工程施工保证契约书
- 格式:docx
- 大小:840.73 KB
- 文档页数:2
工程保证契约范本「第一篇」此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
立保证书人****今因****新建工程,水电工程承包人*****工程行与业主****订立合约承包,工程费计人民币****元整。
兹由****为承包人的保证人,全部应行担保各节开列如下:1.保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项,均能切实履行,得业主及建筑师的满足为止。
2.保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处,均能完全负责,万一该承办商不能履行,致业主受有损失,保证人愿代赔偿一切。
3.独立此保证书后,立保证书人或其法定代理人,或继承人,各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满足为止,如承办商不克尽其职责而发生纠纷时,保证人自愿放弃抗辩权,保证人对本合约及所附各项附件内容,均已具体批阅。
特立此保证书为凭。
保证人(盖章):****被保证人(盖章):***负责人(签字):****负责人(签字):********年**月**日****年**月**日工程保证契约范本「第二篇」合同标题:工程保证契约范本摘要:本合同旨在确保工程的质量和完成时间,并规定双方的权利和责任。
双方应妥善履行合同约定的义务,确保工程的顺利进行。
合同正文:工程保证契约甲方:(委托方)地址:电话:传真:乙方:(承包方)地址:电话:传真:鉴于甲方拟委托乙方承担工程的建设和维护,双方根据平等互利的原则达成以下合同:第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方完成以下工程:(工程的名称、规模、地点、要求等详细描述)1.2 乙方必须按照约定的工程要求,确保工程的质量和完成时间。
第二条乙方义务2.1 乙方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准的要求,杜绝使用伪劣材料和违规操作。
2.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。
如有不可抗力导致延迟,乙方应立即向甲方报告,并提供可行的解决方案。
2.3 乙方应组织和管理施工队伍,确保工程进度和质量。
工程施工保证契约书立保证书人xxx今因xx新建工程,水电工程承包人xx工程行与业主xxx订立合约承包,工程费计人民币xx元整。
兹由xxx为承包人的保证人,所有应行担保各节开列如下:(1)保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项,均能切实履行,得业主及建筑师的满意为止。
(2)保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处,均能完全负责,万一该承办商不能履行,致业主受有损失,保证人愿代赔偿一切。
(3)自立此保证书后,立保证书人或其法定代理人,或继承人,各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止,如承办商不克尽其职责而发生纠纷时,保证人自愿放弃抗辩权,保证人对本合约及所附各项附件内容,均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商:负责人:营业证号码:地址:产保证书人厂商:对保人:xxxx年x月x日建筑工程施工投标保函范本编号:(工字)第号(招标人):_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方:___________________(委托人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________乙方:___________________(承包人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________丙方:_____________(担保人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________为明确各方在建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)履行过程中的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程,并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果,乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为:保证担保。
