2019-施工合同工期条款-word范文 (12页)

施工合同工程工期条款一、工程开工日期甲方（业主）与乙方（承包商）双方协商一致，确定本工程的开工日期为____年____月____日。

乙方应确保在开工日期当日或之前完成所有准备工作，包括但不限于人员、设备、材料的到场以及施工现场的安全措施等。

二、工程竣工日期本工程的竣工日期定于____年____月____日。

乙方应根据合同约定的工程质量标准和要求，保证工程按期竣工。

如因不可抗力因素导致工程无法按期竣工，乙方应及时通知甲方，并提出延期申请。

三、工程进度计划乙方应在合同签订后的___个工作日内，向甲方提交详细的工程进度计划。

该计划应包括各个施工阶段的起止时间、关键节点的完成时间以及资源分配情况。

甲方有权对进度计划提出意见和建议，乙方应据此调整计划并重新提交。

四、工期延误1. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同约定支付违约金给甲方，并承担由此产生的一切额外费用。

2. 若工程延误是由不可抗力因素造成的，双方应根据实际影响协商确定新的竣工日期，并对合同条款进行相应调整。

3. 若工程延误是由甲方原因造成的，乙方应及时书面通知甲方，甲方应采取措施消除延误原因，并对因此导致的工期延误和相关损失承担责任。

五、工期顺延在工程施工过程中，如遇下列情形之一，经甲乙双方协商一致，可对工期进行合理顺延：1. 因自然灾害等不可抗力因素影响施工进度；2. 甲方要求变更工程设计或施工内容，且该变更对工程进度有实质性影响；3. 甲方未能及时提供必要的施工条件或资料；4. 法律法规变化或其他第三方原因导致施工无法进行。

六、提前竣工若乙方能够提前完成合同约定的工程任务，甲方将根据提前完成的时间和质量情况给予乙方相应的奖励。

具体的奖励办法由甲乙双方另行协商确定。

七、违约责任甲乙双方应严格遵守合同约定的工期要求。

任何一方违反合同约定，未能按时完成工程任务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

八、争议解决因工程工期引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中，承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。

本文档为建设工程施工合同的示范文本，旨在提供一个规范和明确的合同范本，供相关方参考使用。

2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号：【合同编号】合同名称：建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主：【业主名称】施工单位：【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程规模：【工程规模】工程周期：【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的：本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。

2. 合同范围：本合同适用于【工程规模】的建设工程施工，包括施工所需的各项工程和相关技术服务。

3. 合同期限：本合同自签订之日起生效，至【工程周期】止，期满自动终止。

4. 合同价款：本合同的总价款为【合同价款】。

合同价款的支付方式及进度见合同附件。

3.2 业主责任1. 提供施工条件：建设业主应按照合同约定，提供相应的工程施工条件，包括但不限于场地、水电气等基础设施。

2. 提供设计文件：建设业主应及时提供完整、准确的设计文件，供施工单位参考和使用。

3.3 施工单位责任1. 施工质量：施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求，保证工程施工质量，确保工程符合设计要求，并承担相应的质量责任。

