工程安全合同示范文本
- 格式:docx
- 大小:81.53 KB
- 文档页数:7
确保施工安全的合约样本1. 合约背景为确保施工过程中的安全,减少意外事故的发生,保护施工人员的生命财产安全,特制定本合约。
本合约适用于各类建筑施工项目,包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。
2. 合约主体2.1 甲方(发包方)甲方是指雇佣乙方进行施工的一方,负责支付乙方的施工费用,并对施工过程中的安全负责。
2.2 乙方(承包方)乙方是指接受甲方雇佣进行施工的一方,负责按照甲方的要求完成施工任务,并确保施工过程中的安全。
3. 安全责任3.1 甲方责任1. 提供合格的施工场地,保证场地符合国家关于施工安全的相关规定。
2. 提供合格的施工设备、材料,确保设备、材料符合国家关于安全的相关规定。
3. 对乙方施工人员进行安全培训,提高施工人员的安全意识。
4. 监督乙方施工过程中的安全,发现问题及时要求乙方整改。
3.2 乙方责任1. 严格遵守国家关于施工安全的相关规定,确保施工过程中的安全。
2. 制定详细的安全施工方案,并提交给甲方审批。
3. 对施工人员进行安全培训,确保施工人员了解并掌握安全操作规程。
4. 定期进行安全检查,发现问题及时整改。
4. 安全事故处理4.1 一旦发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩大。
4.2 甲方应积极配合乙方进行事故调查,找出事故原因,并制定整改措施。
4.3 乙方应对事故造成的损失承担责任,并根据甲方要求进行赔偿。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定提供合格的施工场地、设备、材料,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定进行安全施工,甲方有权要求乙方停止施工,并要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合约在履行过程中如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合约自双方签字盖章之日起生效,有效期至施工项目完成之日止。
7.2 本合约一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):______________ 日期:____年____月____日(注:本合约仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。
建设工程施工合同示范文本完整甲方:(单位名称或个人姓名)乙方:(单位名称或个人姓名)根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方与乙方就下述工程的施工事宜达成一致,并签订本施工合同。
一、工程简介1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程范围:5. 工程标段:6. 工程完成期限:7. 工程造价:二、合同条款1. 施工许可证甲方在签订合同之前,应向乙方提供具有资质的建筑承包商证书和相应的建设工程施工许可证。
2. 工程质量甲方承诺按照国家有关法律法规和施工标准,严格把控工程质量,并委托乙方进行施工。
乙方应按照甲方的指示,采用适当的材料和施工方法,确保工程质量符合相关标准。
3. 工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程,并保证工程进度不延误。
如发生不可抗力或其他无法预见的情况导致工期延误,甲方和乙方应协商解决,并及时调整工期。
4. 工程款项(1)工程款项的支付方式和时间按照甲方与乙方协商一致的约定进行。
一般情况下,工程款项可分为预付款、进度款和尾款。
(2)预付款:在合同签订后,甲方应向乙方支付工程总造价的10%,作为乙方开展工程前的资金投入。
(3)进度款:根据工程进度和乙方的工作量,甲方应于乙方完成一定工程进度后及时支付相应的款项。
(4)尾款:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付剩余的工程款项。
5. 工程保险为减少施工过程中可能发生的风险,甲方和乙方应购买相应的工程保险,以保障工程的安全和施工的顺利进行。
6. 合同变更在工程施工过程中,如需对合同内容进行任何变更,甲方和乙方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更后的协议具有与本合同相同的法律效力。
7. 违约责任(1)如甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权向甲方提起诉讼或要求仲裁,并要求甲方支付相应的违约金、逾期利息和法律费用。
(2)如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于退还预付款和承担违约金。
8. 合同解除在以下情况下,甲方和乙方均有权解除合同:(1)双方协商一致解除合同;(2)一方严重违反合同条款,对对方造成重大损失,无法恢复原状;(3)依法解散或宣告破产。
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
工程建设合同示范文本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建设的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程总投资:__________________二、合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
2.2 承包商应按合同约定的工期完成工程建设,如因承包商原因导致工程延期,应按违约责任条款承担相应的违约责任。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范和规程的要求。
3.2 工程验收合格后,质保期为____年,质保期内出现的质量问题,由承包商负责修复并承担相应费用。
四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 合同价格形式为固定价格,除非合同约定允许调整价格的情况外,合同总价不作调整。
五、项目经理5.1 承包商应指派具有相应资格的项目经理负责工程项目的组织、协调和管理。
5.2 项目经理应全面负责工程项目的日常管理工作,确保工程进度、质量、安全等目标的实现。
六、合同文件构成6.1 本合同协议书;6.2 合同条款;6.3 工程量清单;6.4 合同图纸;6.5 合同附件;6.6 其他双方约定的文件。
七、合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。