三、担保期限:自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容:1、在乙方签收完工验收书的前提下,如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程,经甲方通知后,丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的,丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议,应当本着友好协商原则进行,如无法协商解决的,应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):签订日期:_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容,如有疑问请与相关法律机构联系,以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程保证契约书模板9篇第1篇示例:工程保证契约书甲方:(委托单位名称)乙方:(施工单位名称)鉴于甲方拟将工程项目委托给乙方进行施工,并双方就工程的质量、进度、安全等事项达成协议,特订立本合同,以便明确双方的权利和义务。
一、工程内容和标准1.1 甲方委托乙方对项目(项目名称)进行工程施工,具体内容和标准详见双方签订的施工合同。
1.2 乙方应当按照相关法律法规和标准要求进行施工,确保施工质量、工程进度和安全。
二、保证时间和责任2.1 工程保修期为(具体天数),自工程竣工验收之日起计算。
2.2 在保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或设备故障,乙方应当及时进行维修和整改。
2.3 甲方在保修期内发现工程质量问题或设备故障应及时通知乙方,乙方应在接到通知后24小时内进行处理。
三、保证金和违约责任3.1 乙方应向甲方缴纳工程保证金,以确保工程质量和保修责任的履行。
3.2 若乙方违约导致工程质量问题或设备故障,乙方应承担相应的违约责任,并按照双方约定支付违约金或承担损失。
3.3 如因不可抗力因素导致工程质量问题或设备故障,相关责任按照法律规定处理。
四、其他约定4.1 本合同自双方盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收之日止。
4.2 本合同如有未尽事宜,双方可以协商修改或签订补充协议。
4.3 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为工程保证契约书模板,甲、乙双方应当遵守合同约定,共同努力确保工程质量和进度。
祝双方合作顺利,工程完美竣工。
第2篇示例:工程保证契约书保证人(甲方):__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就乙方承揽的工程项目进行保证事宜,达成如下协议:一、保证内容1. 乙方承诺按照合同规定的工程标准、工期、质量等要求,保证工程项目的顺利实施。
若因乙方原因导致工程项目无法按照约定完成的,乙方愿意承担相应的责任,并进行赔偿。
工程施工安全责任合同协议书6篇篇1甲方(发包单位):__________________________乙方(承包单位):__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为确保工程施工过程中的安全,明确甲乙双方的安全责任,确保施工期间的人身安全和财产安全,经甲乙双方友好协商,达成以下协议条款:一、工程概况与施工范围(在此填写具体的工程名称、地点、规模及施工范围等。
)二、合同目的与原则双方本着平等互利、诚实信用的原则,共同确保工程施工期间的安全,预防安全事故的发生。
三、甲方的责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的安全施工条件和环境。
2. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查。
3. 甲方应提供符合安全标准的施工图纸和作业指导书。
4. 甲方应及时向乙方传达有关安全生产的法律法规和政策要求。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和本合同约定,履行安全生产职责。
2. 乙方应制定并执行安全施工措施和安全操作规程。
3. 乙方应建立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
4. 乙方应对施工现场进行封闭管理,确保现场安全警示标志的设置和维护。
5. 乙方应对所有参与施工的人员进行安全教育培训,确保每位员工都了解并遵守安全操作规程。
6. 乙方应定期向甲方报告安全生产情况,及时报告安全事故及隐患。
7. 乙方应对其提供的机械设备进行安全检查和维护,确保其安全运行。
8. 乙方应保证施工现场的消防安全,制定消防应急预案并定期演练。
9. 因乙方原因造成的人身伤亡事故或其他安全事故,乙方应承担全部法律责任和经济损失赔偿责任。
五、安全检查和整改措施1. 双方应定期进行施工现场的安全检查,及时发现和纠正安全隐患。
2. 对检查中发现的问题和隐患,双方应共同制定整改措施并限期整改。
3. 若因乙方原因造成安全事故或安全隐患未及时整改,甲方有权要求乙方停工整改并追究相关责任。
工程保证契约书范本5篇第1篇示例:工程保证契约书范本甲方:____________(单位名称)乙方:____________(单位名称)鉴于甲方和乙方本着互信、公平、诚实的原则,就进行工程保证进行协商,特订立本保证契约书。
一、工程保证项目1. 甲方委托乙方进行_________(工程项目名称)工程,项目详细内容如下___________(详细描述)。
2. 工程保证期限为_______(具体期限,通常为一定的工程完工时间),在该期限内,乙方将按照相关合同规定,按质按量完成工程,并保证工程质量符合合同约定。
1. 乙方在工程保证期间,对工程在质量上的不合格或者出现问题,将承担相应的维修和改正责任,保证及时解决问题。
