监理合同补充协议17346

工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方：（监理人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于，甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《工程委托监理合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，现对合同进行补充协议如下：一、合同补充范围及变更内容1.补充范围：本合同补充协议适用于原合同，用于对原合同的某些条款进行修改、删除、补充等。

2.变更内容：（根据实际需要列明需要补充，修改或删除的具体条款）二、费用变更1.监理费用原合同中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。

本补充协议中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。

2.付款方式甲方应在本补充协议生效后5个工作日内支付监理费用的50%，剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付。

三、工期变更本补充协议对工期不作修改，继续按照原合同约定执行。

四、保证金变更1.保证金数额及支付方式原合同中约定的保证金数额为XXXXX元（大写：XXXXX），支付方式为XX次支付。

2.保证金退还方式本补充协议对保证金退还方式不作修改，继续按照原合同约定执行。

五、其他约定（根据实际情况可增加其他需要约定的内容）六、违约责任1.如任一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。

2.未尽事宜双方协商解决。

七、生效与变更1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等效力。

3.本补充协议的修改、补充或者终止，应由双方协商一致，并以书面形式作出。

甲方（委托人）：乙方（监理人）：签字：签字：日期：日期：工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方全称）乙方：（监理方全称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就补充原合同内容达成如下协议，并共同遵守：第一条合同补充内容1. 甲方委托乙方对工程项目进行监理，监理范围包括但不限于施工过程的监督、质量检查、合同管理、工程进度控制等。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。

2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。

3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。

4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。

二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。

2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。

三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。

2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。

四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。

2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。

五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。

如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。

篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。

一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。

二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。

对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。

三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。

监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。

2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。

二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。

2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。

3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。

4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。

三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。

四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。

2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。

3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。

一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。

二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。

监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。

本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。

二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 监理服务范围调整：_____________。

（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。

2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。

四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。

2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。

五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。

具体金额和支付方式双方另行商定。

2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。

六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。

2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。

七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。

三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。

四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。

六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。

第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。

在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。

工程监理合同补充合同一、补充条款1. 甲方需确保按照合同约定及时支付监理费用。

如遇特殊情况需要延期支付的，应提前书面通知乙方，并说明理由。

乙方在接到甲方通知后，可根据实际情况协商调整工作计划。

2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行监理工作，确保工程质量和安全生产。

若发现工程存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并提出整改建议。

3. 对于工程变更指令，乙方应在接到变更指令后的合理时间内，完成相关的监理工作调整，并及时向甲方报告变更实施情况。

4. 双方应加强沟通与协调，定期召开工程协调会议，共同解决工程实施过程中出现的问题。

二、违约责任1. 如甲方逾期支付监理费用，应按逾期金额的千分之五每日支付违约金。

2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿。

三、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

四、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、附件本补充协议的附件为原合同复印件，与本补充协议具有同等法律效力。

六、签署本补充协议经甲乙双方授权代表审阅无误后，在下方签字盖章。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。

2024年标准监理合同补充协议范文本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年（具体日期）签订：甲方（建设单位）：地址：联系人及职务：电话：乙方（监理机构）：地址：联系人及职务：电话：鉴于：1. 甲方和乙方于（具体日期）签订了《标准监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为（具体合同编号），并已经按照该合同执行了工程监理工作。

2. 根据工程实际情况和需要，甲乙双方经协商一致，决定对原合同进行补充。

3. 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，本协议具有法律效力。

经甲乙双方友好协商，就原合同进行如下补充：一、补充内容（说明补充的具体内容，例如：增加/修改监理范围、增加/修改监理工作任务、增加/修改监理人员配置等）二、补充费用及支付方式（说明补充的费用及支付方式，例如：对于补充的监理范围，甲方应向乙方支付相应的监理费用，支付方式为按阶段支付/按任务完成支付）三、补充工期（说明补充的工期，例如：对于补充的监理任务，甲方要求乙方在特定时间完成，具体时间为xxxx年xx月xx日）四、其他补充条款（根据实际情况，进一步补充协议条款，例如：）1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

