建设工程施工劳务分包合同示范文本
- 格式:doc
- 大小:201.00 KB
- 文档页数:35
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。
住建部建设工程施工劳务分包合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同的缔结甲方(承包方)_____________________住所:_____________________________法定代表人(授权代表):_______________电话:_____________________ 传真:____________________乙方(分包方)_____________________住所:_____________________________法定代表人(授权代表):_________________电话:_____________________ 传真:_________________经双方友好协商,就乙方承揽甲方_____________________(项目名称)、分包_______________(项目名称)施工工程,采用分包方式,按照合同规定进行下列约定:二、工程范围及定额工时1.工程范围:按照《建筑工程施工合同》规定的材料、设备和技术标准要求安排施工人员参与施工工作。
2.定额工时:工程施工工时为______________小时,根据工程进度可以适当调整。
三、劳务合同的变更1.在工程施工中,劳务人员的合同变动(增减)的,应当由乙方提前向甲方报告。
2.变更合同的方式:书面通知。
3.变更合同的具体内容:人员数量、工时、工作范围等。
四、工程款项1.工程款项包括:工资、社会保险、职工福利、安全生产费用等。
2.工程款项支付方式:发票结算。
3.工程款项支付期限:按照劳务合同约定的期限支付。
五、工程保证1.甲、乙双方约定按照《建设工程质量管理》相应规定要求质量保证。
2.工程保修期限:六个月。
3.工程质量问题的解决方式:根据协商。
六、其他约定1.劳务人员的职业培训:乙方应按照国家相关规定进行劳工培训,提升施工技能。
2.甲、乙双方应当建立定期沟通交流机制,保障工程施工的顺利进行。
建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方(总承包方):____________________乙方(劳务分包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:____________________(具体范围详见附件)二、工期要求开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:____________________元整)。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外,甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式:甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范,完成以下劳务内容:(具体劳务内容列举)。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作,保持施工现场整洁有序,防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范,并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工,确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定,接受甲方的监督与检查。
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方(总包方):地址:法定代表人:联系人:电话:乙方(劳务分包方):地址:法定代表人:联系人:电话:二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量,经甲、乙双方友好协商,就建设工程劳务分包事宜,签订本合同。
三、项目描述项目名称:项目地点:项目工程量:工程内容:分包工程范围及数量:分包价格:四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程,应按时保质保量完成任务,并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料,并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求,保障工人安全,确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通,协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效,至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除,须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务,对方有权解除合同,并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成时,提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
九、签署甲方(盖章):法定代表人签字:日期:乙方(盖章):法定代表人签字:日期:以上为建设工程劳务分包合同范本,经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作,共同推动工程进展,实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了加强建设工程的管理,保障工程质量和按期完成工程,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同:一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程(项目名称),位于(具体位置)。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自(合同签订日期)起至(工程竣工日期)止。
建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇)建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇) 在⼈民愈发重视法律的社会中,合同对我们的约束⼒越来越不可忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢?以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇),欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅:______________________ ⼄⽅:______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯,根据施⼯安排,甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施⼯任务,按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标,同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任,经双⽅协商,签订本合同,条款如下: 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称:_______________________ 2.⼯程地点:_______________________ 3.⼯程数量:_______________________ 4.⼯程数量及内容:_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期:________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期:________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为:⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标:以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式:综合单价承包,⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容:指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润,⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建设工程施工劳务分包合同甲方:(全称)鉴于甲方拟在(项目名称)工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务,双方经友好协商一致,就相关事宜达成如下合同:一、合同工程名称:(项目名称)二、合同工程内容:1.工程地址:(具体地址)2.工程范围:(工程范围描述)3.工程内容:(施工内容描述)三、乙方承包的劳务内容及费用:1.劳务内容:乙方承担(具体劳务内容描述)2.劳务费用:(劳务费用明细)四、工作期限:1.本合同工期为(具体工期时限)。
2.如因特殊原因需要变更工期,双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准:1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求,达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利,乙方应积极配合,并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用:1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式:(按合同约定的支付方式)3.如工程质量验收不合格,应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任:1.甲方如未按期支付劳务费用,应按未支付劳务费用金额的(日/月)支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的,应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款:双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决:1.本合同履行中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交至(争议解决机构)进行调解或仲裁。