2. 如果乙方无法按时完成工程或者工程质量不符合要求,乙方将承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方造成的经济损失。
3. 乙方承诺,不得私自泄露甲方的商业秘密,不得将工程信息透漏给其他不相关的第三方,确保甲方的商业利益不受损害。
1. 为保证工程质量和完成时间,甲方将向乙方提供工程保证金_______(具体金额),作为乙方履行工程保证责任的保证。
2. 一旦工程按时按质完成并经验收合格后,工程保证金将由甲方返还给乙方;若违约或者工程质量不合格,甲方有权利按照实际损失从工程保证金中扣除必要费用。
1. 本合同经双方代表签字盖章后生效,并正式执行。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
五、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
2. 本合同所涉及的任何争议,双方应友好协商解决;如未能达成一致协议,应提交法院诉讼解决。
(以上为工程保证契约书范本,具体内容可根据实际情况作适当修改,双方需在合同签署前仔细阅读并确认所有条款。
)第2篇示例:工程保证书是一种法律文件,用于规范工程施工期间业主与承包商之间的权利和义务。
工程保证书的签订是为了保障工程的质量和进度,确保双方在工程施工过程中能够达成一致,并有法律保障。
施工安全保证合同4篇篇1施工安全保证合同一、签约双方甲方:_____________(施工单位名称)法定代表人/负责人:_____________联系地址:_____________联系电话:_____________乙方:_____________(监理单位名称)法定代表人/负责人:_____________联系地址:_____________联系电话:_____________二、合同背景鉴于甲方承接了_____________项目的施工任务,为保证施工过程中的安全生产,甲、乙双方本着互惠互利、安全第一的原则,特签订本合同。
三、安全责任1. 甲方责任:(1)严格按照国家相关法律法规和项目安全规定执行施工作业;(2)制定并实施安全管理制度,确保现场作业人员的安全;(3)配备专职安全员,定期进行安全培训和技术交流;(4)提供必要的安全保护装备,并对作业人员进行安全教育;(5)定期组织安全检查,及时发现并整改安全隐患。
2. 乙方责任:(1)全程监督施工现场的安全生产工作;(2)定期检查施工单位的安全管理制度执行情况;(3)提出安全改进建议,并要求甲方及时整改;(4)对施工单位的现场安全行为进行评估,并及时向甲方提供反馈意见。
四、安全保证措施1. 甲方责任:(1)落实安全管理主体责任,建立健全安全监督体系;(2)加强施工现场安全防护,保障作业人员的人身安全;(3)施工现场必须配备必要的安全设施和器具,严格遵守操作规程;(4)严格控制施工现场的安全风险,杜绝事故发生。
2. 乙方责任:(1)全程监督施工单位的安全施工情况,并提供安全指导;(2)审核甲方的安全管理制度和操作规程,保证合理有效;(3)向甲方及时反馈安全问题和改进建议,协助整改工作;(4)建立安全档案,定期评估施工单位的安全管理水平。
五、安全奖惩制度1. 甲方:如因违反安全管理规定导致事故发生,造成人员伤亡或财产损失,将依法承担相应法律责任,并赔偿相应损失。
施工保证书15篇施工保证书1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议:一、工程名称及地点:二、工程承包方式及内容:三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,承包价格付款方式:四、工程质量要求:按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。
五、乙方是甲方下属单位,乙方必须服从甲方的安排和调动,配合处理工地上各种事情。
六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。
如有违反制度行为,将无条件接受甲方的相应处罚。
七、乙方在甲方的要求下,必需自己解决工地施工人员的数量,并亲临工地现场监督指导施工。
如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上,可减少施工人员。
但必须向公司作出书面申请报告,否则因此而造成的损失将由乙方负责。
八、必须按时、保质保量完成工程施工任务,如没有特殊情况,每延迟工期一天,罚款1000元。
九、在施工过程中,乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施,如出现人为安全事故,概由乙方负责。
十、乙方施工人员应按图纸正确施工,如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。
严重影响者,甲方有权辞退乙方。
十一、材料送到施工现场,由乙方负责搬运。
十二、甲方及时提供施工所用材料,保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地,如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失,由甲方负责。
十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准,如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用,乙方并负责维修费用。
