广东省室内环境质量保证合同C款(家具购买)

保证书（不可撤消）无条件的不可撤销的保证书受益人：根据＿＿＿＿＿（以下简称被担保人）的申请，我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的＿＿＿＿号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有关义务的保证责任，特此开立本保证书，向你公司担保下列事项：一、本保证人是经上级主管部门批准成立／在国家工商行政部门注册登记的合法法人。

本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。

二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。

本保证书的担保金额为＿＿＿＿号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。

三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。

如被担保人不能按期偿付，本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务，并同意在接到你公司书面通知七日内代被担保人开始履行。

四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。

六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。

七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的＿＿＿号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。

保证人（公章）法定代表（签章）保证人开户银行：银行帐号：年月日保证合同保证人名称：住所：法定代表人：开户金融机构：帐号：贷款人名称：住所：法定代表人：借款人名称：住所：法定代表人：开户金融机构：帐号：签订合同日期：年月日签订合同地点：省（市）市县（区）借款人（以下称甲方）：贷款人（以下称乙方）：保证人（以下称丙方）：因甲方的请求，丙方愿意为甲、乙签订的年字第号合同提供担保。

乙方经审查，同意丙方作为甲方还款的保证人。

甲、乙、丙三方经协商一致，按下列条款订立本合同。

第一条丙方保证金额为甲方根据年字第号合同（以下称主合同）向乙方借用的（币种）资金本金（大写）整及其相应的利息、费用。

第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。

如甲方不按主合同的约定偿付借款本息和相应费用，乙方有权直接向丙方追偿。

丙方保证在接到乙方书面索款通知后个营业日内清偿上述款项。

工程室内环境检测合同合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（检测方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国室内环境空气质量标准》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程室内环境检测的事宜，达成如下协议：一、检测项目及内容1. 检测项目：甲方工程室内环境空气质量、水质、土壤、噪音等检测。

2. 检测内容：按照《中华人民共和国室内环境空气质量标准》的要求，对甲方的工程室内环境进行空气质量、有害气体、细菌病毒、放射性物质等检测。

二、检测标准及要求1. 检测标准：按照《中华人民共和国室内环境空气质量标准》及国家相关法律法规的要求进行检测。

2. 检测要求：乙方应当按照甲方的要求，及时、准确、全面地进行检测，并出具检测报告。

三、检测费用1. 检测费用：甲方应支付乙方检测费用人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 检测费用的支付：甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付检测费用。

四、检测报告1. 检测报告：乙方在检测完成后，向甲方出具正式的检测报告。

2. 检测报告的交付：乙方应在检测完成后七个工作日内，将检测报告交付给甲方。

五、保密条款1. 双方在合同履行过程中，获悉对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息，应当予以保密。

2. 保密期限：自本合同签订之日起至检测报告交付之日止。

六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成检测，或者检测结果不符合国家相关法律法规的要求，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为检测费用的20%。

2. 甲方未按照约定时间支付检测费用，乙方有权拒绝交付检测报告，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的日千分之五。

