【合同履约情况怎么写】2017履约合同(3篇)
- 格式:doc
- 大小:34.50 KB
- 文档页数:10
合同履约证明范本第1篇甲方:_________乙方:_________本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《_合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条概况鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的_________%,金额:_________大写人民币_________元(¥_________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条资金证明乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用_有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人或授权代理人(签字):_________法定代表人或授权代理人(签字):__ ________________年_________月_________日合同履约证明范本第2篇XXXXXXXX与2015年3月1日与我项目部签订了XXXXXXXX合同,负责路基4标工程的施工,XXXXXXXX在合同履行过程中,能严格按照施工图纸﹑施工组织设计﹑施工验收规范要求,组织具有相应资格证书﹑上岗证书的技术熟练的人员进行施工,工程质量达到合格标准,于2016年8月1日按时完成施工任务。
合同履约承诺书3篇篇1甲方(承诺方):____________________乙方(接受承诺方):____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方参与的项目达成合作意向,为明确双方的权利义务,保障合同的顺利履行,特签订本履约承诺书。
一、承诺事项1. 甲方承诺按照合同约定的时间、地点、方式和质量等要求,全面履行本合同项下的各项义务。
2. 甲方承诺遵守国家法律法规及相关政策,确保本合同的合法性和有效性。
3. 甲方承诺遵循诚信原则,提供真实、完整、准确的信息和资料,并承担由此产生的法律责任。
4. 甲方承诺保护乙方的合法权益,不泄露乙方的商业秘密及其他机密信息。
5. 甲方承诺确保所提供的服务或产品质量符合国家标准、行业标准及合同约定,对因甲方原因导致的产品质量问题造成的损失承担赔偿责任。
二、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若甲方违反诚信原则,提供虚假信息或隐瞒重要事实,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担由此产生的损失。
三、履约保障1. 甲方应提供必要的履约担保,确保本合同的履行。
2. 在合同履行过程中,双方应建立有效的沟通机制,及时协商解决履约过程中出现的问题。
四、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同到期后,若双方继续合作,可续签合同;若不再合作,本合同自动终止。
六、承诺方保证与承诺事项相关的附属义务与责任条款:1. 承诺方保证具备履行本合同所需的相关资质和条件。
合同履约情况模板范文尊敬的各位领导:按照有关部门的文件精神,我们公司与贵单位签订了XXX项目合同,经过一段时间的履行,现将履约情况报告如下:一、合同履行情况1. 合同签订情况根据合同约定,双方在XXX年XX月签订了XXX项目合同,约定合同金额为XX万元,合同工期为XX月。
合同内容明确,双方权利义务清晰。
2. 合同履行进展(1)双方履行义务情况我司在合同签订后,积极组织项目团队,按照合同要求提前启动项目,确保项目圆满完成。
贵单位对于提供的物资和服务也按时按量履行义务。
(2)合同执行进度截至目前,我司已完成合同约定的XX%,工程进度符合合同要求。
项目进度正常,质量可控。
3. 合同履行质量我司为了确保项目质量,成立了质量管理小组,对施工过程进行精细化管理,严格把控质量风险,确保项目质量符合合同要求。