十四、在一年内如本工程出现质量问题,公司安排售后服务队进行维修,乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。
十五、双方违约:如单方违约,应赔偿对方相应的经济损失。
本合同一式叁份,签字日起生效,工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。
施工保证书(15篇)施工保证书1我方若承建贵行的采购、安装工程、维修、装修工程,我方将配备精兵强将,为你方服务,我将做到:1、遵守工程建设安全生产有关管理规定,建立完备的安全生产制度,严格按安全标准、操作规程组织施工,接受你方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,消除事故隐患,安排专职安全员,若出现安全事故,则由我方承担相应责任及发生的一切费用;2、遵守贵行制定的各项相关施工管理条例、制度及操作规程等,做到纪律严明,管理有序,有章有循;3、遵照执行你方上级主管部门的施工方案、技术要求、工程计划、进度安排、指示精神等情况;4、不违规操作,必须保证施工过程中持证上岗、依章行事、服从指挥、统一调度、安全施工;5、加强自身的安全意识,不随意与当地居民接触而引发不必要的纠纷;6、不酗酒闹事、聚众赌博,不参与当地色情、邪教等不健康活动;7、对在施工现场的劳务人员经常性的安全教育,并对他们的安全负责,若导致安全事故,概由我方承担相应责任及发生的费用;8、对车辆机具和劳动保护用品定期检查和必要的检验,保证其经常处于完好状态;9、在雨季或其它停工期间不擅离职守,遵守你方统一的工休制度和计划;10、加强施工管理与安全生产,严格遵守安全生产操作规程,坚决执行国家颁布的安全生产条例、制度及相关规定。
11、在施工中若发现国防光缆和其他各种地下管线,提前通知你方与有关部门协商移位后,才继续进行施工。
否则由我方承担全部责任及发生的一切费用。
法定代表人或委托代理人:二0__年十月十日施工保证书2为保证广告设施安全,我公司承诺:一、广告架结构设计由取得国家认可的有设计资质的设计单位设计;二、广告制作安装由取得国家认可的有制作安装施工资质的施工单位施工;三、广告牌所用电器材料和制作安装都符合安全规范;四、大型广告安装施工方案经施工单位技术负责人(工程师)签名后实施,专职安全生产管理人员现场监督施工。
五、上岗作业人员都经过培训合格。
工程施工安全责任协议书范文5篇篇1甲方(发包单位):___________________________乙方(承包单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,鉴于甲方委托乙方进行工程施工,为保障施工现场的安全,明确双方的安全责任,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方本着“安全第一,预防为主”的原则,通过签订本协议,明确工程施工期间的安全责任和要求,确保工程施工安全。
二、工程概况工程名称:___________________________工程地点:___________________________承包范围:___________________________开工日期:_____________ 至_____________止三、甲方的安全责任1. 甲方应负责施工现场的总体安全管理和监督。
2. 甲方应向乙方提供必要的安全施工环境和条件。
3. 甲方应提供必要的安全技术要求和标准,并对乙方进行安全技术交底。
4. 甲方有权对乙方的安全施工情况进行检查和监督。
四、乙方的安全责任1. 乙方应建立健全安全管理制度,确保工程施工安全。
2. 乙方应配备足够的安全管理人员和必要的安全设施。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全管理制度和规定,接受甲方的安全检查和监督。
4. 乙方应对其员工进行安全教育,提高员工的安全意识。
5. 乙方应制定并实施安全应急预案,确保遇到安全事故时能够及时、有效地应对。
五、安全施工要求1. 甲乙双方应共同制定安全技术措施和方案。
2. 乙方应严格按照安全生产的要求进行施工作业。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志和防护措施。
4. 乙方应对施工现场的临时设施、电气设备等进行定期检查和维护。
5. 甲乙双方应共同做好施工现场的消防、防盗等工作。
六、违约责任1. 若因甲方未履行本协议中的安全责任而导致发生安全事故,甲方应承担相应的法律责任。
建筑工程施工承诺书(通用12篇)建筑工程施工承诺书 11、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(—20某某),否则我公司愿承担相应的责任。
2、工期保证:根据该工程的`具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。
做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保某某日历天内交工。
3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。
4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行。
保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。
保修期内外,我公司若接到建设单位的通知,保证随叫随到。
工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。
