《合同法》建设工程合同

合同法建设工程合同第一章总则第一条适用范围本法规定了建设工程合同的订立、履行、变更、解除和责任等基本事项。

第二条定义本法所称建设工程合同，是指当事人之间关于建设工程承包、工程设计或者工程勘察等工程项目的权利和义务的协议。

第三条合同的订立建设工程合同的订立应当符合法律、法规的规定。

合同双方应当自愿订立合同，遵循平等自愿、诚实信用的原则。

第二章建设工程承包合同第四条承包方式建设工程承包合同可以按照总承包、分包或者其他双方约定的方式进行。

第五条合同内容建设工程承包合同应当明确工期、工程质量、工程造价、工程款支付方式及工程保证责任等主要内容。

第六条承包人的权利和义务承包人有权要求工期、工程造价、工程款支付方式及工程保证责任等主要内容的明确，承包人应当按照约定完成承包工程，并负责工程质量。

第七条建设单位的权利和义务建设单位有权要求承包人按照约定的工期、工程质量、工程造价、工程款支付方式及工程保证责任等履行各项义务。

第三章工程设计合同第八条合同内容工程设计合同应当明确设计阶段、设计范围、设计费用及设计文件提交等主要内容。

第九条设计方的责任设计方应当根据建设单位的要求，按照合同约定的设计范围进行设计，并负责设计文件的提交。

第十条建设单位的权利和义务建设单位有权要求设计方按照合同约定的设计范围进行设计，并应当按照约定的时间提交设计文件。

第四章工程勘察合同第十一条合同内容工程勘察合同应当明确勘察范围、勘察费用及勘察报告提交等主要内容。

第十二条勘察方的责任勘察方应当按照勘察范围进行勘察工作，并负责勘察报告的提交。

第十三条建设单位的权利和义务建设单位有权要求勘察方按照勘察范围进行勘察工作，并应当按照约定的时间提交勘察报告。

第五章合同的履行、变更和解除第十四条合同履行合同双方应当按照合同约定的内容和方式履行各自的义务。

第十五条合同变更合同双方一致同意变更合同时，可以依法进行合同的变更。

第十六条合同解除发生合同解除情形时，双方应当按照法律、法规的规定行使解除权利，并承担相应的责任。

建筑工程合同法全文建筑工程合同法详细规定（一）建筑工程合同法全文第一章　总则第一条为规范建筑工程合同的订立和履行，保护建筑工程参与各方的合法权益，维护建筑工程市场的秩序，促进建筑工程质量的提高，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》等现行法律的规定，制定本法。

