停工索赔

甲方原因造成停工索赔概述本文档介绍了甲方原因造成停工索赔的相关信息。

停工索赔是指由于甲方原因导致施工工地无法正常进行施工而导致工期延误和费用增加，乙方可以向甲方提出索赔要求。

本文将详细阐述停工索赔的定义、索赔的合理性、索赔的途径和索赔的流程。

停工索赔的定义停工索赔是指在工程建设过程中，由于甲方原因造成工地停工，导致工期延误和乙方额外费用增加的一种索赔方式。

停工索赔通常发生在甲方违约、政府政策调整、自然灾害等情况下。

乙方可以依据合同约定和相关法律法规提出停工索赔请求，要求甲方承担延误损失和额外费用。

停工索赔的合理性停工索赔的合理性需要依据具体情况来判断。

一般情况下，以下几点可以作为合理性的判断依据：1. 合同约定合同是乙方与甲方之间约定权益和责任的法律文件。

如果合同明确规定了甲方原因造成的停工索赔是可以接受的，那么乙方提出索赔申请是合理的。

2. 甲方责任停工索赔的合理性还需要考虑甲方是否具备主观过错。

如果停工是由于甲方的故意违约、失职或过失引起的，那么乙方有权要求甲方承担索赔责任。

3. 停工期间的现实损失停工会导致工期延误，从而影响项目进展和乙方的正常经营。

乙方可以根据停工期间的实际损失，包括工期延误造成的额外人力、设备和材料费用等，提出停工索赔要求。

停工索赔的途径乙方可以通过以下途径提出停工索赔要求：1. 口头协商乙方可以与甲方进行口头协商，说明停工的原因和造成的损失，并要求甲方承担相应责任。

虽然口头协商很难得到书面证据，但在某些情况下，甲方可能会认可并同意支付索赔。

2. 书面通知乙方可以向甲方发出书面通知，详细说明停工原因、工期延误和额外费用等，并要求甲方在一定期限内给予索赔答复。

书面通知可以作为法律文书的证据，在后续索赔过程中具有重要意义。

3. 仲裁或法律诉讼如果甲方不同意乙方的索赔要求，乙方可以通过仲裁或法律诉讼的方式解决争议。

仲裁或法院根据双方提交的证据和合同约定来做出判决，并要求甲方承担相应的索赔责任。

一、报告概述尊敬的[公司/项目名称]项目负责人：您好！我代表[施工单位/承包商名称]就[项目名称]工程因[停工原因]申请停工，并就相关索赔事宜向您提出以下报告。

一、停工原因1. [停工原因一]具体情况：[详细描述停工原因一，如：由于设计变更，导致施工方案需重新调整，原计划无法继续进行。

]2. [停工原因二]具体情况：[详细描述停工原因二，如：因原材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。

]3. [停工原因三]具体情况：[详细描述停工原因三，如：因恶劣天气影响，施工现场无法正常作业。

]二、停工时间及影响1. 停工时间鉴于上述停工原因，我方计划自[停工开始日期]起暂停施工，预计停工时间为[预计停工天数]天。

2. 停工影响（1）工期延误：停工期间，我方将无法按原计划完成工程进度，预计工期延误[延误天数]天。

（2）人力、物力损失：停工期间，我方将产生人力、物力损失，具体损失如下：a. 人工费用：[人工费用损失金额]元；b. 设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；c. 材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；（3）信誉损失：停工将对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响。

三、索赔要求鉴于上述停工原因及影响，我方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔根据我国《合同法》规定，因不可抗力等原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期。

我方请求贵方同意将[项目名称]工程工期延长[延误天数]天。

2. 人力、物力损失索赔（1）人工费用：[人工费用损失金额]元；（2）设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；（3）材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；请贵方按照实际损失金额给予赔偿。

3. 信誉损失赔偿由于停工对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响，我方请求贵方给予一定的信誉损失赔偿，具体金额双方协商确定。

四、解决方案为尽快恢复工程进度，降低损失，我方提出以下解决方案：1. 积极与相关部门沟通，争取尽快解决停工原因，确保工程早日恢复正常施工。

工程停工管理费索赔标准
工程停工管理费索赔标准可以根据不同的原因和具体情况进行确定。

一般来说，如果停工是由于承包人自己的原因造成的，业主可以索赔费用，包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用等。

