房地产开发合同(一)标准版本

房地产开发合同通用版样式6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产开发合同通用版样式一、甲方（开发商）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：二、乙方（购房者）：姓名：身份证号码：联系地址：电话：为了保障甲、乙双方的合法权益，规范双方的合作关系，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条房屋基本情况1. 房屋坐落地点：2. 房屋建筑面积：3. 房屋内部结构及装修标准：4. 房屋交付时间：5. 房屋总价款：第二条支付方式1. 乙方在签订本合同时须支付定金（金额）。

2. 房屋首付款为房屋总价款的（百分比）。

3. 房屋尾款支付方式为（一次性付清/分期付款）。

第三条房屋交付及验收1. 房屋交付乙方时，由乙方自行验收。

验收合格后，双方签订移交确认书。

2. 如乙方对房屋有任何质量问题或瑕疵，应在房屋移交之日起十日内提出书面意见。

第四条房屋权属及过户1. 房屋交付乙方后，乙方需自行办理过户手续，并承担相应的税费及过户费用。

2. 若乙方未在规定时间内办理过户手续，产生的滞纳金及其他费用由乙方承担。

第五条违约责任1. 乙方违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的违约责任。

2. 甲方未按照约定时间交付房屋的，应承担相应的违约责任。

3. 本合同一经签订即生效，任何一方未经对方同意擅自解除合同，须承担违约责任。

第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：购房者（签字）：日期：日期：本合同自双方盖章之日起生效。

以上为房地产开发合同通用版样式，请双方慎重阅读并签字确认。

祝双方合作愉快，共同发展。

篇2房地产开发合同通用版样式甲方（开发商）：（企业名称）地址：（企业注册地址）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）传真：（传真号码）乙方（购房人）：（姓名）身份证号码：（身份证号码）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就买卖双方相互同意，达成以下协议：第一条房屋信息1.1 乙方已通过市场调查，并对甲方开发的房屋项目进行了认真了解，同意购买甲方位于（具体地址）的房产。

房地产开发合同模板5篇篇1甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方在【地点】进行房地产项目开发的合作事宜，特制定本合同。

为明确双方权益，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：【项目名称】2. 项目位置：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模描述】4. 项目用途：【项目用途描述】二、合作方式1. 甲乙双方共同出资，共同开发本项目。

2. 甲方负责土地获取、拆迁安置等前期工作，乙方负责项目建设资金筹措、施工管理等事项。

3. 双方共同设立项目管理团队，共同决策项目重要事项。

三、项目时间表1. 本合同签署后，双方应立即开始前期准备工作。

2. 前期工作完成后，开始拆迁安置工作。

3. 拆迁安置完成后，开始项目建设。

4. 项目建设周期为【建设周期】，自开工之日起计算。

四、资金与财务1. 乙方应按照项目进度及时筹措资金，确保项目顺利进行。

2. 双方应共同设立专用账户，用于项目的资金使用和管理。

3. 项目所产生的收益，按照双方出资比例进行分配。

4. 双方应遵守国家相关财税法规，依法纳税。

五、权利与义务1. 双方应共同协作，确保项目顺利进行。

2. 双方应按约定出资，确保资金来源。

3. 双方应共同承担项目风险，共享收益。

4. 甲方应提供土地权属证明，确保土地权属无争议。

5. 乙方应确保项目建设质量，遵守相关法律法规。

六、违约责任1. 若任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。

2. 若因违约导致项目无法继续进行，违约方应承担相应的损失赔偿责任。

3. 若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产开发合同样本通用版6篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，并有意出让该土地用于房地产开发；乙方对甲方出让的土地有开发需求，双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下合同协议：一、合同背景甲方拥有某块土地的使用权，土地使用期限为_____年。

乙方拟在上述土地上进行房地产开发项目。

双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上，就土地使用权出让事宜达成此协议。

二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。

三、项目概况项目名称：____________________项目地点：____________________项目规模：____________________项目开发期限：自合同签订之日起至_____年_____月_____日。

