施工质量保证金协议书
- 格式:docx
- 大小:13.76 KB
- 文档页数:4
施工单位施工保证金协议书甲方:(委托方全称)乙方:(施工单位全称)鉴于甲方与乙方就工程合同项目(以下简称“本工程”)的施工事宜达成一致,为保证乙方按照工程合同的约定履行合同义务,经双方协商,达成以下协议,以确保施工质量和工期的顺利完成。
一、保证金数额及支付方式1. 甲方同意向乙方支付作为施工保证金的金额为(具体金额),该保证金将用于:(1)保证乙方按照工程合同约定如期进行施工,并负责施工质量;(2)应对因乙方履行合同不当或违约行为造成的损失或索赔;(3)甲方依法行使合同约定的索赔权利。
保证金支付方式为(具体支付方式),甲方应于本协议签署日起(具体支付期限)将保证金支付至乙方指定账户。
2. 乙方确认收到甲方支付的保证金,并承诺将该笔保证金按照协议约定的用途进行妥善保管和管理。
二、保证金的返还与扣留1. 乙方在下列情况下,甲方有权扣留全部或部分保证金:(1)乙方无故拖延施工进度,导致项目工期延误;(2)乙方未按照工程合同约定提供合格的施工材料;(3)乙方未按照工程合同的规定保证施工质量;(4)乙方发生严重违约行为,导致甲方承担额外费用或损失;(5)乙方未履行合同约定的其他义务。
2. 甲方在下列情况下,应将保证金全额返还给乙方:(1)乙方按照工程合同约定如期完成项目,并确保施工质量符合要求;(2)甲方未按照工程合同的约定提供施工所需的必要条件,导致乙方无法正常施工;(3)甲方解除工程合同或终止本协议。
三、保证金的索赔与赔偿1. 如乙方发生违约行为或履约不当,导致甲方承担额外费用或遭受损失,甲方有权向乙方提出索赔要求,并从保证金中扣除相应金额。
如保证金不足以赔偿甲方的损失,乙方应在收到甲方索赔通知后的(具体期限)内返还差额。
2. 乙方若在完成本工程后,申请返还保证金,甲方在核实后,应在(具体返还期限)内将保证金全额返还给乙方。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
2. 本协议经甲、乙双方确认后,不得擅自修改或解除,如需修改或解除协议,应经双方书面同意并签署补充协议。
建设工程“质量保证金”监管协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程的实施过程中质量保证金的相关事项和条款,以保证建设工程的顺利完成以及质量保证金的有效管理和使用。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________监管机构:________________________(负责工程质量保证金的监管工作)二、质量保证金1. 乙方应按照合同约定向甲方缴纳一定金额的质量保证金,以确保工程质量符合约定标准。
质量保证金的金额、缴纳方式及期限等详见合同相关条款。
2. 监管机构负责对质量保证金进行监管,确保专款专用,防止资金挪用。
三、质量保证金的使用1. 质量保证金的使用应遵循合同约定和相关法律法规,用于工程质量的保证和维修。
2. 若工程出现质量问题,乙方应及时进行维修,维修费用可从质量保证金中支付。
若质量保证金不足以支付维修费用,乙方应承担额外费用。
3. 若工程无质量问题或质量问题已及时修复,质量保证金应在约定时间内退还给乙方。
四、监管措施1. 监管机构应建立质量保证金监管账户,对甲乙双方的资金往来进行监督和管理。
2. 监管机构应定期对工程质量进行检查和评估,确保工程质量符合约定标准。
3. 甲方和乙方应配合监管机构的工作,及时提供所需资料和信息。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定缴纳质量保证金,甲方有权要求乙方补交并承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定退还质量保证金,乙方有权要求甲方退还并支付相应利息。
3. 若因工程质量问题导致质量保证金被扣除或产生额外维修费用,责任方应承担相应责任和费用。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中,如甲乙双方发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议的其他条款。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日起X年。
建设工程质量保证金监管协议书5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方(出资方):________________________________________________________乙方(监管方):_________________________________________________________鉴于:1.为确保建设工程施工质量,保障建设工程的顺利进行,甲乙双方就本工程的质量保证金的监管事宜,经友好协商,达成如下协议。
2.为使本协议得以执行,甲方将质量保证金存入指定账户,由乙方进行专项监管。
3.双方同意按照《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工质量管理条例》《建设工程质量管理规定》等建设工程相关法律法规的要求,遵循诚实信用、公平公正、督促检验的原则。
4.双方同意建立并执行这份协议,维护建设工程的质量,提高建设工程的质量信誉,共同推动建设工程领域的健康发展。
经甲乙双方友好协商,就甲方的质量保证金存入及乙方的专项监管事宜,达成以下协议:第一条保证金存入1.1 甲方应在本协议签署之日起五个工作日内,将本工程的质量保证金存入指定账户中。
质量保证金的存入金额为本工程合同总价的5%,具体金额为________________________元。