5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。
在使用过程中接到建设单位人员通知后,我们保证随叫随到。
6、垫资:工程施工过程中,如果建设单位资金暂不到位,我方承诺连续施工一个月不停工。
7、我公司将积极协助贵方进行投资控制,提出合理化建议,优化工程设计方案,科学编制施工方案和施工作业指导书,减少定额外消耗,以帮助业主达到投资与效益的最佳结合点。
8、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。
投标人(盖章)法定代表人或授权代表(签章)20某某年3月30日建筑工程施工承诺书 2兹有的建设项目工程(以下简称工程)参与招标,现已中标,本人愿意接受该工程施工任务,并享有项目管理和协议规定的`经济支配权、人事管理权等,自愿签订建设工程中标后施工承诺书,特承诺如下:一、在该工程施工期间引起的人工工资、材料款、委外工程(规定范围内)购置和租赁机械设备等的欠款和借贷均由我本人承担及支付。
工程保证协议样书3篇篇1工程保证协议样书甲方(客户):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在工程质量保证方面的责任,特拟定本工程保证协议样书。
一、保证内容1. 乙方承诺在工程进程中保证严格遵守国家相关法律法规和标准,确保工程建设的合法性和规范性;2. 乙方承诺按照双方签订的合同要求,保证工程的质量符合国家相关标准及甲方的要求;3. 乙方保证在工程施工期间严格执行安全生产措施,保障工程施工人员的安全;4. 对于工程中出现的质量问题,乙方承诺及时进行整改,确保工程质量不受影响;5. 乙方承诺在工程建设完成后进行验收,对验收不合格的部分进行重新整改,直至符合验收标准为止。
二、保证期限1. 本工程保证协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并经验收合格之日止;2. 乙方在保证期限内享有对工程质量的后续维护责任,确保工程完成后正常运行。
三、违约责任1. 如果乙方因故意或过失导致工程质量问题,需承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失;2. 如果甲方故意破坏工程施工的正常进行,导致工程质量问题的,甲方应承担相应的责任。
四、其他条款1. 本工程保证协议内容如有争议,双方应友好协商解决,如无法解决,均可向相关部门投诉或提起法律诉讼;2. 本工程保证协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:年月日本工程保证协议样书经甲乙双方共同确认生效,双方应严格遵守协议内容,共同维护工程质量及双方合法权益。
篇2工程保证协议样书甲方(委托方):_______________(单位名称)乙方(承建方):_______________(单位名称)为明确双方在工程建设过程中的责任、义务及风险承担,特订立本协议。
第一条工程范围甲方委托乙方承建_______________(项目名称)工程,工程具体范围和内容详见附件《工程建设方案》。
第二条工程保质1.乙方承诺在工程建设过程中严格按照工程建设方案的要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规定。
施工安全保证协议书范文(热门7篇)施工安全保证协议书范文第1篇甲方:乙方:根据工作需要,甲方委托乙方就_________建设项目进行现场施工。
为贯彻"安全第一、预防为主"安全方针,明确甲乙双方的安全职责,确保工程项目安全顺利进行,按照安全生产有关规定,经甲乙双方协商签订本协议。
一、总则1、甲乙双方必须认真执行党和国家有关安全生产法规,加强安全管理,确保安全施工。
2、甲乙双方要认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—20__)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—20__)和关于外包工程、临时工的安全管理规定等有关安全规程制度。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
3、施工期间甲乙双方认真履行各自的安全职责,相互监督,监督举报联系人:甲方工程负责人___,乙方工程负责人___。
二、甲方安全权利、责任和义务:1、根据业主方的安排,配合办理工作许可、终结和间断手续,并向乙方现场负责人发出开工命令。
开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和安全培训,并应有完整的记录或资料。
2、乙方在可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起安全事故、设备损坏、运行设备停运事故的场所作业时,甲方应事先要求乙方制定安全施工措施,经甲方审查签字认可,并在甲方监督下施工。
甲方应保留相关安全措施资料以备查询。
3、甲方发现乙方施工中的不安全因素及违章作业,有权纠正直至恢复正常。
对乙方违章作业行为有权制止,并按照有关规定对乙方进行经济处罚。
4、甲方为乙方义务提供施工现场原有供水、排水、供电、其它线路的图纸,并保证图纸的正确性,为乙方安全施工提供便捷。
5、甲方不得对乙方提出不符合相关法律法规规定的要求,不得明示、暗示乙方购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、设备、消防器材等。
