建设施工合同终止函范本(2篇)
- 格式:doc
- 大小:17.00 KB
- 文档页数:5
尊敬的合同各方:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,我方在此就关于终止编号为【】的建筑施工合同(以下简称“本合同”)事宜,通知合同各方。
一、合同背景鉴于我方与贵方于【】年【】月【】日签订的《建筑施工合同》(合同编号:【】),根据双方约定,我方承担【】项目(以下简称“本项目”)的施工任务。
合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,共同协商达成一致,签订了本合同。
二、合同终止事由1. 根据合同约定,本项目应于【】年【】月【】日前竣工交付。
然而,由于【】原因(如有),导致项目施工进度受到影响,无法按照合同约定的时间完成。
2. 经过双方多次协商,就项目延期、工程款支付等问题达成了共识,但后续执行过程中,双方在履行合同过程中产生了分歧,且分歧越来越大,导致合同无法继续履行。
3. 鉴于上述情况,我方多次尝试与贵方沟通,以寻求解决问题的方法,但双方未能达成一致意见。
在此情况下,为了保护我方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,我方决定终止本合同。
三、合同终止法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第九十三条:“当事人协商一致,可以解除合同。
”2. 《中华人民共和国合同法》第九十四条:“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
”3. 《中华人民共和国合同法》第九十六条:“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。
合同自通知到达对方时解除。
对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
”四、合同终止后的处理1. 本合同终止后,双方应立即停止履行合同义务,但本合同终止前已产生的权利义务仍受法律保护。
终止建设施工合同函尊敬的合同对方:我方在此正式向您方发出终止建设施工合同的函件。
根据合同条款及相关法律法规,我方认为合同终止符合双方利益,现将具体事宜说明如下:一、合同终止原因1. 合同履行过程中,我方发现项目存在重大设计变更,原合同无法继续履行。
经与您方沟通,双方未能就变更事宜达成一致意见。
2. 由于不可抗力因素,如政策调整、自然灾害等,导致合同无法正常履行。
3. 双方在合同履行过程中,出现严重争议,经过协商无法解决,继续履行合同将损害双方利益。
二、合同终止时间合同终止时间为______年______月______日。
自合同终止之日起,双方不再享有合同约定的权利和义务。
三、合同终止后的处理1. 双方应立即停止合同约定的施工活动,妥善处理施工现场,确保工程安全。
2. 双方应按照合同约定,互相退还已收到的款项,包括但不限于预付款、进度款等。
3. 双方应共同办理合同终止手续,包括但不限于办理工程验收、移交手续等。
4. 双方应妥善处理合同终止后的相关事宜,包括解除合同引起的债权债务关系、工程质量保修等。
四、合同终止后的责任1. 双方应承担因合同终止而产生的法律责任,包括但不限于违约责任、侵权责任等。
2. 双方同意,合同终止后,不再追究对方在合同履行过程中的违约责任。
3. 双方应承担因合同终止而产生的其他费用,包括但不限于律师费、诉讼费等。
五、其他事项1. 双方应保守合同终止过程中的商业秘密,不得向第三方泄露。
2. 合同终止后,双方仍应履行已发生的合同义务,确保工程顺利进行。
3. 本函件自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。
特此函告!合同终止方:_________联系人:_________联系电话:_________地址:_________邮编:_________日期:______年______月______日。
建设工程施工合同解除函【建设工程施工合同解除函】甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国民法典》以及双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),鉴于以下原因,甲方决定解除与乙方之间的原合同,现就解除事宜通知如下:一、合同履行情况:自原合同生效以来,乙方在工程进度、质量控制等方面存在严重违约行为,具体表现在:1. 工程进度滞后,未能按照合同约定的时间节点完成相应的施工任务;2. 工程质量不符合国家及行业标准,存在安全隐患,且经过多次整改仍未达到要求;3. 违反安全生产管理规定,导致施工现场发生安全事故。
二、解除依据:根据原合同第____条约定,因乙方严重违约,甲方有权单方面解除合同。
同时,依据《中华人民共和国民法典》第九十四条的规定,一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成重大损失的,对方有权解除合同。
三、解除程序:甲方已于____年____月____日向乙方发出书面通知,要求其在合理期限内纠正违约行为。
遗憾的是,乙方未能在规定时间内改正其违约行为,因此甲方决定依法解除合同。