1.2 如甲方未按照约定时间将质量保证金存入指定账户的,乙方有权要求甲方按时存入,并对此产生的一切损失和责任由甲方承担。
第二条保证金监管2.1 乙方应对甲方存入的质量保证金进行专项监管,并确保不得挪作他用。
乙方应单独开立质量保证金专用账户,确保质量保证金安全不受损失。
2.2 乙方应及时向甲方提供质量保证金的存入凭证,确保甲方对质量保证金的使用情况和流向了解清楚。
2.3 乙方应按照本协议的规定,合理使用质量保证金,并对质量保证金的使用情况定期向甲方作出报告。
第三条质量保证金的使用3.1 当建设工程出现质量问题、工程设计方案变更或其他需要调整的情况下,甲方有权提出使用质量保证金的申请。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工保证金协议工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____签订地点:_____ 签订日期:_____工程保证金合同委托方:_____(甲方)开户银行:_____(乙方)建设单位:_____(丙方)根据建设部、财政部建质[___]____号和建设厅、财政厅建管[___]____号文件精神,为加强____市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
施工保证金协议书【协议书名称】施工保证金协议书【协议书内容】甲方:【施工单位名称】(以下简称“施工单位”)地址:【施工单位地址】法定代表人:【施工单位法定代表人】联系电话:【施工单位联系电话】开户行:【施工单位开户行】账号:【施工单位账号】乙方:【建设单位名称】(以下简称“建设单位”)地址:【建设单位地址】法定代表人:【建设单位法定代表人】联系电话:【建设单位联系电话】开户行:【建设单位开户行】账号:【建设单位账号】根据《建设工程质量管理条例》和《招标投标法》规定,为了保障建设工程质量和完工验收,保证施工单位履行合同义务,建设单位与施工单位于【XX】年【XX】月【XX】日签订了建设工程施工合同(合同编号:【合同编号】),约定施工期间施工单位需向建设单位缴纳【XX】元的施工保证金。
本协议书旨在明确双方施工保证金的缴纳、保管、操作、使用等事项,以确保建设工程按时按质完成。
一、施工保证金的缴纳1、施工单位需在本协议签署之日起五个工作日内,将施工保证金【XX】元缴入建设单位指定的账户,并同时将固定资产清单、项目经理、施工班组名称、电话等相关资料报送建设单位保管。
2、施工单位应在签订施工合同前先交纳10%的施工保证金。
在工程验收结算后,经验收合格的,返还80%的施工保证金。
二、施工保证金的保管1、建设单位将施工保证金存入银行定期存款账户,保证金的利息收益由建设单位享有。
2、施工保证金的保管期限为工程竣工验收合格之日起的【X】年,在此期限内施工单位无权要求提取和使用。
三、施工保证金的操作1、施工单位要求使用施工保证金的,须向建设单位书面提出申请,并提供施工保证金的使用证明,并经建设单位审核批准后方可使用。
2、当建设单位依据合同、工程质量管理条例及相关监管规定约定情形提出,要求扣回部分或全部施工保证金时,施工单位应立即履行。
3、施工保证金的使用范围包括但不限于:违约赔偿、提前购置材料和设备、进行工程整改及强制拆除等。
施工保证金协议书范本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的事项,达成一致意见,签订本协议书。
第一条保证金的金额和用途
1.1 乙方为确保施工质量和进度,自愿向甲方缴纳施工保证金,金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
1.2 保证金主要用于乙方向甲方承诺的施工质量、进度及安全等方面的保障。
第二条保证金的管理和退还
2.1 乙方应按照甲方要求将保证金存入甲方指定的银行账户,并提供相关凭证。
2.2 保证金自乙方缴纳之日起至工程验收合格并办理完毕相关手续之日起【】日内,甲方应无息退还乙方。
2.3 乙方如违反合同约定,甲方有权部分或全部扣除保证金,作为违约金。
第三条违约责任
3.1 乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权扣除保证金作为违约金。
3.2 甲方未按照约定退还保证金,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:按照同期银行贷款利率计算。
第四条其他
4.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
签订日期:【年】年【月】月【日】日
(注:本协议书范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。
)。
建设工程“质量保证金”监管协议书7篇篇1本协议旨在明确相关方在建设工程中对于质量保证金的管理和监管责任,以确保工程质量并维护各方的合法权益。
经各方协商一致,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________丙方(质量保证金监管机构):__________________二、质量保证金监管事项1. 甲方在支付工程进度款时,按照约定比例将质量保证金从工程款中扣留,并专户存储。
2. 乙方应按照设计要求和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
工程竣工验收合格后,可向甲方申请返还质量保证金。
三、质量保证金的扣留与返还1. 质量保证金的扣留比例和期限按照合同约定执行。
一般情况下,扣留比例不超过工程结算价的XX%。
在工程竣工验收合格后开始计算质量保证金返还期限,期限为XX年。
若工程存在质量问题或需要维修的情况,根据具体情况延长返还期限。