四、土地使用权出让1. 甲方同意将本合同约定之土地的使用权出让给乙方，用于房地产开发。

2. 土地使用权出让期限为项目开发期限。

3. 乙方应按照国家法律法规及政策规定支付土地出让金及相关税费。

五、项目开发与合作1. 乙方负责项目的开发、建设、运营和管理。

2. 乙方应确保项目按照规划、环保、建设等法律法规进行开发。

3. 甲方有权参与项目的规划、设计、施工等阶段的决策过程，并提出合理建议。

六、土地使用权转让与价格1. 乙方在支付土地出让金后，取得土地使用权。

2. 土地使用权转让价格及支付方式详见附件《土地出让金支付协议》。

七、项目交付与验收1. 项目竣工后，乙方应组织竣工验收，并向甲方提交验收报告。

2. 甲方有权对验收报告进行审核，确保项目符合合同约定及法律法规要求。

八、双方权利和义务（一）甲方的权利和义务：1. 甲方有权按照本合同约定收取土地出让金及相关费用。

2. 甲方有义务提供土地使用权证明及相关资料，协助乙方办理项目开发所需手续。

房地产开发合同范本3篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（受让方）：__________鉴于甲方合法拥有某块土地的使用权，并有意将其用于房地产开发；乙方具备相应的房地产开发资质和能力，愿意受让该土地使用权进行房地产开发。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次房地产开发事宜达成如下协议：一、合同宗旨与目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利与义务，确保项目顺利进行，维护双方合法权益。

二、项目基本情况1. 项目名称：__________。

2. 项目地点：__________。

3. 项目规模：__________。

4. 项目用途：居住、商业、办公等（具体用途按规划部门批准为准）。

三、土地使用权出让1. 甲方将位于______的土地使用权出让给乙方，用于房地产开发。

2. 土地使用权出让期限为XX年。

3. 土地使用权出让金总额为人民币______元（大写），支付方式和时间表如下：（此处详细约定支付方式、时间、违约责任等）。

四、项目开发与建设1. 乙方应按照国家和地方的有关法律法规以及本合同的约定，进行项目的规划、设计、施工和验收。

2. 项目的规划、设计方案需提交甲方及政府相关部门审批。

3. 项目建设应符合环境保护、消防安全等标准。

五、项目交付与验收1. 项目竣工后，乙方应组织验收并向甲方提交验收报告。

2. 甲方在收到验收报告后XX日内组织相关单位进行项目验收。

3. 验收合格后，项目方可交付使用。

六、项目转让与回购1. 在本合同约定的期限内，乙方有权将项目转让给第三方，但应事先取得甲方的书面同意。

2. 若甲方有意回购本项目，应提前XX个月书面通知乙方，回购价格及支付方式双方另行协商。

七、违约责任1. 甲乙任何一方未能履行本合同的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因违约导致本合同无法继续履行，违约方应支付违约金并承担守约方的全部损失。

开发房地产合同样本（分享）5篇篇1甲方（开发商）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲方拟开发位于____________的房地产项目，并决定聘请乙方作为合作伙伴共同参与，为明确双方的权利义务，达成以下协议：一、合同双方1. 甲方为合法注册的房地产开发公司，具有独立的法人资格，有权签署并执行本合同。

2. 乙方为合法注册的建筑工程公司，具有相应的建筑资质和实力，可承接本次房地产开发项目的建设工作。

二、项目概况1. 项目名称：____________________。

2. 项目地点：____________________。

3. 项目规模：____________________。

4. 项目内容：包括但不限于住宅、商业、公共设施等建设。

三、合作方式1. 甲方负责项目的整体规划、设计、土地购置及市场运营等工作。

2. 乙方负责项目的施工建设，包括但不限于建筑施工、设备安装等工作。

3. 双方共同制定项目计划，并按照计划推进项目的进展。

四、合同金额与支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项，具体支付节点及金额按照附件《工程款项支付计划表》执行。

