、质量监管和经济责任的，应当认定为借⽤资质，以建筑施⼯企业名义与发包⼈签订的建设⼯程施⼯合同⽆效。

第⼆条依法必须进⾏招标的建设⼯程，招标⼈与投标⼈在履⾏招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设⼯程的施⼯范围、⼯期、计价⽅式、总价款等内容进⾏约定的，属串通投标，所签订的建设⼯程施⼯合同⽆效。

第三条建设⼯程的开⼯⽇期应依据开⼯令、开⼯报告记载的时间予以认定。当事⼈认为实际开⼯时间与开⼯令、开⼯报告记载的时间不符的，应当承担举证责任。

因发包⼈原因导致延误开⼯的，以实际开⼯时间作为开⼯⽇期;因承包⼈原因导致延误开⼯的，以开⼯令、开⼯报告记载的时间作为开⼯⽇期。

既⽆开⼯令、开⼯报告，⼜⽆法查明实际开⼯时间的，依据合同约定的开⼯⽇期予以认定。

第四条承包⼈未能提供顺延⼯期的签证等书⾯⽂件，但能够证明⼯程存在延期开⼯、不具备施⼯条件、设计变更、⼯程量增加、发包⼈指定的分包⼯程迟延完⼯、不可抗⼒等不可归责于承包⼈的原因，影响施⼯进度的，可以允许承包⼈相应顺延⼯期。

第五条承包⼈已经按照合同约定或者《建筑法》第六⼗⼀条规定，向发包⼈提交竣⼯验收报告、其承包部分完整的⼯程技术经济资料和经签署的⼯程保修书，发包⼈拖延验收的，以上述资料提交齐全之⽇为竣⼯⽇期。但⼯程质量不合格的除外。

第六条尚未竣⼯验收或使⽤的建设⼯程，承包⼈主张⼯程价款，发包⼈以⼯程质量不符合合同约定或者国家质量标准为由，主张减少⼯程价款或者扣除修复费⽤的，属于抗辩。