七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

家具采购质量保证承诺书尊敬的客户：本承诺书由[公司名称]（以下简称“本公司”）出具，旨在确保贵方在采购家具产品过程中的权益得到充分保障。

本公司承诺如下：一、产品质量承诺1. 本公司所提供的所有家具产品均符合国家相关质量标准和行业标准。

2. 所有产品在出厂前均经过严格的质量检验，确保无瑕疵交付。

3. 我们承诺提供的产品材质、工艺、设计均达到合同约定的标准。

二、环保标准承诺1. 本公司承诺所提供的家具产品均符合环保要求，无有害物质超标。

2. 所有产品均使用环保材料，确保室内空气质量安全。

三、售后服务承诺1. 本公司提供至少一年的免费保修服务，自产品交付之日起算。

2. 在保修期内，若产品出现非人为损坏的质量问题，本公司负责免费维修或更换。

3. 对于超出保修期的产品，本公司提供有偿维修服务，确保客户使用无忧。

四、交货期承诺1. 本公司承诺按照合同约定的时间准时交货，如有延误，将提前通知客户并协商解决方案。

五、诚信经营承诺1. 本公司承诺在交易过程中保持诚信，不隐瞒产品信息，不夸大产品性能。

2. 我们保证提供的信息真实、准确，不误导客户。

六、客户反馈承诺1. 本公司承诺对客户的反馈和建议给予高度重视，并及时作出回应和改进。

七、违约责任1. 如本公司未能履行上述承诺，愿意承担相应的违约责任，并赔偿由此给客户造成的直接经济损失。

本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

承诺方（盖章）：[公司名称]代表人（签字）：[代表人姓名]日期：[填写日期]注：本承诺书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况调整。

家具环保检测协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（检测方）：_____________________鉴于甲方需要对其所生产的家具产品进行环保检测，以确保产品质量符合国家环保标准，乙方具备相应的检测资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就家具环保检测事宜达成如下协议：第一条检测目的甲方委托乙方对甲方生产的家具产品进行环保检测，以确保产品符合国家及地方环保标准，保障消费者健康安全。

第二条检测范围乙方将对甲方提供的家具产品进行以下检测：1. 甲醛释放量检测；2. 苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物（VOC）含量检测；3. 重金属含量检测；4. 其他根据甲方需求和国家规定需要检测的项目。

第三条检测标准乙方应依据国家相关环保标准和规范进行检测，包括但不限于《室内装饰装修材料有害物质限量》等国家标准。

第四条检测流程1. 甲方应向乙方提供待检测的家具样品及相关资料；2. 乙方收到样品后，应在约定的时间内完成检测，并出具检测报告；3. 检测报告应详细列明检测项目、检测结果及结论。

第五条检测费用1. 检测费用由甲方承担，具体费用根据检测项目、样品数量等因素确定；2. 双方应在本协议签订时明确检测费用，并由甲方在样品提交前支付给乙方。

第六条检测报告1. 乙方应在完成检测后的____个工作日内向甲方提供书面检测报告；2. 检测报告应真实、准确、完整，不得有虚假记载或重大遗漏；3. 甲方对检测报告有异议的，应在收到报告后的____个工作日内提出，乙方应予以复检或解释。

第七条保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

第八条违约责任如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第九条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

最新广州室内装修合同范本3篇篇1最新广州室内装修合同范本甲方：（委托方）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（装修公司）营业执照号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对其所用房屋进行室内装修，现委托乙方进行装修工程，双方经友好协商，达成如下协议并共同遵守：一、装修内容及标准1、甲方需提供房屋清单及设计方案；2、乙方按照设计方案的装修标准和规格，对房屋进行装修；3、乙方应保证所用材料符合国家标准，质量合格；4、装修工程应按时完成，并保证质量。

二、装修价格及支付方式1、总装修费用为（具体金额）元；2、支付方式：甲方需在签订合同时支付总装修费用的30%作为定金，余款在装修完成后一次性支付。

三、装修期限1、装修周期为（具体天数）；2、装修期限计算自双方签订合同之日起。

四、违约责任1、如因乙方原因导致装修工程延期，乙方需承担相应的违约责任；2、如因甲方原因导致工程不能按时进行，甲方应相应承担违约责任。

五、保修期1、装修完成后，乙方应提供一年的保修期；2、保修期内，如有质量问题，乙方应免费返修。

六、补充条款1、双方在履行过程中如有异议，应友好协商解决；2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为最新广州室内装修合同范本，双方需遵守合同内容，确保装修工程按照合同要求进行，保证工程质量和装修效果，达到双方预期效果。