四、后续处理:1. 自本解除函送达乙方之日起,原合同自动解除,双方不再承担原合同项下的权利义务,但乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
2. 双方应协商确定具体的违约金数额及支付方式。
3. 对于已经产生的工程量,乙方应当按照国家标准和行业规范进行结算,并提供完整的结算资料。
4. 双方应妥善处理好现场的材料、设备等相关事宜,确保不对第三方造成损害。
五、其他事项:若乙方对本解除函持有异议,应在收到本函后____日内书面提出,双方可协商解决或依法申请仲裁、提起诉讼。
本解除函自发出之日起生效。
甲方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人或授权代表签字:日期:____年____月____日。
关于终止工程施工合同的函尊敬的[对方公司名称]:根据我们之间于[合同签订日期]签署的工程施工合同(合同编号:[合同编号]),贵公司负责[工程名称]的施工任务。
基于[终止原因,例如:“项目规划调整”、“资金问题”、“合作方策略改变”等],我们遗憾地通知您,我们必须对原合同进行终止。
一、终止原因说明[在此部分详细说明导致合同终止的具体原因,应客观阐述事实,避免感情色彩,如:“由于近期市场环境的巨大变化,我们公司决定重新评估项目可行性,经过慎重考虑,认为现阶段继续执行原合同将不符合公司长远发展的利益。
”]二、法律依据及程序根据《中华人民共和国民法典》相关规定以及我们双方签订的合同条款,我们已经采取了必要的内部决策程序,确保此次终止行为合法有效。
[如果已经过协商解决,可以提及:“经过双方友好协商,一致同意解除合同。
”如果是单方面解除,则需说明:“根据合同第XX条的规定,我们有权在发生XX情况下解除合同。
”]三、后续处理措施1. 我们将按照合同规定及相关法律规定,妥善处理已发生的工程款项结算工作。
2. 对于已完成的工程部分,我们将组织验收,并根据实际完成的工作量进行合理补偿。
3. 我们请求贵公司在收到本函后,立即停止所有与该工程相关的施工活动,并开始撤离现场。
4. 双方应尽快就未尽事宜进行详细磋商,包括但不限于材料设备的退还、现场安全交接、违约责任的处理等。
四、其他事项[根据实际情况可增加其他需要注意的事项,例如:“我们希望贵公司能够理解这一决定,并尽可能减少因合同终止给您带来的不便。
”]我们对于不得不采取这一措施表示遗憾,并对由此给贵公司带来的任何不便表示歉意。
我们期待贵公司能够给予充分理解,并协助我们尽快完成后续的清理工作,以免造成进一步的损失。
请贵公司负责人签字确认收悉此函,并于[回复截止日期]前提供书面回复,以便我们尽快进入后续处理流程。
此致敬礼!发函单位:[贵公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名] 联系电话:[联系电话]联系地址:[联系地址]日期:[发函日期]。
施工合同中止函尊敬的合同对方:我方根据贵我双方签订的《XXXX施工合同》(以下简称“本合同”),就本合同的履行情况及相关事宜,郑重致函如下:一、合同履行情况回顾1.1 本合同签订于____年__月__日,合同编号为____,双方约定了工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程质量标准、合同价款、合同工期等内容。
1.2 根据本合同的约定,我方负责施工,贵方负责提供施工场地、施工条件、支付合同价款等工作。
自合同履行以来,双方均按照合同约定履行各自的权利和义务。
1.3 在施工过程中,我方严格按照国家法律法规、施工标准和贵方的要求进行施工,确保工程质量、安全、进度等方面均符合合同约定。
同时,我方也积极与贵方沟通,克服了施工现场环境复杂、气候多变等困难,为工程的顺利推进做出了巨大努力。
二、合同中止原因2.1 鉴于当前工程进展情况,我方认为继续履行合同已不符合双方的共同利益。
主要原因如下:(1)施工现场的地质条件发生变化,导致工程进度严重滞后,继续施工将对我方造成重大损失;(2)近期国家政策调整,对施工行业产生较大影响,我方施工成本持续上升,导致合同价款无法平衡;(3)贵方未能按照合同约定及时支付进度款,严重影响了我方的施工进度和资金周转。
2.2 经过充分沟通和协商,双方未能就合同继续履行达成一致意见。
在此情况下,为保护双方合法权益,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,我方决定自本函发出之日起中止履行本合同。
三、合同中止后的处理事项3.1 本合同中止后,双方应立即停止施工,妥善保管施工现场,确保工程安全。
3.2 双方应共同对已完成的工程量进行验收,并按照合同约定办理工程价款结算手续。
若双方在工程价款结算方面发生争议,应提交仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
3.3 本合同中止期间,双方应继续履行合同中约定的保密义务,不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
3.4 双方应共同努力,尽快解决合同中止事宜,争取早日恢复施工。
尊敬的合同对方:我方根据双方签订的《建筑施工合同》(以下简称“本合同”),就本合同项下的建筑施工工程(以下简称“本项目”)终止事宜,致函通知贵方。