7.2 合同生效后,双方应严格履行合同约定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
工程施工安全协议书范本5篇施工协议书范本(1)发包单位(甲方):承包单位(乙方):为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。
工程项目名称:金力公司原水泥粉磨车间拆除工程工程地址:金力公司厂区工程范围:源水泥粉磨车间拆除协议期限:至本工程完工本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全责任:工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。
对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书。
相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。
配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
应有的安全管理制度齐全。
保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构:施工队伍超过30人的配有专职安全员:30人以下者设有兼专职安全员。
在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。
并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后方可施工。
一、发包方安全责任:不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。
所有发包工程在竣工移交前,必须按标准逐项严格验收合格。
图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全,不得验收;验收不合格的不准投入使用。
住建部建设工程合同示范文本是为了规范建设工程合同的签订和履行,保护合同双方的合法权益,维护建筑市场秩序,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规制定的。
本示范文本适用于新建、扩建、改建的建设工程项目,包括房屋建筑、市政基础设施、水利、交通、能源等各类工程项目。
一、词语定义1. 甲方:指承担建设工程合同主体义务的单位或个人。
2. 乙方:指承担建设工程合同主体义务的单位或个人。
3. 工程:指甲方委托乙方建设的项目,包括设计、采购、施工、保修等。
4. 合同:指甲方与乙方签订的,具有法律效力的建设工程合同。
二、合同签订1. 甲方与乙方应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,签订本合同。
2. 甲方与乙方应当参照本示范文本订立合同,也可以根据实际情况对本示范文本进行修改和补充。
3. 合同签订后,甲乙双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同履行1. 乙方应当按照合同约定,完成工程的设计、采购、施工、保修等工作。
2. 甲方应当按照合同约定,支付工程价款,提供施工场地和其他必要条件。
3. 甲方不得要求乙方违反法律法规和合同约定,进行违法建设和质量安全问题。
4. 乙方不得擅自变更工程设计、施工方案,不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。
四、合同变更和解除1. 合同变更或解除应当遵循双方协商一致的原则。
2. 因不可抗力或对方违约等原因导致合同无法履行,双方可以协商变更或解除合同。
3. 合同变更或解除后,甲乙双方应当依法承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、合同的生效、修改和解除1. 合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 合同的修改和解除,应当遵循双方协商一致的原则,并书面确认。
七、其他1. 本示范文本未尽事宜,可以双方协商补充。
建设工程施工合同(示范文本)甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:(工程名称)1.2工程地点:(工程地点)1.3工程范围:(工程范围)1.4工程面积:(工程面积)1.5工程质量要求:(工程质量要求)1.6工程施工期限:(工程施工期限)第二条合同价款2.1工程总造价为人民币(大写):(工程总造价)元整(小写):(工程总造价)元整。
2.2乙方在签订合同后(时间)内向甲方支付定金,定金金额为工程总造价的(百分比),即人民币(大写):(定金金额)元整(小写):(定金金额)元整。
2.3工程施工过程中,如发生设计变更、工程量增加等情形,甲乙双方应协商确定工程变更部分的价款,并签订补充协议。
2.4工程竣工后,甲乙双方应按照合同约定的方式进行结算,并签订结算协议。
第三条工程施工3.1乙方应当按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术规范进行施工,并保证工程质量符合合同约定的质量要求。
3.2乙方应当按照合同约定的施工期限完成工程施工,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3乙方在工程施工过程中,应当遵守国家及地方的安全生产法规和标准,确保工程施工安全。
第四条工程变更4.1如甲方需要对工程设计进行变更,应向乙方提出书面变更申请,并经乙方同意后方可进行变更。
4.2工程变更部分的价款,甲乙双方应协商确定,并签订补充协议。
第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在(时间)内组织验收。
5.2验收合格的,甲方应向乙方支付工程结算价款;验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量要求。
第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程价款的,应按照逾期支付部分工程价款的(百分比)向乙方支付违约金。
6.2乙方未按照合同约定完成工程施工的,应按照逾期完成部分的工程价款(百分比)向甲方支付违约金。
建设工程合同示范文本(合集3篇)建设工程合同示范文本第1篇订立合同双方:建设单位:________,以下简称甲方;设计单位:________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