二、合同履约风险1. 人力资源风险由于近期部分员工出现了流动情况,可能会对项目进度造成一定的影响。
我司将加强人力补充,确保项目按时完工。
2. 物资供应风险受到疫情等因素的影响,物资供应可能会出现延误的情况。
我司已制定应急预案,保障项目物资供应的正常进行。
三、合同履行建议1. 协商解决问题如遇到项目执行过程中的任何问题,我司将与贵单位积极沟通,共同解决,确保项目按时完成。
2. 加强监督管理双方需加强监督管理,确保项目的顺利进行,及时发现并解决问题,避免合同履行过程中的矛盾发生。
四、总结我司将继续努力,全力以赴,确保项目圆满完成,并与贵单位保持良好的合作关系。
如有任何问题或建议,欢迎随时与我们联系。
谨致敬礼!(公司名称)日期:XXXX年XX月XX日以上内容为范文,如需具体模板请根据实际情况进行调整。
合同履约情况汇报文库
尊敬的领导:
根据公司要求,我对合同履约情况进行了汇报,具体情况如下:
首先,根据合同要求,我方已经按时完成了合同规定的交付任务。
在合同约定的时间内,我方按照合同内容完成了产品的生产,并按时交付给了客户。
客户对我们的产品质量和交付时间都表示了满意。
其次,我方在合同履约过程中积极配合客户的需求,及时解决了客户提出的问题。
在产品生产过程中,客户提出了一些特殊要求,我们的技术团队及时进行了调整,并且与客户沟通协商,最终达成了双方都满意的解决方案。
另外,我方在合同履约过程中严格遵守了合同条款,未发生任何违约行为。
我们严格按照合同约定的要求进行生产和交付,未发生任何超出合同范围的行为,保证了合同的合法性和稳定性。
最后,我方将继续密切关注合同履约情况,全力以赴保证合同的顺利执行。
我们将进一步加强与客户的沟通和合作,确保双方利益最大化。
总而言之,我方在合同履约过程中严格按照合同要求进行操作,积极配合客户需求,未发生任何违约行为,保证了合同的顺利执行。
我们将继续努力,确保合同的圆满完成。
谢谢!。
合同履约情况证明尊敬的先生/女士:鉴于我们的合同约定及合同履行的重要性,我写信给您提供一份合同履约情况证明。
根据合同编号(合同编号),我们自合同签订之日起致力于合同的完全履行。
以下是我对合同履约情况的详细描述:1.合同约定:合同描述了双方的权利和义务。
这包括了合同的有效日期、支付条款、履行义务、违约责任等。
我们承诺严格按照合同约定的条款履行合同。
2.履行义务:我们诚恳履行了我们在合同中约定的各项义务。
具体包括但不限于:-提供服务:我们在合同中约定的服务范围内提供了具体的服务,并保证提供的服务符合合同的质量要求;-交付产品:我们按照合同约定的交付日期将产品准时交付给您,并保证交付的产品符合合同规定的质量标准;-支付款项:我们按照合同约定的支付条款,及时支付了合同中规定的金额。
所有款项的支付均已经按照合同约定的方式进行,并提供了相关的汇款凭证或支付单据;-合法合规:我们始终遵守所有法律法规和行业规定,并保持了良好的商业道德。
3.服务履行情况:我们提供的服务已经达到合同中约定的要求。
我们始终以诚实、公正和诚信的原则履行合同,并确保客户满意度达到最高水平。
具体的履行情况包括但不限于:-服务内容:我们按照合同约定提供了精确、专业和高效的服务。
我们的服务团队由经验丰富、资质良好的专业人士组成,确保服务的质量和效果;-进度控制:我们严格控制服务进度,确保按时完成合同约定的工作,并及时向您汇报进展情况;-问题解决:在服务过程中,我们积极与您沟通,及时解决出现的问题,并确保您的需求得到满足;-客户反馈:我们非常重视客户的反馈意见,并积极采纳和改进。
我们根据客户的意见和要求进行调整,确保服务更加符合客户的期望。
4.交付产品情况:我们按照合同约定的要求,及时交付了产品,并保证产品符合合同规定的质量标准。
具体的交付情况包括但不限于:-交付时间:我们严格按照合同约定的交付日期,及时将产品交付给您;-产品质量:我们保证交付的产品完全符合合同规定的质量标准。
合同履约情况汇报模板尊敬的领导:根据公司要求,我就近期合同履约情况进行汇报如下:一、合同履约情况总体概况。
自上次汇报以来,我司共签订了10份合同,其中已履行完毕的合同共计7份,履约率为70%。
