建设工程合同管理试题4

工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。

（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。

（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。

(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。

4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。

(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。

5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。

承包商提出变更请求，要求增加工程款。

业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。

请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。

它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。

(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。

应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。

5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。

如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。

一、单项选择题〔共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。

〔〕是法人。

A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。

应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。

A.抵押B.担保C.质押D.定金。

3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。

A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。

B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。

A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。

A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。

B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。

A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。

A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。

A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。

A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。

建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。

（A）工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复2 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由( )。

（A）发包人承担费用和工期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用,工期给予顺延（D）发包人承担费用,工期给予顺延3 依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( )。

（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延4 施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由( )。

（A）发包人办理申报手续,发包人承担相关费用（B）发包人办理申报手续,承包人承担相关费用（C）承包人办理申报手续,承包人承担相关费用（D）承担人办理申报手续,发包人承担相关费用5 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后推迟开工日期。

（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）工程师征得承包人同意6 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。

（A）送达竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日7 施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。

合同管理自测题及答案解析（四）一、单项选择题1.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。

A验收后由工程师负责B.验收前由发包人负责C验收后由工程师负责D验收前由工程师负责2.所有的施工合同价款都必须在（）中注明。

A中标通知书B协议书C投标书D招标书3.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则（）A工程师无权批准B需发包人批准C在开工日期前7天内以书面形式提交工程师D发包人4.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（）鉴定。

A.工程师B.工程质量监督部门C.仲裁机构D.政府行政部门5下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复6.承包人在不可抗拒事件结束后（）小时内向工程师通报。

A.24B.48C.56D.847.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）。

A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延8.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程A.赔偿责任B.保修责任C. 违约责任D.保管责任9.材料采购合同改造过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。

如果交货数量少于订购数量，则（）A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任。

10.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。

（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。

4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。

在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。

请分析此情况下合同管理的要点。

5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。

7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。

请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。

8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。

9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。

10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。

建筑工程合同管理试题
1. 关于建筑工程合同管理的原则有哪些？
2. 建筑工程合同管理的目标是什么？
3. 哪些人员在建筑工程合同管理中起到重要的作用？
4. 建筑工程合同管理中需要注意的法律问题有哪些？
5. 如何进行建筑工程合同管理中的成本控制？
6. 建筑工程合同管理中的风险管理措施有哪些？
7. 如何进行建筑工程合同管理中的质量管理？
8. 建筑工程合同管理中的合同变更如何处理？
9. 如何进行建筑工程合同管理中的进度控制？
10. 建筑工程合同管理中的报告和沟通如何进行？
11. 建筑工程合同管理中常见的纠纷及解决方法有哪些？
12. 如何评估建筑工程合同管理的绩效？
13. 建筑工程合同管理中的材料采购和供应如何管理？
14. 如何进行建筑工程合同管理的合同归档？
15. 基于建筑工程合同管理的经验教训，你觉得有哪些可以提升管理效率的方法？。

建设工程合同管理考试模拟试卷41.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。

a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销c.无权代理的法律后果由被代理人承担d.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。

a.物b.行为c.智力成果d.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。

a.保证b.定金c.留置d.质押4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是（）。

a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

a.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。

b.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。

c.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任d.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。

a.按原价格执行b.按新价格执行c.按原价和新价的平均价执行d.按市场价执行7.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。

a.中标函b.投标保函c.监理合同标准条件d.监理委托函e.标准、规范8.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。