工程保证契约协议(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
立保证书人***今因***新建工程,水电工程承包人***工程行与业主***订立合约承包,工程费计人民币***元整。
兹由***为承包人的保证人,全部应行担保各节开列如下。
(1)保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项,均能切实履行,得业主及建筑师的满足为止。
(2)保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处,均能完全负责,万一该承办商不能履行,致业主受有损失,保证人愿代赔偿一切。
(3)独立此保证书后,立保证书人或其法定代理人,或继承人,各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满足为止,如承办商不克尽其职责而发生纠纷时,保证人自愿放弃抗辩权,保证人对本合约及所附各项附件内容,均已具体批阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商:*******负责人:*******营业证号码:*******地址:*******产保证书人厂商:*******对保人:********年*月*日工程保证契约协议(第二篇)工程保证契约协议摘要:本合同旨在确保工程的质量、安全、时限和建设方的权益。
合同双方应本着公平、诚实、友好的原则,遵守合同条款并履行各自的责任。
本合同始终适用于工程的设计、建设和维护阶段。
正文:一、合同双方甲方:(以公司名义填写)地址:(填写详细地址)法定代表人:(填写法定代表人姓名)乙方:(以公司名义填写)地址:(填写详细地址)法定代表人:(填写法定代表人姓名)二、项目背景(简要描述工程背景)三、合同目的本合同的目的是确保工程质量,规定甲方和乙方在工程建设和维护过程中的责任和义务,保证工程的安全、时限和质量。
四、合同条款(根据实际情况列出合同条款,包括但不限于以下内容)1. 工程内容和范围;2. 工程时间安排;3. 工程质量要求;4. 工程费用及支付方式;5. 双方责任和义务;6. 变更和解除合同的条件;7. 保密条款;8. 争议解决方式;9. 法律适用和管辖。
建筑工程施工安全合同协议书6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保建筑工程施工安全,明确甲乙双方的安全责任、权利和义务,经双方友好协商,达成以下建筑工程施工安全合同协议:一、工程概况(描述工程的具体名称、地点、规模、合同工期等。
)二、安全目标和要求1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方有关建筑施工安全的法律、法规、标准和规范,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理体系,制定安全技术措施,消除事故隐患,确保工程安全施工无事故。
3. 双方共同确定工程安全目标:___________________ (例如:施工期间零事故率等)。
三、甲方责任和义务1. 甲方应提供必要的安全施工条件和环境,确保施工区域的安全设施符合相关规定。
2. 甲方有权对乙方的施工安全进行监督、检查,并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工中遇到的安全问题,确保工程顺利进行。
四、乙方责任和义务1. 乙方应全面负责施工现场的安全管理工作,制定安全生产责任制,明确各级管理人员的安全职责。
2. 乙方应安排专人负责施工安全的日常管理和检查工作,及时发现并消除安全隐患。
3. 乙方应对施工现场的临时设施、设备等进行安全检查和维护,确保其安全可靠。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。
5. 乙方应制定应急预案,做好事故应急处置工作,确保事故发生时能够及时有效应对。
五、安全管理制度和措施1. 甲乙双方应共同制定安全管理制度和措施,明确安全管理的具体措施和责任分工。
2. 乙方应根据工程特点和施工环境,制定安全技术方案和安全防护措施。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯,确保施工现场的安全。
4. 甲乙双方应建立安全信息交流机制,及时沟通安全管理工作中的问题和经验。
工程施工保证契约书甲方(施工单位):名称:法定代表人:地址:电话:单位营业执照:乙方(业主):姓名:电话:地址:鉴于,甲方依据相关资质和技术能力,同意承揽乙方委托的工程项目,双方本着平等互利、诚实守信的原则,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:_____________________________________1.2 项目地点:_____________________________________1.3 工程范围:_____________________________________1.4 工程造价:_____________________________________1.5 工程开工日期:________________________1.6 工程竣工日期:________________________二、甲方责任与义务2.1 甲方应根据合同约定按时、保质、保量、保工期完成工程项目。
2.2 甲方应保证施工过程中遵守相关法律法规,确保施工安全和质量。