希望双方合作愉快，共同打造完美的家居装修。

篇2最新广州室内装修合同范本一、甲方和乙方签订本合同时，应当按照双方商定的事项和约定内容，承担各自的权利义务。

二、甲方和乙方应当严格按照装修设计方案和规范进行装修，保证施工质量。

三、甲方应当提供相应的装修款，乙方应根据双方的约定及时进行施工。

四、甲方在签订本合同时，应当向乙方提供相关的室内装修设计图纸和材料清单。

五、乙方在装修过程中，如需更换装修方案或材料，应当及时与甲方协商，并经双方签字确认后方可实施。

广东省商品房住宅质量保证书一、特别提示欢迎您购买广东省商品房住宅，为了确保您的权益和住房质量，特向您提供以下质量保证书，敬请您认真阅读并妥善保存。

二、建筑质量保证1. 房屋结构：确保房屋结构牢固，符合国家相关标准，经得起时间和自然环境的考验。

2. 防水防潮：保证房屋防水防潮性能良好，有效防止渗水、发霉等问题。

3. 采光通风：保证房屋采光通风效果良好，确保居住舒适度。

4. 设施设备：保证房屋内设施设备齐全，使用正常，无功能性问题。

5. 热工能耗：保证房屋热工能耗达到国家相关标准，节能环保。

三、保修期限1. 房屋主体结构保修期限为10年，自交付使用之日起计算。

2. 配套设施设备保修期限为2年，自交付使用之日起计算。

四、质量保证范围1. 本质量保证书适用于广东省商品房住宅质量保证，不适用于非商品房、非住宅类建筑。

2. 若因购房人私人原因导致质量问题，本保证书不予适用。

3. 若购房人转让或出租房屋，本保证书不予适用。

五、权利和义务1. 购房人享有在保修期内对房屋质量进行检修、维护的权利。

2. 开发商承诺在保修期内对因质量问题导致的损失承担相应责任。

3. 购房人有义务定期对房屋进行维护保养，保证房屋质量。

六、其他事项1. 购房人购房时，应认真阅读并签署《广东省商品房住宅质量保证书》。

2. 如有任何疑问或质量问题，欢迎随时与开发商联系。

3. 本保证书解释权归开发商所有。

七、结束语在此，我们衷心祝愿您购房愉快，住房安康，希望本质量保证书能够为您的生活提供保障和便利。

感谢您的信任与支持！。

想保证衣柜板材的环保等合同6篇篇1《保证衣柜板材的环保等合同》甲方：__________ （以下简称“甲方”）乙方：__________ （以下简称“乙方”）鉴于甲方为购买衣柜所需板材，需保证其环保等要求，现甲、乙双方经友好协商，就衣柜板材的环保等签订如下合同：一、板材品种及数量1. 本合同所指板材包括但不限于实木板材、人造板材等，具体品种及数量详见附件清单。

二、板材质量要求1. 乙方保证提供的板材必须符合国家相关标准，质量合格，无任何瑕疵。

2. 板材的环保指标必须符合国家相关标准，不得含有任何有害物质。

三、交货时间及方式1. 乙方应在签订合同后______天内按照甲方的要求准时交货。

2. 交货方式由双方商定，乙方应保证板材在运输过程中不损坏，不受潮等情况。

四、价格及支付方式1. 本次板材的总价为__________元，价格为每平方米__________元，具体数量以实际发货为准。

2. 甲方应在验收合格后______日期内支付全部货款，支付方式为__________。

五、违约责任1. 若乙方提供的板材质量不符合要求或有环保问题，乙方应承担全部责任，并支付相应的赔偿费用。

2. 若甲方未按照约定支付货款，应承担相应的违约责任。

六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年______ 月______ 日篇2衣柜板材的环保等合同甲方：（委托方）乙方：（供货方）鉴于，甲方为购买衣柜板材，为保护环境和健康，现就衣柜板材的环保要求等事宜订立本合同。

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经友好协商，达成如下合同：第一条产品规格1.1 乙方将提供符合国家环保标准的衣柜板材，产品规格如下：1.2 乙方应提供产品质量检测报告，并确保产品符合相关国家标准。

采购家具质保金合同范本甲方（采购方）：____________乙方（供应商）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方采购乙方家具产品及乙方提供质保服务等相关事项，达成如下协议：一、家具产品及数量1. 甲方同意采购乙方生产的家具产品，具体产品名称、数量、规格、型号、单价和总价等详见附件。