五、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权监督乙方的施工进度与质量；（2）甲方有义务按照约定支付款项；（3）甲方负责项目的合法合规，确保项目的开发符合国家政策及法律法规。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得合同约定的款项；（2）乙方应按照约定完成施工任务，确保施工质量；（3）乙方应遵守国家法律法规及政策，确保施工过程中的安全。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权停止施工，且甲方需承担违约责任。

2. 若乙方未按约定完成施工任务，需承担违约责任并赔偿甲方损失。

3. 若因乙方施工质量问题导致项目无法交付使用，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

房地产开发合同通用版本范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产开发合同通用版本范文甲方：（开发商单位全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（购房者姓名）联系地址：联系电话：经双方友好协商，甲方同意向乙方出售房地产项目（以下简称“该项目”）中的房屋。

双方本着平等自愿、公平合理的原则，达成如下合同：第一条房屋基本情况1.1 该项目位于（具体地址），由甲方开发建设，为（商品房/经济适用房/其他）。

1.2 房屋面积约为（XX平方米），所在楼层为（XX楼/XX单元/XX 号）。

第二条房屋交付和验收2.1 房屋交付时间为（具体时间），乙方应在规定时间内验收房屋，并出具书面验收意见。

2.2 房屋按照《建筑工程质量管理条例》的相关规定，如发现质量问题，乙方可要求甲方承担修复责任。

2.3 房屋交房后，乙方需按规定缴纳物业管理费、公共维修基金等费用。

第三条付款方式3.1 乙方应按照以下方式支付房款：1）首付款：签订本合同时支付，金额为（具体数字）；2）中期款：定金支付后XX天内支付，金额为（具体数字）；3）尾款：房屋交付前XX天内支付，金额为（具体数字）。

3.2 乙方应按照约定时间和金额支付各笔款项，逾期支付的，应按日计算违约金。

第四条税费和产权手续4.1 房款中包含的税费由甲方承担，但不包括乙方购房的个人所得税。

4.2 甲方应协助乙方完成产权证办理手续，并保证房屋产权证的合法完备。

4.3 房地产产权证书一经办理完毕，应立即提供给乙方。

第五条违约责任5.1 乙方逾期付款或其他违约行为的，应按约定支付违约金，直至解除合同为止。

5.2 甲方在房屋交付后，如发现乙方擅自改造房屋、影响建筑物结构等行为，有权要求乙方恢复原状。

5.3 双方同意，如因不可抗力因素造成合同无法履行，可取消合同，但应另行协商赔偿事宜。

第六条通知与送达6.1 双方在履行本合同过程中需彼此之间保持通讯畅通，均以书面形式发出通知。

6.2 通知地址为双方签约时留住的地址，变更时应及时通知对方。

开发房地产合同样本5篇第1篇示例：合同编号：XXX出售方：买受方：为了明确双方关于开发房地产的有关事宜，经过友好协商，本着平等、自愿的原则，双方达成如下协议：一、房地产开发项目1. 买受方同意委托出售方开发一份房地产项目，项目名称为（待确定）。

