什么是工程签证
- 格式:doc
- 大小:12.00 KB
- 文档页数:2
办理工程签证时需要注意哪些问题签证是甲方原因,造成乙方额外投入而进行索赔的依据,也是扩大工程利润的一个重要方法一、签证的术语施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。
1、由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。
2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
3、在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。
4、在技措技改工程中,常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度,造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行,施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位,并在征得建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。
5、对于大检修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸,往往在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据工程签证办理工程结算。
此时工程签证工作尤其重要,直接关系到检修结算工作的顺利进行。
二、签证程序凡图纸设计中明确做法的项目工序,没有特殊原因不得签证。
设计变更作法和用材的,一律按工程变更程序执行。
涉及材料单价调整的签证,先报工程科科长,经工程科科长、综合科科长、内部审核人员、现场代表商定后,由基建处处长签发。
确需发生的零星签证,现场代表一次签证额不得超过20个工日(600元)。
确属无法计算量且人工数较大的,一次签证不超过1200元/次的签证,由工程科科长签发;超过1200元/次的签证及累计签证费用超过6000元时,签证均需基建处处长同意才能签发。
涉及工程量变化的签证,由内部审核人员、现场代表实地查看后,由基建处处长签发。
工程签证管理制度1. 引言工程签证是指在工程建设过程中,由于设计变更、施工过程中遇到的问题等原因,需要对工程进行变更的情况。
工程签证管理制度是指用于规范、管理和控制工程签证流程的一套制度和流程。
2. 目的工程签证管理制度的主要目的是确保工程签证流程规范、透明,保证工程变更的合理性、安全性和可行性,维护工程项目质量和进度的稳定。
3. 适用范围工程签证管理制度适用于所有工程建设项目和相关参与方,包括但不限于建设单位、设计单位、施工单位和监理单位等。
4. 基本原则和要求4.1 基本原则•公平公正:工程签证流程应遵循公平、公正的原则,确保各方的合法权益得到保障。
•变更合理性:工程签证必须具备合理性,不得违背国家法律法规和相关技术标准。
•透明公开:工程签证流程应公开透明,相关文件和决策应及时向各方通报和公示。
4.2 基本要求•工程签证需经相关单位批准,确保变更的合法性和合规性。
•工程签证申请应提交详细的变更说明、影响评估和技术方案等资料。
•工程签证变更应经过严格的审批程序,包括审查、评审和决策等环节。
•工程签证必须具备明确的责任追究机制,对变更后的质量和安全问题进行跟踪和追责。
5. 工程签证流程5.1 工程签证申请•建设单位根据实际需要发起工程签证申请,填写相关申请表格,并提交所需的变更说明和资料。
•工程签证申请包括变更的具体内容、变更原因、影响评估和变更对成本、进度和安全性的影响等信息。
5.2 工程签证审查•工程签证审查由工程管理部门负责,审核申请的合法性、技术可行性和变更的必要性。
•审查过程中,可能需要与相关专业人员进行沟通和评估,以确保变更方案的科学性和可行性。
5.3 工程签证评审•工程签证评审由专家团队或委员会负责,对工程签证申请进行综合评估,确定是否批准变更。
•评审要考虑变更对工程成本、工期、质量和安全的影响,权衡利弊,确保变更符合工程的整体利益。
5.4 工程签证批准•工程签证批准由工程项目负责人或项目决策机构负责,根据工程签证申请和评审报告作出决策。
工程签证单流程工程签证是指在建筑工程施工过程中,因为设计变更、施工方案调整等原因需要修改已审批的施工图纸或方案的情况下,需要进行相应的审批和手续的程序。
工程签证的流程主要包括申请、审批、备案等环节。
一、申请阶段1. 提交申请:施工单位根据工程实际情况,编制工程签证申请书,并附上相关的图纸、资料等。
申请书应包括签证的原因、变更的内容、影响范围等详细信息。
2. 审核材料:建设单位或工程监理单位对申请材料进行审核,确认申请材料的完整性和合规性。
3. 受理申请:建设单位或工程监理单位收到申请后,进行受理,并给予受理凭证。
二、审批阶段1. 技术评审:建设单位或工程监理单位组织相关专业技术人员对申请进行评审,评估签证的合理性、安全性和可行性。
2. 相关部门意见:根据签证涉及的内容,可能需要向相关部门(如消防部门、环保部门等)征求意见,确保签证符合相关法规和标准。
3. 审批决策:建设单位或工程监理单位根据技术评审和相关部门意见,对签证申请进行审批决策。
审批决策包括批准、不批准或者要求申请单位修改后重新提交等。
