建筑工程招投标与合同管理2008-2009第二学期_0907试卷

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应（）。

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。

承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。

A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。

A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。

A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。

A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。

A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

建设工程招投标与合同管理试题1、简述项目建设基木程序？答：（1）项日建议书；（2）可行性研究报告；（3）编制设计文件；（4）施工准备；（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；（6）组织施工，做好生产准备；（7）竣工验收和交付生产；（8）项li示评价及检验反馈。

什么是法人？法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

2、法定代理的概念是什么？法定代理是指根据法律的肓接规定而进行的代理。

法定代理是以一定的社会关系存在为依据而确定的代理关系。

法定代理的特点是“法定”，具体表现为代理关系是法泄的；代理人、被代理人是法定的；代理权的内容也是法定的。

代理关系屮的被代理人只能是公民，而且是无民事行为能力或者限制民事行为能力的公民。

法定代理关系屮的代理人可以绘公民，也可以是法人。

公民作为法定代理人时，通常都是无民事行为能力人或者限制行为能力人的近亲属。

3、担保的特点有哪些？附随性：扌!［保是为扒保债权的受偿而rh债务人或者第二人另外提供的，具有从属于被担保债权的属性。

随着主债权的存在、转移或消灭而存在、转移或消灭。

补充性：担保的补充性是指债权人所亨有的担保权，对于债权的实现仅具冇补充意义。

只有在债务人不履行或者不能履行债务时, 债权人才能行使担保权。

同时，债权人实现其担保，应当先为主债权的清偿要求，在主债权的清偿要求不能满足时，才可以实现其担保。

4、保险公司的责任范围有哪些？（一）工程险的责任范围（1）臼然灾害造成的损害。

包括因地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、雪助、火山爆发、地血下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象造成的损害。

（2）意外事故造成的损害。

指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发事件，包括火灾和爆炸。

（二）第三者责任险的责任范围（1）因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内部及临近区域的笫三者人身伤匚、疾病或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

工程招投标及合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中，投标保证金的主要作用是什么？A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下关于招标文件的说法正确的是：A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中，如果出现争议，通常首选的解决方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是最常见的招标方式，适用于大部分工程项目。

（）2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。

（）3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。

（）4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，但不作为合同文件的一部分。

（）5. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同内容。

（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。

2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。

3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款？它在合同履行中的作用是什么？4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。

四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目采用公开招标方式进行，但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。

作为招标方的项目负责人，你将如何处理这一情况？请结合相关法规进行分析。

2. 某施工合同在执行过程中，由于设计变更导致工程量大幅增加。

承包商要求增加合同价款，而业主认为应按原合同执行。

请问作为监理工程师，你将如何协调双方的立场？3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏，根据合同中的不可抗力条款，承包商请求延期并补偿损失。

国开《建筑工程招投标与合同管理》综合复习题及参考答案一、名词解释1.业主——既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商——是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标——是招标人标明自己的目的，发出招标文件招摸投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标——是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构——是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。