其中，人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算；机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械，租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算，自有机械一般按台班折旧费计算；停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费，按一定的比例计取。

如果停工是由于业主方面的原因造成的，承包商可以进行费用和工期索赔。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。

其中，人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计；设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；保函手续费在工程延期时相应增加，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时相应减少。

在提出索赔时，承包商应保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天。

索赔是项目管理综合水平的体现，如何面对索赔进行项
目管理是承包商或业主的管理水平问题与实现可持续发展的关键。

具体的索赔标准还需要根据具体的合同条款和实际情况来确定。

某工程施工期停工损失索赔报告尊敬的_____（相关方）：您好！我谨代表_____（施工单位），就本工程施工期间所遭遇的停工损失向您提交此份索赔报告。

本次停工事件给我方造成了重大的经济损失和工期延误，希望能得到您的合理赔偿和妥善处理。

一、工程概况本工程为_____（工程名称），位于_____（工程地点），工程内容包括_____（具体工程内容）。

工程于_____（开工日期）正式开工，原计划于_____（竣工日期）竣工。

二、停工原因1、业主方原因由于业主方未能按时提供施工所需的_____（关键材料或设备），导致工程无法正常进行，被迫停工。

此外，业主方对工程设计方案的频繁变更，且变更通知下达不及时，使得我方已完成的部分工程需要拆除重建，这也直接导致了工程的停工。

2、不可抗力因素在施工期间，遭遇了_____（不可抗力事件，如恶劣天气、自然灾害等），这超出了我方能够预见和控制的范围，造成了工程的停工。

3、第三方原因＿____（第三方单位，如相邻施工单位的干扰、市政配套设施的延误等）的行为或失误，对我方的施工造成了严重影响，导致工程被迫停工。

三、停工时间本次停工从_____（开始日期）开始，至_____（结束日期）结束，共计_____天。

四、停工损失计算1、人员费用在停工期间，我方仍需支付施工现场管理人员、技术人员、工人等的工资、福利及社保费用。

具体计算如下：管理人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；技术人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；工人_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元。

人员费用总计_____元。

2、设备闲置费用施工现场的各类机械设备，如塔吊、起重机、挖掘机等，在停工期间处于闲置状态，但仍产生了租赁费用、折旧费用及维护保养费用。

具体计算如下：塔吊_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；起重机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；挖掘机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元。

工程合同关于停工索赔
---
工程合同关于停工索赔条款
第一条：停工定义
1. 本合同所指的“停工”是指因非承包方原因导致的工程施工无法继续进行的状态。

第二条：索赔条件
2.1 承包方在遇到下列情况之一时，可向发包方提出停工索赔：
（一）因政府行为或法律法规变更导致工程必须暂停；
（二）因不可抗力因素（如自然灾害）导致工程无法继续；
（三）因发包方原因（如材料供应中断）导致工程暂停；
（四）其他双方认可的停工原因。