2. 质量保证金主要用于弥补工程质量缺陷造成的损失,以及修复工程发生的费用。
在工程保修期内,若因乙方原因出现质量问题,乙方必须负责修复并承担相关费用。
甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。
若无需动用质量保证金,则在质量保证期限结束后返还给乙方。
四、质量保证金的监管职责划分1. 甲方负责按照合同约定设立质量保证金专户,并确保专款专用。
甲方应对工程质量负首要责任,确保工程按设计要求和质量标准进行施工。
2. 乙方应确保工程质量符合合同约定,承担工程质量问题的修复责任。
在工程保修期内,乙方应配合甲方处理工程质量问题,及时修复缺陷部分。
3. 丙方作为质量保证金监管机构,负责对质量保证金的监管和使用情况进行监督。
丙方有权对工程质量进行检查,发现问题及时通知甲乙双方进行处理。
丙方应在接到问题通知后及时履行监管职责,确保工程质量得到保障。
五、违约责任1. 若甲方未按照协议约定设立质量保证金专户或挪用质量保证金的,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程质量保证金监管协议书4篇篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方:__________乙方:__________根据《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定,为加强建设工程的质量管理,保障建设工程的质量安全,特制定本协议书。
一、保证金缴纳标准和方式:1. 乙方应按照工程造价的百分比提供相应保证金,具体金额为__________,共计人民币____________元。
2. 乙方应在签订本协议书后的7个工作日内将保证金存入指定银行账户,账户信息如下:账户名称:__________账号:__________3. 保证金的存入应由乙方提供存款凭证,并在存入次日将存款凭证原件交由甲方进行审核确认。
审核确认后,甲方将签发《建设工程质量保证金收据》。
4. 保证金存入期间产生的利息由乙方自行承担,不得向甲方索要。
二、保证金监管:1. 甲方应将乙方存入的保证金全额存入指定银行账户,并设置专门的监管账户,保证金不得挪作他用。
2. 甲方应定期对保证金账户进行核算,确保保证金的安全性和完整性。
三、保证金返还:1. 建设工程验收合格后,乙方应提前向甲方提交《竣工决算书》和《质量保证金返还申请书》,并由甲方对工程质量进行核实。
2. 经甲方核实工程质量合格后,甲方应在验收通过后的7个工作日内将保证金及相应的利息返还给乙方。
3. 如建设工程未能按时竣工或者验收不合格,甲方有权扣留乙方的保证金直至问题得到解决为止。
四、其他事项:1. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章生效。
2. 本协议书的解释权属于甲方。
3. 本协议书自签署之日起生效,有效期至乙方收到保证金返还通知书之日终止。
甲方(签章):__________ 乙方(签章):__________日期:__________ 日期:__________篇2建设工程质量保证金监管协议书甲方:建设单位(甲方单位名称)地址:_______________________法定代表人:__________________联系电话:____________________乙方:监管单位(乙方单位名称)地址:_______________________法定代表人:__________________联系电话:____________________根据《建设工程质量保证金管理办法》的要求,为了保障建设工程的质量和安全,甲乙双方达成以下协议:一、协议的目的为了保证建设工程质量,甲方同意按照相关法律法规的规定,向乙方交纳建设工程质量保证金,并委托乙方对建设工程质量保证金进行监管和管理。
建设工程质量保证金监管协议书6篇篇1本协议由以下各方于_____年_____月_____日签署:一、建设单位(以下简称“甲方”):_________________________二、施工单位(以下简称“乙方”):_________________________三、质量保证金监管机构(以下简称“监管机构”):_____________鉴于甲方与乙方就本建设工程项目已经签订相关合同,为确保工程质量,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,经各方友好协商,就质量保证金监管事宜达成如下协议:一、定义与解释1. 质量保证金:指为保证工程质量而留存的一部分工程款,用于在质保期内处理因工程质量产生的相关问题。
2. 监管机构:负责对质量保证金进行监管的机构,确保资金专款专用。
二、质量保证金数额与监管期限1. 质量保证金的数额为工程合同总价的____%,具体金额由甲乙双方商定。
2. 质量保证金的监管期限为工程竣工验收合格后_____年。
三、质量保证金的留存与释放1. 甲方在工程款支付时,按照约定比例留存质量保证金。
2. 监管机构负责监督质量保证金的留存和释放。
在质保期内,如未发生工程质量问题,监管机构应在期满时向乙方出具释放意见,甲方应按照监管机构的意见释放质量保证金。
3. 若在质保期内发生工程质量问题,乙方应及时进行维修。
维修费用由乙方承担,并从质量保证金中扣除。
四、质量保证金的监管与使用1. 监管机构应设立专项账户,对质量保证金进行专款专存、专款专用。
2. 质保期内,如发生工程质量问题,乙方应及时通知甲方和监管机构,并共同协商处理方案。
在必要时,监管机构有权支配质量保证金进行工程修复。
3. 监管机构应定期向甲方和乙方报告质量保证金的收支情况,确保资金安全和使用透明。
五、违约责任1. 各方应遵守本协议的约定,如一方违反协议约定,应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