第二条本法适用于中华人民共和国境内建筑工程的合同订立和履行活动。

第三条建筑工程合同应当遵循公平、自愿、平等、诚实信用的原则。

第四条建筑工程合同的当事人依法享有订立合同的自由。

建设单位、总承包单位、分包单位、勘察单位、设计单位等建筑工程参与各方应当依法办理合同登记手续。

第二章　合同的订立第五条建筑工程合同应当采用书面形式，订立合同的当事人应当在合同中明确约定有关建设的内容、期限、价款、质量标准、履行条件等事项。

第六条建筑工程合同的订立可以采用定标、招标、议标、竞标、磋商等方式。

招标方式的建筑工程合同应当依法公开招标。

第七条建设单位应当编制与工程特点相适应的招标文件。

承包单位应当按照招标文件的要求编制投标文件。

第八条招标文件应当包括招标文件的编制依据、工程概况、工程范围、工程期限、技术要求、合同条件等内容。

第九条投标文件应当包括投标书、技术文件、质量保证文件、资格证明文件等内容。

第十条投标文件的主要内容应当是：投标的价格、质量标准、履约期限、交付条件等。

第十一条招标单位应当在投标截止时间内，依法公开、公平、公正地评标。

招标单位应当对投标文件进行严格的审查，并根据评标标准评定各投标单位的得分。

第十二条招标单位应当向中标单位发出中标通知书，并与中标单位订立建筑工程合同。

第十三条承包单位应当按照建筑工程合同的约定，履行合同义务。

建设单位应当按照建筑工程合同的约定，支付相应的合同价款。

承包单位、分包单位应当监督和控制施工单位的施工质量。

第三章　合同的履行第十四条建筑工程合同中，当事人可以约定材料由建设单位、承包人或者其他相关方供应。

第十五条材料的供应应当符合国家的标准、规范和有关法律的规定。

建设工程合同法全文（一）第一章总则第一条为规范建设工程活动，维护当事人合法权益，加强合同管理，制定本法。

第二条建设工程合同的订立、履行，适用本法。

第三条在中华人民共和国国内开展的建设工程活动，适用本法。

第四条建设工程合同的当事人应当遵循公开、公平、公正的原则，根据自愿、平等的原则协商、确定合同内容。

第五条建设工程活动应当遵守法律、法规的规定，尊重公共利益和社会公德，确保工程质量，保护生态环境。

第六条建设工程合同的订立和履行，应当依法支付相应的费用，依法履行相应的义务，禁止以违法手段从事建设工程活动。

第二章合同的订立第七条建设工程合同应当采用书面形式。

第八条建设工程合同书应当包括下列条款：（一）合同的名称、当事人的名称或者姓名、住所地；（二）合同工程的名称、规模、质量等技术要求和期限；（三）合同价款和结算方式；（四）施工、监理、设计等有关方面的管理责任和权益；（五）违约责任和解决争议的方法；（六）其他根据需要应当约定的事项。

第九条建设工程合同应当以书面形式签订。

第十条建设工程承包合同订立，可以采用招标、拍卖、询价、协议等方式。

第十一条建设工程承包合同应当制定合理的工程进度计划和费用计划。

第十二条建设工程承包合同的招标、投标活动应当依法进行。

第三章合同的履行第十三条建设工程合同应当严格按照约定进行履行，保证合同工程质量和期限。

第十四条建设工程合同的履行，应当符合法律、法规的规定和有关技术标准、规范的要求。

第十五条建设工程合同的履行，应当当事人共同参与，并互相协助。

第十六条建设工程合同的履行，应当遵循诚实信用原则，不得欺诈、虚假陈述。

第四章合同的变更和解除第十七条建设工程合同的变更，应当符合法律、法规的规定和合同的约定，经当事人双方协商一致，并办理变更手续。

第十八条建设工程合同的变更，应当依法予以补偿。

第十九条建设工程合同的解除，应当根据法律、法规的规定和合同的约定，经当事人双方协商一致，并办理解除手续。

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）于2021年1月1日正式实施，这是新中国成立以来第一部以法典命名的法律，具有里程碑意义。

其中，第三编合同编第十八章关于建设工程合同的规定，共有21个条文。

相较于此前的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）和相关的司法解释，，《民法典》中的建设工程合同部分有以下几个主要变化：一、明确了建筑工程合同无效的处理《民法典》第793条第1款规定：建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

这一规定扩大了合同无效的请求权主体，使得不仅承包人，发包人也可以请求参照合同约定支付工程价款。

二、关于合同无效的情形新司法解释增加了建设工程施工合同无效的情形，包括无资质、借资质、超资质、应招标未招标、应招标中标无效等。

同时，新司法解释删除了转包、违法分包、借资质签订合同的行为无效的规定。

三、合同内容的约定《民法典》新增“一般”二字，表明条文所列的参照性内容不是必须的，双方可自行约定，更加彰显合同自愿原则在建设工程领域的贯彻。

同时，删去“双方”二字，表明建设施工合同的主体不再是简单的两方主体，也包括多方。

四、体现了平等民事主体间合同地位《民法典》第798条、第801条、第803条、第807条将对应的《合同法》相关条文中的“要求”改为“请求”，即平等民事主体间合同权益受到侵害时，权利人行使权利由简单生硬的命令式表述调整为严格法律意义上的请求权表述。

这一变化体现了立法机关法治思维的进步，强调的是司法对诉权的保护。

五、垫资与欠付工程款的利息计算新司法解释第25条和第26条对垫资与欠付工程款的利息计算进行了规定。

这一变化旨在保护承包人的合法权益，防止发包人拖欠工程款。

总的来说，《民法典》中的建设工程合同部分在保留原有法律规定的基础上，进行了适当的调整和完善，使得法律更加符合实际需要，更好地保护各方合法权益。

这对于规范建设工程合同行为，维护市场秩序，促进建筑业的健康发展具有重要意义。

建筑工程合同法全文（一）第一章总则第一条为了规范建筑工程合同的订立、履行和解决合同纠纷的行为，保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，制定本法。