它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

6.标底——招标人编制的招标项目的预期价格。

7.招标实施阶段——是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

8.资格预审——资格预审是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。

9.投标有效期——是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。

10.无标底招标——是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。

11.投标——承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。

12. 编标——编制投标文件，又称编标。

投标文件应按招标文件规定的要求进行编制，一般不能带有任何附加条件，否则可能导致被否定或作废。

建筑工程招投标与合同管理试卷2 ---一、单选题（每题5分，共20分）1. 在建筑工程招投标过程中，以下哪项不是招标文件的内容？A. 工程量清单. 投标邀请书C. 投标人资格要求D. 施工图纸2. 关于合同管理，以下说法正确的是？A. 合同一旦签订，就不能修改. 合同管理只涉及合同的签订和执行C. 合同管理包括合同的签订、执行、变更、解除等全过程D. 合同管理与工程质量无关3. 在建筑工程招投标中，以下哪种行为是违规的？A. 公开招标. 邀请招标C. 串通投标D. 竞争性谈判4. 合同管理的主要目的是？A. 降低工程成本. 确保工程质量C. 维护合同双方的合法权益D. 加快工程进度二、多选题（每题10分，共30分）5. 在建筑工程招投标中，以下哪些因素会影响投标结果？A. 投标人的资质. 投标文件的完整性C. 投标报价D. 投标人的信誉6. 合同管理中的变更管理包括哪些方面？A. 变更申请的提出. 变更的审批C. 变更的实施D. 变更的效果评估7. 建筑工程合同的主要内容有哪些？A. 工程范围. 工程质量要求C. 工程进度计划D. 工程款支付方式三、判断题（每题5分，共10分）8. 建筑工程招投标过程中，投标人可以随意修改投标文件。

（）9. 合同管理的目的是确保合同双方的利益最大化。

（）四、简答题（每题20分，共40分）10. 请简述建筑工程招投标的基本流程。

11. 请简述合同管理的重要性及其在建筑工程中的作用。

---。

《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案实用二份《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案 1一、判断题(每小题2分，共计20分。

将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误)1、在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

()2、建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

()3、公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他__投标。

()4、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。

()5、根据《__招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。

”()6、所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。

正本与副本若不一致，以正本为准。

()7、降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。

()8、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

()9、单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。

()10、在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。

最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。

()二、单项选择题(每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内)1、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。

A、20B、30C、25D、352、下列各项，()不是建筑工程招标投标的特点。

A、程序规范B、投标过程__、有效地__C、交易双方面对面地讨价还价D、公平、客观3、招标机构的主要职责是()等。

A、拟定招标文件，__投标、开标、评标和定标工作B、编制招标文件和__评标C、确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人D、成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库4、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的()。

工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。

A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

试卷A一、单项选择题（每题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（ D ）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.302、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标旳项目，自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不得少于（ A ）。

A、20B、30C、10D、153、下列有关协议文献旳表述，不对旳旳是（D ）。

A、专用条款旳内容比通用条款更明确、详细B、协议文献中专用条款旳解释优先于通用条款C、协议文献之间应能互相解释、互为阐明D、专用条款与通用条款是相对立旳4、评标委员会组员中，组员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于组员总数旳（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动旳公开原则首先规定（ A ）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会组员名单C、工程设计文献D、评标原则6、承包人在索赔事件发生后旳（ C ）天后来，应向工程师正式提出索赔意向告知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标旳工程建设项目中，施工单项协议估算价在（ C ）人民币以上旳，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2023万元8、索赔是指在协议旳实行过程中，（ D ）因对方不履行或未能对旳履行协议所规定旳义务或未能保证承诺旳协议条件实现而遭受损失后，向对方提出旳赔偿规定。

A、业主B、第三方C、承包商D、协议当事人一方9、下列有关工程分包说法对旳旳是( A)。

A、施工总承包人不得将工程主体构造旳施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中旳专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包旳建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（A ）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标旳方式，应当向（ B ）个以上旳具有承担招标项目旳能力、资信良好旳特定法人或其他组织发出投标邀请。

招投标与合同管理试题（全）《工程招投标及合同管理》一、单选1、合约法律关系就是指合约法律规范调整的当事人在民事流传过程中构成的（c）关系。

a、债权人与债务人b、代理人与被代理人c、权利与义务d、法人与自然人2、施工企业的项目经理统一指挥犯规，给建设单位导致损失的，建设单位应建议（a）索赔。

a、施工企业b、施工企业的法定代表人c、施工企业的项目经理d、具体内容的施工人员3、以下财产中，（a）严禁抵押。

a、土地所有权b土地使用权c、房屋d、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（b）家。

a、2b、3c、5d、75、合约争议的化解顺序为（a）a、和解―调解―仲裁―诉讼b、调解―和解―仲裁―诉讼c、和解―调解―诉讼―仲裁d、调解―和解―诉讼―仲裁6、监理招标主要是对监理单位（b）的选择。

a、报价b、能力c、监理人员数量d、设备7、由于承包商的原因引致监理单位缩短了监理服务的时间，此工作内容应当属（b）a、正常工作b、额外工作c、额外工作d、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（c）。

a、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题b、向承包人提供更多施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，边线精确c、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表d、确认水准点与座标控制点，以书面形式交予承包人，并展开现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应（d）a、没收全部定金补偿损失b、要求发包人支付双倍的定金c、建议发包人补偿实际出现的损失d、建议发包人交纳合约签订合同设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（c）的日历天数计算。