2.3 甲方应协调施工人员,保证施工效率和质量。
2.4 甲方应保证施工现场的秩序,确保施工环境整洁、安全。
2.5 甲方应提供施工过程中所需的人力、物力、技术支持。
2.6 甲方应遵守合同约定,如有质量、工期问题,应承担相应的责任。
三、乙方责任与义务3.1 乙方应按时支付工程款项,保证甲方的合法权益。
3.2 乙方应提供完整、准确的工程资料和相关信息。
3.3 乙方应配合甲方的施工工作,提供必要的协助。
3.4 乙方应根据工程进度要求提供必要的许可证、审批文件。
3.5 乙方应支付工程尾款,并确认工程竣工验收。
四、质量保证4.1 甲方承诺在工程施工过程中,严格按照国家相关标准和规范,保证工程质量符合合同约定的要求。
4.2 甲方保证施工中使用的材料、设备均符合相关标准,确保工程质量。
4.3 乙方有权对施工过程和质量进行监督和检查,如发现问题,甲方应立即整改。
通用建筑工程施工契约范本(标准版)
一、当事人
甲方:[甲方名称]
乙方:[乙方名称]
二、契约目的
本契约旨在确立甲乙双方在通用建筑工程施工过程中的权利和义务,保障施工工程的顺利进行。
三、工程范围
(详细列出工程的范围、具体任务和要求)
四、工期
工程的整体工期为[工期]。
甲乙双方同意按照合同约定的工期完成施工任务。
五、报酬及支付方式
1. 甲方将支付给乙方的报酬为[报酬金额],支付方式为[支付方式]。
2. 报酬的支付分期安排如下:(列出具体分期支付的金额和时间节点)
六、质量保证
1. 乙方保证按照国家和行业相关标准、规定进行施工,保证工程质量符合合同要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题及时处理和整改,确保工程质量合格。
七、安全措施
1. 甲乙双方应按照国家法律法规和相关标准要求,采取必要的
安全措施,确保施工过程中的安全。
2. 如发生安全事故,甲乙双方应立即采取紧急措施并及时报告
主管部门。
八、违约责任
1. 甲方违约情况:(列出甲方违约责任和违约赔偿方式)
2. 乙方违约情况:(列出乙方违约责任和违约赔偿方式)
九、争议解决
甲乙双方在履行本契约过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可提交至[仲裁机构]仲裁。
十、附则
(根据实际情况进行附则的设置,如合同生效时间、合同解除
条件等)
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
工程施工签约保证书甲方:____________(委托方单位)乙方:____________(承包方单位)鉴于甲、乙双方为了确认双方的权利和义务,便于双方合作进行施工工程,经友好协商一致,特立此保证书,供甲、乙双方参考。
一、施工标的甲方委托乙方进行____________________(以下简称“工程”)的施工。
二、进度保证1. 乙方承诺按照合同要求的施工周期,完成工程进度。
2. 乙方应当按照施工进度计划,合理安排施工人员,保证施工进度。
三、质量保证1. 乙方承诺按照国家有关标准和甲方要求,保证工程质量。
2. 乙方在施工过程中,如发现施工质量问题,应当及时整改,并保证不影响工程的总体质量。
四、安全保证1. 乙方保证符合国家安全标准,做好施工期间的安全防护工作。
2. 乙方负责监督施工现场的安全生产,确保施工过程中不发生安全事故。
五、管理保证1. 乙方应当建立施工管理规章制度,规范施工作业。
2. 乙方应当对施工现场进行严格管理,保障施工人员的工作环境和生活条件。
六、费用保证1. 乙方承诺合理使用施工费用,保证在合同约定范围内完成工程。
2. 乙方应当认真审核和管理施工费用,确保施工费用的合理性和透明度。
七、保修保证1. 乙方在工程竣工后,承诺提供合格的保修期服务。
2. 乙方应当按照合同约定,对工程提供保修服务,保证工程在保修期内正常运行。
八、法律责任1. 甲、乙双方应当遵守国家法律法规和合同约定,规范施工活动。
2. 甲、乙双方如发生纠纷,应当友好协商解决,如协商不成,可依法向有关部门申请调解或仲裁。
九、保证书有效期本保证书自签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束。
甲方:____________(盖章)乙方:____________(盖章)日期:年月日日期:年月日特此保证书,如有违约行为,愿承担法律责任。
工程施工保证契约书 Revised by Petrel at 2021
工程保证契约书
立保证书人x x x今因x x新建工程,水电工程承包人x x工程行与业主x x x订立合约承包,工程费计人民币x x元整。
兹由x x x为承包人的保证人,所有应行担保各节开列如下:
(1)保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项,均能切实履行,得业主及建筑师的满意为止。
2)保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处,均能完全负责,万一该承办商不能履行,致业主受有损失,保证人愿代赔偿一切。
(3)自立此保证书后,立保证书人或其法定代理人,或继承人,各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止,如承办商不克尽其职责而发生纠纷时,保证人自愿放弃抗辩权,保证人对本合约及所附各项附件内容,均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商:
负责人:
营业证号码:
地址:
产保证书人厂商:
对保人:
x x x x年x月x日。