2. 房地产项目的具体位置、面积、用途等细节将在后期进一步协商确定。

3. 开发项目的所有权归买受方所有，出售方不得私自调整房地产项目的规划和设计。

二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成开发房地产项目交接手续之日终止。

2. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方须做好风险应对，协商解决方案，以保障双方利益。

三、权利与义务1. 出售方有权对房地产项目进行开发和销售，并承诺保证项目的合法性和质量。

2. 买受方须按时支付开发费用，并协助出售方办理相关手续。

3. 双方应本着诚实信用的原则，全力完成该开发项目，维护双方的合法权益。

四、违约责任1. 若因买受方原因导致开发项目无法按时完成或质量问题，应承担相应的违约责任。

3. 双方应在合同履行期间尽到诚信合作和合规经营的责任，不得损害对方的权益。

五、附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力。

2. 对于本合同的未尽事宜，双方可在友好协商的基础上进行补充和修改，经双方签字确认后生效。

3. 本合同的签署地点为（待确定），签署日期为（年月日）。

以上是关于开发房地产合同样本的内容，双方应在签署前认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。

任何未尽事宜均可在友好协商的基础上进行补充和修改。

祝愿双方在房地产开发项目中取得成功！第2篇示例：房地产合同是指房地产买卖合同、租赁合同、房屋装修合同等具体合同类型中的一种。

开发房地产合同是指房地产开发商与购房者签订的合同，是保障房地产交易双方利益的重要文件。

在房地产市场中，开发房地产合同的制定和执行对于保障消费者权益、规范房地产交易市场具有重要意义。

房地产开发合同通用版本范文5篇篇1甲方（出让方）：________________乙方（受让方）：________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，乙方有意进行房地产开发，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利与义务，确保项目顺利进行，保护双方的合法权益。

二、项目概况1. 项目名称：________________2. 项目地点：________________3. 项目规模：________________4. 项目用途：房地产开发（包括但不限于住宅、商业、办公等）三、土地使用权1. 甲方保证拥有本项目的土地使用权，并有权进行转让或授权开发。

2. 乙方在本合同签署后，按照约定支付土地使用权出让金，取得本项目的土地使用权。

四、开发期限1. 乙方应在合同签署后___个月内启动项目开发，并在___年内完成整个开发项目。

2. 若因不可抗力因素导致开发延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。

五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权按照约定收取土地使用权出让金。

（2）甲方应协助乙方办理项目开发过程中的相关手续。

（3）甲方应保证项目所在地的土地权属清晰，无争议。

2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照约定支付土地使用权出让金。

（2）乙方应按时启动并推进项目开发，确保开发进度。

（3）乙方应负责项目的建设、营销等全部开发过程。

六、土地使用权出让金及支付方式1. 土地使用权出让金总额为人民币______元。

2. 支付方式：乙方应在合同签署后___日内支付定金人民币______元，并在___日内支付剩余土地使用权出让金。

七、项目合作及利益分配1. 双方可按项目进展情况进行合作，共同推进项目开发。

2. 利益分配：项目利润按照甲方___%、乙方___%的比例进行分配。

八、违约责任1. 若甲方违约，应返还乙方已支付的土地使用权出让金，并承担乙方由此产生的损失。

房地产开发合同范本(13篇)房地产开发合同范本1甲方：_____________法定_____________乙方：_____________法定_____________依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行：一、合作项目甲、乙双方初步商定本次合作为房地产开发建设的技术支持、信息咨询、开发、管理、服务等项目。

二、合作的范围及内容根据甲、乙双方目前的实际情况和市场状况，双方商定本次合作为房地产开发建设的初期工作，本次合作范围及内容是为房地产开发建设项目提供技术顾问、信息咨询等服务，包括项目开发建设所需资金的融通及筹措，项目的推介及招商，为项目寻找战略投资人或合作伙伴等。

三、合作方式在本次共同合作中，全部以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关、招投标、谈判、签约等商务事宜，乙方以甲方公司管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。

四、甲、乙双方的工作与责任4。

1、甲方：4。

1。

1、向乙方提供商务活动所必需的一切商务谈判资料，如甲方的组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

4。

1。

2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上，负责筹备项目开发建设所需资金的融通及筹措，并及时告知乙方中小企业融资渠道及中小企业融资结果，并将中小企业融资所需的整套文件资料给乙方；在乙方提出需要的前提下为其寻求及联络相应的金融机构或投资机构。

4。

1。

3、在乙方提供必须的资料的基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及招商所需的文件资料，并为其安排定向推介。