三、备案阶段1. 签发批复:审批通过后,建设单位或工程监理单位签发工程签证批复文件,明确签证的内容、要求和期限。
2. 签证变更:施工单位根据签证批复文件的要求进行相应的施工图纸或方案的修改,并进行相应的工程变更。
3. 备案归档:施工单位将签证变更后的施工图纸或方案、相关材料等备案归档,并通知建设单位或工程监理单位进行备案。
四、总结工程签证是在建筑工程施工过程中,由于一些特殊情况需要进行图纸或方案的修改和变更的情况下,需要经过申请、审批和备案等环节的程序。
申请阶段包括提交申请、审核材料和受理申请;审批阶段包括技术评审、相关部门意见和审批决策;备案阶段包括签发批复、签证变更和备案归档。
通过这一流程,可以确保工程签证的合规性和安全性,保证工程的质量和进度。
同时,建设单位、工程监理单位和施工单位之间的协作和沟通也是顺利进行的关键。
工程施工签证与索赔作者:斯淑芳律师时间:2011—05—29 查看(927) 评论(0)由于越来越多的工程建设项目通过招标来确定承包商,低价中标是国际上通行的建设工程评标方法,也已经在国内推广开来.面对日益激烈的市场竞争,许多承包商为了承揽到工程,只得采取极力压价的办法。
低价中标带来的后果往往使承包商面临亏损的处境,签证和索赔是降低成本和提高效益的最有效手段,特别是承包商欲维护自身权益和实行盈利目的,必须勤签证。
国际上签证款一般占合同造价的7%,而我国签证比率较低,中国承包商必须与国际接轨,做到“低中标、勤签证、高索赔"。
(一)工程签证1、什么是工程签证是指工程承发包双方的法定代表人及其授权代表等在施工工程及结算过程中对确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失等内容达成的一致意见的补充协议。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第19条规定:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量.这是工程签证或索赔的法律依据。
工程签证的法律特征:1.工程签证涉及的利益已经确定,可直接作为工程结算的凭据。
在工程结算时,凡已获得双方确认的签证,均可直接在工程形象进度结算或工程最终造价结算中作为计算工程价款的依据。
若进行工程审价,审价部门对签证单不另作审查.2.工程签证是合同双方协商一致的结果,是双方法律行为。
建设工程合同标的大、周期长等特点决定了履行中的可变更性常态,可变更性又决定了合同双方必须对变更后的权利义务重新予以确定并达成一致意见,几乎所有的工程承包合同都对变更及如何达成一致意见作出规定。
工程签证毫无疑问是合同双方意思表示一致的结果,也是工程合同履行过程中出现新的补充协议,是整个建设工程施工合同的组成部分.3.工程签证是施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。
合同内的工程量需要签证随着城市化进程的不断推进,各种建筑项目如雨后春笋般涌现。
在建筑项目的实施过程中,工程签证成为了必不可少的环节。
工程签证是指在合同约定的范围内,由于设计变更、工程量增减等原因,需要对原有合同工程量进行调整的一种合同补充协议。
那么,在合同内的工程量需要签证的情况下,我们应该怎样处理呢?首先,我们要明确合同内工程量签证的必要性。
合同是建筑项目双方当事人依法约定的权利和义务,是工程实施的基础。
然而,在实际施工过程中,受各种因素的影响,很难保证合同约定的工程量完全准确。
例如,地质条件的变化、设计方案的调整、政策法规的变动等,都可能导致工程量的增减。
因此,合同内的工程量签证是确保工程顺利进行、维护双方合法权益的重要手段。
其次,要熟悉签证程序。
合同内的工程量签证通常分为以下几个步骤:1. 签证申请:当工程量发生变化时,施工方应及时向业主或监理单位提出签证申请,并提供相关证明材料,如设计变更通知、施工图纸等。
2. 签证审核:业主或监理单位收到签证申请后,应认真审核申请内容,必要时可组织相关人员进行现场查勘,确认工程量变化情况。
3. 签证审批:审核通过后,业主或监理单位应签字批准,并将签证报告纳入工程结算。
4. 签证执行:施工方在获得签证批准后,应按照签证报告约定的工程量进行施工。
再次,要明确签证注意事项。
为确保签证工作的顺利进行,各方当事人应遵守以下注意事项:1. 及时性:施工方发现工程量变化时,应立即提出签证申请,避免因拖延导致工程进度受到影响。
2. 真实性:签证申请中所涉及的工程量变化应真实可靠,不得有虚报、谎报等情况。
3. 规范性:签证申请应按照相关规范和要求进行,确保签证报告的合法性、有效性。
4. 协调性:签证过程中,各方当事人应加强沟通与协调,确保签证工作的顺利进行。
5. 合法性:签证报告应符合国家法律法规、政策规定,不得违反合同约定。
最后,要关注签证后的工程结算。
签证后的工程结算是指根据签证报告约定的工程量,对施工方进行工程款支付和结算。
工程施工中的签证是指在施工过程中,由于各种原因导致的合同价款之外的工作量或者费用,需要双方协商一致,并以书面形式确认的一种补充协议。
签证在工程施工中具有重要的作用,它不仅可以调整合同价款,还可以作为索赔的依据。
那么,在工程施工中,都包括哪些签证呢?首先,设备及人员窝工停滞签证。
这种签证是由于设计变更、施工计划调整等原因,导致设备及人员窝工停滞,从而产生的额外费用。
在施工过程中,如果出现设计变更或者施工计划调整,导致设备及人员无法正常工作,那么这部分费用就需要通过签证来确认。