2. 乙方应按照甲方提供的订单要求及时生产、交付家具产品。

二、质量保证1. 乙方保证家具产品符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的产品质量标准。

2. 乙方提供的家具产品自交货之日起享有____年的质保期。

质保期内，如产品出现非人为损坏的质量问题，乙方负责免费维修或更换。

3. 质保期内，乙方应提供完善的售后服务，确保甲方在使用过程中无后顾之忧。

三、质保金1. 为了确保乙方履行质量保证义务，甲方在支付货款时扣除一定比例的质保金。

质保金的比例为货款的____%，即人民币____元。

2. 质保期结束后，如乙方履行了合同约定的质量保证义务，甲方应在质保期到期之日起____个工作日内退还质保金给乙方。

3. 如质保期内发生质量问题，乙方未按约定及时解决的，甲方有权从质保金中扣除相应金额作为违约金。

四、违约责任1. 乙方未按约定时间交付家具产品的，应按照逾期交付部分货款____%的标准向甲方支付违约金。

2. 乙方提供的家具产品不符合质量要求的，乙方应按照甲方实际损失向甲方支付赔偿金。

3. 甲方未按约定时间支付质保金的，应按照逾期支付部分金额____%的标准向乙方支付违约金。

五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

家具制造与环保标准合同一、合同目的本合同旨在确保家具制造过程符合环保标准，以保证产品的可持续性与环境友好性，提升消费者对环保产品的认知与信任。

二、合同单位合同双方分别为：甲方（家具制造商）：____________________地址：____________________联系邮箱：____________________乙方（环保检验机构）：____________________地址：____________________联系邮箱：____________________三、合同范围本合同适用于以下家具制造产品：1. ___________（如：木桌、椅子等）2. ___________（如：橱柜、沙发等）3. ___________（如：床、书架等）四、环保标准家具制造过程应符合下列环保标准：1. 原材料选用- 所有使用的木材必须来自于可持续管理的森林资源。

- 材料中应限制使用有害物质，符合国家质检标准。

2.生产工艺o所有生产活动应遵循低能耗、低排放的原则。

o采用清洁生产技术，减少废水和废气排放。

3.产品检测o完成产品后，需由乙方进行环保标准检验并出具合格证明。

五、合同的权利与义务甲方的权利与义务：1.甲方应确保所生产的产品符合环保标准，并提供相关证书与文件。

2.甲方应遵从乙方的检验要求，及时配合进行产品检测。

3.甲方享有对产品进行选择与设计的权利，但需在环保要求的框架内进行。

乙方的权利与义务：1.乙方负责对甲方所生产的环保家具进行定期检测，并出具相关报告。

2.乙方应保持检测过程的公正性与透明性，确保检测结果的准确性。

3.乙方有权对不符合环保标准的产品提出整改意见。

六、合同期限本合同自签署之日起生效，有效期为______年。

在合同到期前______个月，双方需就合同的续期进行协商。

七、违约责任1.甲方若未能按约定标准进行生产，需向乙方支付违约金，金额为_________。

2.乙方若未能按期进行检测或出具报告，应向甲方赔偿相应损失，金额为_________。

广州住宅质量保证书第一条总则本质量保证书是广州房地产开发商（以下简称“开发商”）与购房者（以下简称“购买人”）之间的合同，用于保证新建住宅房屋的质量，并明确开发商在房屋质量问题上的维修、补修责任。