2. 若甲方未按照约定留存或释放质量保证金,或乙方在质保期内未履行维修义务,监管机构有权采取相应措施进行监管和追责。
建设工程质量保证金监管协议书7篇篇1本协议由下列各方于____年____月____日签订:甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(监管机构):____________________鉴于甲方与乙方就本建设工程签订了施工合同,为规范工程质量保证金的监管,确保工程质量,维护各方合法权益,经协商一致,达成如下协议:一、定义与解释本协议所称质量保证金,是指为确保工程质量符合合同约定和相关法律法规要求而预留的资金。
本协议所称监管机构,是指负责工程质量保证金监管的机构。
二、目的和原则本协议的目的是规范工程质量保证金的监管,确保工程质量。
各方应遵循诚实信用、公平公正、互利共赢的原则,共同履行协议。
三、质量保证金数额与监管期限1. 甲方按照施工合同约定预留质量保证金,具体数额为人民币____元。
2. 质量保证金的监管期限为工程竣工验收合格后____年。
四、质量保证金的监管与使用1. 监管机构负责质量保证金的管理和监督使用。
在监管期限内,未经监管机构同意,甲方不得擅自挪用质量保证金。
2. 若工程在保修期内出现质量问题,乙方应当按照甲方的要求及时进行维修。
维修费用由乙方承担,甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。
3. 若乙方未能按照甲方要求及时维修,甲方有权委托第三方进行维修,相关费用由乙方承担,甲方有权从质量保证金中直接支付。
4. 若工程在保修期内未出现质量问题,监管期限届满后,甲方应当向乙方返还剩余的质量保证金。
五、质量保证金的利息及收益处理1. 质量保证金的存款利息及收益由甲方和乙方按照施工合同的约定处理。
2. 监管机构对质量保证金的管理不承担任何收益。
若因监管机构管理不善导致质量保证金损失,监管机构应当承担相应责任。
六、协议各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:按照约定预留质量保证金;监督工程质量;在保修期内出现质量问题时,要求乙方进行维修;委托第三方进行维修并有权从质量保证金中支付相关费用等。
质保金合同协议书5篇质保金合同协议书1兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金支付申请书兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金合同协议书2合同编号:签订地点:重庆市巴南区XXX供货合同甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:一、标的物二、质量要求、验收条件1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。
3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。
三、供货时间、地点、方式合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。
最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。
四、包装或防护要求乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。
五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法按技术协议要求。
六、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。
质保金合同协议书5篇质保金合同协议书1 兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金支付申请书兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金合同协议书2 合同编号:签订地点:重庆市巴南区XXX供货合同甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:一、标的物二、质量要求、验收条件1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。
3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。
三、供货时间、地点、方式合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。
最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。
四、包装或防护要求乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。
五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法按技术协议要求。
六、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。
2024年建设工程质量保证金监管协议委托方:(甲方)托管银行:(乙方)建设单位:(丙方)根据建设部、财政部建质〔2005〕____号文件精神,为规范我市建设工程质量保证金的管理,落实工程在质量缺陷责任期内的维修责任,经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立“建设工程质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金监管协议”如下:1、甲方委托乙方为丙方开设“建设工程质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章,甲方对质量保证金的使用进行监管。