第三条：索赔程序
3.1 承包方应在停工事件发生后的48小时内书面通知发包方，并说明停工原因及预计停工时间。

3.2 承包方应在停工期间记录并保存与停工相关的所有证据和文件，包括但不限于照片、视频、日志、官方文件等。

3.3 承包方应在停工结束后的15个工作日内，向发包方提交完整的停工索赔报告，包括停工原因、持续时间、影响范围、损失计算及证明材料等。

第四条：索赔审核
4.1 发包方应在收到承包方的停工索赔报告后的30个工作日内进行审核，并与承包方协商确定最终的赔偿金额。

4.2 若双方对索赔金额存在争议，可共同委托第三方机构进行评估或仲裁。

第五条：赔偿支付
5.1 经双方协商一致或第三方机构确定的赔偿金额，发包方应在协议签订后的30个工作日内支付给承包方。

5.2 若发包方未按时支付赔偿金，应按日支付逾期付款的违约金。

第六条：其他事项
6.1 本合同关于停工索赔的条款不影响合同中其他条款的效力。

6.2 双方应本着公平、诚信的原则处理停工索赔事宜。

---。

工期停工索赔计算案例
建筑项目在施工过程中突遇不可抗力因素，导致工期延误，施工方因
此要求停工索赔。

本案例将通过以下三个步骤计算停工索赔金额：首先，
确定停工天数；其次，确定停工损失；最后，计算停工索赔金额。

第一步，确定停工天数：
假设项目原定工期为120天，由于不可抗力因素，工程在第60天时
被迫停工，直到第75天才重新开始施工。

根据实际情况，停工总计15天。

第二步，确定停工损失：
停工期间，施工方无法正常进行施工，所以会产生一定的损失。

在这
个案例中，我们将停工损失分为三个部分：人工费用、材料费用和设备折
旧费用。

1）人工费用：
对于工程项目，其人工费用通常包括工人工资和社会保险费用。

假设
工人平均每天的工资为200元，每人每天支付的社会保险费用为30元。

因此，人工费用总计=（200元/天+30元/天）*总工人数*停工天数。

2）材料费用：
3）设备折旧费用：
设备折旧费用是为了补偿设备在使用过程中由于损耗和老化而导致的
价值减少。

假设设备总投资为500万元，设备使用寿命为10年。

则每年
的设备折旧费用为总投资/使用寿命，即500万元/10年=50万元/年。

停
工期间设备折旧费用=每年的设备折旧费用*停工天数/365天。

第三步，计算停工索赔金额：
停工索赔金额=停工损失的总和。

这个案例展示了如何根据实际情况计算工期停工索赔金额。

值得注意的是，停工索赔金额的计算可能因项目特定情况而有所差异，需要根据具体情况进行调整。

停工索赔方案
停工索赔方案是指在建筑工程中因特定情况导致工期延长或无法继续施工的情况下，施工方向业主提出索赔要求的方案。

以下是一个示例的停工索赔方案：
1. 事件描述：清楚地记录下导致停工的事件，包括日期、具体事件以及影响范围等。

2. 分析成因：对停工事件进行分析，并列出导致停工的主要原因。

这可以包括不可抗力事件（如自然灾害、政府管制等）或非可抗力事件（如物料供应延误、业主改动设计等）。

3. 影响分析：详细分析停工事件对工期的影响，包括停工期间的损失和补救措施所需的额外工期。

此外，还应列出停工对项目进度、成本和其他相关因素的影响。

4. 损失计算：根据停工事件对工期的影响，计算出由于此次停工所造成的损失。

这可以包括日常费用、设备租赁费、人员工资、预测盈利损失等。

5. 赔偿要求：根据停工事件和损失计算结果，向业主提出明确的索赔要求。

要求应包括索赔金额和索赔期限等。

6. 证据材料：收集相关证据材料，例如停工事件的通知、相关合同和协议、工人工资记录、物料供应记录等。