一、合同履行情况回顾自本合同签订以来,我方严格按照合同约定,组织本项目的设计、施工等各项工作。
在合同履行过程中,双方积极沟通,共同推进项目进展。
然而,由于以下原因,本项目无法继续履行:1. 宏观经济环境变化:近年来,我国宏观经济环境发生较大变化,建筑行业市场竞争加剧,项目利润空间压缩。
在此背景下,本项目所涉及的房地产市场也受到一定程度的影响,购房需求减弱,房价波动较大。
2. 政策法规调整:本项目所在地政府为调控房地产市场,出台了一系列政策法规,对房地产开发项目进行严格限制。
受此影响,本项目所涉及的用地、规划、建设等方面面临诸多不确定性,导致项目无法按原计划推进。
3. 合同履行困难:由于上述原因,本项目在实施过程中遇到了诸多困难,包括但不限于设计变更、工程延期、款项支付等问题。
尽管我方采取了积极措施,但仍然无法确保项目按期完工并达到预期效益。
二、合同终止事宜鉴于本项目所面临的实际情况,我方经过认真研究,决定终止本合同。
为此,我方提出以下终止方案:1. 本项目终止后,双方应立即停止各自的权利义务,不再履行合同约定的各项义务。
2. 我方承诺,在本项目终止后,按照合同约定,妥善处理项目现场,确保现场安全、环保等相关问题得到妥善解决。
3. 双方应共同编制项目终止报告,明确项目终止的原因、时间、影响及相关责任。
报告应在本项目终止后30日内提交给对方。
4. 双方应按照合同约定,办理项目终止手续,包括但不限于工程验收、款项结算、资料归档等。
5. 本项目终止后,双方应互相配合,妥善处理合同终止过程中出现的问题,确保双方合法权益得到保障。
三、合同终止后的协商为了确保双方在本项目终止后的权益得到保障,双方应在本项目终止后30日内,就合同终止后的相关事宜进行协商。
包括但不限于:1. 合同终止后的款项结算:双方应按照合同约定,办理合同终止后的款项结算,包括已支付的款项、未支付的款项、违约金等。
尊敬的合同各方:根据施工合同(合同编号:_______)的约定,现将合同终止事项通知如下:一、合同终止原因1. 根据合同约定,合同期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。
截至目前,合同期限已满,合同各方同意按照合同约定终止本合同。
2. 合同各方经过充分协商,一致同意终止本合同。
3. 合同终止后,合同各方应当严格按照合同约定履行合同终止后的相关事宜。
二、合同终止时间本合同自合同各方签字盖章之日起终止。
三、合同终止后的处理事项1. 合同终止后,合同各方应当立即停止合同约定的施工活动。
2. 合同终止后,合同各方应当按照合同约定办理工程验收、结算等相关事宜。
3. 合同终止后,合同各方应当严格按照合同约定履行合同终止后的相关义务,包括但不限于办理相关手续、交付工程资料、支付合同价款、赔偿损失等。
4. 合同终止后,合同各方对合同终止前的事宜仍负有权力和义务,包括但不限于保密、保护知识产权、保守商业秘密等。
四、合同终止后的争议解决1. 合同终止后,如合同各方在合同终止后的处理事项上发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 合同终止后,合同各方在履行合同终止后的相关事宜中,如发生纠纷,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 合同终止后,合同各方应当及时办理合同终止手续,包括但不限于办理相关手续、交付工程资料、支付合同价款、赔偿损失等。
2. 合同终止后,合同各方应当继续履行合同终止前的义务,直至履行完毕。
3. 合同终止后,合同各方应当互相配合,确保合同终止后的相关事宜得到妥善处理。
特此通知。
合同各方:(甲方签字):________________(乙方签字):________________(丙方签字):________________签订日期:____年__月__日。
施工合同到期终止通知函
尊敬的XXX公司:
您好!感谢贵公司长期以来与我方在施工项目上的友好合作。
根据双方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》(合同编号:XXXXXX),该合同约定的施工期限将于XXXX年XX月XX日届满。
在此,我方特此通知贵公司,合同到期后将不再续签,现将有关事项通知如下:
一、施工合同到期终止
1. 根据《施工合同》约定,合同到期终止后,我方将按照合同约定及相关法律法规的规定,完成项目验收、移交等工作。
2. 请贵公司关注合同到期日期,及时办理相关手续,确保项目顺利进行。
二、项目验收及移交
1. 合同到期前,我方将积极配合贵公司进行项目验收,确保项目质量符合合同约定。
2. 验收合格后,双方按照约定办理项目移交手续,确保项目顺利进行。
三、售后服务及保障
1. 合同终止后,我方将继续履行售后服务义务,确保项目正常运行。
2. 如贵公司对项目有任何疑问或需求,请随时与我方联系,我方将竭诚为您服务。
四、感谢与祝愿
1. 感谢贵公司长期以来对我方的信任与支持,期待未来在更多领域展开合作。
2. 祝愿贵公司在未来的发展道路上取得更加辉煌的业绩!
请贵公司予以关注,并根据本通知要求做好相关工作。
如有疑问,请随时与我方联系。
联系人:XXX
联系电话:XXXXXXXXXXX
电子邮箱:*************
再次感谢贵公司对我方的支持与信任,期待未来合作愉快!
顺祝商祺!