目前正在履行的合同有3份,均已按时按量完成了部分工作,履约情况良好。
二、已履行合同情况汇总。
1. 与A公司签订的销售合同,我司按时交付了全部货物,并且得到了客户的一致好评。
合同金额为50万元,已全部结清。
2. 与B公司签订的服务合同,我司按照合同约定的时间节点,完成了全部服务内容,并且客户对我们的服务表示满意。
合同金额为30万元,已全部结清。
3. 与C公司签订的采购合同,我司按时支付了货款,并且按时收到了货物。
合同金额为80万元,已全部结清。
4. 与D公司签订的技术合作合同,我司按照合同约定,完成了技术转让和培训工作。
合同金额为100万元,已全部结清。
5. 与E公司签订的租赁合同,我司按时交纳了租金,并且保持了租赁物的完好状态。
合同金额为20万元,已全部结清。
6. 与F公司签订的加工合同,我司按时完成了加工任务,并且产品质量得到了客户的认可。
合同金额为60万元,已全部结清。
7. 与G公司签订的建设工程合同,我司按照合同约定的时间节点,完成了工程进度,并且保质保量完成了工程建设。
合同金额为200万元,已全部结清。
三、正在履行合同情况汇总。
1. 与H公司签订的广告合作合同,我司已完成了广告设计和策划工作,目前正在等待客户的最终确认。
2. 与I公司签订的物流合作合同,我司已完成了部分物流运输任务,目前正在进行后续的运输工作。
3. 与J公司签订的技术支持合同,我司已完成了部分技术支持工作,目前正在进行后续的技术服务。
四、合同履约存在的问题及解决措施。
在履约过程中,我们也遇到了一些问题,比如部分合同的交付时间有所偏差,或者在服务过程中出现了一些小的差错。
针对这些问题,我们已经采取了相应的措施,加强了内部管理,提高了员工的履约意识,加强了与客户的沟通,确保了合同的顺利履行。
合同履约情况怎么写一、合同履行概况合同名称:合同签订日期:合同期限:合同各方:a.当事人Ab.当事人B二、当事人A的履约情况1.当事人A在合同签订后及时支付了约定的首付款项。
2.当事人A按照合同约定的时间和方式提供了必须的材料和文件。
3.当事人A在合同规定的时间内履行了合同约定的义务。
三、当事人B的履约情况1.当事人B按照合同约定的时间和方式提供了必须的服务或产品。
2.当事人B没有违反合同约定并按照约定的标准提供了服务或产品。
3.当事人B未在合同规定的时间内完成工作,但已向当事人A说明延迟的原因并向其提供了合理的解决方案。
四、合同履约情况分析1.合同期限内,双方均按照约定履行了各自的义务,不存在违反合同条款的情况。
2.当事人A按时支付了首付款项,并提供所需的材料,为合同的顺利履行提供了保障。
3.当事人B按时提供了服务或产品,并按照约定的标准进行了交付,达到了当事人A的期望。
4.当事人B虽然延迟完成工作,但及时向当事人A解释了原因,并提供了合理的解决方案,双方达成了妥协。
五、合同履约情况总结根据以上分析,可以得出以下结论:1.合同双方均履行了各自的义务,并按照合同约定进行了交付。
2.尽管存在少许延迟,但延迟原因充分合理,并得到了对方的理解和接受。
3.当事人A和当事人B之间的合作关系良好,履约情况良好,有望在今后的合作中继续发展。
最后,本报告对合同履约情况进行了详细描述和分析,并得出了积极的结论。
根据目前的情况来看,合同各方的履约情况良好,为今后的合作打下了良好的基础。
希望双方能够继续保持合作,共同创造更加美好的未来。
具体合同的履约情况模板一、合同基本信息。
咱们签的这个合同啊,是[合同名称],和[合作方名称]在[合同签订日期]的时候就愉快地达成合作了。
这合同主要是关于[简要说明合同业务范围,例如提供某种产品或服务]的事儿。
二、履约进展。
# (一)已完成的部分。
1. 任务一:产品交付。
按照合同要求,我们得给对方提供[具体产品名称和数量]。
这就好比是一场接力赛,我们可是紧紧握着产品这根“接力棒”,在[交付日期]的时候,稳稳地交到了对方手里。
当时交接的时候啊,对方检查了产品的质量、规格啥的,都符合合同里写的那些条条框框,还对我们的产品包装赞不绝口呢,说看起来就特别专业、特别用心。
2. 任务二:服务提供(如果有)除了产品,我们还承诺了一些服务。
比如说,我们要给他们提供[具体服务内容,例如安装、培训之类的]。