第二条质量保证范围本质量保证书适用于广州范围内由开发商开发建设并交付使用的住宅房屋。

第三条质量保证内容1. 地基和主体结构：房屋的地基和主体结构应符合国家设计规范的规定值，保修期限为合理年限。

如因设计或施工原因导致地基下陷、开裂、倾斜或主体结构构件开裂、变形、破损，超出国家设计规范的规定值，开发商将无偿进行修复，并满足有关规范及标准。

2. 屋面防水：屋面防水保修期限为3年。

如因防水材料、设计或施工质量问题导致天面渗水、滴漏，开发商将无偿进行维修，并满足有关规范及标准。

3. 墙面、厨房和卫生间地面、管道渗漏：保修期限为1年。

如因施工质量或所用材料问题导致墙面、厨房和卫生间地面漏水，地下室渗漏及管道开裂、渗漏，开发商将无偿进行维修，并满足有关规范及标准。

4. 墙面、顶棚抹灰层脱落：保修期限为1年。

如因施工质量问题导致墙、顶棚抹灰层脱落，开发商将无偿进行修补。

5. 地面饰面空鼓、开裂：保修期限为1年。

如因施工质量问题导致地面饰面开裂，开发商将无偿进行修补。

6. 门窗翘裂、五金件损坏：保修期限为1年。

如因施工质量问题导致门窗翘裂、五金件损坏，开发商将无偿进行维修。

7. 卫生洁具：保修期限为1年。

如因施工质量问题导致卫生洁具开裂，漏水问题，开发商将无偿进行维修。

第四条质量保修受理部门质量保修受理部门为开发商的客服中心，联系电话为XXX-XXXXXXX，地址为XXXXXXXX，邮编为XXXXXX。

第五条答复时限购买人提出质量保修申请后，开发商应在个工作日内给予答复。

第六条争议解决本质量保证书引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向广州相关法院提起诉讼。

第七条附则1. 本质量保证书一式两份，开发商和购买人各执一份。

室内环境污染物检测合同6篇篇1室内环境污染物检测合同甲方：（委托方名称）联系地址：联系电话：联系邮箱：乙方：（检测机构名称）联系地址：联系电话：联系邮箱：鉴于甲方希望对其室内环境中的污染物进行检测，并委托乙方进行检测工作，双方经友好协商，达成以下合同：一、委托检测内容1.乙方将对甲方指定的室内环境中的污染物进行检测，包括但不限于甲醛、苯、氨、TVOC等有害物质。

2.乙方将根据甲方的具体要求，确定检测的方法、范围和标准，并按照相关标准进行检测。

3.检测过程中，甲方应提供必要的协助，确保检测工作的顺利进行。

二、检测费用及支付方式1.检测费用为（具体金额），由甲方在签订合同时支付给乙方。

2.如因检测范围扩大或其他原因导致费用增加，甲方应与乙方协商并及时支付额外费用。

三、检测报告及解释1.乙方将根据检测结果，出具详细的检测报告，并在报告中解释检测结果。

2.如甲方对检测结果有任何疑问，可与乙方进行沟通，并共同商讨解决方案。

四、保密条款1.双方应对检测过程中获取到的信息及结果保密，不得向第三方泄露。

2.双方应妥善保管与本合同及检测相关的文件和资料，不得丢失或泄露。

五、违约责任1.如甲方未按时支付检测费用或出现其他违约行为，应承担相应责任。

2.如乙方未按时完成检测工作或出现其他违约行为，应承担相应责任。

六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体天数），届时未提出异议的，视为合同继续有效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上内容经双方确认无误后签署：甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2室内环境污染物检测合同甲方（委托方）：（公司/单位名称）地址：电话：联系人：乙方（检测方）：（公司/单位名称）地址：电话：联系人：为了保障室内环境的质量和员工健康，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，就室内环境污染物检测服务事宜订立本合同。

一、检测范围1.室内空气中的污染物检测：甲方要求乙方对室内空气中的PM2.5、甲醛、苯、TVOC等污染物进行检测。

装修甲醛环保合同甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行室内装修，乙方为专业装修施工单位，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就室内装修甲醛环保事宜达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日二、环保要求1. 乙方须使用符合国家环保标准和甲醛释放限量标准的材料进行装修。