XXXX公司
XXXX年XX月XX日。
建设施工合同终止函范本尊敬的XXX公司:您好!根据我方与贵公司签订的《建设施工合同》,根据一些不可抗力的原因以及双方的协商一致,我方决定终止该合同的履行。
特此函告。
一、终止原因及不可抗力情况1.不可抗力原因:由于XXXX(不可抗力的具体情况,例如:天灾、政府相关政策调整等)的发生,导致项目无法按时进行,且双方协商未能就相应调整达成一致意见。
2.影响范围:由于不可抗力因素的影响,本项目的施工进度、费用预算等方面将无法按照原合同的约定执行。
二、终止合同的权利及义务双方在本合同约定的终止合同情况下,权利和义务如下:1.我方权利:本函送达之日起,我方即享有终止《建设施工合同》的权利,我方无需承担违约责任。
2.贵方权利:贵方享有相应的终止合同的权利,但应承担因本合同终止而给我方造成的损失。
三、终止程序与时间安排根据我方和贵公司的协商一致,决定终止本合同的程序和时间安排如下:1.双方应于本函发送之日起7个自然日内进行协商沟通,就本合同终止事宜进行详细讨论,并确定双方的权利和义务。
2.终止日期:经双方协商一致,决定终止合同的日期为XXX 年XX月XX日。
四、其他事项1.保密义务:双方对于在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等应予以保密,并在本合同终止后继续履行保密义务。
2.违约责任:特此声明,未经协商一致,任何一方不得擅自解除本合同及采取其他损害对方利益的行为,否则应承担违约责任。
五、解决争议的方式如因本合同的履行发生争议,应由双方通过友好协商方式解决。
如协商不成,任何一方可向有管辖权的仲裁机构或法院提起诉讼。
六、函件生效本函件一式两份,各方各执一份,自送达之日起生效。
敬祝商祺!甲方:XXX公司日期:XXXX年XX月XX日乙方:XXX公司日期:XXXX年XX月XX日。
建设工程合同终止函范本尊敬的[对方公司名称]:鉴于双方于[签订日期]签署的《建设工程合同》(以下简称“合同”),合同编号为[合同编号],因[终止原因],经过双方协商一致,现决定提前终止上述合同。
根据合同约定及相关法律法规的规定,双方同意自[终止日期]起,上述合同自动终止。
现就合同终止事宜,特此函告如下:一、合同履行情况截至合同终止之日,甲方已完成[甲方完成的工作内容],乙方已完成[乙方完成的工作内容]。
双方确认,除本函另有约定外,各自的权利义务已按合同约定履行完毕。
二、合同终止后的处理1. 双方同意,自合同终止之日起,[工程名称]的所有施工活动立即停止。
乙方应将现场移交给甲方,并确保现场安全、整洁。
2. 甲方应在[具体时间]内完成对乙方已完成工作的验收,并按照合同约定支付相应的工程款项。
3. 乙方应在收到工程款项后,及时办理相关手续,包括但不限于工程保修、资料归档等。
4. 双方应共同协助处理合同终止可能涉及的其他事宜,确保工程顺利过渡至下一阶段或移交给其他承包方。
三、违约责任若任何一方未能按照本函约定履行相应义务,应当承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
四、争议解决如双方在合同终止过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向[合同约定的仲裁机构或法院]申请仲裁或提起诉讼。
五、其他1. 本函一经双方签字盖章,即视为双方对合同终止及有关事项达成的协议,具有法律效力。
2. 本函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
请贵公司审阅上述内容,并在确认无误后签字盖章。
如有任何疑问或需进一步协商,请及时与我们联系。
此致敬礼!甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):[日期]。
2023年建设施工合同终止函范本尊敬的[施工单位名称]:您好!经与双方深入协商,并充分考虑到目前建设项目的实际情况,我方决定终止与贵单位签订的[建设施工合同名称]。
根据合同的相关条款和双方的协商,现将合同终止事宜函告如下:一、合同信息合同名称:[建设施工合同名称]合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]二、终止原因根据我方的调查和评估,我们认为当前建设项目的风险和成本已经超出了我们的预期,并且对项目的实施进度和质量存在严重担忧。
因此,为了项目的长期利益和顺利推进,我们决定终止与贵单位的合作。
三、终止日期根据双方的协商,合同将于本函发出后的[指定日期]终止。
四、终止条款1.双方应立即停止合同项下的一切工作和费用支出。
2.合同终止后,双方应相互解除合同,并将尚未执行的义务和责任予以解除。
合同期间已经完成的工作和交付物应按照合同规定进行验收和结算。
3.任何一方不得为合同终止行为给对方造成损失或索要赔偿。