4。

1。

4、在乙方提出自行中小企业融资或寻求开发合作伙伴的前提下，负责协助乙方进行中小企业融资或合作开发的相关的协议、合同的谈判和起草；并协助乙方完成中小企业融资或合作的相关法律文件的准备和签署。

房地产开发全总包合同6篇房地产开发全总包合同 (1) 甲方：地址：法定代表人：职务：乙方：地址：法定代表人：委托代理人：鉴于：甲、乙双方拟对位于甲方拥有完整商品房住宅土地开发使用权的亩(土地使用第一条合作项目概况1、土地使用证号： ( )字第号，土地规划许可证号( )，建筑施工许可证号( )，建设规划许可证号( )。

2、项目位置：郑开大道与开封西区第七大街交汇处向南约1000米路东(17#18#楼)3、拟开发规模：项目总占地面积约15000平方米，可建筑住宅面积约45000平方米以上，以规划局批文及规划图为准第二条合作方式1、甲方拥有该项目国有土地的完整的开发使用权，并负责办理本项目的一切相关手续。

乙方出资在该土地17#、18#楼占有面积上联合建设商品房屋事宜。

2、该项目的16#、19#楼乙方有优先合作开发权利。

第三条项目管理1、为完成合作项目，由乙方设立项目部，项目部对本项目独立经营、独立管理、独立销售，自负盈亏，独立核算，项目部资金专款专用，甲方不得干涉项目部的资金用途。

2、本项目销售房产的各项税费均有甲方负责并上报税务机关，与乙方无关。

3、本合作项目设专项银行账号，由甲方负责办理，乙方实际控制。

针对本合作项目的商品房销售资金只能直接进入本专项账号。

4、本项目的建筑商由乙方指定，甲方无权干涉。

5、甲乙双方合作之前甲方以期房形式已销售出去的17#楼房产，甲方必须无条件让乙方清楚，其销售所得到的销售金额，冲抵本合同第七条规定的甲方应得的相应利润款项。

冲抵差额，多退少补。

第四条项目专项账户甲乙双方定于合同生效之日起 7 日内，共同持印签到中信银行支行以甲方名义申请办理本项目专项账户，甲方提供法人专用章一枚，财务专用章一枚、账户预留乙方印签一枚，双方与银行共同约定，预留印签必须经甲乙双方共同盖章始能变更。

所有上述甲方提供的合法印签皆由乙方管制。

第五条甲方责任1、甲方负责办理该项目的立项、规划、设计、报建、施工许可证、销售许可证等相关证件，及建筑施工用地临时占道、用水、用电等相关手续，并承担相关费用(施工许可证办理相关费用由承建方承担)，并确保乙方在合同签订后30日内可以进行。

房地产开发合同通用版本范文8篇第1篇示例：房地产开发合同通用版本范文甲方：______________法定代表人：______________地址：______________电话：______________鉴于甲方为房地产开发商，具有合法开发资质，乙方为购房者，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就下列事项达成一致，特订立本合同：二、合同约定1. 预售价格：本项目房屋的预售价格为每平方米______元。

2. 付款方式：买卖双方一致同意，买方在签署本合支付房屋总价款的____%作为认购金，余款按揭付款。

3. 房屋交付时间：房屋交付时间为开发商完成工程验收，并取得相关证书之日起不超过____天。

4. 交付标准：开发商应按照国家建筑规范，交付具备合格验收条件的房屋，并保证质量符合要求。

三、权利与义务1. 乙方应按时足额支付房款，否则甲方有权解除合同，并没收乙方已缴纳的款项。

2. 甲方应按照约定交付房屋，乙方应按时接收房屋，并承担相应的装修和维护责任。

3. 开发商应当在交付房屋时，一并提供买受人所需要的相关证件和材料。

五、争议解决本合同一切争议应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充。

2. 本合同自签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

※本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

以上为房地产开发合同的通用版本范文，供参考。

具体合同内容可根据实际情况和双方协商进行调整修改。

希望双方在合作中遵守约定，共同维护双方的权益，达成合作共赢的目标。

祝双方合作愉快！第2篇示例：房地产开发合同通用版本范文甲方（开发商）：______________（盖章）鉴于甲方是一家合法注册的房地产开发商，有能力开发房地产项目；乙方是具备购买房产资格的个人或单位，双方经友好协商，达成以下约定，并同意严格遵守。