第二条本法适用于中华人民共和国境内的建设工程合同的订立、履行和解决合同纠纷的活动。

建筑工程合同包括下列几种形式：（一）承包合同；（二）分包合同；（三）劳务合同。

第三条承包人对土地使用权、房屋及其他工程设施的设计、施工，以及生产设备、产品、原材料的提供，均应当遵守法律、法规、标准的有关规定。

第四条建筑工程合同应当遵循公平、自愿、合法、诚实信用的原则。

第五条承包人与建设单位签订建筑工程合同，应当按照有关法律、行政法规和国家有关规定的要求、标准履行合同，确保工程质量。

第六条承包人在建筑工程合同中，应当明确合同标的、工程内容、工程质量、合同价款、工期及其他事项。

第七条建设单位在建筑工程合同中，应当对土地使用权、设计方案、施工图纸、施工条件、工期，以及履约保证等进行明确约定。

第八条建筑工程合同中的条款，应当符合法律、法规的规定，不得违反公序良俗，不得损害承包人、建设单位的合法权益。

第九条承包人在建筑工程合同中对工程质量作出明确承诺，应当按照约定保证工程质量，确保与合同约定的相符，否则应当承担相应的违约责任。

第十条建设单位应当提供设计文件、施工图纸、项目资金，以及必要的工程材料、设备等，保证工程进展和施工条件的满足。

第十一条建筑工程合同中的履约保证方式可以采取定金、保证金、履约担保或其他方式。

第十二条承包人在建筑工程合同中可以涉及分包，但必须符合法律、法规及国家的规定，否则不得擅自分包。

第十三条承包人可以将工程中的部分工作以劳务形式外包给他人进行，但应当履行相应的责任与义务，确保工程的顺利进行。

第十四条承包人可以与建设单位协商一致，变更或解除建筑工程合同，但必须依法进行，不得因协商一致而损害他人合法权益。

第十五条承包人、建设单位在建筑工程合同中如有争议，可以协商解决，也可以依法向仲裁机构或人民法院起诉。

三通一平法律依据 -建设工程合同三通一平法律依据 - 建设工程合同一、引言建设工程合同是建设工程项目各参与方之间的约定和规范，旨在确保工程的顺利进行、合法合规完成。

《建设工程合同法》对建设工程合同的签订、履行、修改、解除等各个方面做出了明确的规定，包括三通一平原则的要求。

二、三通一平原则概述三通一平原则是指建设工程的设计、施工、监理和验收四个环节之间的协调与沟通，以确保工程的质量和进度。

具体包括：1. 三通：即设计与施工之间的沟通、施工与监理之间的沟通、监理与设计之间的沟通。

各方应及时交流信息、解决问题，确保各环节无障碍进行。

2. 一平：即设计、施工和监理各方的权益平衡。

要求各方在建设工程合同中明确各自的权利和义务，并通过合同约定实现各方的利益平衡。

三、建设工程合同法律依据建设工程合同的法律依据主要包括以下法规：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的一般性原则、合同的成立、效力、履行、变更和解除等方面的规定，为建设工程合同提供了基本的法律框架。

2.《建设工程质量管理条例》：对建设工程质量管理的具体要求进行了规定，对建设工程合同中的质量标准及相关责任进行了明确，为建设工程的质量保障提供了法律依据。

3.《建设工程勘察设计管理条例》：对建设工程设计的管理和规范进行了详细的规定，明确了设计单位的职责和义务，为建设工程合同中设计环节的要求提供了法律依据。

4.《建设工程招标投标法》：对建设工程的招标投标程序和规范进行了明确，为建设工程合同中的招标程序提供了法律依据。

5.《建设工程监理管理条例》：规定了建设工程监理的职责和义务，明确了监理单位在建设工程合同中的作用和权限。

四、附件清单本所涉及的附件如下：1. 建设工程合同范本2. 《中华人民共和国合同法》全文3. 《建设工程质量管理条例》全文4. 《建设工程勘察设计管理条例》全文5. 《建设工程招标投标法》全文6. 《建设工程监理管理条例》全文五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及其注释如下：1. 建设工程合同：指由建设工程的业主与承包人之间订立的，约定完成建设工程的权利义务关系的文件。

建设工程合同法律法规一、中华人民共和国合同法根据《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

二、中华人民共和国建筑法《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动，应当遵守法律、法规，遵守社会公德，诚实守信，保证工程质量、安全，保护环境。

三、中华人民共和国招标投标法《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

四、中华人民共和国审计法《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计制度，对国家财政收支和国有资产的管理和使用情况进行审计监督。

五、中华人民共和国文物保护法《中华人民共和国文物保护法》规定，进行建设工程，应当保护历史文化遗产和文物，不得损害历史文化遗产和文物。

六、中华人民共和国防震减灾法《中华人民共和国防震减灾法》规定，新建、扩建、改建建设工程，必须达到抗震设防要求。

七、中华人民共和国城乡规划法《中华人民共和国城乡规划法》规定，新建、扩建、改建建设工程，必须符合城乡规划。

八、中华人民共和国森林法《中华人民共和国森林法》规定，进行建设工程，应当保护森林资源，不得损害森林生态。

九、中华人民共和国公路法《中华人民共和国公路法》规定，新建、扩建、改建公路工程，必须符合公路发展规划。

十、中华人民共和国气象法《中华人民共和国气象法》规定，进行建设工程，应当考虑气象因素，防止气象灾害。

十一、中华人民共和国民事诉讼法《中华人民共和国民事诉讼法》规定，因建设工程合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。