4.合同终止后,双方应妥善处理相关事务,并按照法律法规履行相关手续。
五、其他事项根据建设施工合同的相关规定,我们会在[指定日期]之前向贵单位支付已经发生的费用,并与贵单位进行最终结算。
希望贵单位能配合我们的工作,保证合同的平稳终止和项目的交接顺利进行。
请贵单位于收到本函后的[指定日期]内签字回执,以确认对于合同的终止事宜已经知晓和确认。
我们将会密切关注后续的处理,并与贵单位保持紧密的沟通和联系。
再次感谢贵单位在合作过程中的努力和付出。
此函为正式通知,请贵单位收悉。
此致![委托人名称][日期]。
关于终止建设工程合同的函贵我双方于[合同签订日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》,就[项目名称]的施工任务达成了合作意向。
根据合同约定,工程预计自[开工日期]起至[竣工日期]止,由贵公司负责实施。
在合同执行过程中,由于[具体原因,如“不可抗力因素”、“政策调整”、“市场环境变化”等],现经过慎重考虑,我们决定终止上述合同。
本函旨在正式通知贵公司,我方依据合同第[条款编号]条的规定,提出解除合同的要求。
根据该条款,[简述该条款内容,如“任何一方在合同履行期间遇到不可抗力情况,导致无法继续履行合同的,可以书面通知对方解除合同”]。
鉴于[具体情况说明,如“近期发生的自然灾害导致工程现场不可进入”或“相关政策调整使得项目无法继续”等],我方认为已构成解除合同的条件。
在此,我方将按照合同规定处理解除合同的相关事宜,具体如下:1. 即日起,合同编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》终止执行。
双方应立即停止一切与该合同有关的活动,包括但不限于工程施工、材料采购、人员调配等。
2. 我方将组织相关部门对已完成的工程量进行核实,并与贵公司协商确定最终结算金额。
我们将依据合同规定和实际情况,妥善处理剩余工程款项的支付问题。
3. 关于工程现场的材料、设备及其他资产,双方应共同清点,并按照合同约定和实际情况妥善处理。
如有需要退回或转移的物资,应确保其完好无损,以免造成不必要的损失。
4. 我方将依法处理因合同解除可能产生的违约责任问题。
我们希望双方能够基于诚信原则,通过友好协商解决可能出现的任何争议。
5. 请贵公司在收到本函后三日内给予书面回复,确认是否接受合同解除以及后续处理事宜的具体安排。
我们对于不得不采取这一措施表示遗憾,并对贵公司在合同履行期间所做的工作表示感谢。
我们期待贵公司的理解与配合,并希望双方能够顺利完成合同解除后的各项工作,以最小化对双方的影响。
此致敬礼![贵公司名称][贵公司负责人姓名][贵公司负责人职务][发函日期]。
施工单位给甲方合同终止函范文
尊敬的[甲方公司名称]:
您好!
我是[施工单位名称]的[你的名字],今天给您写这封信,心里就像打翻了五味瓶,很不是滋味儿。
咱们之前签订的那个施工合同啊,就像一场原本充满期待的旅程,可现在呢,不得不面临终止了。
咱们合作开始的时候,那真是充满了干劲儿和希望啊。
我们施工单位就像一群即将奔赴战场的战士,摩拳擦掌,想着一定要把这个项目干得漂漂亮亮的。
我们做了好多规划,想着怎么把每一个细节都做到位,让您满意得竖起大拇指。
但是呢,这一路走来,就像唐僧师徒西天取经一样,遇到了太多的“妖魔鬼怪”。
[此处简要说明导致合同无法继续履行的原因,比如资金未按约定支付、项目需求频繁变更等]。
这些问题就像一个个大石头,横在了我们继续前行的道路上,让我们越来越吃力,到现在已经有点寸步难行了。
就拿[列举一个具体事例说明遇到的困难]来说吧,这就像一盆冷水,把我们的热情都给浇灭了。
我们也想了好多办法去解决,可有些事情真不是我们单方面努力就能行的。
所以呢,经过我们施工单位慎重的考虑,就像一个人在岔路口做了一个非常艰难的决定一样,我们不得不向您提出终止咱们之间的施工合同。
这个决定对我们来说,就像割肉一样疼,毕竟我们在这个项目上已经投入了那么多的心血。
按照合同的相关规定[具体条款],我们希望能够妥善地处理后续的事宜。
比如说已经完成的工程部分怎么结算啊,现场的设备和材料怎么交接啊,这些都需要咱们坐下来好好商量商量。
还是要感谢您在合作期间对我们的信任和支持,希望以后有机会的话,咱们还能再次合作,共创美好未来。
[施工单位名称] [具体日期]。
工地合同终止函模板
尊敬的XXX公司:
根据《中华人民共和国合同法》和双方签订的工地合同,经过双方协商一致,我方XXX工程项目工地的合同即将终止。
感谢贵公司在此期间的支持与合作,现就合同终止事宜进行通知如下:
一、合同信息:
工程名称:XXX工程项目
合同编号:XXXXXX
合同金额:XXXXX元
合同约定工期:XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日