a.负责合同的协调管理工作b.外部关系协调。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。

( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。

A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。

合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。

采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。

A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。

A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为（）。

A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。

A:内容具体明确B：具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。

建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。

但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。

由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。

为此承包人准备提出索赔。

1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。

试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。

施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。

本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。

2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。

然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。

监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。

发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。

若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。

2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。

建筑工程合同管理题库在建筑工程领域，合同管理是非常重要的一环。

合同管理的有效与否直接关系到工程质量、工程进度和各方的利益。

本文将从建筑工程合同的定义、关键要素、合同管理流程以及合同管理的重要性等方面展开论述，旨在提高建筑工程从业人员对合同管理的认识和理解。

一、建筑工程合同的定义建筑工程合同是指业主（或委托人）与承包商之间就建筑工程项目的设计、施工、监理等方面的权利与义务达成的一种书面约定。

合同内容通常包括工程的范围、造价、工期、质量、付款方式、合同解除等条款。

二、建筑工程合同的关键要素1. 合同主体：合同主体包括业主（或委托人）和承包商。

业主是工程建设的委托方，承包商是被委托方，二者之间通过签订合同明确各自的权利和义务。

2. 合同内容：合同内容包括工程的范围、明确的设计要求、施工标准、工期、质量要求、付款方式等细节条款。

3. 合同价款：合同价款是指承包商完成工程所应得到的报酬，一般由工程造价和工程质量决定。

4. 合同期限：合同期限是指工程建设从开始到完成所需的时间，常用的衡量指标是工程进度和交付日期。

三、建筑工程合同管理流程1. 合同签订：业主（或委托人）和承包商在明确工程需求后，通过双方协商达成一致，并签订正式的建筑工程合同。

2. 合同履行监督：业主（或委托人）需建立专门的监督机构，对工程进展、工程质量、付款等情况进行监督，并与承包商进行及时的沟通和协商。

3. 合同变更管理：由于工程建设过程中可能会出现变更需求，需要及时修改合同条款，明确额外工作内容、费用和时间等。

4. 合同支付管理：按照合同约定的支付方式和比例，及时支付承包商相应的工程款项。

5. 合同验收与结算：工程完工后，进行合同验收和结算工作，验收合格后支付尾款，并办理工程竣工手续。

四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障合同双方权益：建筑工程合同的签订能明确各方的权益，确保业主按质按时得到工程成果，承包商获得相应的报酬。

2. 提高工程质量：合同管理的有效执行可以推动工程质量的提升，确保工程符合设计要求和相关标准，减少工程纠纷的发生。

1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。

工程建设分包合同管理试题试题一：选择题在分包合同中，以下哪项不是主包商的责任？A. 提供必要的施工图纸和技术资料. 负责工程的整体进度和质量C. 直接支付分包商的工程款项D. 对分包商的施工人员进行日常管理答案解析：选项D，通常主包商不直接管理分包商的施工人员，而是通过分包商自身来管理其施工人员。

主包商主要负责监督分包商的工作是否符合合同要求。

试题二：判断题分包合同一旦签订，任何一方都不能单方面变更合同内容。

（错）答案解析：这个说法是错误的。

实际上，如果双方协商一致，是可以对合同内容进行变更的。

但变更必须遵循合同约定的程序，且通常需要书面形式确认。

试题三：简答题简述分包合同管理中的风险控制措施有哪些？答案解析：分包合同管理中的风险控制措施包括但不限于：- 明确分包范围和责任界限，避免职责不清导致的风险；- 严格审查分包商的资质和过往业绩，选择信誉良好的分包商；- 设立风险保证金或履约保函，以经济手段约束分包商的行为；- 定期进行现场检查和进度审核，及时发现问题并采取措施；- 建立健全的变更管理和索赔处理机制，合理处理合同执行过程中的变化。

试题四：案例分析题假设你是主包商的合同管理人员，你发现分包商在施工过程中存在严重违反合同规定的行为，导致工程进度延误和质量问题。

请问你应该如何处理？答案解析：作为主包商的合同管理人员，应当立即采取以下措施：- 收集证据，包括现场照片、视频、见证人证言等，确保有足够的证据证明分包商的违约行为；- 与分包商进行沟通，指出问题所在，并要求其立即整改；- 如果分包商未能按要求整改，可以根据合同条款发起索赔程序，要求赔偿损失；- 同时，可以考虑启动合同中的违约条款，根据情节严重性解除合同或采取其他法律行动；- 在整个过程中，保持与项目业主和其他相关方的沟通，确保他们了解情况并支持你的决定。