这些材料可以用于支持索赔要求的合理性。

7. 协商和沟通：与业主或业主代表进行协商和沟通，解释停工事件的原因和索赔要求的合理性。

在此过程中，务必保持良好的沟通和协商态度，寻求双方的共识。

8. 法律途径：如果无法通过协商解决索赔问题，可以考虑通过法律途径解决争议。

在此情况下，需要准备好相关证据和文件，并与律师一同处理。

请注意，停工索赔方案需要根据具体的项目和情况进行调整。

在实际操作中，建议寻求专业的法律和合同方面的意见，并与相关方进行充分的协商和沟通。

建筑工程停工索赔规定在建筑工程过程中，常常会出现一些不可预见的情况，导致工程需要停工。

停工不仅会延误工期，增加工程成本，还会对项目方和施工方造成一定的经济损失。

为了保障各方的权益，建筑工程合同通常会约定停工索赔的相关规定。

本文将介绍建筑工程停工索赔的主要规定。

一、停工索赔的合同约定在建筑工程合同中，双方可以协商并约定停工索赔条款。

停工索赔条款一般包括以下内容：1. 停工原因：约定导致停工的原因，例如非自然灾害、政府行为、环保要求等。

同时，还需要明确哪些是可索赔的停工原因，例如新规定的出现、政府干预等。

2. 通知期限：约定施工方需要在停工发生后的多长时间内向项目方提出索赔通知，一般为几个工作日至一个月不等。

同时，项目方也需要在收到索赔通知后的一定期限内进行答复，以便及时解决问题。

3. 索赔责任：约定双方停工索赔时的责任分配。

例如，如果停工是施工方的过失造成的，施工方需要承担停工索赔责任；如果是项目方的原因导致停工，项目方需要承担相应责任。

4. 索赔金额和计算方法：约定停工索赔的具体金额和计算方法。

一般可以采用实际损失、合理利润或合同金额的比例等方式计算索赔金额。

5. 争议解决：约定停工索赔引起的争议解决方式，例如诉讼、仲裁等。

选择一个合适的争议解决方式，可以提高索赔问题的解决效率。

二、停工索赔的法律规定除了合同约定外，法律也对建筑工程停工索赔做出了一定的规定。

根据《中华人民共和国合同法》第 94 条的规定，当工程施工因不属于施工方的原因致使不能按照合同约定继续施工时，项目方应支付相应的费用。

根据不同的具体情况，可以参考以下几种停工索赔的法律规定：1. 自然灾害导致停工：根据《中华人民共和国合同法》第 117 条的规定，在发生自然灾害导致停工的情况下，建筑工程应按照约定或者国家标准赔偿。

2. 政府行为导致停工：如果政府行为导致建筑工程停工，根据《中华人民共和国合同法》第 118 条的规定，项目方应赔偿施工方因此遭受的损失。

工程停工索赔方案一、前言随着现代社会的发展，工程建设项目在我国的经济社会发展中扮演着非常重要的角色。

在工程建设过程中，由于种种原因，有可能造成工程停工的情况发生。

工程停工对项目进度和预算都会产生影响，因此，停工索赔成为了工程建设项目管理中一个重要的问题。

本文旨在研究和总结工程停工索赔的相关内容，提出相应的方案，为工程项目开展中的相关方提供一定的指导和帮助。

二、工程停工的定义和分类1. 工程停工的定义工程停工指的是工程建设项目因各种不可抗力或可预见的原因，导致一段时间内无法继续施工。

工程停工通常会对项目进度、成本和质量产生一定的影响。

2. 工程停工的分类根据不同的原因，工程停工可分为以下几种类型：(1) 不可抗力导致的停工，如自然灾害、政府命令、战争等；(2) 承包商责任导致的停工，如承包商违约、无法按时完成工程等；(3) 业主责任导致的停工，如未按时支付工程款、未提供必要的批复文件等。