2. 乙方须在施工过程中采取有效措施，减少甲醛等有害物质的产生和释放。

3. 工程竣工后，乙方应提供甲醛检测报告，确保室内甲醛浓度符合国家室内空气质量标准。

三、材料供应1. 乙方负责提供所有装修材料，并保证材料的环保性。

2. 甲方有权对乙方提供的材料进行抽查，如发现不符合环保要求，乙方应无条件更换。

四、施工管理1. 乙方应严格按照甲方要求和环保标准进行施工。

2. 乙方应定期向甲方报告施工进度，并接受甲方的监督。

五、验收与交付1. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，乙方应配合甲方进行验收工作。

2. 验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用，并提供相应的环保检测报告。

六、违约责任1. 如乙方提供的装修材料或施工不符合环保要求，乙方应负责更换或重做，并承担由此产生的一切费用。

2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日支付违约金。

七、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：本合同为示例文本，具体条款应根据实际情况调整，并由专业法律人士审核。

装修甲醛超标质保合同范本甲方（委托方）：____________________地址：______________________________联系电话：_________________________乙方（施工方）：__________________地址：______________________________联系电话：_________________________鉴于甲方委托乙方进行室内装修工程，为确保装修后的室内空气质量符合国家相关标准，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条质量标准2.1 乙方应确保装修后的室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的要求。

2.2 装修所用材料应符合国家环保标准，不得使用含有甲醛等有害物质超标的材料。

第三条质量保证3.1 乙方承诺，在工程竣工后____天内，对室内空气进行检测，确保甲醛等有害物质含量符合标准。

3.2 如检测结果超标，乙方应负责无偿整改，直至达到标准。

第四条检测与验收4.1 室内空气质量检测由甲方委托具有资质的第三方机构进行。

4.2 检测费用由甲方承担。

4.3 检测合格后，甲方应在收到检测报告后____天内进行验收。

4.4 验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。

第五条违约责任5.1 如乙方未能在规定时间内完成整改，每逾期一天，应向甲方支付违约金，金额为合同总价的____%。

5.2 如因乙方原因导致室内空气质量长期不达标，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

家具环保保证书尊敬的客户：感谢您选择我们的家具产品。

我们深知您对家居环境的关注和环保意识的提高，因此我们特此向您提供本家具环保保证书，以向您承诺我们的家具产品符合环保要求，为您营造一个健康、舒适的居住环境。

一、产品环保认证我们的家具产品均通过了中国环境标志产品认证，该认证是国家级环保产品认证，也被称为“十环认证”。

此认证要求产品在设计、生产、使用和处理处置过程中均符合环境保护要求，对人体健康和环境无害或危害较小。

此外，我们的产品还符合国际环保标准，如欧洲环保标准（E1级）等。

二、原材料来源我们使用的原材料主要来源于合法采伐的木材，且均经过严格的质量检测，确保无污染、无毒害。

我们遵循可持续发展的原则，积极采用可再生、可循环利用的原材料，减少对环境的破坏。

同时，我们也在产品设计中充分考虑了材料的利用率，减少浪费，降低对环境的影响。

三、生产过程在生产过程中，我们采用先进的生产设备和技术，严格控制有害物质的排放，确保生产过程符合国家环保法规要求。

我们使用的涂料和粘合剂均符合环保标准，不含甲醛、苯等有害物质，对人体和环境无害。

同时，我们注重生产过程中的节能减排，通过优化生产流程和管理，减少能源消耗和废物产生。

四、产品质量我们承诺，我们的家具产品在正常使用条件下，不会对人体健康产生危害。

我们的产品经过严格的质量检测，符合国家相关标准要求。

如果产品存在质量问题，我们将及时进行修复或更换，确保您的权益。

五、售后服务我们承诺，如果您在使用我们的家具产品过程中，发现任何环保问题，我们将及时处理并承担相应责任。

我们提供全面的售后服务，包括产品维修、更换、退货等，让您无后顾之忧。

总之，我们一直致力于提供环保、健康、舒适的家具产品，为您的家居生活创造美好的环境。

我们坚信，通过我们的努力和您的支持，我们可以共同为保护环境、促进可持续发展做出贡献。

再次感谢您选择我们的家具产品，祝您生活愉快！此致敬礼！。