国际劳务合同(工程施工)示范文本

劳务合同模板最新甲方（单位）：乙方（个人）：鉴于甲方为了完成特定的工作任务，需要聘请乙方提供劳务服务，为此，双方经友好协商，依据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的工作安排和要求，提供具体的劳务服务。

具体服务内容为：1.2 乙方应保证提供的服务质量符合甲方的要求，并在约定的时间内完成工作任务。

第二条服务期限2.1 本劳务合同自双方签字生效之日起生效，直至完成约定的劳务服务为止。

2.2 若因不可抗力等特殊情况需要终止或延长本合同的服务期限，需经双方协商一致，并签订书面协议。

第三条报酬及支付方式3.1 甲方应按照双方约定的标准向乙方支付劳务报酬，具体金额为（具体标准）。

3.2 乙方应按照工作完成情况，依约定的支付周期（如月结、日结等）领取劳务报酬。

第四条工作时间及地点4.1 乙方应按照甲方的要求，按时按量完成劳务服务。

4.2 乙方需在甲方指定的工作地点提供劳务服务。

如需外出工作，需提前与甲方沟通并经甲方同意。

第五条保密协议5.1 乙方应保守甲方的商业机密及其他信息，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

5.2 乙方应承担因泄漏商业机密而给甲方造成的一切损失，并赔偿甲方的全部损失。

第六条违约责任6.1 如乙方未按照本合同的约定提供劳务服务或未完成工作任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为逾期未完成工作金额的30%。

6.2 如乙方违反工作纪律或泄漏商业机密，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿一切损失。

第七条争议解决7.1 双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，应提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

第八条其他8.1 本合同未尽事项由双方协商处理。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（签名）：日期：日期：以上为劳务合同示范文本，如有需要，请根据实际情况进行修改完善。

《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》建设工程施工劳务分包合同(示范文本)第一章总则第一条合同的目的和范围本合同的目的是为了明确建设工程施工劳务分包的权责，保障各方合法权益，加强合同管理，确保施工工作的顺利进行。

第二条合同的定义建设工程施工劳务分包合同，是指在总包合同的基础上，将某些特定的劳务项目委托给劳务分包商进行施工的合同。

第三条相关法律法规和规章制度本合同的订立、履行和解释，应遵守国家相关法律法规和规章制度以及有关建设工程施工劳务分包的政策。

第二章合同的主体第四条甲方甲方为建设工程的总包商，具有相应的资质和经验。

第五条乙方乙方为劳务分包商，能够提供相应的劳务分包服务，并具有相应的资质和经验。

第三章合同的内容第六条劳务分包内容1. 甲方委托乙方进行具体劳务分包工作，工作内容包括但不限于：施工人员的招募和管理施工材料和机械设备的供应施工现场的管理和协调2. 乙方必须按照甲方的要求和工期完成劳务分包工作，并对工作质量负责。

第七条合同价款和支付方式1. 合同价款为人民币X元（大写:X），乙方应按照合同约定的支付方式和时间收取合同价款。

2. 乙方应提供有效的发票和相关凭证，甲方应按照约定的支付方式和时间支付合同价款。

第八条效果日期和工期1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

2. 工期为个工作日/月，具体工期根据施工计划确定。

第九条合同的变更和解除1. 甲方有权根据工程的实际情况，对合同内容进行变更，并书面通知乙方。

2. 乙方应对变更后的合同内容进行确认，如有异议应及时提出并协商解决。

3. 若因不可抗力等原因需要解除合同，双方应协商解决，并按照法律法规进行相应的赔偿和补偿。

第四章合同的违约和争议解决第十条合同的违约责任若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方造成的损失。

第十一条争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。

2024年劳务协议示范文本劳务协议书甲方（用人单位）：注册地址：法定代表人：电话：乙方（劳动者）：身份证号码：住址：户籍地址：电话：由于甲方业务发展的需要，雇用乙方为公司提供劳务服务，经双方协商订立正式劳务协议如下：第一条合同期限本合同于____年____月____日生效，期限年，其中试用期至____年____月____日止。

如双方需要，可在合同期满前一个月协商续签劳务协议。

如合同期已满，双方不再续签合同，但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束，则合同顺延至有关工作业务结束。