针对不同类型的停工，索赔的程序和方法可能会有所不同。

三、停工索赔的理论依据1. 合同法《中华人民共和国合同法》规定了工程施工合同双方的权利和义务。

在工程停工的情况下，合同法对索赔的程序和责任进行了规定。

2. 不可抗力在不可抗力导致的工程停工情况下，相关法律也赋予了工程承包商和业主一定的权利和义务。

根据不可抗力的性质和造成的后果，法律对索赔的处理也有相关规定。

3. 立法文件此外，工程建设领域也有一些专门的法律、法规和标准文件对工程停工索赔进行了详细的规定，例如《工程建设领域索赔管理办法》等。

四、停工索赔的程序和方法1. 停工索赔的程序(1) 通知和备案在发生工程停工的情况下，双方应该及时通知对方，并进行相关的备案工作。

备案内容应包括停工的原因、时间、影响范围等。

(2) 协商和调解双方可在停工发生后进行协商和调解，寻求解决停工问题的方案。

如果双方能够达成一致意见，可以减少后续的索赔纠纷。

(3) 提出索赔申请如果协商不能达成一致，一方可将停工的具体情况和相关证据提交给相关的领导部门或仲裁机构，提出停工索赔申请。

因甲方原因造成停工的索赔内容1. 前言嘿，朋友们，今天咱们来聊聊一个让人头疼的话题——因甲方原因造成的停工索赔。

这可是个大事儿，大家都知道，工程一停，钱就跟着跑得飞快，心里那个急啊！所以，咱们得好好说说这个事儿，捋一捋，免得在关键时刻手忙脚乱，吃亏上当。

2. 什么是因甲方原因造成的停工？2.1 停工的原因先来捋一捋，什么情况下才算是甲方的责任呢？比如说，甲方要是没有按时支付款项，那肯定就让工人们等得心焦。

还有，甲方要是设计图纸搞得不清楚，导致工人们在工地上干瞪眼，那也是个大问题。

再说了，甲方要是拖延了手续，什么施工许可证啊，环境评估啊，搞得我们停工，那简直就是“给我扔了颗炸弹”，后果可想而知。

2.2 影响范围别小看这些停工，影响可大着呢！不光是工人们工资得不到，材料的浪费，设备的闲置，甚至是后期的工期延误，统统都是一笔不小的账。

可以说，停工像是“拔掉了插头”，一切都停了下来，真是让人心里着急。

3. 索赔的必要性3.1 合同的重要性说到索赔，首先得看看合同。

这玩意儿就像是我们的“护身符”，合同里得明说甲方的责任和义务。

只要你有证据，合同就是你最有力的武器，打起官司来，有理有据，谁也不怕。

但别以为有合同就能高枕无忧，咱们还得好好准备好材料，啥凭证、啥文件，都得齐全。

3.2 索赔的方式接下来，我们就得准备索赔了。

首先，得收集证据，停工通知、工人考勤记录、材料费用等等，得一一列出。

然后，咱们可以跟甲方协商，毕竟“和气生财”，能谈就谈。

但如果谈不拢，那就得准备好打官司了，这可不是开玩笑的，咱们可得认真对待。

4. 结语最后，总结一下，因甲方原因造成的停工，虽然让人心烦，但咱们一定要沉着冷静，理性应对。

记住，准备工作一定要做到位，才能把损失降到最低。

总之，施工不易，索赔更难，咱们都得齐心协力，努力把事情搞定。

别忘了，“兵来将挡，水来土掩”，只要有理有据，咱们就一定能讨回公道！希望大家在以后的施工中，能一帆风顺，顺顺利利，少些麻烦，多些欢笑！。

工程甲方停工索赔方案一、停工索赔的原因及情况本工程因以下原因停工：1、由于施工方资源不足，导致工程无法按照合同约定进展；2、由于现场环境变化，如天气原因，导致施工无法继续进行；3、甲方未能按时提供施工所需资料、资金等资源，导致工程停工。

二、停工索赔的计算方式1、工程停工的经济损失计算：停工期间，施工方需要支付的人工、材料、设备租赁费用等费用；停工期间，施工方因无法进展工程而产生的损失，如项目经理、施工队人员的工资、福利等；因停工而产生的间接损失，如工期的延误导致的财务成本；停工期间所导致的设施、设备损耗等费用。

2、如果停工期间是由于施工方原因引起的，工程甲方可根据合同规定对施工方进行相应的索赔。

如果停工是由工程甲方引起的，工程甲方需要承担相应的责任，同时也需要赔偿施工方按合同约定的停工补偿费用。

三、停工索赔的申请流程1、施工方需在停工发生后及时向工程甲方提出停工索赔申请，提供相关停工原因及遭受的经济损失情况；2、工程甲方收到索赔申请后，需及时进行核实停工原因，并进行损失评估；3、在确定工程甲方需要承担责任的情况下，需及时与施工方协商补偿方案；4、如双方不能协商一致，需通过法律途径或独立第三方机构进行调解；5、最终，双方达成索赔协议并签署相关文件。

四、停工索赔的争议处理工程停工索赔的争议处理，可通过以下方式进行解决：1、施工方和工程甲方通过友好协商解决争议，协商不成的，可通过法律途径进行处理；2、工程甲方可聘请第三方专业机构进行调解，以解决争议问题；3、如双方均同意，可通过仲裁或诉讼的方式解决争议问题。

五、停工索赔的后续工作停工索赔解决后，双方需要做好后续工作，包括但不限于：1、签署索赔协议，并按照协议规定支付或收取索赔款项；2、落实相关索赔款项的支付和收取流程；3、双方共同评估工程后续进展情况，合作商讨如何尽快恢复工程进度。

六、停工索赔的经验总结工程停工索赔是施工过程中常见的情况，对双方来说都需要做好相关的准备和应对。

停工索赔协议书范本甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲方在施工过程中因乙方原因导致停工，双方本着公平、公正、诚信的原则，经过友好协商，就停工期间的索赔事宜达成如下协议：一、停工原因1. 乙方未能按照合同约定及时支付工程款项，导致甲方无法正常施工。

2. 乙方提供的施工条件或材料不符合合同要求，导致甲方无法继续施工。

3. 其他因乙方原因导致的停工情况。

二、停工时间自____年____月____日至____年____月____日，共计____天。

三、索赔金额1. 甲方因停工造成的直接经济损失，包括但不限于人工费、机械租赁费、材料费等，合计人民币____元（大写：____元整）。

2. 甲方因停工造成的间接经济损失，包括但不限于管理费、利润损失等，合计人民币____元（大写：____元整）。

四、支付方式乙方同意在本协议签订之日起____天内，一次性支付上述索赔金额至甲方指定账户。

五、违约责任1. 如乙方未按照本协议约定支付索赔金额，应向甲方支付违约金，违约金按未支付金额的____%计算。

2. 如甲方在收到索赔金额后，未能及时恢复施工，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的____%计算。