第二条甲方的义务甲方应在_____年_____月_____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务乙方必须在_____年_____月_____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
安全施工协议书范本6篇本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March工程施工安全协议书范本6篇在工程开始施工之前,为了保证施工方和承包方之间需要注意的问题和职责,需要提前签订一份施工协议书。
下面是小编给大家带来的施工协议书,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!施工协议书范本(一)甲方单位名称:联系电话:乙方单位名称:联系电话:一. 目的为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:三. 施工地点:四. 施工时间:五. 协议内容:1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。
同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。
住建部建设工程施工合同(示范文本)合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程范围:___________1.4 工程规模:___________1.5 工程质量:___________1.6 工程价款:___________1.7 工程期限:___________二、施工内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求,及时提供施工进度计划,并严格按照计划进行施工。
2.3 乙方应保证施工质量,按照甲方的要求进行施工,并接受甲方的监督和检查。
三、甲方权利与义务3.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。
3.2 甲方应提供施工所需的施工图纸、技术规范和施工方案。
3.3 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
3.4 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。
四、乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定完成施工任务,并保证施工质量。
4.2 乙方应按照甲方的要求,及时提供施工进度计划,并严格按照计划进行施工。
4.3 乙方应遵守甲方的管理制度,接受甲方的监督和检查。
4.4 乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工过程中的问题。
五、工程变更5.1 如在施工过程中发生工程变更,甲乙双方应协商确定变更内容,并签订书面变更协议。
5.2 工程变更引起的工程价款增减,甲乙双方应按照合同约定进行计算和支付。
六、工程验收6.1 工程完成后,乙方应向甲方提出验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收,并出具验收报告。
建设项目工程总承包合同示范文本一、总则。
1.1 本合同由甲方和乙方签订,双方在平等、自愿、互利的基础上,经友好协商达成一致意见,依法签订本合同。
1.2 本合同的订立、履行、变更、解释和争议解决,均应遵循合同法及其他相关法律法规的规定。
1.3 甲方是建设项目的业主,乙方是具有相应资质和能力的总承包商,双方在签订本合同前已就工程项目的基本情况、工程范围、工程造价、工期等事项进行了充分的沟通和协商。
1.4 本合同的签订是为了规范双方的权利和义务,保障工程的顺利进行,确保工程质量和工程进度,维护双方的合法权益。
二、工程范围。
2.1 本合同的工程范围包括但不限于,工程的设计、施工、材料采购、设备租赁、安装、调试、质量检验、工程监理等一系列工程活动。
2.2 具体的工程范围和工程标准由双方在合同签订前进行详细的沟通和确认,并在合同附件中详细列明。
2.3 甲方有权根据工程实际情况对工程范围进行调整,乙方应当配合并按照甲方的要求进行调整。
三、工程价款及支付方式。
3.1 工程价款为人民币(以下简称“RMB”)_________元整。
3.2 工程价款的支付方式为分期支付,具体支付比例和时间由双方在合同中约定明确。
3.3 工程价款的支付应当按照工程进度和质量完成情况进行,甲方有权对工程进度和质量进行检查和验收,乙方应当配合并提供相应的工程资料和证明文件。
四、工程质量和安全。
4.1 乙方应当严格按照相关法律法规和工程标准进行施工,确保工程质量符合相关要求。
4.2 乙方应当建立健全的安全管理制度,保障工程施工过程中的安全,避免发生安全事故。
4.3 甲方有权对工程质量和安全进行检查和监督,乙方应当积极配合并及时整改。
五、工程期限。
5.1 工程期限为_________年/月/日。
5.2 工程期限的计算从本合同签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
5.3 工程期限的延长或提前完成,应当经双方书面协商一致,并在合同中作出相应的约定。
住建部建设工程合同示范文本住房和城乡建设部建设工程合同示范文本第一章总则第一条为规范建设工程合同的签订和履行行为,保护建设工程参建各方的合法权益,促进建设工程质量和安全,根据《中华人民共和国建设法》及其他相关法律法规,制定本示范文本。
第二条本示范文本适用于中华人民共和国境内的各类建设工程合同的签订和履行。
第三条在符合法律法规的前提下,建设工程合同的签订各方应遵循公平、自愿、平等、诚实信用、公开透明的原则和诚实守信、互利共赢的精神。
第四条建设工程合同应当明确约定双方的权利和义务、合同的目的和内容、工程造价、合同履行时间、质量要求、变更、索赔、争议解决方式等事项。
第五条建设工程合同可以采用书面、口头、电子等形式。
书面合同应当由各方共同签字或盖章,具备法律效力。
第二章合同的签订第六条建设工程合同的签订应当经建设单位正式授权的代表与承包商或供应商协商达成一致,并经双方的法定代表人或授权代表签字或盖章确认。
第七条建设工程合同应当包含以下主要内容:(一)工程的名称、地点和规模;(二)工程的性质、用途、功能要求等;(三)工程的设计、施工、监理、检测等单位及其资质要求;(四)工程的履行时间、工期、验收时间;(五)工程的造价、支付方式及进度款支付比例;(六)工程的质量要求和验收标准;(七)工程的变更、索赔和解决争议的方式;(八)工程的保险和保修责任;(九)工程的竣工验收和结算办法;(十)其他双方认为需要约定的事项。
第八条若承包商或供应商需分包或转包工程的,应当经建设单位批准,并在合同中明确约定分包或转包的内容、条件和要求。