2.争议解决地点:(具体地点)十、其他事项:(其他事项的约定)十一、合同生效及变更:1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同,双方应经协商一致后签署书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除:1.本合同如需解除,应经双方协商一致后签订解除协议。
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方(总承包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx乙方(劳务分包商):名称:xxx公司法定代表人:xxx地址:xxx电话:xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任,保证工程质量和工期,甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称:xxx工程2. 工程地址:xxx3. 工程范围:根据双方共同商定,乙方承担施工工程中的劳务分包工作,包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期:根据施工计划,工期为xx个月/天。
5. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程,保证工程质量符合规定。
6. 施工组织:乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式:甲乙双方商定施工总价为xxx元,支付方式为xx%预付款,xx%进度款,余款xxx天内结清。
8. 违约责任:如一方违约,需向对方支付违约金,违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定:双方在合同履行过程中如有其他约定,可另行协商,并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:建设工程施工劳务分包合同签订,旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系,提高施工效率,确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行,共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作,共同努力,顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式,通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中,总包方通常是建设工程的主体承包商,负责项目的整体管理和实施,而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商,承担具体的施工工作。
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方(总承包方):_________________________地址:_________________________法定代表人:_________________________联系方式:_________________________乙方(劳务分包方):_________________________地址:_________________________法定代表人:_________________________联系方式:_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,根据平等互利原则,经友好协商,就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:_________________________;地点:_________________________;工程规模及内容:_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务:基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容:混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期:_______年______月______日;竣工日期:_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员,负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币(大写)_________________________元整(小写)¥______元。
建筑工程施工劳务分包合同范本甲方:_____劳务公司(以下简称甲方)乙方:_____班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。
具体条款如下:_____工程名称:_____模板安装、拆除工程地址:_____结构类型:_____建筑面积:_____承包方式:包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求:模板工程:1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打,修补等。
模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。
模板的最大接缝宽度控制在_____以内,模板的周转使用时要将表面清洁干净,以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。
甲方:_____乙方:__________年_____月_____日建筑工程施工劳务分包合同范本(二)建筑工程劳务分包承包合同发包方:_____承包方:_____根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一致,订立本合同。
施工劳务分包合同(通用16篇)施工劳务分包合同(通用16篇)施工劳务分包合同篇1甲方:__________乙方:__________为满意甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要,乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方供应劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务,根据相关法律规定,结合本工程详细状况,经双方协商全都,签订本劳务承包协议。
第一条工程内容1.1 工程名称:__________内邓高速№.2标桥梁工程1.2 工程地点:__________河南省淅川县1.3 工程内容:__________甲方组织机械开挖基坑,乙方人工协作土方清理。
从截桩开头到桥面铺装的全部工作::乙方的有关事宜,达成如下协议:一.工程地址:。
二.工程内容:前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.托付方式:实行甲方供应材料方式,乙方包人工的托付方式。
四.工程工期:1、开工日期:在______年______月______日前完成办理下列工作手续。
十二、双方职责范围:(一) 甲方职责范围1、甲方供应与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方,工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、甲方负责组建施工项目部,其中:甲方委派码 ;3、甲方必需把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位,担当工程施工水电及生活区的水电费用。
甲方不仅负责工程材料的选购供应,而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作,担当工程各种材料的送检工作及担当检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、如因甲方缘由造成停工待料超过一个月,甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元,因甲方或建设单位缘由造成停工超过一个月以上的,必需担当支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费,工期均可顺延。
5、甲方协作乙方在工程施工期间人员平安保险的购置和申报处理工作,费用乙方负责。
6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建,满意乙方施工人员住、食、洗的生活需要,并且供应乙方施工管理人员的办公室1间。
重庆建工第四建设有限责任公司建设工程施工劳务分包合同(示范文本)二0一六年五月第一部分合同协议书总包单位:分包单位:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,依据总包单位和本工程业主(建设单位)签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同)的相关约定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程部分的劳务分包事项协商一致,共同达成如下协议:一、分包工程概况1.工程名称:2.工程地点:二、劳务分包作业范围及工作内容劳务分包作业范围:(此处应明确劳务分包的工作区域)劳务分包工作内容:(此处应详细叙述劳务分包的工作内容)三、劳务分包作业期限计划开工日期:年月日,总包单位如果对此作出变更,以总包单位的书面通知为准。
计划完工日期:年月日作业总日历天数为:天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