这个服务的过程就像是一场精心编排的舞蹈,我们的团队成员们配合得那叫一个默契。
从[服务开始日期]开始,一直到[服务结束日期],每个环节都没掉链子。
在安装的时候,我们的技术人员就像一群超级英雄,迅速又准确地把设备安装到位,还把现场收拾得干干净净。
培训的时候呢,更是把我们知道的那些专业知识,像倒豆子一样,毫无保留地传授给了对方的员工,他们也都学得特别认真。
# (二)正在进行的部分。
1. 任务三:后续维护(如果有)现在我们正处于合同里规定的后续维护阶段。
就像照顾小树苗一样,产品交付了、服务完成了,还得时不时地给它浇浇水、除除草呢。
我们的维护团队每周都会按照计划去检查产品的运行情况,目前来看,一切都还挺顺利的,就像一艘在平静海面上航行的船,没有什么大的风浪。
偶尔也会有一些小问题,比如说[举例说明小问题,如某个零件有点小磨损],但是我们都能迅速解决,就像给船补上一个小漏洞一样简单。
# (三)尚未开始的部分。
1. 任务四:最终验收(如果有)在整个合同的还有一个最终验收的环节。
这个就像是一场期末考试,我们一直在努力复习,就等着验收那天能交出一份满意的答卷。
协议履约情况汇报材料范文尊敬的领导:根据公司要求,我对最近一段时间内协议履约情况进行了汇报。
具体情况如下:一、合同履行情况。
自上次汇报以来,我所负责的合同均按时履行,未发生违约情况。
我们严格按照合同约定的条款,完成了交付、服务、付款等各项内容,与合作方保持了良好的合作关系。
二、合同履行过程中的问题及解决措施。
在合同履行过程中,虽然出现了一些问题,但我们及时采取了有效的解决措施,确保了合同的顺利履行。
例如,在某项目交付过程中,由于供应商原因导致了部分物资延迟,我们立即与供应商沟通协调,并最终在延期时间内完成了交付任务。
三、合同履行中的争议处理。
在合同履行过程中,我们与合作方之间偶有分歧,但我们始终本着诚实守信的原则,通过友好协商的方式解决了各类争议。
例如,在某合同履行过程中,由于双方对于服务质量标准存在分歧,我们主动邀请第三方专家进行评估,最终达成了一致意见。
四、合同履行中的合作情况。
在合同履行过程中,我们与合作方保持了良好的沟通与合作,共同努力完成了各项任务。
我们及时向合作方提供了所需的支持和协助,确保了合同的顺利履行。
同时,我们也在合同履行过程中不断总结经验,提出改进建议,以期进一步提升合作效率和质量。
五、下一阶段的工作计划。
在下一阶段,我们将继续严格按照合同约定履行各项任务,确保合同的顺利履行。
同时,我们也将进一步加强与合作方的沟通与合作,及时解决各类问题,确保合作顺利进行。
以上为本次协议履约情况汇报材料,如有不足之处,还请领导批评指正。
感谢领导对我们工作的关心和支持!此致。
敬礼!。
合同履约情况说明合同履约情况说明根据合同的约定,我方承诺按照合同的要求履行各项义务,并保证合同的顺利实施。
现将我方履约情况做如下说明:一、履约过程根据合同的约定,我们按照合同要求及时完成了合同签署的手续,并严格遵守了合同的约定条款。
在合同履行过程中,我方与乙方保持了良好的沟通,及时解决了合同履行中出现的问题,确保了合同的正常进行。
二、履约进展在合同履行过程中,我方按照合同的约定要求,按时交付了合同中规定的产品。
同时,我们还保证了产品的质量符合合同的标准,确保了乙方的权益。
三、履约结果经过双方的共同努力,合同的履约进展非常顺利。
在合同规定的时间内,我们按时交付了产品,并得到了乙方的认可与好评。
乙方对我们的产品和服务都非常满意。
四、履约问题及解决在合同履行过程中,我们遇到了一些挑战和问题,但我们积极采取了措施,及时解决了这些问题,确保了合同的顺利实施。
例如,在交付产品时,乙方提出了一些额外的要求。
我们耐心倾听并与乙方进行了充分的协商,最终达成了共识,并按照乙方的要求进行了产品改进。
另外,在合同履行过程中,我们还遇到了一些物流等方面的问题,但我们积极与乙方合作,寻找解决方案,并及时解决了这些问题。
五、履约总结通过本次合同的履行,我们不仅完成了合同的约定,还与乙方建立了良好的合作关系。
乙方对我们的产品和服务表示了肯定与认可,并表示愿意继续与我们合作。
我们将继续努力提高产品质量和服务水平,为乙方提供更好的产品和服务。