六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。

建设工程施工合同停工索赔一、引言根据双方当事人的协商，就建设工程施工合同停工索赔一事达成如下协议：二、合同背景建设工程施工合同是指承包人和发包人之间就工程项目施工工作的合同，合同中包括了工程项目的开工日期、施工期限、工程结算、质量要求、安全要求等内容。

当工程项目发生停工情况时，需要根据合同约定进行停工索赔。

三、停工原因在建设工程施工过程中，停工情况可能由多种原因引起，例如：自然灾害、政府政策变化、发包人原因、承包人原因、供应商原因等。

停工原因需要经过合同约定的程序进行确认。

四、停工程序当工程项目发生停工情况时，双方需按照合同约定的程序进行停工程序，例如：发出停工通知、提供停工原因、讨论停工期限、确认停工索赔金额等。

需要双方通过书面形式确认停工程序。

五、停工索赔计算停工索赔金额应根据合同约定进行计算，通常包括：工程造成的损失、承包人因停工导致的费用增加、工期延长导致的增加成本等。

双方需对索赔金额进行议定，并进行书面确认。

六、索赔责任合同约定了停工索赔的责任清楚，一般有承包人责任、发包人责任、自然灾害责任等多种情况。

根据责任来确定索赔金额和责任方的赔偿责任。

七、争议解决当双方在停工索赔问题上发生争议时，应根据合同约定采用协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

需要选择合适的方法来解决争议，维护双方的合法权益。

八、签署双方当事人在上述协议内容上达成一致后，进行签署确认，并将协议内容作为合同的一部分。

九、附则本协议自签署之日起生效。

合同变更需双方书面确认。

未尽事宜，可根据双方协商确定。

以上是建设工程施工合同停工索赔的相关内容，希望能够为双方在发生停工情况时提供一定的帮助。

建设工程施工合同停工索赔是一项比较复杂的工作，需要双方进行充分的沟通和协商，以确保不仅能够维护双方的利益，也能够维护工程项目的顺利进行。

希望双方能够根据合同规定进行停工索赔，早日解决争议，达成一致。

1.停工索赔，应当参照你们那里旳建设工程造价根据进行补偿，但必须有监理签过旳停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费旳20％，机械停滞费按机械台班旳40％走。

如果有干扰旳话，可以计取干扰费用2.因发包人或工程师旳行为或失误导致停工，给承包人导致损失和(或)导致工期延误旳，发包人应补偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误旳工期（即工期索赔）：3.费用索赔内容视不同旳停工状况而定，一般可以涉及期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几种方面4.人工费：涉及增长工作内容旳人工费、停工损失费和工作效率减少旳损失费等合计。

5.设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

6.保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增长。

（反之，取消部分工程且发包人与承包人达到提前竣工合同时，承包人旳保函金额相应折减，则合同价内旳保函手续费也应扣减。

）7.停工索赔要看是谁旳因素导致旳，是承包人自己导致旳是不能索赔旳，是业主因素导致旳可以索赔，重要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能涉及利润，以上人员、设备及实际停工旳起讫时间必须要有监理工程师确认，要保存好有关旳资料和图片供有关部门调查，停工索赔必须在规范规定旳期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

8.停工索赔分为两个方面：9.1、如果是承包商旳因素导致停工，业主与否进行索赔，要看停工与否会影响到总工期，不影响旳话就不波及费用，一般合同中均有关条文。

10.2、如果是业主方面旳因素导致停工，承包商从费用和工期两个方面进行索赔：索赔费用涉及人工窝工费、机械停滞费、停工期间旳管理费用。

11.（1）人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算；12.（2）机械停滞费旳计算要辨别是租赁机械还是自有机械，租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊旳机械调进调出费计算，自有机械一般按台班折旧费计算。

13.（3）停工期间旳管理费用涉及现场管理费及公司管理费，按一定旳比例计取。

工程中途停工索赔方案一、项目概况工程名称：XXXX项目承建单位：XXXX有限公司监理单位：XXXX有限公司业主单位：XXXX集团工程地点：XXXX省XXXX市XXXX区二、背景在工程正常进行中，由于种种原因，工程必须停工一段时间。