第一条房产信息1. 甲方应按照项目进度及合同约定时间，保证房屋的质量、工程质量，并按照国家相关规定提供相应的合格证明。

房地产开发合同模板7篇篇1甲方（投资方）：______________________乙方（开发方）：______________________鉴于甲方有意委托乙方进行房地产开发项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同双方1. 甲方：作为投资方，拥有投资权利及义务。

2. 乙方：作为开发方，具备从事房地产开发的资质和能力。

二、项目概况1. 项目名称：______________________。

2. 项目地点：______________________。

3. 项目规模：______________________。

4. 项目内容：包括土地获取、规划设计、建设施工、市场推广等。

三、合作方式1. 甲方提供投资资金，乙方负责项目的开发管理。

2. 双方共同设立项目管理团队，共同决策重大事项。

3. 乙方负责项目的具体执行，包括土地购置、规划、建设、销售等。

四、投资与收益分配1. 投资方式：甲方按照项目需求投入资金，并监控资金使用情况。

2. 投资收益分配：双方按照约定的比例分配项目收益。

3. 风险共担：双方共同承担项目开发过程中可能出现的风险。

五、项目管理与执行1. 项目管理团队组成及职责。

2. 项目执行流程及时限。

3. 双方的工作分工及协作机制。

4. 项目的质量控制与监督机制。

六、合同期限与终止条件1. 合同期限：自合同签订之日起至项目完成并分配收益为止。

2. 终止条件：双方约定项目完成并收益分配完毕后，合同自然终止。

此外，如遇不可抗力因素导致项目无法继续，双方可协商终止合同。

七、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作期间获取的所有关于项目的信息、资料等，均应保密，除非得到对方同意或法律要求披露。

2. 项目产生的所有知识产权归属双方共同所有，任何一方不得擅自处置。

八、违约责任及争议解决方式1. 若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产开发合同标准范文立合同单位：(以下简称甲方)(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

项目内容及规模：总投资及资金筹措：总投资 ____万元(其中：征地费 ____万元，开发费 ____万元，建筑安装费 ____万元)。

投入资金规模 ____万元，甲方出资 ____万元，分次出资，每次出资 ____万元，预收款 ____万元;乙方出资 ____万元，分次出资，每次出资 ____万元。

合作方式：各方负责：甲方：_____乙方：_____经营方式：_____资金占用费按月利率‰计付，并于每季末的前天内付给出资方。

资金的偿还按如下时间及金额执行，最后一次还款时，资金占用费随本金一起还清。

财务管理：1.成本核算范围：_____2.决算编制：_____3.财产清偿：_____利润分配：违约责任：其他：1.该项目资金在行开户管理。

2.方经济责任由担保。

保证方有权检查督促方履行合同，保证方同意当方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。

3.方愿以作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件。

方不履行合同时，方对抵押品享有处分权和优先受偿权。

本合同正本一式份。

甲方执份，乙方执份。

合同副本份，报送等有关单位各存1份。

双方代表签字后生效。

本合同附件有，与本合同有同等效力。

本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。

甲方：(公章) 乙方：(公章)地址：_____ 地址：_____ 法人代表：(签章) 法人代表：(签章)开户银行及帐号：_____ 保证方：(公章)地址：_____法人代表：(签章)开户银行及帐号：_____签约日期：____年 ____月 ____日签约地点：_____房地产开发合同标准范文（二）立合同单位：(以下简称甲方)(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