总之,通过我方的努力和合作,合同的履行情况良好。
我们将继续遵守合同的约定,致力于提供更好的产品和服务,并与乙方保持良好的合作关系,共同促进双方的发展。
感谢乙方的支持与合作。
【合同履约情况怎么写】2017履约合同(3篇)交易号码:___________合同号码:___________甲方(中英文全称):_________(资金方)法定代表人:___________________________注册地址:_____________________________电话:_________________________________??传真:_________________________________乙方:(中英文全称):_______(项目方)法定代表人:___________________________注册地址:_____________________________电话:_________________________________??传真:_________________________________甲方为支持乙方的工程项目建设(交通、能源、农业等基础设施),就美元贷款及质押履约保证的有关事项,在平等互利的原则下,经双方一致协商,特订立以下合约:一、甲方将美元资金贷给乙方,乙方银行(五大专业银行二级或以上分行或广发、浦发分行、沿海及经济发达省份除外地区)出具由双方认可金额的美元定期整存取存款单(此存款单即c/d单必须是银行统一印刷单,存款单上必须有中英文注明:不可撤消不可更改,不可提前支取,可转让),此存款单的复印件经背书后转让给甲方,同时把银行开具的保管单正本经背书后交给甲方,作为归还贷款的有效质押品。
二、借款金额为_________亿美元,由甲方分两批汇入甲方认可的中国境内(分行)的乙方指定的外汇帐户上。
时间为四十五个银行工作日,每笔金额及付款时间以乙方提供的用款计划为准。
三、还款期限:十年零一天(每两年自动转单一次)。
自款项划入乙方帐户时起至十年期满时止。
存单到期限归还贷款本金。
四、利息:乙方向甲方每年支付贷款利息。
年利率按双方协商确定的百分之四点五(%)执行,十年内利率固定不变。
利息以款到乙方帐号之日起开始计算,由甲方银行在每年底向乙方银行收取一次(可按中国银行公布的美元牌价卖出价用人民币计付)。
五、费用:乙方收到每笔贷款当日的五个银行工作日内,支付甲方一次性贴息及手续费。
第一次过款时退回千分之一点五(‰)的过款移动费给乙方。
六、操作程序1.双方签约的同时,甲方向乙方出示资金证明及身份证明供乙方查询。
2.合约签订时,乙方向甲方支付该项贷款总额的千分之零点七五(%)作为此项贷款业务的第一笔过款移动费,甲方暂具收条,待财团出具收据时,乙方把甲方的收条退回甲方。
3.签约后的七至十个银行工作日内,甲方财团下达贷款批准文书连同动款移动费的收据,以特快专递直接寄给甲方代转乙方签收(邮递时间为八至十日)。
乙方在收到批准文书之日起五至七天内,再向甲方支付贷款总额的千分之零点七五(‰)作为第二过款移动费。
4.当甲方财团收到第二移动费后的三至五个银行工作日内,即将动款移动的收据以特快专递寄给甲方代转乙方签收,并要求乙方在三至五个银行工作日内提供详细资料同时退还第二笔过款移动费的收条。
5.乙方向甲方财团提交的资料有:a.乙方接款银行(分行级)美元定期整存整取款单空白正反面复印件(即c/d单),反面加盖乙方公章,作为款项到达后存单的票样:b.银行地址、电话、电传、负责人姓名(中英文):________________c.乙方在该银行开户的开户名(中英文),帐号:__________________d.乙方的用款计划(中英文)。
上述资料一律通过甲方转交给甲方财团签收(邮寄时间为上同)。
6.甲方财团收到乙方提供资料后的四个银行工作日内,由财团银行通过tt咨询乙方接款银行。
咨询无误后,甲方财团即在三至五个银行工作日内将百分之一(1%的保证金划入接款银行乙方帐户上,在七至十个银行工作日内将第一笔贷款划入乙方指定的帐户,第二笔款在第一笔款到帐后的九个银行工作日内到帐(以上划款以乙方提供的用款计划为准)。
七、违约责任1.甲方在签约后,甲方财团收到过款移动费后未按本合约的第六条之3款,不能下达批准文书,甲方即退还乙方已缴付的全部过款移动费。