第二条甲乙双方的义务和责任乙方同意根据甲方工作需要，承担岗位（工种）工作。

第三条乙方工作应达到甲方规定的该岗位职责要求和甲方对该岗位的特别规定的标准。

第四条乙方每周工作时间为天，每天工作小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。

第五条乙方应接受甲方的绩效考核。

第六条未经甲方许可，乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。

第七条甲方应向乙方提供乙方所承担工作的必需的工作条件。

第八条按国家有关规定缴纳的各类社会劳动保险费用及乙方档案，均由乙方原单位缴纳和保管。

第九条甲方每月日前以货币形式支付乙方劳务报酬，标准为元/月或按董事会拟定的标准额执行。

乙方在试用期间的劳务报酬为转正后的%～%或双方约定。

甲乙双方对劳务报酬的其他约定：_____________________。

甲方有以下情况时，有权扣除乙方相应额度的劳务报酬：1.因乙方的过失给甲方造成经济损失的。

2.乙方违反公司管理制度的。

3.双方约定的其他情况。

第十条本合同的附件如下：附件一：“保密协议”。

附件二：“岗位职责书”。

第十一条合同期满如未续签，则视为本协议自行终止，双方应及时办理相关手续。

第十二条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第十三条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：1.在试用期间被证明不符合录用条件的。

2.严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务合同的。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。

1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1。

1。

1 合同1。

1.1。

1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。

4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。

1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。

1。

1。

1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。

1。

1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。

5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1。

1.2 合同当事人和人员1.1.2。

1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。

2。

2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。

1.1。

2。

4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。

正规劳务合同示范文本甲方：_____ 公司法定地址：_____乙方：_____ 公司法定地址：_____第一条根据甲方的愿望，乙方同意派遣中国工程师、技术工人、行政人员（翻译、厨师）在_____国工作。

具体人数、工程、工龄和月工资见本合同附件（略）。

该附件为本合同不可分割的组成部分。

第二条乙方人员出入中国国境和过境手续，由乙方负责办理，并负担其费用，乙方人员出入_____国国境的签证和在_____国境内所需办理的居留、劳动许可证手续由甲方负责办理并负担其费用。

第三条1.乙方人员在_____国工作期间，由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资。

2.凡工作不满一个月的乙方人员，按下列公式计算：一个月工资不满一个月的工资=_____工作天数（包括周日和官方假日）。

3.上述工资应以乙方人员到达_____国之日起到离开_____国之日止计算。

4.乙方于每月末将乙方人员该月的工资，包括加班费，列具清单提交甲方，甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付，并按当天牌价电汇给北京中国银行总行营业部中国_____公司_____帐户，并按__________银行的规定负担其手续费。

同时书面通知中国驻_____国大使馆经济参赞处。

5.甲方将乙方人员月工资和加班费的25%以__________货币支付并汇给中国驻_____国大使馆经济参赞处在_____银行_____帐户。

第四条甲方负责乙方人员从_____到____的旅费，并负责将此费用汇到上述乙方帐户。

乙方人员从_____返回_____，由甲方通过_____航空公司向乙方人员提供机票。

甲方负责乙方人员只限往或返单程的行李超重费，其重量为20公斤。

第五条1.甲方负责乙方人员的住宿费。

在工作期间和加班时间提供从居住地到工地的交通工具。

负责国营医院的医疗费。

2.乙方人员的工资和加班费不交所得税。

3.甲方为乙方人员在_____国家保险公司投保生命保险。

其保险费每人为（货币及数量）。

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改劳务分包合同模板(合同示范文本)The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other劳务分包合同模板(合同示范文本)发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：××××××××（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。

甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

二、本合同期限：从××××年××月起至××××年*月止。

三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。

建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包范围：甲方：乙方：合同签订日期：建设工程施工劳务分包合同（示范文本）协议双方： {总包人名称} （以下简称甲方）{分包人名称} (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、乙方资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级:复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称: ｛工程名称｝工程地点: ｛工程建设地点｝分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期: {开工年｝年 {开工月｝月 {开工日｝日结束工作日期: {竣工年｝年 {竣工月｝月｛竣工日｝日总日历工作天数为：｛工期｝天4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级.5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1）本合同；（2）本合同附件；(3）本工程施工总承包合同；6、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1）（2）7、总包合同7.1 甲方应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅.当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸8。