项目内容及规模：总投资及资金筹措：总投资 ____万元(其中：征地费 ____万元，开发费 ____万元，建筑安装费 ____万元)。

房地产开发合同通用版本6篇第1篇示例：房地产开发合同通用版本合同编号：______本合同由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________ （以下简称甲方）鉴于甲方对______项目的开发和销售需求，乙方具备相应的开发能力和资金实力，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合作协议，共同遵守并严格履行：第一条项目名称及位置甲方与乙方合作开发的项目名称为__________，项目位于______地区，详细地址为______。

第二条项目规划及开发内容1. 甲方承诺为该项目提供相应的土地使用权或产权证明，并协助乙方办理相关开发手续。

2. 乙方可根据市场需求和规划要求，在甲方提供的土地上进行房地产项目的规划、开发、建设和销售工作。

3. 乙方应当按照双方约定的工程进度和质量要求，开发建设符合相关法律法规和标准的房地产项目。

第三条合作期限第四条项目投资及利润分成1. 乙方将向该项目进行资金投入，具体投资额度为______。

2. 在项目开发建设期间，项目所得利润，按照______的比例进行分成，其中甲方所得利润不低于______。

3. 乙方应当及时提供项目资金投入的凭证以及项目收入和支出的明细报告，供甲方审查。

第五条交付及移交1. 项目开发建设完成后，乙方应当按照相关规定，将项目交付给甲方或甲方指定的第三方。

2. 项目交接后，乙方应当向甲方提供包括但不限于建筑图纸、施工图纸、房屋产权证明等相关资料，并协助甲方进行相关手续办理。

第六条违约责任1. 甲方如未能如期提供土地使用权或产权证明，导致项目无法进行，应当承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方的损失。

第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上即为本次【房地产开发合同通用版本】的所有内容，特此公布。

（以上内容仅供参考，具体合同以实际签署内容为准）第2篇示例：房地产开发合同通用版本甲方（开发商）：地址：电话：乙方（购房者）：为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就房地产开发事宜达成如下合同：一、开发项目甲方在本合同下与乙方合作的开发项目为：项目规划：二、房屋交付标准1. 甲方保证所售房屋符合国家建筑规范、国家质量标准，并且具有合法的产权证明。

房地产开发合同通用版本6篇篇1房地产开发合同通用版本一、甲方（开发商）：单位名称：XXXX公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX二、乙方（购房者）：姓名：XXX身份证号：XXX联系地址：XXX电话：XXX鉴于甲方（开发商）是一家具有良好信誉、资质完备的房地产开发企业，拥有合法的开发资质和技术能力，具备承担开发项目的能力和信誉，并承诺在开发过程中遵守国家相关法律法规，保障乙方（购房者）的合法权益；鉴于乙方（购房者）同意购买甲方（开发商）开发的房产项目，并在本合同中明确双方的权利义务；经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、开发内容1. 甲方承诺按照国家相关规定和标准，进行房地产项目的设计、施工、销售等一系列开发工作；2. 项目具体地址为XXX，开发内容为住宅、商业、停车位等各类房产；3. 甲方保证项目的用地、规划、质量等符合国家相关法规标准。

二、支付方式1. 乙方按照本合同约定的价格及付款方式，按时足额支付购房款；2. 购房款支付时间及方式：乙方在签订本合同后，按照约定时间及方式支付首期款，具体支付比例约定为XX%；3. 如乙方逾期未付款的，甲方有权要求乙方按照约定支付滞纳金。

三、交房时间1. 项目交房时间为XXX年XX月XX日，具体时间以甲方通知为准，如因不可抗力原因导致项目延期交房的，双方协商解决；2. 甲方交房时，乙方应按照合同约定验收房屋，若发现质量、数量问题，应当在XX日内提出书面通知并要求修复；3. 乙方逾期未验收的，视为默认验收合格，甲方有权要求乙方支付房产总价的余款。