二、合同终止原因:
经过仔细评估和讨论,双方一致认为由于工程进展缓慢、工程质量存在争议等原因,不利于项目的顺利进行和保质保量完成,因此决定终止工地合同。
双方均已充分沟通和协商,达成一致意见。
三、合同终止事宜:
1. 根据合同约定,双方应按照工程进度和质量情况进行验收结算,合同终止后,应对已完成工程进行结算,并协商解决未完成部分的工程和款项处理方式。
2. 双方应按照合同约定的条款,进行相关文件的交接和归档工作,保障合同终止后的各项事务顺利进行。
3. 如双方对合同终止有任何疑问或争议,应通过友好协商、妥善解决,并保持互信互谅的原则,维护双方的合作关系。
四、其他事项:
1. 合同终止后,双方可根据实际情况决定是否再次合作,继续开展未完成的工程项目。
2. 如有关于工程结算、保险理赔等事宜,双方均应遵守合同约定,按照相关法律法规履行义务,保障双方的合法权益。
兹此函呈,合同终止事宜已经双方充分协商达成一致意见,望贵公司知悉并尽快进行相关处理。
再次感谢贵公司在过去的合作中的支持与配合,希望未来有机会再次合作。
特此函呈
XXX工程项目负责人:XXX公司负责人:
日期:年月日。
建设工程合同终止告知函
尊敬的[对方公司名称]:
贵司诚挚的合作一直深受我方赞赏。
鉴于双方于[合同签订日期]签署的《建设工程合同》(以下简称“本合同”),我们共同致力于[具体项目名称]项目的顺利实施。
遗憾的是,根据本合同第[具体条款编号]条的规定,以及经过双方协商一致,现因[简述终止原因,例如:“不可抗力因素”、“政策调整”、“市场变化”或“一方违约”等],本合同无法继续履行。
基于上述情况,我方提出终止本合同的要求,并依法进行后续处理。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,我方已于[提出终止日期]向贵司发出书面通知,并说明合同终止的原因及法律依据。
自该通知送达之日起[法定的告知期限,如30天]内,若贵司未提出异议,则视为同意合同终止。
在合同终止后,双方应按照法律规定和合同约定进行清算工作。
具体包括但不限于以下几点:
1. 双方应立即停止一切合同项下的工作,并妥善保管好相关文件资料。
2. 双方应根据实际情况结算至终止之日为止的费用,并进行相应的财务处理。
3. 对于已经产生的但尚未结算的费用,双方应根据实际完成的工作量合理分配。
4. 对于因合同终止可能产生的违约责任,双方应本着公平原则协商解决。
5. 其他未尽事宜,双方可另行协商解决。
请贵司在收到本告知函后,与我方联系协商具体的终止事宜。
我们期待双方能够以最合理的方式解决此次合同终止所带来的各项问题。
感谢贵司过去的合作,并请贵司对本合同终止一事给予充分关注。
我们期望在未来有机会再次与贵司携手合作。
此致
敬礼!
[贵公司名称]
[贵公司负责人签字]
[日期]。
建设工程合同终止函尊敬的[对方公司名称]:根据双方于[签订合同日期]签订的《建设工程合同》(以下简称“合同”),鉴于工程项目[项目名称](合同编号:[合同编号]),现因[终止原因,如:不可抗力、资金问题、政策变动等],我方决定终止上述合同。
本函旨在正式通知贵方合同终止事宜,并就相关事项作出如下说明:一、合同终止原因[详细说明合同终止的具体原因,应当是客观事实的描述,避免主观臆断和模糊不清的表述。
]二、合同终止时间根据合同第[具体条款编号]条的规定,合同自[具体日期]起正式终止。
自该日期起,双方不再承担合同项下的权利义务,除非合同另有规定或双方另有约定。
三、后续处理事宜1. 已完成工程的处理:[描述已完成工程部分的处理方式,如验收、结算等。
]2. 未完成工程的处理:[描述未完成工程部分的处理方式,如移交、保护现场等。
]3. 财务结算:[说明双方关于财务结算的安排,包括已付款项、违约金、赔偿金等。
]4. 文件资料归还:[约定双方关于合同及工程相关资料的归还或销毁事宜。
]5. 其他事宜:[如有其他需要处理的事宜,应在此列明。
]四、法律责任与争议解决若在合同终止过程中出现任何争议,双方应首先协商解决。
协商不成时,可依法向[具体法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。
五、结语我们对此次合作中出现的问题表示遗憾,并希望双方能够本着诚信和专业的原则,妥善处理合同终止后的相关事宜。
我们期待在未来有机会再次与贵方合作。
本函一经发出,即视为正式通知。
请贵方在收到本函后,按照上述条款执行相关事宜。
如有任何疑问或需进一步沟通,请及时与我方联系。
此致敬礼![贵方公司全称] [贵方授权代表签字] [日期]。
尊敬的X公司:我代表X建筑工程有限公司,谨通过此函告知您,我们决定放弃与贵公司签订的建筑工程施工合同。
经过仔细考虑和评估,我们认为在当前的项目环境下,继续执行该合同存在一定的风险和不确定性,因此,我们决定终止合同的履行。
我们注意到了工程所处的地理位置可能会给项目施工带来一些困难。