停工导致的成本增加和项目延期将对承建单位造成一定的经济损失，因此需要向业主单位提出适当的索赔。

三、停工原因1. 不可抗力因素：（1）自然灾害：如地震、台风、洪水、暴雨等不可预测的自然灾害导致工程无法正常进行；（2）政府政策调整：因政府政策调整导致项目需要重新规划或暂停。

2. 设计变更：设计单位在工程进行中提出了大规模的设计变更，需要停工进行调整。

3. 其他原因：拆迁、征地、施工许可等相关问题导致工程不能按原计划进行。

四、索赔范围1. 人工成本：因停工而导致的工人维持费用，包括工资、补贴等费用。

2. 设备折旧及运输费用：由于停工原因导致设备无法正常使用，将导致设备折旧费用增加和多出的设备运输费用。

3. 材料费用：由于停工导致的材料浪费和额外采购费用等。

4. 管理及监理费用：停工期间，项目管理人员和监理人员仍需要继续收取管理和监理费用。

5. 其他费用：如停工期间的场地租金、安全清理费用等其他相关费用。

五、索赔计算1. 人工成本：停工期间的工人维持费用，根据工人实际工资及停工期间的时间来计算。

2. 设备折旧及运输费用：由于停工导致设备无法正常使用，需要将停工期间的设备折旧费用和多出的设备运输费用计算在内。

3. 材料费用：由于停工导致的材料浪费和额外采购费用需要结合实际情况进行计算。

4. 管理及监理费用：包括停工期间的项目管理人员和监理人员的费用。

5. 其他费用：包括停工期间的场地租金、安全清理费用等其他相关费用。

以上费用需要由财务人员具体核算，提供书面资料予以证明。

六、索赔依据1. 停工管理规定：根据国家相关法律法规和工程停工管理条例，有关停工索赔的依据。

2. 合同约定：在工程合同中，是否有关于停工索赔的相关约定，可以作为索赔的依据。

因发包人造成工程停工如何索赔因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。

就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。

下面由我为读者进行的解答，希望以下的知识对读者有所帮助。

一、因发包人造成工程停工如何索赔1、因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。

就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。

2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、临时停工损失怎么计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。

此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。

机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。

造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1、对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方的地质资料一致。

一般情况下,发包方会在招标文件中现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。

对承包方因为其对发包方资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。

只有现场地质条件确与发包方的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。

民法典工程停工索赔依据承包方在提出索赔时，必须确保有充分的法律依据。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

因此，承包方在遇到工程停工时，应当及时收集证据，包括但不限于合同条款、停工通知书、施工现场照片、施工日志、成本核算表等，以证明停工的事实及其对自身造成的损失。

承包方在提出索赔时，应当遵循合同约定的程序。

合同中通常会规定索赔的通知期限、索赔报告的内容要求以及提交的时间节点。

承包方应当在合同规定的时间内，以书面形式向发包方提出索赔意向，并详细说明索赔的理由和依据。

如果合同中未明确规定索赔程序，承包方也应当在合理期限内提出索赔，以免错过法律规定的诉讼时效。

承包方在计算索赔金额时，应当基于实际损失进行合理估算。

这包括直接损失，如人工费、材料费、机械使用费等，以及间接损失，如管理费、融资成本、利润损失等。

承包方应当提供详细的计算方法和依据，确保索赔金额的合理性和公正性。

承包方在提出索赔时，还应当考虑到可能的风险分担。

在某些情况下，工程停工可能是由双方共同的原因造成的，或者是不可抗力因素导致的。

在这种情况下，承包方应当根据合同中关于风险分担的条款，以及《民法典》中关于不可抗力的相关规定，合理确定双方的责任分担。

如果发包方对承包方的索赔不予认可或双方无法就索赔金额达成一致，承包方可依法向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，承包方应当充分展示之前收集的证据，以支持自己的索赔请求。

工程停工索赔是一个复杂的法律过程，承包方在提出索赔时，应当遵循民法典的规定，合理收集证据，按照合同约定的程序行事，确保索赔金额的合理性，并考虑到风险分担的原则。

通过这些步骤，承包方可以有效地维护自己的合法权益，减少因工程停工带来的损失。