2. 工期完成：施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工，并承担逾期完工的违约责任。

3. 安全管理：施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定，保障工人和工程安全。

4. 报备手续：施工单位应按照相关法律法规的要求，及时报备工程施工相关的手续，并及时更新。

3.4 变更和索赔1. 变更管理：任何一方要求变更合同内容，应经双方协商一致，并通过书面形式进行正式的变更合同签订。

施工合同2019版样本
1. 引言
本文档为一份施工合同样本，适用于2019年。

合同由双方自
愿达成，旨在明确各方的权利和义务，以确保施工项目的顺利进行。

2. 合同条款
本合同包含以下主要条款：
2.1 合同双方
本合同由甲方（施工方）和乙方（委托方）双方签署。

2.2 项目描述
详细描述了施工项目的范围、工作内容和时间安排。

2.3 付款条款
规定了乙方向甲方支付工程款的方式、时间和金额。

2.4 变更和延期
明确了变更工程和延期工期的程序和责任。

2.5 保修期
规定了施工完成后的保修期限和保修内容。

2.6 违约责任
规定了双方违约时的责任和赔偿方式。

2.7 法律适用和争议解决
确定了适用的法律和争议解决的方式。

2.8 合同解除
规定了合同解除的条件和程序。

2.9 保密条款
双方约定了保密合同相关事项的责任和义务。

2.10 其他条款
包括不可抗力、通知方式、合同生效等其他重要条款。

3. 签署
本合同由双方在每页底部签署并加盖公章，以示双方同意并遵
守合同内容。

4. 生效与解释
本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。

在履行
合同过程中，如有任何争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交至相关法院进行解决。

以上为施工合同2019版样本的主要内容，仅供参考。

具体合
同内容应根据具体情况进行调整和修改，以满足双方的实际需求。

施工工期协议书范文一、背景介绍二、工期安排1.施工开始日期：本项目的施工开始日期为2022年1月1日。

2.施工结束日期：本项目的施工结束日期为2022年6月30日。

3.工期总计：本项目的工期总计为180天。

三、工期延迟责任与处理1.如因甲方的原因导致工期延迟，甲方应承担相应的责任并给予乙方相应的赔偿。

2.如因乙方的原因导致工期延迟，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方相应的损失。

3.如遇不可抗力因素导致工期延迟，双方应及时协商解决，并根据实际情况进行工期的调整。

四、工期调整1.如在施工过程中发生需要调整工期的情况，双方应及时协商确定新的工期安排。

2.工期调整需经过双方书面确认，方为有效。

五、工期控制1.乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，并确保施工进度符合计划要求。

2.甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.如乙方无正当理由导致工期延误，则甲方有权采取相应措施，包括但不限于暂停支付款项、追究法律责任等。

六、验收标准1.在施工期满后，双方应进行工程的竣工验收。

2.工程竣工验收按照相关国家标准进行。

3.如经验收发现存在质量问题，乙方应承担相应责任并进行整改。

七、附则1.本协议书一式两份，甲方和乙方各持一份，并且具有同等法律效力。

2.本协议书自双方签字之日起生效，并执行至工程竣工验收合格为止。

八、签字甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：__________________日期：_________________ 日期：_________________。