第三章合同的履行第九条建设工程合同的履行应当按照合同的约定进行,不得违反法律法规和相关标准。
第十条建设单位应当及时支付工程款项,承包商或供应商应当按照合同的约定按时提供工程或物资。
第十一条若建设工程发生变更的,变更事项应当经双方协商一致,并按照法律法规的规定办理变更手续。
第十二条若发生工程质量问题或合同履行纠纷的,双方应当及时协商解决;如协商无法达成一致的,可根据合同约定或协议选择争议解决方式。
工程总承包合同示范文本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拟进行工程项目建设,决定聘请乙方进行工程总承包。
乙方愿意依据本合同的规定和承诺承担并完成本次工程项目的建设任务。
为此,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
二、合同工期1. 工程开工日期:自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期:按照双方约定的工期完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币________元(大写:________元整)。
具体金额根据工程实际情况约定。
2. 支付方式:根据工程进度进行支付,具体支付方式和时间节点由双方另行约定。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应组织自查,并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收小组进行验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对工程进行变更或调整。
乙方应按照甲方的要求进行相应调整。
2. 双方应及时就工程变更或调整进行书面确认,明确变更或调整的内容及相应的费用调整。
六、违约责任与赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的承担方式包括但不限:支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。
具体违约责任和赔偿损失的方式、标准由双方另行约定。
七、其他条款1. 保密条款:双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
建设工程合同示范文本通知尊敬的[甲方单位名称]:根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,为了明确甲乙双方在[具体工程项目名称]中的权利与义务,经双方协商一致,特制定本建设工程合同示范文本(以下简称“本合同”)。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程项目名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 工程规模:[具体工程规模描述]4. 工程内容:[具体工程内容描述]5. 工程质量标准:[具体质量标准]6. 工程工期:[具体工期时间]二、甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按照合同约定支付工程款项。
3. 协助解决工程施工过程中的问题。
4. 其他[具体责任条款]。
三、乙方责任1. 按照约定的工程质量、工期完成工程建设任务。
2. 遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
3. 及时向甲方报告工程进展情况。
4. 其他[具体责任条款]。
四、合同价款1. 合同总价:[具体金额]元。
2. 付款方式:[具体付款方式描述]。
3. 价款调整:[具体价款调整条款]。
五、违约责任1. 甲方违约,应承担[具体违约责任]。
2. 乙方违约,应承担[具体违约责任]。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. [具体其他约定内容]。
2. [具体其他约定内容]。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至[具体合同终止条件]终止。
九、附则1. 本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________授权代表签字:_________________ 授权代表签字:_________________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日。
工程施工合同示范文本发包方(以下称甲方):_____承包方(以下称乙方):_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称:_____.2、工程地点:_____.3、承包方式:_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:_____乙方:_________年____月____日工程施工合同示范文本(二)发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。
建设项目工程总承包合同示范文本建设项目工程总承包合同。
甲方,(委托方名称)。
乙方,(承包方名称)。
鉴于甲方拟对(项目名称)进行建设,为确保工程质量、工期和安全,甲、乙双方经友好协商,就本工程的总承包事宜达成一致意见,特订立本合同。
一、项目概况。
1.1 项目名称,(项目名称)。
1.2 项目地点,(项目地点)。
1.3 项目范围,(项目范围)。
1.4 项目工期,自合同生效之日起至(工期结束日期)止。
二、工程总价。
2.1 本工程总价为(工程总价),包括但不限于劳务费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税金等各项费用。
2.2 工程总价支付方式,(支付方式)。
三、工程质量和安全。
3.1 乙方应按照国家相关标准和规定,对工程质量和安全负责,并承担相应的法律责任。
3.2 乙方应组织施工人员进行安全教育和培训,确保施工过程中的安全。
3.3 乙方应按照合同约定的质量标准,保证工程质量符合相关规定。
四、工程进度。
4.1 乙方应按照合同约定的工期,按时完成工程。
如因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知甲方,并经双方协商确定延期时间。
4.2 若乙方未能按时完成工程,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
五、变更和索赔。
5.1 若因设计变更、施工调整等原因需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 如因甲、乙双方原因导致索赔,应经双方协商一致,如无法协商一致,可向相关部门申请调解或仲裁。