2.届时甲方财团未按规定的时间和贷款金额汇入乙方指定帐户,属违约。
3.咨询无误后,若甲方违约,应赔偿乙方贷款总金额的百分之一(1%),由乙方银行替乙方向甲方银行直接收醛?4.咨询时,乙方银行不同意替乙方接款,或乙方不能将美元定期整存整取单(c/d单)复印件按时提供,属违约。
5.乙方无法缴付或延期缴付过款移动费,属违约。
6.乙方提供的任何资料不可涂改或伪造,如发生,属违约。
7.款到乙方帐户后,如乙方未按合约支付甲方一次性手续费,甲方财团有权终止合约。
8.任何一方违约,该方履约的所有费用作为补偿守约方损失,一律不予退还。
八、若甲、乙双方履约时发生争议,应本着友好协商原则解决,协商不成的可直接向当地人民法院起诉,本合同适用于中华人民共和国法律和有关国际惯例。
九、本合约是双方协议基本准则,如有未尽事宜,双方法人代表或委托代理人另行订立补充协议。
十、本合同一式四份,双方各执两份,经双方签盖章后生效。
十一、本合同乙方应严格按照巴黎国际商会icc500/600条款执行,不逾越、不诈欺和不泄漏。
甲方:___________乙方:___________法定代表人:_____法定代表人:_____证件号:_________证件号:_________签订时间:_______签订时间:_______签约地点:_______ 履约银行保证书根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签人姓名)由(签人姓名)以_____的资格以_____的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日编号:(工)第号委托保证人(承包商,以下称甲方):____________住所:________________________________________法定代表人:__________________________________电话:________________________________________传真:________________________________________保证人(以下称乙方):________________________住所:________________________________________法定代表人:__________________________________电话:________________________________________传真:________________________________________鉴于甲方与__________________(以下简称业主)就__________________ 项目于________年________月________日签订编号为________________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的________%,数额最高不超过人民币_________元(大写:_________)。
第三条保证的方式及保证期间3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后______________日内。
3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为:_______。
5.3 本合同生效后_______日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_______元(大写:_________)。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的_______ %一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起_______日内,向业主出具《承包商履约保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。