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（ C ）。

A施工单项合同估算价在100（200）万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 （100）万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。

2：强制招标的范围不包括（ D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。

3：下列关于联合体投标的说法中正确的是（ A ）A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。

B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。

C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。

D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。

(连带责任)4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年）C变更较少的工程D工程结构复杂的工程。

5 .编制投标文件的基本依据，就是 ( B ) A.招标说明书 B.招标文件C.施工合同D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。

( )A.投标邀请书不特定B.投标邀请书特定C.招标公告不特定D.招标公告特定7.合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报__________些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________些。

本 word 文档可编辑修改招投标与合同管理 15、投标文件一般由以下哪几个部分组成？（ ）A.投标书附录B.法定代表人资格证明书C.工 程量清单D.施工 组织设计A.被代理人有权拒绝B.被代理人应当承担责任C.行政命令D.招标公告 C.相对人有催告权 D.善意相对人有撤销权 万元人民币以上 的 A 、身体受到伤害要求赔偿 的 B 、出售质量不合格 的商品未声明 的A.50B.100C.200D.3000 C 、延期或拒付资金 的 D 、寄存财物被丢失或者损毁 的3、评标委员会 的组成成员中,要求经济技术方面 的专家不得少于成员总数 的( ) 。

D.1/5 19、C 无、效因合重任的包合括同（ ）。

A 、返还财产 B 、赔偿损失 C 、继续履行 D 、追缴财产A 、终止B 、中止C 、中断 6、合同法律关系 的主体不包括 。

D 、继续计算 A 、提供统计报表 作。

A . 自然人C.合同不违反法律和社会公共利益D.当事人必须以书面形式订立合同 和 三个序列。

A 、交付不动产 的，在不动产所在地履行 B 、给付货币 的，在给付货币一方所在地履行C 、给付动产 的，在接受履行方所在地履行D 、由履行义务方选择履行地点25、在资格审查方式上，通常分为 和 两个阶段。

和 两种。

二、多选题（每题 3分，共 30分） 11、诉讼时效中止 的事由包括（ ）。

29、简述工 程施工 招标应该具备哪五个条件。

B.提起诉讼D.权利人死亡尚未找到继承人 A.书面通知设计人 B.支付违约金13、建设工 程施工 招标 的必备条件有（ ）。

D.请求仲裁 A .法人 B. 自然人 C.法定代表人 D.法(人)代表 5、在诉讼时效期间 的最后 6个月 ,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权 的 。

B.法人 C.国家机关 D.其他组织 D 、做好施工 现场地下管线 的保护1、公开招标亦称无限竞争性招标 ,是指招标人以 ( ) 的方式邀请不待定 的法人或者其他组织投标。

建筑工程招投标与合同管理试卷2建筑工程招投标与合同管理是建筑工程领域的重要环节。

本文将介绍建筑工程招投标与合同管理的基本概念、管理流程以及常见问题与解决方案，帮助读者更好地理解这一领域。

一、基本概念建筑工程招投标是指建设单位或投资人通过公开或邀请的方式，向有能力的承包人发出招标文件，根据投标人的报价、质量、工期等因素选择合适的承包人，并与之签订合同的过程。