六、保修期。
6.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供(保修期)的免费维修保养服务。
6.2 保修期内,如发生质量问题,乙方应及时进行维修,直至问题得到解决为止。
七、合同履行。
7.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清款项之日止。
八、争议解决。
8.1 甲、乙双方因履行本合同发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应向有关部门申请调解;调解不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程安全责任协议书范本5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程安全,明确甲乙双方的安全责任,双方经友好协商,达成以下协议:一、协议目的为了明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任,保障工程顺利进行,预防安全事故的发生,维护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:__________4. 工程期限:__________三、甲方的安全责任1. 甲方负责提供符合安全要求的施工环境,确保施工现场的安全设施齐备、有效。
2. 甲方负责监督乙方的安全管理工作,对乙方的安全生产进行检查和考核。
3. 甲方有权对乙方的违章行为进行制止和纠正,对乙方存在的安全隐患提出整改要求。
4. 甲方负责为乙方提供必要的安全培训和指导,提高乙方的安全意识。
四、乙方的安全责任1. 乙方应严格遵守国家法律法规、工程建设安全生产的相关规定以及甲方的安全管理制度,确保工程安全。
2. 乙方应建立健全安全管理体系,制定完善的安全管理制度和操作规程。
3. 乙方应配备专职安全生产管理人员,负责施工现场的安全管理和监督。
4. 乙方应对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应加强对施工人员的安全教育和培训,提高员工的安全意识和自我保护能力。
6. 乙方应确保施工现场的消防安全,制定应急预案并定期组织演练。
7. 乙方应严格遵守施工现场的用电安全规定,确保施工现场的电气安全。
8. 乙方应合理组织施工,避免疲劳作业和夜间施工,确保施工质量与安全。
9. 乙方应对施工现场的扬尘、噪音、振动等环境污染进行控制和治理。
10. 乙方应严格遵守其他与工程安全相关的责任和义务。
五、违约责任1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定的安全责任,均应承担违约责任,并赔偿给对方造成的损失。
2. 若因乙方的违规行为导致发生安全事故,乙方应承担全部法律责任,并赔偿给甲方造成的损失。
工程合同范本(通用14篇)工程合同 1甲方:乙方:楼外墙外保温工程,由乙方承担施工。
为明确双方责任,本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,供甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:二、工程地点:市区三、工程承包的范围和内容:1、楼外墙做外保温系统,包括聚合物粘结砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维耐碱网格布、锚固钉等整个保温系统的施工。
墙面采用________㎝厚苯板(容重㎏/m3),按标准做法施工。
2、保温面积暂按㎡,综合价为________元/㎡(包工包料。
),最后按实际施工展开面积进行结算。
四、工程造价:总计约为________万元。
五、工期要求:1、开工日期:根据甲方要求(须具备进场条件并且提前10天通知乙方)2、施工周期:天3、因不可抗力造成的工期延误,不计算在工期范围内。
六、工程价款支付:施工队伍进入现场甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成90%付至工程总价款的70%;施工完毕后,进行实际面积测量,付至实际工程款的85%;通过验收,付至实际工程款的95%,保修金5%一年内付清。
七、工程结算:竣工验收完毕10日内,乙方按甲方签证认可后的实际施工面积提交结算报告。
乙方提交结算报告后一个月内,甲方审查完毕结算报告并予以结算。
八、质量验收1、乙方在每一道工序施工完毕后,报监理及项目部进行隐蔽验收,合格并经甲方签字后方可进入下一道工序施工。
2、全部工作施工完毕后,统一进行竣工验收。
九、材料供应、质量保证、承诺:本工程材料全部由乙方采购供应。
1、乙方采购供应的材料必须是保证质量的`产品,所采购供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,与提供的样品一致。
材料进场后,由乙方提供检测报告及产品合格证。
2、承诺:⑴按材料使用性能,在正常气候条件和不受非正常空气污染的条件下,秋山系统25年内保证不丧失粘结力、不剥落、不脱落、不碎裂。
⑵在承诺期内,若系统出现质量问题,乙方负全部责任,并负责及时处理所出现的问题;超过承诺期限,若系统出现问题,乙方负责有偿维修。
2024年最新施工合同示范文本7篇篇1施工合同示范文本甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就本工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程内容:包括土建、水电安装等工程内容,具体以甲方提供的施工图纸为准。
4. 工程规模:建筑面积_________平方米。
二、工期1. 工程开工日期:_________年______月______日。
2. 工程竣工日期:_________年______月______日。
工期总日历天数天。
如遇不可预见的情况导致工程不能按期完工,乙方应及时向甲方汇报,双方协商解决。
三、质量标准工程质量标准为合格,乙方应严格按照施工图纸、施工规范和安全要求施工,确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任并负责整改至符合要求。
四、合同价款与支付1. 本工程合同总价为人民币(大写):_________________________元整(¥_________元)。
合同价格包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为:基础工程完成并验收合格后支付工程款的百分之三十;主体工程完成并验收合格后支付工程款的百分之五十;工程竣工验收合格结算完成后支付至工程款的百分之九十七,剩余百分之三作为工程质量保证金,质保期为两年。