其次,设计变更造成窝工停滞签证。
这种签证是由于设计变更导致施工进度受到影响,从而产生的额外费用。
在工程施工中,设计变更是一个常见的问题,它可能会导致施工进度延误,进而产生额外的费用。
这部分费用也需要通过签证来确认。
再次,施工过程中场地处理签证。
这种签证是由于施工过程中场地处理的需要,产生的额外费用。
场地处理包括对施工场地的清理、平整、加固等工作,这些工作可能会产生额外的费用,需要通过签证来确认。
此外,地下障碍物处理签证也是施工过程中的一个重要签证。
这种签证是由于施工过程中遇到地下障碍物,需要进行处理,从而产生的额外费用。
地下障碍物可能是石头、管道、电缆等,它们可能会影响施工进度,甚至导致施工中断。
这部分费用也需要通过签证来确认。
最后,因场地等原因致桩损坏签证。
这种签证是由于施工场地等原因,导致桩基工程损坏,从而产生的额外费用。
在施工过程中,桩基工程是一个重要的环节,如果因为场地等原因导致桩基工程损坏,那么这部分费用也需要通过签证来确认。
总的来说,工程施工中的签证主要包括设备及人员窝工停滞签证、设计变更造成窝工停滞签证、施工过程中场地处理签证、地下障碍物处理签证以及因场地等原因致桩损坏签证等。
这些签证都是由于施工过程中的各种原因导致的合同价款之外的工作量或者费用,需要双方协商一致,并以书面形式确认。
签证在工程施工中具有重要的作用,它不仅可以调整合同价款,还可以作为索赔的依据。
工程施工过程中签证签证是指在工程施工合同履行过程中,因变更、索赔等原因,需要对合同进行修改或调整的一种文件。
签证的作用在于明确双方的权利和义务,规范施工行为,避免施工过程中出现纠纷和矛盾,保障工程的顺利进行。
在工程施工过程中,签证是合同管理的一个重要环节。
签证的目的在于确保工程的质量和进度,规范施工行为,保障双方的合法权益。
签证的种类有很多种,主要包括设计变更签证、工程变更签证、现场确认签证等。
设计变更签证是指在施工过程中,由于设计方案或者图纸的变更而引起的签证,一般需要由设计单位出具变更设计文件,并经业主单位审核确认后,签发设计变更签证。
工程变更签证是指在施工过程中,由于施工现场条件变化等原因而引起的签证,一般需要由施工单位提出变更要求,并经设计单位、业主单位审核确认后,签发工程变更签证。
现场确认签证是指在施工现场,由于现场情况需要进行的签证,一般需要由施工单位提出现场确认要求,并经设计单位、业主单位审核确认后,签发现场确认签证。
除了以上几种常见的签证外,工程施工过程中还会涉及到索赔签证、延期签证、暂停签证等其他类型的签证,这些签证都是为了保障工程项目的正常进行,确保项目顺利完工。
在签证过程中,需要各方充分沟通协商,明确变更的原因和必要性,协商好变更的费用、工期等条件,做到公平合理,避免签证过程中出现纠纷和矛盾。
工程施工过程中签证的管理是一项非常繁琐复杂的工作,需要各方的密切配合,确保签证过程顺利进行。
签证管理的不合理、混乱会对工程质量和进度造成严重影响,甚至引发纠纷和诉讼,因此各方必须高度重视签证管理工作。
签证管理的效率和质量对工程施工的整体效益具有重要影响,只有做好签证管理工作,才能保障工程的质量和进度,实现工程项目的顺利进行。
因此,签证管理是工程施工过程中的一项重要工作,需要各方共同努力,保证签证管理工作的顺利进行。
什么是工程签证
工程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度,无论是开发商,还是建筑商都应给予高度的重视。
以工程量确认签证为例,项目经理向工程师(或工程师代表)提交确认报告,工程师给予签字确认,这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程,并将在双方之间产生一系列的法律效果,如工期延长、工程款增加等。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释已于2005年1月1日施行,该司法解释规定了许多崭新的内容。
如该解释第20条规定:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可该竣工结算文件的,按照约定处理。
承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
也就是说,发包人再也不能象以前一样无限期地拖延竣工结算了。
如果当事人约定逾期不答复,视为认可,游戏方式将进入一个全新的境界。
在有约在先的情况下,如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告,而开发商对此不置可否,约定的期限一过,建筑商的竣工结算报告将上升为至高无上的结算依据。
一个前期合同约定加一个后期结算签证,就彻底解决了工程款悬而不决的大问题,这就是签证的魅力。
反言之,如果开发商没有签证意识,或者签证意识不足,也极有可能坠入被动的泥潭中。
建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF19990201》(以下简称99示范文本)第31条有这样的规定:承包人在工程变更确定后14天内,提出工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款;承包人在14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更。