2. 本补充协议的签订不影响原合同其他条款的继续有效。

3. 本补充协议的争议解决方式同原合同。

4. 如本补充协议与原合同存在冲突或矛盾的，以本补充协议为准。

五、协议变更与终止1. 凡与本协议内容相关的事项，甲乙双方应采取书面形式进行变更或终止，经双方签字盖章后生效。

2. 甲乙双方在未经对方同意的情况下不得单方面变更或终止本协议。

3. 因不可抗力或其他合同约定的情况，导致本协议无法履行的，视为本协议终止。

六、协议争议的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，在双方友好协商不成的情况下，应提交有管辖权的人民法院解决。

本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）乙方：（监理人）鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议，并签订了《工程委托监理合同》，经双方友好协商，特制定本补充协议，以确保协议的完整性和准确性。

本补充协议具有与原合同同等法律效力。

具体内容如下：一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变，依然有效。

2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更：（1）工程范围变更：根据实际情况，甲方确定对工程范围进行调整，具体变更内容详见附件1。

（2）工期变更：由于工程范围发生变更，工期也需要相应进行调整，工期调整为附件1中所示。

（3）预算变更：根据工程范围变更的情况，甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况，具体变更内容详见附件1。

二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。

经双方协商，对监理费用进行如下变更：（1）监理费用变更为人民币XXX元。

具体费用明细请见附件2。

2.监理费用的支付方式不变，按照原合同约定的方式进行支付。

三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况，乙方应对工程进度进行重新安排和监督，确保工程的顺利进行。

2.乙方应加强工程质量的监督，保证工程质量符合相关标准和规定。

四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方，应及时协商解决，如无法解决，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：附件1：工程范围、工期和预算变更明细（注明变更详细内容）附件2：监理费用变更明细（注明费用明细和变更金额）工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据甲、乙双方就工程委托监理合同（以下简称原合同）的约定，经友好协商，本着平等互利的原则，就以下事项达成补充协议，以便共同遵守：第一条：监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同，双方约定的监理服务内容如下：（此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容）第二条：服务期限根据甲方与乙方原合同约定，监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。

二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。

该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。

甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。

甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。

2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。

(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。

(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。

(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。

(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。

(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。

监理合同补充协议1. 引言本监理合同补充协议（下称“补充协议”）是根据《建设工程监理合同》（下称“监理合同”）的要求和约定，对监理合同进行了补充和修改。

本补充协议的目的是为了进一步明确双方在监理合同履行过程中的权益和责任，保障建设工程的顺利进行。

2. 协议内容2.1 监理费用双方同意对监理费用的支付方式进行调整，具体调整如下：•按月支付监理费用，每月支付一次，支付日期为每月的10日；•监理费用的标准不变，继续按照监理合同中约定的金额进行计算。

2.2 任务分工双方同意对监理合同中的任务分工进行补充协议，具体调整如下：•监理方在工程施工过程中，应当督促施工方按照工程进度表逐步推进工作，确保施工按照合同约定进行；•建设单位应协助监理方对施工方的工作进行监督，提供必要的文件、资料和信息。

2.3 违约责任双方同意对监理合同中的违约责任进行补充协议，具体调整如下：•若监理方未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量问题或延误工期，监理方应承担相应的经济赔偿责任；•若建设单位未按照合同约定向监理方提供必要的文件、资料和信息，导致监理工作受阻，建设单位应承担相应的经济赔偿责任。

2.4 补充条款双方同意在监理合同中添加如下补充条款：2.4.1 争议解决双方同意对监理合同中的争议解决进行补充协议，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可选择任意一种方式进行解决：1.提交相关证据和协议书到具有法律效应的仲裁机构，按照仲裁委员会的规定进行仲裁；2.提交相关证据和协议书到相关法院进行诉讼，受理法院为（双方约定的法院名称）。

2.4.2 合同变更双方同意，在监理合同履行过程中如有需要对合同内容进行修改或变更，应通过书面形式进行，并由双方协商一致后进行签署，产生的变更合同具有同等法律效力。

2.5 其他事项双方同意在监理合同中增加如下其他事项：•建设单位应提前三天通知监理方工程的关键节点和重要工序，以便监理方对施工质量进行监督和验收；•监理方应按照合同约定的工作安排和要求，每周向建设单位提交监理报告，报告内容包括工程进展、质量验收情况等相关信息。