质保期满且无质量问题后无息退还。
五、材料设备供应本工程所需的全部材料由乙方负责采购并供应。
如因材料供应不及时导致工程延误或材料质量问题造成的经济损失由乙方承担。
篇2施工合同示范文本甲方(发包方):_____________________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________电话:___________营业执照号或组织机构代码证号:____________法定代表人或其授权代表人:___________________乙方(承包方):_____________________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________电话:___________营业执照号或组织机构代码证号:____________法定代表人或其授权代表人:___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,为确保工程顺利进行,明确双方权利和义务,就本次施工事项达成以下协议条款。
安全施工协议范本最新3篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本次安全施工事宜达成以下协议:一、协议目的为确保施工过程中的安全,明确甲乙双方的安全责任,预防安全事故的发生,保障施工人员及第三方的生命财产安全,特签订本协议。
二、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程内容:___________________三、安全施工责任1. 甲乙双方应共同遵守国家及地方有关安全施工的法律法规,严格执行安全施工标准。
2. 甲方负责提供必要的安全施工条件和环境,并对乙方提交的安全施工方案进行审查。
3. 乙方应制定详细的安全施工方案,明确安全技术措施,报甲方备案。
4. 乙方应设置安全管理机构,配备专职安全管理人员,负责施工现场的安全管理工作。
5. 乙方应对施工人员进行安全教育,提高员工的安全意识和自我保护能力。
6. 甲乙双方应定期进行安全检查和隐患排查,及时发现并消除安全隐患。
四、安全施工措施1. 甲乙双方应制定事故应急预案,明确应急处理程序和责任人。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志,保持通道畅通。
3. 乙方应按照要求配置消防设施和器材,确保消防通道畅通无阻。
4. 高空作业时,乙方应设置安全网、安全护栏等防护措施。
5. 施工过程中产生的废弃物应及时清理,防止环境污染。
6. 乙方应确保施工设备的正常运行,定期对设备进行维护和检查。
五、违约责任1. 若因甲方未履行本协议约定的责任和义务,导致发生安全事故的,甲方应承担相应的法律责任。
2. 若因乙方未履行本协议约定的责任和义务,导致发生安全事故的,乙方应承担相应的法律责任。
3. 甲乙双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
工程安全合同示范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
工程安全合同示范文本
使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。
,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安
全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、
电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一
致签订本协议。
第一条甲方:福州城市客运场站运营有限公司
第二条施工项目:签订时间:
第三条有效期限20XX年06月至20XX年06月
第四条甲方安全责任
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促
检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方
面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制
止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
三次不
听从整改,今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。
乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证,同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布臵施工。
6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。
特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前,乙方应到甲方办理临时进场施工单。
进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现
场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。
10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。
11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处臵。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生场站内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;
(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。
第五条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设臵安监人员;未能正确、全面执行安全技术
措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第九条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
第十条本协议签订地点在甲方住所地。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:
签订时间:年月日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。