2、丙方交存的质量保证金只用于缺陷责任期内因工程承包单位施工责任造成缺陷的维修,须足额缴纳,不得提前返还,不得挪作他用。
4、工程竣工验收合格满____年或____年后,承包人向丙方提出保证金返还申请,丙方会同承包人核实工程确实不存在质量缺陷后,在承包人提交的《建设工程保证金返还申请单》上签署同意意见,提交甲方一份。
甲方向业主委员会或业主公示一周无质量异议或异议不成立后,向乙方出具《建设工程质量保证金返还通知单》。
乙方必须在接到甲方出具的《建设工程质量保证金返还通知单》后,方可按通知单规定数额将保证金返还承包人。
5、乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修费用的书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方承担由此引起的所有行政及民事法律责任。
6、本协议未尽事宜,按相关法律法规有关规定办理。
7、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(公章)乙方(公章)丙方(公章)____年____月____日____年____月____日____年____月____日2024年建设工程质量保证金监管协议(二)____年建设工程质量保证金监管协议书甲方(监理单位):______________乙方(承包商):______________丙方(甲乙方共同委托的监管机构):______________根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,为确保本工程的质量、安全和进度,保证建设工程的顺利进行,并为了维护甲方及其他相关方的合法权益,甲乙丙三方按照自愿、平等、公正和公平的原则,经友好协商,就建设工程质量保证金的监管事宜达成以下协议:第一条监管目标本协议的目标是保证甲方在工程质量发生问题时能够及时得到赔偿,并确保乙方按照合同约定的质量要求进行工程建设。
建设工程“质量保证金”监管协议书范本建设工程质量保证金监管协议书甲方:【甲方名称】法定代表人:【甲方法定代表人】联系地址:【甲方联系地址】联系电话:【甲方联系电话】开户银行:【甲方开户银行】银行账号:【甲方银行账号】乙方:【乙方名称】法定代表人:【乙方法定代表人】联系地址:【乙方联系地址】联系电话:【乙方联系电话】开户银行:【乙方开户银行】银行账号:【乙方银行账号】为加强施工单位履约意识,确保建设工程的质量安全和顺利进行,根据有关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本协议。
一、质保金的缴纳和管理1. 甲方决定由乙方向甲方缴纳一定金额的质保金,乙方同意按照以下规定缴纳和管理质保金。
2. 质保金的缴纳方式:乙方应在【工程合同签订日起】【具体时间】前将质保金缴至甲方指定的银行账户,银行账户信息如下:开户银行:【甲方开户银行】账户名称:【甲方账户名称】账号:【甲方银行账号】3. 质保金的缴纳金额:乙方应向甲方缴纳质保金人民币【具体金额】元整。
4. 质保金的退还和扣除:质保金在下列情况中,甲方有权进行相应的退还或扣除:(1)工程竣工验收合格后,甲方应及时将全部质保金退还给乙方;(2)如工程质量不符合合同要求,甲方有权扣除质保金进行修复;(3)如乙方违约履行合同义务,甲方有权扣除质保金作为违约金进行处理;(4)如乙方未按工程进度要求进行施工,甲方有权扣除质保金进行相应的违约金处理。
5. 质保金的利息:质保金在甲方退还给乙方前,不计利息。
6. 质保金的管理:甲方将质保金分别统一存放于【指定银行或金融机构】,并建立相应的账户,用于监管质保金的使用和返还。
乙方有权随时查询质保金的存放情况和使用情况。
二、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除须经双方书面协商一致,并经合法程序办理,双方签署变更或解除协议书。
2. 协议解除后,质保金应由甲方在【具体时间】内返还给乙方。
三、争议的解决1. 本协议的履行发生争议时,双方应通过友好协商解决。
2024年建设工程“质量保证金”监管协议书样本甲方:(单位名称)地址:法定代表人:(姓名)联系电话:电子邮箱:乙方:(单位名称)地址:法定代表人:(姓名)联系电话:电子邮箱:鉴于甲方与乙方就本协议约定的工程项目有关质量保证金的监管事宜达成一致意见,双方本着平等、自愿、公正、公平的原则,经友好协商,达成以下协议:第一条\t监管对象及背景1.1 甲方与乙方双方经协商同意,乙方在履行承包合同期间,为保证工程质量和履行各项责任,应向甲方提供一定金额的质量保证金。
1.2 乙方同意将该质量保证金存入指定账户,并由甲方管理和监督使用。
1.3 相关背景:(详细描述有关工程项目的背景信息,包括项目名称、建设地点、建设内容、工期、合同金额等)第二条\t质量保证金的数额与缴纳方式2.1 乙方应根据合同约定,按照(具体金额)的比例缴纳质量保证金。
2.2 质量保证金由乙方以现金方式(或指定的银行汇票等)缴纳至甲方指定的账户。
第三条\t质量保证金的管理与监督3.1 甲方将设立专门的质量保证金账户,由甲方或甲方指定的负责人负责监督和管理。
3.2 甲方负责制定质量保证金的使用管理规定,明确其使用范围和使用条件。
3.3 甲方应及时核对乙方缴纳的质量保证金金额,并将核对结果通知乙方。
3.4 甲方应确保质量保证金的安全性,并按照法律和约定的用途使用。
第四条\t质量保证金的使用4.1 如发生工程质量问题或乙方违反合同约定的情况,甲方有权决定使用部分或全部质量保证金进行维修或索赔。