1 甲方应在劳务分包工作开工天前，向乙方提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称: 。

9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务： ,职称: 。

10、甲方义务10。

建设工程施工劳务分包合同（示范文本）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工劳务分包合同甲方：（全称）鉴于甲方拟在（项目名称）工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务，双方经友好协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、合同工程名称：（项目名称）二、合同工程内容：1.工程地址：（具体地址）2.工程范围：（工程范围描述）3.工程内容：（施工内容描述）三、乙方承包的劳务内容及费用：1.劳务内容：乙方承担（具体劳务内容描述）2.劳务费用：（劳务费用明细）四、工作期限：1.本合同工期为（具体工期时限）。

2.如因特殊原因需要变更工期，双方须经协商一致后签署书面变更协议。

五、质量标准：1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求，达到设计要求和技术规范。

2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利，乙方应积极配合，并对甲方提出的整改要求予以认真处理。

六、支付劳务费用：1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。

2.支付劳务费用的进度和方式：（按合同约定的支付方式）3.如工程质量验收不合格，应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。

七、违约责任：1.甲方如未按期支付劳务费用，应按未支付劳务费用金额的（日／月）支付相应的违约金给乙方。

2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的，应按损失及违约金给予赔偿。

八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。

九、争议解决：1.本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至（争议解决机构）进行调解或仲裁。

2.争议解决地点：（具体地点）十、其他事项：（其他事项的约定）十一、合同生效及变更：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如需变更本合同，双方应经协商一致后签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

十二、合同解除：1.本合同如需解除，应经双方协商一致后签订解除协议。

GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：中煤建工集团有限公司劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。

6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）国家推行的强制和现行的有关标准和规范（2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。

当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF－2003－0213)建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通知（2003年8月13日建市[2003]168号）各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、工商行政管理局，国务院有关部门，新疆生产建设兵团建设局，山东、江苏省建管局：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，我们编制了《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）和《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF－2003－0214），现印发给你们，与已经颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0211）配套使用。

附件一：建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF－2003－0213)第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。

三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

建设工程施工劳务分包合同示范文本1. 合同背景及目的本合同由甲方（简称“总包方”）与乙方（简称“劳务分包方”）共同签署，旨在明确双方在建设工程施工劳务分包合作中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益。

2. 合同内容2.1 项目概述甲方承包某建设工程项目，根据项目需要，将部分劳务分包给乙方，乙方将按照甲方的要求提供相关劳务。

2.2 工程范围劳务分包方应根据甲方提供的工程设计和施工方案，按时提供劳务，并确保所提供的劳务符合法律法规和相关标准。

2.3 付款方式根据劳务分包方完成的工作量和质量，甲方按照双方协商确定的价格和付款方式进行支付。

3. 劳务分包方的权利和义务3.1 权利劳务分包方有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、材料清单等必要文件，以便按时完成工程。

3.2 义务劳务分包方应按照甲方要求提供劳务，并确保劳务的质量和安全。

如发生劳务质量问题或安全事故，劳务分包方有责任承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4. 总包方的权利和义务4.1 权利总包方有权要求劳务分包方按照合同要求提供劳务，并对劳务的质量和安全进行监督和检查。

4.2 义务总包方应根据乙方提供的劳务情况，按照约定的付款方式和价格支付劳务费用。

5. 合同变更与终止条款5.1 变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，必须经过双方协商一致，并签订书面变更合同，方可生效。

5.2 终止6. 法律适用与争议解决6.1 法律适用本合同的成立、有效性、解释和履行，应适用相关法律法规。

6.2 争议解决双方如发生争议，应首先互相协商解决，若无法协商一致，可向有关仲裁机构提出仲裁申请，或根据约定向人民法院提起诉讼。

7. 其他约定7.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。

7.2 合同的附件与合同正文具有同等效力。

7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2024最新住建部劳务分包合同示范文本甲方(承包商):_________________乙方(劳务分包商):_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息1. 工程名称：__________________。