十二、行政法规1.《中华人民共和国招标投标法实施条例》2.《建设工程安全生产管理条例》3.《建设工程勘察设计管理条例》4.《建设工程质量管理条例》5.《对外承包工程管理条例》6.《民用建筑节能条例》十三、部门规章1.《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》2.《财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知》3.《司法鉴定程序通则》4.《建设工程消防监督管理规定》5.《建设工程勘察质量管理办法》6.《建设工程勘察设计资质管理规定》7.《建设工程质量检测管理办法》8.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》十四、地方性法规1.《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》2.《山西省人民代表大会常务委员会关于修改《山西省建设工程勘察设计管理条例》的决定》3.《山西省建设工程勘察设计管理条例》十五、地方性规章1.《山西省建设工程造价管理办法——山西省人民政府关于修改部分规章的决定》2.《大同市建设工程抗震设防管理规定》十六、司法解释1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》综上所述，建设工程合同法律法规包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国民事诉讼法》以及相关行政法规、部门规章、地方性法规和司法解释。

建设工程设计合同法律依据一、概述建设工程设计合同是指由建设单位（甲方）与设计单位（乙方）签订的，就乙方为甲方提供建设工程设计服务，甲方支付设计费用的合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，双方当事人的权利义务通过合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分予以明确。

二、法律依据1.《中华人民共和国合同法》：该法规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等基本制度，是建设工程设计合同的基本法律依据。

2.《中华人民共和国建筑法》：该法规定了建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程质量、安全等方面的规定，为建设工程设计合同提供了法律依据。

3.《中华人民共和国招标投标法》：该法规定了工程招标投标的程序、投标人资格、评标标准等，对于通过招标方式选择设计单位的工程，招标投标法具有重要的法律地位。

4.《建设工程设计合同示范文本》（GF-2015-0210）：由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定，为建设工程设计合同当事人提供了合同范本，明确了双方当事人的权利义务。

三、合同主要内容1.合同协议书：集中约定了合同当事人的基本合同权利义务，包括设计范围、设计费用、交付时间等。

2.通用合同条款：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

3.专用合同条款：针对具体工程的特点和需求，对通用合同条款进行补充和细化，包括设计深度、质量标准、保密条款等。

四、合同履行及违约责任1.合同履行：乙方应当按照合同约定，按时完成设计任务，并保证设计质量。

甲方应当按照合同约定支付设计费用，并提供必要的设计资料和现场配合。

2.违约责任：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

违约责任包括但不限于违约金、损害赔偿、解除合同等。

五、争议解决1.当事人可以通过友好协商解决合同争议。

2023年建设工程合同法____年建设工程合同法第一章总则第一条目的和基本原则为了规范建设工程合同的签订和履行行为，保护各方当事人的合法权益，促进建设工程的健康有序发展，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本法。

第二条适用范围本法适用于在中华人民共和国境内进行的建设工程合同签订和履行行为。

第三条定义本法所称建设工程是指按照国家规定，由建设单位委托承包人在一定时间内，按照约定的技术要求和价格条件完成的房屋建筑、土木工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、水利工程、交通工程等工程项目。

第四条合同原则建设工程合同应当遵守公平、自愿、平等互利、诚实信用的原则，维护各方当事人的合法权益，促进工程质量的提高和工程进度的保持。

第二章合同的订立第五条委托关系建设工程合同是建设单位与承包人之间的委托合同，建设单位是委托方，承包人是受托方。

第六条合同内容建设工程合同应当明确约定工程的范围、质量标准、工期、价款等重要条款，以及其他相关事项。

第七条合同形式建设工程合同可以以书面形式或者口头形式订立，但是必须符合法律法规的规定。

第八条合同备案建设工程合同应当向工程所在地的建设主管部门备案。

备案内容包括当事人的基本情况、合同的主要条款等，备案费用由当事人承担。

第九条合同篡改建设单位和承包人不得擅自修改合同的主要条款，否则承担法律责任。

第三章合同的履行第十条监理工作建设单位应当委托合格的监理机构进行工程的监理工作，监理机构应当独立、公正、客观地履行监理职责。

第十一条工程质量承包人应当按照合同约定的技术要求和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。

第十二条工程变更在建设工程施工过程中，如需变更合同约定的内容，应当经建设单位和承包人协商一致，并按照法律程序进行合同的变更。

第十三条工程验收建设工程竣工后，应当进行验收。

验收包括竣工资料的齐全、合格，工程质量符合合同要求等内容。

第十四条工程保修建设单位应当对建设工程进行保修期的约定，承包人应当按照合同要求保修工程，并按照合同约定的期限和方式进行修复和维护。