施工过程中遇到的法律法规和环境保护等方面的问题,将会增加项目实施的复杂度和成本。
由于这些外部因素的存在,我们认为我们无法按时按质完成合同约定的工作。
我们还要考虑到人力资源的问题。
施工需求的工人和技术人员的招聘和管理是一个艰巨的任务。
当前,市场上对于合格的建筑工人和技术人员的需求旺盛,供应量有限。
我们无法确保能够及时调配足够的劳动力资源,以满足合同约定的工作量和质量要求。
另外一个值得注意的问题是供应链的可靠性。
在项目施工过程中,我们需要大量的建筑材料和设备。
市场上材料和设备的供应不稳定,价格波动较大。
这对于我们按时完成工程目标产生了风险。
我们无法保证在项目所需的时间内,能够获得足够的建筑材料和设备,以保证工程进度和质量的要求。
我们还需要考虑到项目资金的问题。
建筑工程的施工需要不断的投入资金进行各项支付,包括工人工资、材料采购费用、设备租赁费等。
由于资金的不确定性和供应商和分包商的付款期限,我们无法确保能够按时按量向各方支付款项。
这可能导致施工进展受阻,给项目的顺利进行带来不利影响。
我们感谢贵公司在过去的合作中的支持和理解,同时为给您带来的不便表示歉意。
我们希望能够在将来的合作中继续携手共进。
请您就本函内容在签字处确认,并于接收到函件后的五个工作日内与我们联系进行进一步的沟通和协商。
如果我们在该期限内未收到您的回复,我们将依法将此函视为有效通知。
此致X建筑工程有限公司签字:_____________日期:_____________尊敬的[合同方名字/公司名称]:我以此信函向您表明,鉴于在我们讨论的建筑工程施工合同中的一系列问题和考虑到目前的情况,我不得不选择放弃该合同。
施工终止合同说明函尊敬的合作方,根据我方与贵方签订的施工合同,经双方共同商议并经过严肃考虑,我方决定终止该合同。
特此发函向贵方详细说明终止合同的原因以及相关事宜。
一、合同终止原因经过仔细评估和调查,我们发现以下问题存在于本合同及双方的合作中:1. 贵方未能按照合同约定的施工进度和质量要求进行施工,导致项目进展缓慢;2. 贵方多次延期交付材料和设备,严重影响了整个项目的推进;3. 贵方施工团队人员素质不高,施工质量无法保证;4. 贵方未能严格执行合同中的安全要求,存在安全隐患。
经过与贵方多次沟通,但无法解决上述问题,这些问题给项目的顺利进行造成了严重影响,经权衡利弊,我方决定终止本合同。
二、合同终止事宜1. 已支付的款项鉴于合同终止,我方要求贵方返还已支付的款项。
请贵方尽快与我方联系并提供相关银行账户信息,方便我方将款项退还给贵方。
2. 交接事宜在合同终止后,双方需进行项目材料和设备的交接工作。
请贵方配合我方的安排,尽快完成交接,以确保项目的平稳过渡。
3. 终止合同效力本次合同终止后,双方不再具备合同约定的权利和义务。
双方应妥善处理合同终止所涉及的所有后续事宜,并互相解除对方的任何责任。
4. 争议解决如双方在合同终止后对终止合同的事项有任何争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,双方同意将争议提交至所在地法院诉讼解决。
希望双方能够本着友好合作的态度,妥善解决合同终止所涉及的问题,以维护双方的合法权益。
再次感谢贵方在过去的合作中所付出的努力,祝贵方在今后的工作中取得更大的成功。
此致敬礼[你的姓名][你的职务/公司名称][日期]。
工程施工合同终止函
尊敬的[对方公司名称]:
贵司诚挚的合作一直深受我方赞赏。
根据我们之间签订的《工程施工合同》(合同编号:[具体编号]),鉴于[具体终止原因,例如“项目规划调整”、“资金问题”、“合作双方协商一致”等],经过慎重考虑,我们决定提前终止上述合同。
根据合同约定及相关法律法规,我们将按照以下条款处理后续事宜:
1. 终止日期:本合同自[具体日期]起正式终止。
自终止之日起,双方不再承担原合同项下的任何权利与义务,除终止事宜处理外。
2. 结算事宜:截至合同终止之日,双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。
结算金额应在[具体时间]内确认无误后支付。
3. 材料设备处理:所有现场剩余的材料和设备,应由[指定方]负责妥善处理,相关费用由[负责方]承担。
4. 人员安排:合同终止后,[施工方/受影响方]应负责安排其人员撤离工地,并确保工地的安全交接。
5. 违约责任:关于合同终止可能产生的违约责任,双方应根据合同条款和实际情况友好协商解决。
如协商不成,可提交至[指定的仲裁机构]进行裁决。
6. 其他未尽事宜:如有其他未尽事宜,双方应本着公平和诚信的原则,通过友好协商予以解决。
我们对贵司在合作期间所展现的专业精神和付出的努力表示衷心的感谢,并希望在未来的日子里,仍能有机会继续合作。
请贵司在收到本终止函后,尽快与我方联系,以便我们共同处理好终止合同的相关事宜。
此致
敬礼!