2. 工程地点：__________________。

3. 工程内容：主要包括但不限于施工图纸所示的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。

4. 工程规模：总建筑面积为________平方米，总造价为人民币________元。

5. 工程进度：自本合同签订之日起，预计施工周期为________个月。

6. 工程设计单位：__________________。

7. 工程施工单位：__________________。

8. 监理单位：__________________。

9. 本合同签订后，如因设计变更、施工原因或其他不可抗力因素导致工程量或工程质量发生变化，甲乙双方应按照实际发生的情况重新协商确定合同价款。

二、劳务分包范围及标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成本合同约定的劳务分包工作。

2. 乙方应按照国家有关规定和行业标准，保证施工质量和安全，确保工程顺利进行。

3. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员和技术管理人员，并对其进行培训和考核。

4. 乙方应按照甲方的要求，及时报送施工进度、质量、安全等方面的资料和信息。

5. 乙方应按照甲方的要求，参加有关会议和验收活动，配合甲方做好协调工作。

6. 乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行管理，保持施工现场整洁、有序。

7. 乙方应按照甲方的要求，对施工材料进行保管和管理，防止损坏和浪费。

8. 乙方应按照甲方的要求，对施工设备进行维护和管理，确保设备正常运行。

9. 乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行管理和培训，提高施工人员的技能水平和安全生产意识。

工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同，并且双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______，具体内容为_______。

工程地点为_______。

2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准，以及工程进度和质量要求，应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。

二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______（大写）___元整。

2. 工程款的支付方式为_______，具体款项及时间如下：_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。

3. 工程款的支付方式不得随意更改，如有变更须双方一致同意。

三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工，并在规定时间内完成工程。

2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准，对施工过程和施工质量负全部责任，并保证工程质保期内的质量问题及时整改。

四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工过程中无事故发生。

2. 乙方应配备足够的安全生产人员，并对施工人员进行安全教育和培训。

五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致，并签订书面变更合同。

2. 若双方一方未履行本合同义务，造成另一方损失的，有权要求履行或赔偿损失，并可以解除该合同。

国际劳务合同（工程施工）1. 合同的当事方本合同由以下当事方签署：雇主（以下简称“雇主”）地址：联系人：电话：承包商（以下简称“承包商”）地址：联系人：电话：2. 合同目的本合同的目的在于明确雇主和承包商之间的权利、义务和责任，确保工程施工的顺利进行，并保障雇主的利益。

3. 合同内容3.1 工程描述雇主委托承包商负责进行以下工程施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程周期：3.2 承包商的义务3.2.1 承包商应按照合同约定的工程要求和进度，保质保量完成工程施工。

3.2.2 承包商应提供具备相应技术和资质的工程人员，并保证其工作质量。

3.2.3 承包商应自行负责提供必要的工程设备、材料和施工机具。

3.2.4 承包商应负责组织和监督施工过程中的安全管理，并采取相应的措施确保工人的安全。

3.2.5 承包商应及时向雇主报告工程施工进展以及可能影响工程进度的问题，并与雇主共同协商解决措施。

3.3 雇主的义务3.3.1 雇主应向承包商提供详细的工程设计和规范要求，并确保其准确无误。

3.3.2 雇主应按照合同约定的工程支付方式及时支付工程款项。

3.3.3 雇主应为承包商提供必要的工程条件，包括但不限于施工场地、通路、水电等基础设施。

3.3.4 雇主应对承包商提供的工程设备、材料和施工机具进行验收，并及时提出问题和意见。

3.4 合同价款双方共同商定的合同价款为_________（货币）。

3.5 合同期限合同期限为自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____（天/月/年）。

4. 合同变更和解除4.1 合同变更合同变更须经双方书面协商并签署变更协议方可生效。

未经书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

4.2 合同解除4.2.1 如果一方违反合同约定，造成对方重大损失的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。

4.2.2 除非发生不可抗力或经双方协商一致，否则未经对方同意，任何一方不得擅自解除合同。

建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。

乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。

鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。

在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。

第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。

合同编码：建设工程施工劳务分包合同xxxxx建设（集团）有限公司二〇一六年建设工程施工劳务分包合同第一部分合同协议书工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称一致或三方协议中被委托方名称一致）劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、工程概况1.1总包工程名称：。

1.2总包工程地点：。

1.3分包工程名称：。

1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。

1.5分包范围：；主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。

2、分包合同工期2.1合同工期：计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日工期总日历天数为：天2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。

3、质量标准本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。

4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）中标通知书（如果有）；（2）分包人的投标书及其附件；（3）本合同及其附件；（4）本合同工程建设标准及有关技术要求；（5）图纸；（6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件；（7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

5、合同价款5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。