2023年春江苏开放大学工程建设合同管理形考作业四试题列表单选题题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：21下列选项中说法正确的是（）。

A索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C总索赔比单项索赔要更易处理和解决D工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：22工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。

A当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中学生答案：C老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括( )。

A招标文件B各类财务凭证C合同履行过程中往来信函D施工现场记录学生答案：A老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：24属于按索赔处理方式分类的索赔是( )。

A合同内索赔B综合索赔C工期索赔D工程变更索赔学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：25承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。

该索赔的类型属于（）。

A工程延误索赔B工程变更索赔C工程加速索赔D合同工期索赔学生答案：C老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：26根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。

A承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：27在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当( )。

一建工程项目管理第 151题：单选题(本题1分)工程监理合同属于( )。

A、行纪合同B、委托合同C、中介合同D、咨询合同【正确答案】：B【答案解析】：2018版教材P264根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。

第 152题：单选题(本题1分)工程师的检查检验不应影响施工的正常进行。

如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

除此之外，影响正常施工的追加合同价款由( )承担，相应顺延工期。

A、承包人B、发包人C、设计单位D、监理单位【正确答案】：B【答案解析】：2018版教材P271监理人的检査和检验不应影响施工正常进行。

监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

第 153题：单选题(本题1分)供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。

发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。

对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用也应由( )承担A、施工方B、建设方C、采购方D、供货方【正确答案】：D【答案解析】：供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。

发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。

对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用也应由供货方承担。

第 154题：单选题(本题1分)供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，采购方( )。

A、同意利用时，应按合同约定的价款支付B、同意利用时，应按质论价C、不同意使用时，如果采购方接收货物，由采购方负责运费D、同意利用时，应双方协商论价【正确答案】：B【答案解析】：2018版教材P277供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价；采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。

工程合同管理题库一、合同法基础知识1. 什么是合同法？合同法是指规范和约束合同行为的法律规则的总称。

它包括了合同的订立、履行、变更、解除等各个环节的法律规定。

2. 合同的基本要素有哪些？合同的基本要素包括以下几个方面： - 合同当事人：合同中必须明确双方当事人的身份和主体资格； - 合同内容：明确合同的具体约定事项，如货物或服务的描述、数量、价格等； - 合同形式：一些特定类型的合同需要采用特定的形式，如书面、口头等； - 合同目的和约束力：明确合同的目的和法律约束力。

3. 合同的有效性条件有哪些？为了使合同有效，必须满足以下条件： - 自愿性：合同双方的意愿必须是自愿的，不能受到欺诈、胁迫等非法手段的影响； - 完全性：合同必须具备完整的约定，明确规定双方权利和义务； - 合法性：合同的内容和目的必须合法，不能违反相关法律法规的规定； - 可行性：合同的内容和目的必须是可行的，不能达到不可能完成的目标。

二、工程合同管理流程1. 工程合同管理的流程包括哪些环节？工程合同管理的流程一般包括以下几个环节： - 合同订立：指承包工程的双方达成一致，签署正式的工程合同； - 合同履行：即按照合同约定，进行工程的施工和相关工作； - 合同变更：在工程进行过程中，由于各种原因需要对合同进行修改；- 合同索赔：当工程方无法按照合同约定的时间和质量完成工程时，承包方可以提出索赔； - 合同结算：工程完工后，进行最终结算，确定承包款项的支付金额。

2. 工程合同管理的重要性是什么？工程合同管理的重要性体现在以下几个方面： - 规范工程合同行为：合同作为约束双方行为的法律文件，能够规范和明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益； - 防范合同纠纷：合同管理的完善可以有效防范工程合同纠纷的发生，减少纠纷对双方利益的损害； - 保证工程质量和进度：合同管理的严格执行能够促进工程按时按质完成； - 维护项目利益最大化：工程合同管理能够保障合同双方的利益最大化，达到共赢的目标。