[贵公司名称]
[贵公司地址]
[联系人姓名]
[联系电话]
[电子邮箱]
[日期]。
建设施工合同终止函范本
给成都威达建设工程股份有限公司的
“终止合同”函
致成都威达建设工程股份有限公司:
____年初,你公司与我口头约定,以“内部承包”的形式将“成都金堂发展投资有限公司”(以下称“成金发展”)开发的金堂县“怡静湖”二期1____、
2____、7____号楼工程施工转包给我,并在签订书面“内部承包合同”前诱导我缴纳了___万元人民币“保证金”。
工程自____年____月开工以来,你公司一直未能按时支付工程进度款,并在____年____月将“成金发展”支付给工程项目的进度款挪着他用,造成工程停工20余天,逼迫我向劳务公司赔偿了约___万元停工损失的情况下,该工程方得以复工,后来,你公司又逼迫我签定了所谓的“借款协议”,将“成金发展”召开专题会议确定退还的、由我实际缴纳的___万元人民币保证金,以月息2分的高利
____将该保证金“借”给我(实际给付___万元),造成“怡静湖”二期1____、
2____、7____楼工程施工一直处于艰难维持状态,并在____年春节前酿成劳务人员围攻殴打我项目部工作人员的恶劣事故。
____年春节至今,由于你公司未按合同约定支付该工程进度款上千万元,该工程项目一直没有重启施工,造成我对钢材供应商、商混供应商、水电材料供应商、劳务公司的付款严重违约。
目前,该工程仍无复工迹象,给我造成了严重的经济损失和信用损失,我与你公司法人代表约谈协商的要求也被你公司借口拒绝。
鉴于你公司严重的违约行为和在退还保证金一事上的欺诈胁迫行为,我经过深思熟虑后决定终止与你公司签定的“内部承包合同”,希你公司立即赔偿因去年____月停工造成的损失___万元,向我结算支付该工程已完工程的全部工程款。
此致!
发函人:
____年____月____日
篇二:劳务合同终止函
合同终止函
中天建设集团有限公司内蒙分公司:
根据贵我双方____年____月____日签订的
项目合同(编号为),经双方友好协商,已办理完毕所有经济结算,现合同相关权利义务均已履行完毕,至此合同终止,贵我双方不存在任何债权债务关系。
单位盖章:
代表人(签字):
____年____月____日
篇三:合同终止函____
解除合同通知书
坤宇建筑机电工程有限公司:
本公司与贵公司签订的《工程项目工程委托建设合同》,贵公司因未能按期完工,严重违反合同约定。
按照相关规定,本公司现依法解除与贵公司签订的上述合同,并请贵公司将我公司预付款____元(____)于收到本通知书后____日汇入我公司下述账户。
单位名称:开户行:
账号:
特此通知。
____
____年___月___日
建设施工合同终止函范本(二)
承包人:__________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:建筑面积约___平方米
资金自筹、集资建户
二、工程承包范围
承包范围:设计图纸范围内(地皮面积270㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:天。
四、质量标准要求
工程质量标准:合格,并保证房顶不渗水。
五、合同价款
金额(大写):约壹佰肆拾贰万零捌佰元整(¥:___元),按___元/㎡计算。
甲方不再支付其他任何费用给乙方,即不再支付任何补助费用。
六、合同付款方式:乙方第贰层封顶后(含基础),甲方按造价___%支付前两层工程款,以后每现浇一层按造价___%付款。
七、承包人向发包人承诺:按合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。
九、相关合同条款(未用条款):
(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场,包括路道,施工过程中,所耗用的水电费用由乙方负责。
(二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地,积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。
(三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作,乙方不承担一切税费。
(四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。
(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责,乙方不负责任。
其他的所有报建费用由甲方负责。
(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任,并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任,甲方不需承担任何责任。
(七)工程如中途因甲方报建等原因停工,甲方应按完成进度进行结算,并承担与工程直接相关的经济损失。
(八)相关施工要求及计算方法、违约责任:
l、出檐、走廊、阳台折半计算面积,屋顶如有斜屋面折半计算。
2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求,甲方须提前通知乙方,如因材料不合格造成的问题由乙方负全责,甲方还可要求返工。
3、排污排水系统必须布局合理,总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。
4、甲方必须按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元处罚。
十、1、如果甲方按进度无法支付工程款,按___%月息计算。
2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢,水泥标号325_________________________。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日。