4.2 甲方在使用质量保证金前,应事先通知乙方,并提供详细的使用计划和合理的理由。
4.3 乙方同意,甲方在扣除相应维修费用或索赔金额后,将剩余质量保证金退还给乙方。
第五条\t违约责任5.1 如果乙方未按约定缴纳质量保证金,甲方有权要求乙方补缴并按规定的比例向甲方支付滞纳金。
5.2 如果甲方未按约定使用质量保证金,乙方有权要求甲方按照约定归还未使用的质量保证金并支付违约金。
2024年建设工程“质量保证金”监管协议范文协议书编号:【填写】
甲方:【填写】
乙方:【填写】
鉴于,乙方承包甲方委托的【项目名称】工程,为了保障工程的质量,保证工程按照合同约定进行施工,特制定本监管协议书,以约束双方行为。
一、保证金金额及支付方式
1. 乙方应在合同签订后【付款条款】内支付【金额数字大写】的质量保证金,并由甲方委托第三方监管机构进行监管。
2. 质量保证金应在工程竣工验收合格后【天数】内返还乙方。
二、质量保证金的用途
1. 质量保证金将作为乙方在工程质量问题上的担保金,用于弥补由于施工工艺、质量问题等引起的损失。
2. 若工程发生质量问题,甲方有权通过第三方监管机构处置质量保证金,用于整改工程质量问题。
三、质量保证金的监管
1. 乙方支付的质量保证金将由第三方监管机构(以下简称“监管机构”)进行监管,监管机构应独立、公正地履行监管职责。
2. 监管机构应定期向双方出具质量保证金监管情况报告,并及时处理双方提出的监管事项。
3. 監管機構應建立健全的质量保证金监管记录,保证金监管账户由监管机构专门开设。
四、违约责任
1. 若乙方未按约定支付质量保证金,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若工程质量问题导致甲方损失,乙方应及时配合处理,否则应赔偿相应损失。
五、其他
1. 本协议自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格且质量保证金返还为止。
2. 甲乙双方如有其他补充协议或变更内容,应书面协商并签署补充协议。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:【签字】乙方:【签字】
日期:【填写】。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
施工质量保证金协议书
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议:
一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。
二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后
返还质量保证金。
三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效):
1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规
范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。
如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。
2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行
试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的,
经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。
如已无法更换造成损失由乙方承担。
3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,
或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。
4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自
行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中
对所有分包施工单位进行管理,积极配合。
如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的,
造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不
少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。
8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量
保证金,承担一切责任及费用。
9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定
时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完
成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
11、总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过
程检查出的质量问题,必须在规定的时间内整改完成,工
程质量问题每次逾期不能整改完成,扣减(不少于1万元)工程质量保证金。
因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任一方可向本项目注册地人民法院提起诉讼。
本协议一式两份,签署双方各执一份,本协议属合同一部分与台同具有同等法律效力
发包人(甲方):法定代表人:
委托代理人:
年月曰承包人(乙方)
法定代表人:
委托代理人:。