施工合同示范文本(2020版)

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

2020年施工合同样板
1. 引言
本文档旨在提供一份2020年施工合同样板，以帮助各方在签订施工合同时有一个简单而有效的指导。

2. 合同概述
该合同适用于2020年的施工项目，旨在明确各方的权利和义务，确保项目的顺利进行。

3. 合同条款
3.1 项目描述
详细描述项目的性质、规模、地点以及其他必要的信息。

3.2 价格和支付方式
明确工程的总价款、支付方式、分期付款计划等。

3.3 工期
确定工程的开始时间和预计完工时间，并约定相关的延期和罚款条款。

3.4 变更和索赔
规定变更工程的程序和条件，以及双方在索赔方面的权利和义务。

3.5 质量保证
明确工程质量的要求，并约定相应的保修期限和责任范围。

3.6 保险责任
规定各方在工程期间的保险责任和赔偿程序。

3.7 争议解决
约定争议解决的方式和程序，可以选择仲裁或法院诉讼等方式。

3.8 合同解除
规定合同解除的条件和程序，以及双方在解除后的权利和义务。

4. 签署和生效
明确合同的签署方式和生效条件，确保合同的有效性。

5. 其他条款
可以根据具体情况添加其他必要的条款，如保密条款、不可抗力条款等。

6. 总结
本文档提供了一份简洁而明确的2020年施工合同样板，各方在签署合同时应根据具体情况进行必要的调整和补充，以确保合同的合法性和有效性。

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。

已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同，并确保各方的权益得到保护。

2. 合同主体本合同由以下各方订立：- 甲方：（甲方名称）- 乙方：（乙方名称）3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：3.2 合同期限本合同的工期为（工期长度），自（起始日期）起至（结束日期）止。

3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：- 首付款：（首付款比例）的工程款项应在合同签订后（天数）内支付。

- 进度款：根据工程进度，甲方应在工程完成的（进度款比例）时支付工程款项。

- 竣工款：工程竣工后，甲方应在（竣工款比例）内支付工程款项。

3.3.2 工程款项的支付方式为（支付方式），款项应直接支付至乙方指定的银行账户。

3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致，并经双方签字确认。

3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保：- 工程质量保证：乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。

- 违约责任保证：乙方保证在合同期限内履行合同义务，如有违约行为，乙方应承担相应的违约责任。

3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除：- 双方协商一致解除；- 出现无法克服的不可抗力事件；- 一方严重违反合同条款。

4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效，自（生效日期）起生效。

5. 争议解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。

6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定，并作为合同的补充条款。

以上为2020年施工合同样板，双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。

2020年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：资金：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价：元XXXXX：元2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:本合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附件;本专用合同条款;本通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单;招标文件、招标文件澄清及修改;其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。

发包人：承包人：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真:传真：开户银行：开户银行：。

STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同订立地点：建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点：1、工程名称：xxxxxxx2、建设地点：xxxxxxx二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ￥元，大写：佰拾万佰拾元角分)。

建设工程施工合同(示范文本)甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:(工程名称)1.2工程地点:(工程地点)1.3工程范围:(工程范围)1.4工程面积:(工程面积)1.5工程质量要求:(工程质量要求)1.6工程施工期限:(工程施工期限)第二条合同价款2.1工程总造价为人民币(大写):(工程总造价)元整(小写):(工程总造价)元整。

2.2乙方在签订合同后(时间)内向甲方支付定金,定金金额为工程总造价的(百分比),即人民币(大写):(定金金额)元整(小写):(定金金额)元整。

2.3工程施工过程中,如发生设计变更、工程量增加等情形,甲乙双方应协商确定工程变更部分的价款,并签订补充协议。

2.4工程竣工后,甲乙双方应按照合同约定的方式进行结算,并签订结算协议。

第三条工程施工3.1乙方应当按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术规范进行施工,并保证工程质量符合合同约定的质量要求。

3.2乙方应当按照合同约定的施工期限完成工程施工,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。

3.3乙方在工程施工过程中,应当遵守国家及地方的安全生产法规和标准,确保工程施工安全。

第四条工程变更4.1如甲方需要对工程设计进行变更,应向乙方提出书面变更申请,并经乙方同意后方可进行变更。

4.2工程变更部分的价款,甲乙双方应协商确定,并签订补充协议。

第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在(时间)内组织验收。

5.2验收合格的,甲方应向乙方支付工程结算价款;验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量要求。

第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程价款的,应按照逾期支付部分工程价款的(百分比)向乙方支付违约金。

6.2乙方未按照合同约定完成工程施工的,应按照逾期完成部分的工程价款(百分比)向甲方支付违约金。

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。

其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。

3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。

5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

建设工程施工合同书（示范文本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式进行施工。

2. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

3. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

4. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程延误，经甲方确认后工期相应顺延。

三、工程质量标准及保修期1. 工程标准：本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。

2. 保修期限：工程竣工验收后，乙方负责保修一年。

保修期间出现的质量问题，乙方负责免费维修。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：大写____________元整，小写￥______元（具体造价根据工程实际结算）。

2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款。

工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。

2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。

3. 甲方应按照合同约定支付工程款。

六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容，严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准，确保工程质量。

住建部建设工程施工合同(示范文本)合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程质量：___________1.6 工程价款：___________1.7 工程期限：___________二、施工内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

2.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

2.3 乙方应保证施工质量，按照甲方的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。

三、甲方权利与义务3.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

3.2 甲方应提供施工所需的施工图纸、技术规范和施工方案。

3.3 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

3.4 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。

四、乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量。

4.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，接受甲方的监督和检查。

4.4 乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工过程中的问题。

五、工程变更5.1 如在施工过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容，并签订书面变更协议。

5.2 工程变更引起的工程价款增减，甲乙双方应按照合同约定进行计算和支付。

六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请。

6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收报告。

工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

《建设工程施工合同（示范文本）》甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则，融合本工程的具体情况，双方达成一致如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________;2、工程地点：_________________________;3、工程内容及承揽范围：祥见到附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

三、质量建议满足设计图纸要求。

四、合约耗资工程预算总造价：1、甲方责任：(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位，尽快清扫施工场地，保证施工成功进展。

(3)负责向乙方支付工程费用。

2、乙方责任：(1)乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度，顺从甲方管理。

(3)乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须按合约工期竣工。

五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点，经甲方代表证实工期适当延后。

1、工程量变化或设计变更。

2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。

3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。