《建设工程施工合同》之合同工期条款建设工程施工合同之合同工期条款一、工程工期的确定根据本次建设工程施工合同的约定，工期按照双方商定的时间来确定。

工期的计算以日历天为单位，自合同生效之日起开始计算。

二、工期延长和缩短1. 如果由于甲方的原因，导致工期延长，甲方应当书面通知乙方，并提前60天与乙方商讨工期延长事宜，并签署书面延期协议。

如果在协商之前，甲方已经开工或有其他实质性的工程准备工作，甲方有义务确保该工程的正常进行，并按照约定支付相应的延期费用。

2. 如乙方需要延长工期，应提前60天书面通知甲方，并与甲方协商确定延期日期。

延期期间将根据工期的延长情况重新确定双方的权益和义务。

3. 如果由于不可抗力的原因导致工期的延长，双方将重新协商确定工期，并根据实际情况确认延期费用的支付方式。

三、工期提前完工1. 如果乙方在合同约定的工期内完成工程，并经甲方验收合格，则乙方有权获得工期提前完工奖励费用。

具体金额及支付方式将根据合同的约定进行确定。

2. 甲乙双方需协商商定提前完工奖励费用的标准和支付方式，双方均需在书面协议中明确约定。

四、甲方违约责任1. 如甲方未按合同约定时间提供场地、资金或其他必要的配合，导致工期延长，甲方应按照延期期间支付延期费用予以赔偿。

2. 如甲方未能按合同约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付相应的违约金。

违约金的计算方式及标准将根据合同的约定而定。

五、保证金与工期1. 乙方在合同签订时，应按照合同总价款的一定比例交纳工期保证金，并在工程按时交工并经甲方验收后，退还相应的工期保证金给乙方。

2. 如工期延长，乙方有义务向甲方支付因延期产生的工期延长费用，并在最终结算时进行扣除或补偿。

3. 工期保证金的具体数额、支付方式及返还条件将根据合同的约定进行确定。

六、其他条款关于工程施工合同的工期条款之外，双方应认真履行合同中约定的其他条款，并根据实际情况进行相关协商和解决。

建筑工程合同关于工期条款第一条工期的确定1. 本工程的施工工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2. 双方应在签订合同时确认具体的开工日期和竣工日期，并在合同中明确载明。

第二条工期的调整1. 如遇不可抗力因素导致工程无法按原定计划进行，双方应及时协商确定新的工期，并签订书面补充协议。

2. 若因发包方原因导致工程延期，如材料供应不及时、设计变更等，承包方有权要求延长工期，并由发包方承担相应责任。

3. 若因承包方原因导致工程延期，如施工组织不当、技术力量不足等，承包方应按照合同约定支付违约金或承担其他违约责任。

第三条工期的顺延1. 在施工过程中，如遇重大设计变更、自然灾害、政策调整等不可抗力因素影响工期的，双方应根据实际情况协商顺延工期。

2. 任何一方提出顺延工期的要求，应及时通知对方，并提供充分的证据材料。

第四条工期的保证1. 承包方应制定详细的施工进度计划，并确保各阶段节点按时完成。

2. 发包方应协助承包方及时解决可能影响工期的问题，如及时提供必要的资料、信息等。

第五条工期的监督与验收1. 发包方有权对工程进度进行监督，确保工程按计划进行。

2. 工程完工后，双方应共同组织验收，确认工程质量符合约定标准，方可视为工程按期完成。

第六条违约责任1. 若承包方未能按合同约定的工期完成工程，除特殊情况外，应按照合同约定支付违约金。

2. 若因发包方原因导致工期延误，发包方应赔偿承包方因此产生的损失。

第七条争议解决双方在执行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

施工工期合同范本甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方需要对项目进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过充分协商，就施工工期事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量要求：_____________________1.6 工程竣工验收标准：_____________________第二条施工工期2.1 施工工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。

2.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商确定工期顺延的具体时间，并书面确认。

第三条工期延误3.1 乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，不得无故延误工期。

3.2 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.3 工期延误的违约金计算方式为：延误天数×____元/天。

第四条施工进度计划4.1 乙方应在签订合同后____天内提交施工进度计划，并经甲方书面确认。

4.2 施工进度计划应包括但不限于工程各阶段的起止时间、关键节点、施工人员和设备安排等。

4.3 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，并及时向甲方报告施工进度。

第五条工程变更5.1 工程实施过程中，如甲方需要对工程内容或施工方案进行变更，应提前____天书面通知乙方，并协商确定变更事项。

5.2 工程变更导致的工期调整和费用增减，应由双方协商确定，并书面确认。

第六条工程款支付6.1 工程款支付方式、支付时间及支付比例，双方应根据工程进度和实际情况协商确定，并在合同中明确约定。

建筑合同范本工期条款一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[简要描述工程范围和主要工作内容]二、工期约定1. 开工日期：预计开工时间：[具体年月日]实际开工时间以[开工通知日期]为准。

2. 竣工日期：计划竣工时间：[具体年月日]工期总日历天数为[具体天数]。

3. 工期顺延：不可抗力因素导致的停工；发包人或监理人同意给予的工期顺延；承包人在施工过程中提出的合理工期顺延申请，经发包人或监理人审核同意。

承包人应在发生工期顺延情况后的[具体天数]内，向发包人或监理人提交工期顺延申请及相关证明材料。

三、进度计划1. 承包人应在合同签订后[具体天数]内，向发包人提交详细的施工进度计划。

2. 进度计划应包括各分项工程的开始时间、完成时间、工期节点等内容。

3. 发包人或监理人有权对进度计划提出修改意见，承包人应根据要求进行调整并及时提交修改后的进度计划。

四、工期延误责任1. 如承包人未能按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向发包人支付合同总价的[具体比例]作为违约金。