合同管理是指在合同签订、执行、监督等过程中进行的一系列管理活动，包括合同条款的制定、合同风险的评估、合同纠纷的处理等。

二、管理流程建筑工程招投标与合同管理一般包括以下流程：1、编制招标文件：建设单位或投资人根据项目需求编制招标文件，列出项目的各项要求和规定。

2、发布招标公告：建设单位或投资人通过各种渠道发布招标公告，邀请有意向的承包人参与投标。

3、投标评审：建设单位或投资人组成评审委员会，对所有投标文件进行评审，包括技术、质量、价格等方面。

4、确定中标人：根据评审结果，建设单位或投资人确定中标人，并向其他投标人告知结果。

5、签订合同：中标人与建设单位或投资人签订合同，明确双方的权利和义务。

6、合同执行：承包人按照合同要求进行施工，建设单位或投资人进行监督和管理。

7、合同结算：在项目完成后，承包人提交结算申请，建设单位或投资人进行审核并支付款项。

三、常见问题与解决方案1、招标文件不规范：招标文件是招投标的依据，如果制定不规范，可能导致投标人理解不清晰，评审标准不公正等问题。

为避免这一问题，建设单位或投资人应认真编制招标文件，明确各项要求和规定。

2、评审过程不公正：评审过程中，如果存在不公正现象，可能会对招投标的公平性产生影响。

为避免这一问题，建设单位或投资人应建立公正、透明的评审制度，保证评审过程的公正性。

3、合同条款不清晰：合同是双方权利和义务的依据，如果条款不清晰，可能会导致双方产生纠纷。

为避免这一问题，双方应在签订合同时认真审查每一个条款，确保条款的清晰度和合理性。

建设工程招标与合同管理(专家)考试试题及参考答案. 《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题(每题2分，共XXXX年检合格，可申请晋升一级资质。

a、b、c、d、v2.项目招标时，参与单位不得少于(b)。

a、b、c、d、v3.在订立合同时，一方要求另一方订立合同和合同的主要条款，并限制其在一定期限内答复。

这种行为就是(c)。

a、谈判b、要约邀请c、要约d、承诺4.接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容(c)具有法律约束力。

a，只给要约人b，只给受要约人c，给双方d，不给双方5.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔发生后(b)天内向监理工程师发出索赔意向通知。

甲、十八、二十八、三十六、五十六6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情况应作废标签处理的是(一)。

a、投标人提供的担保有缺陷b，投标文件中有些地方有遗漏c，投标文件中提供的技术资料d不完整，且投标人不是投标人的法定代表人7.以下关于施工合同文件解释顺序的陈述是正确的(D)。

A.中标函、施工合同通用条款和条件、施工合同专用条款和条件、图纸B、中标函、图纸、施工合同通用条款和条件、施工合同专用条款和条件、施工合同专用条款和条件、施工合同通用条款和条件、中标函、图纸D、中标函、施工合同专用条款和条件、施工合同通用条款和条件、图纸8、根据我国《招标投标法》投标人(C)。

A.不要以低于平均社会成本b的价格投标，不要以低于自身企业成本c的价格投标，不要以低于自身企业成本d的价格投标，即不要以低于自身企业成本的价格投标，也不要以低于社会成本的价格投标一、填空题(每题2分，共XXXX年检合格，可申请晋升一级资质。

a、b、c、d、v2.项目招标时，参与单位不得少于(b)。

a、b、c、d、v3.在订立合同时，一方要求另一方订立合同和合同的主要条款，并限制其在一定期限内答复。

这种行为就是(c)。

a、谈判b、要约邀请c、要约d、承诺4.接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容(c)具有法律约束力。

2009年《工程招投标概论》复习题及参考答案
（7）
31.从行为性质上说，工程招标属于[ C ]。

A．要约
B．承诺
C．要约邀请
D.反要约
32.在下列法律事实中，[ D ]会导致合同生效。

A．要约到达受要约人
B．受要约人发出承诺
C．法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的
D．法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的
33.中标通知书是一种[ B ]。

A．要约
B．承诺
C．要约邀请
D．反要约
34.口头合同自[ D ]时生效。

A．要约生效
B．要约人发出要约
C．双方签字
D．受要约人承诺
35.工程投标属于[ A ]。

A．要约
B．承诺
C．要约邀请
D．反要约。