有节点工期要求的,分包单位应该按照总包单位签发的节点工期相关文件严格执行。
如分包单位原因总工期或节点工期延误导致业主对总包单位的索赔及造成总包单位其它一切损失由本合同分包单位承担。
四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合标准,并符合总包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格1.签约合同价暂定为:元(人民币)大写﹕元。
2.合同价格形式:(总价或单价合同,可附清单)。
实际合同价款以双方共同审定确认的结算金额为准,但不能高于业主与总包单位办理的最终结算中对分包单位完成部分的确认金额。
若本工程接受国家审计机关审计,并对分包单位所实施工程部分确认了审减金额,则分包单位对总包单位超付部分负有全额返还的义务。
六、分包单位资质资质证书编号:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:1.中标通知书(如果有);2.投标函及其附录(如果有);3.专用合同条款及其附件;4.通用合同条款;5.技术标准和要求;6.图纸;7.已标价工作量清单或预算书(如果有);8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
八、承诺1.总包单位承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.分包单位承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时编制工资支付表,委托总包单位通过农民工工资专用账户支付农民工工资。
九、附则1.合同订立时间:年月日2.合同订立地点:3.本合同自生效。
4.本合同一式份,具有同等法律效力,总包单位执份,分包单位执份。
总包单位:(公章) 分包单位:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书(如果有)以及其他合同文件。
1.1.2 总包合同:是指发包人与总总包单位签订的建设工程施工合同、发包人与专业总包单位签订的建设工程专业总包合同,或者总总包单位与专业总包单位签订的建设工程专业分包合同。
1.1.3 劳务分包工作:是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人:是指与总包单位签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 总包单位:是指具有相应的工程施工承包资质,签订总包合同的总总包单位、专业总包单位或者专业分包人,以及取得上述当事人资格的合法继承人。
1.1.6 总包单位项目经理:是指由总包单位任命并派驻劳务作业现场,在总包单位授权范围内负责劳务分包合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.7 分包单位:是指与总包单位签订合同协议书的,具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.8 签约合同价:是指总包单位和分包单位在合同协议书中确定的总金额。
1.1.9 合同价格:是指总包单位用于支付分包单位按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.10 基准日期:总包单位通过招投标方式选定分包单位的,以投标截止日前28天的日期为基准日期;总包单位直接选定分包单位的,以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.11 完工日期:包括计划完工日期和实际完工日期。
计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期;实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 标准和规范除专用合同条款另有约定外,本合同适用的标准和规范应与总包合同约定一致。
1.3 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工作量清单或预算书(如果有);(9)其他合同文件和现场有效签证资料。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。
1.4 图纸总包单位应根据专用条款中约定的数量和内容向分包单位提供图纸。
1.5 联络1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件,均应采用书面形式,并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.5.2 总包单位和分包单位应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点,并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函,拒不签收的,由此增加的费用和(或)延误的期限由拒绝接收一方承担。
1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的,应提前3天以书面形式通知对方。
1.6 保密除法律规定或专用合同条款另有约定外,未经总包单位书面同意,分包单位不得将总包单位提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 总包单位2.1 总包合同的提供经总包单位同意,分包单位可要求查阅总包合同,但有关总包合同的价格和涉及商业秘密及总包单位不同意查阅的条款除外。
2.2 劳务作业现场和工作条件2.2.1 除专用合同条款另有约定外,总包单位负责向分包单位交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外,总包单位负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件。
2.3 总包单位项目经理总包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、联系方式等事项,项目经理经总包单位授权后代表总包单位履行合同。
除本合同有明确约定或者总包单位加盖公章予以授权、确认的以外,任何单位及个人针对本合同所涉分包工程的结算、对账、合同解除、排除或者限制或者减免总包单位权利、为总包单位设定或者增加、确认义务(债务)所作之认可均不具有代表(代理)总包单位之效力,对总包单位无约束力。
3. 分包单位3.1 分包单位的一般义务分包单位在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:(1)按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业,并负责成品保护工作;(2)承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任;(3)履行总包合同中与劳务分包工作有关的分包单位的义务,但劳务分包合同明确约定应由总包单位履行的义务除外;(4)其它专用合同条款约定的分包单位应当承担的义务。
3.2 劳务分包项目负责人分包单位应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项,项目负责人经分包单位授权后代表分包单位履行合同。
项目负责人应是分包单位正式聘用的员工,分包单位应向总包单位提交项目负责人与分包单位之间的劳动合同,以及分包单位为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
项目负责人应常驻劳务作业现场,每月在劳务作业现场时间不得少于25天。
分包单位违反上述约定的,应按照专用合同条款中关于分包单位违约责任的约定承担违约责任。
除专用合同条款另有约定外,分包单位应在接到劳务作业通知后7天内,向总包单位提交分包单位现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告,其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等,并同时提交主要劳务作业管理人员与分包单位之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
分包单位派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。
分包单位更换主要劳务作业管理人员时,应提前7天书面通知总包单位,并征得总包单位书面同意。
通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
4. 劳务作业人员4.1 签订书面劳动合同分包单位应当与劳务作业人员签订书面劳动合同,并每月向总包单位提供上月分包单位在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。
除上述书面记录的用工行为外,分包单位承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.2 支付劳务作业人员工资总包单位应分解工程价款中的人工费用,(需要讨论怎么开设)在银行开设农民工工资(劳务费)专用账户,专项用于支付农民工工资。
总包单位应根据当期实际发生的人工费用数额,按时将进度工程款中的人工费单独划拨到农民工工资(劳务费)专用账户,用于支付每月农民工工资。
分包单位有义务配合总包单位完成相应工作。
分包单位应对劳务作业人员实行实名制管理,并办理实名制工资支付银行卡,按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认后交总包单位委托银行通过农民工工资(劳务费)专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。
分包单位应当每月按时足额支付劳务作业人员工资,劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准,并于每月25日之前将上月的工资发放支付情况书面提交总包单位。
否则,总包单位有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
分包单位未如期支付劳务作业人员工资,导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的,总包单位有权从尚未支付的劳务分包合同价款中代分包单位直接支付上述费用,并扣除因此而产生的经济损失及违约金,剩余的劳务分包合同价款向分包单位支付。