2. 因承包人原因导致工期延误严重影响工程进度的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担因此造成的损失。

3. 如工期延误是由于发包人或不可抗力等非承包人原因造成的，双方应协商确定相应的处理措施和责任分担。

五、其他条款1. 本条款未尽事宜，按照合同其他相关条款执行。

2. 本工期条款自双方签字（盖章）之日起生效，与合同其他条款具有同等法律效力。

发包人（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日承包人（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日。

建筑合同范本工期条款一、工期总日历天数1. 本工程的工期总日历天数为[具体天数]天，自合同生效之日起计算。

2. 工期总日历天数包括法定节假日、休息日、恶劣天气等影响施工的时间，但因发包人原因或不可抗力因素导致的工期延误除外。

二、开工日期1. 承包人应在合同生效后的[具体日期]内开始施工，并在开工前[提前通知的天数]天向发包人提交书面开工报告。

2. 发包人应在收到承包人开工报告后的[审批天数]天内予以批准或提出修改意见。

如发包人逾期未予批准或提出修改意见，视为同意承包人的开工报告，承包人可按报告中的开工日期开始施工。

三、竣工日期1. 承包人应在工期总日历天数内完成工程施工，并在竣工前[提前通知的天数]天向发包人提交书面竣工报告。

2. 发包人应在收到承包人竣工报告后的[验收天数]天内组织相关人员进行竣工验收。

如发包人逾期未组织验收，视为工程验收合格，竣工日期以承包人提交竣工报告的日期为准。

四、工期延误发包人未能按合同约定提供施工条件，如场地交付延误、施工图纸提供不及时等；发包人未能按合同约定支付工程款项，影响工程正常进行；设计变更或工程量增加导致工期延长；不可抗力因素，如地震、洪水、台风等；其他非承包人原因导致的工期延误。

2. 承包人应在发生工期延误事件后的[报告天数]天内，向发包人提交书面工期延误报告，说明延误的原因和预计延误的时间。

发包人应在收到报告后的[审批天数]天内予以确认或提出修改意见。

如发包人逾期未予确认或提出修改意见，视为同意承包人的工期延误报告。

五、工期提前1. 如承包人提前完成工程施工，发包人应给予承包人适当的奖励。

奖励金额由双方在合同中另行约定。

2. 承包人应在提前完成工程施工后的[报告天数]天内，向发包人提交书面提前竣工报告，说明提前竣工的原因和实际竣工日期。

发包人应在收到报告后的[审批天数]天内予以确认。

六、违约责任1. 如因承包人原因导致工程未能在工期总日历天数内完成，承包人应向发包人支付逾期违约金。

施工工期合同范本3篇篇一甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就施工工期相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]二、施工工期1. 开工日期：预计为______年______月______日，实际开工日期以甲方或监理单位发出的开工通知为准。

2. 竣工日期：预计为______年______月______日，总工期为______日历天。

不可抗力因素，如自然灾害、战争等；甲方原因导致的工程变更、工程量增加；甲方未按时提供施工所需的场地、水源、电源等条件；其他非乙方原因导致的工期延误。

三、工期违约责任1. 若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，每逾期一天，乙方应按照合同总价的[约定比例]向甲方支付违约金。

逾期超过[约定天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[约定比例]向甲方支付违约金。

2. 若因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工修复的，返工期间的工期不顺延，乙方仍应承担逾期完工的违约责任。

四、工程进度计划1. 乙方应在合同签订后[约定时间]内，向甲方提交详细的工程进度计划，包括各阶段的施工内容、时间安排、人员和设备配置等。

2. 工程进度计划应经甲方或监理单位审核批准后执行，乙方应严格按照批准的进度计划组织施工。