四、房产权属1. 房产交付之日起，乙方即取得房产的所有权，但因法律规定须前置审批的，乙方在取得相关审批文件后方能办理登记；2. 乙方取得房产所有权后，应当按时缴纳相关税费，并自行办理相关产权手续；3. 甲方保证房产的产权证明真实有效，若有不实之处，由甲方承担相应责任。

五、违约责任1. 若乙方未履行支付义务或者违反本合同其他约定的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担相应的违约责任；2. 若甲方未按照约定交付房产或者房产存在质量问题，应当承担相应的违约责任；3. 双方同意在履行过程中如遇不可抗力事件，可暂时免除责任，但应尽快通知对方并采取适当措施减少损失。

房地产合作开发合同1一、合同背景本合同由甲方（房地产开发商）和乙方（合作开发商）共同订立，旨在就双方共同合作开发一处房地产项目进行合作，明确双方的权利和义务，确保双方共同达到合作开发的目标。

二、合同条款2.1 项目描述1. 项目名称：____（简称“项目”）。

2. 项目位置：____（简称“项目地点”）。

3. 项目规模：____（简称“项目规模”）。

4. 开发面积：____（简称“开发面积”）。

2.2 合作方式1. 甲方提供项目土地，并负责土地的使用权取得。

2. 乙方负责进行房地产项目的开发工作，包括但不限于项目规划、设计、施工等。

3. 双方按合同约定进行投入，共同承担项目开发的风险和责任。

4. 甲方和乙方按约定共同分享项目开发后的收益。

2.3 合作期限1. 本合同的合作期限为____个月，自合同签订之日起计算。

2. 若双方在合作期限届满前达成共识，可延长合作期限。

2.4 项目投入1. 甲方按照合同约定提供合适的项目土地，并负责完成土地的使用权取得。

2. 乙方按照合同约定进行项目开发所需的投入（包括但不限于设计费用、施工费用、行政审批费用等）。

2.5 收益分配1. 甲方和乙方按约定共同分享项目开发后的收益。

2. 收益分配比例为甲方：乙方 = ____：____（简称“分配比例”）。

3. 甲方将按照实际收益情况进行核算，并按分配比例进行分配。

2.6 合作费用1. 合作费用指双方在合作开发过程中产生的费用，包括但不限于设计费用、施工费用、行政审批费用等。

2. 乙方负责承担合作费用，并按约定进行支付。

2.7 合同解除1. 合同一方未履行合同条款的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2. 双方协商一致的，可解除本合同。

三、其他条款3.1 保密条款1. 双方在合作开发过程中获得的商业秘密、技术资料、商务信息等都应予以保密。

2. 未经一方的书面同意，另一方不得向任何第三方披露相关信息。

3.2 争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。

房地产开发合同立合同单位：（以下简称甲方）（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

项目内容及规模：。

总投资及资金筹措：总投资万元（其中：征地费万元，开发费万元，建筑安装费万元）。

投入资金规模万元，甲方出资万元，分次出资，每次出资万元，预收款万元；乙方出资万元，分次出资，每次出资万元。

合作方式：。

各方负责：甲方：乙方：经营方式：资金占用费按月利率‰计付，并于每季末的前天内付给出资方。

资金的偿还按如下时间及金额执行，最后一次还款时，资金占用费随本金一起还清。

财务管理：１．成本核算范围：２．决算编制：３．财产清偿：利润分配：。

违约责任：其他：１．该项目资金在行开户管理。

２．方经济责任由担保。

保证方有权检查督促方履行合同，保证方同意当方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。

３．方愿以作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件。

方不履行合同时，方对抵押品享有处分权和优先受偿权。

本合同正本一式份。

甲方执份，乙方执份。

合同副本份，报送等有关单位各存１份。

双方代表签字后生效。

本合同附件有，与本合同有同等效力。

本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。

甲方：（公章）乙方：（公章）地址：地址：法人代表：（签章）法人代表：（签章）开户银行及帐号：保证方：（公章）地址：法人代表：（签章）开户银行及帐号：签约日期：年月日签约地点：。