最新整理二级建造师公路工程知识点：变更与索赔

二级建造师《建筑工程》教材：施工合同变更与索赔2A320075施工合同变更与索赔建筑工程施工合同索赔是在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。

承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非自已的过错（应承担的风险），而且属于发包人责任造成的实际损失，可通过一定的合法程序，根据提供的有关证据向发包人提出给予补偿的要求。

施工合同索赔包括经济补偿和工期补偿两种情况。

在建筑工程合同履行过程中，当发生索赔事件后，承包人一般向发包人进行索赔，当然，发包人也可以根据合同和规定向承包人进行索赔。

由于工程索赔是双向的，合同的任何一方均有权向对方提出索赔。

索赔通常分为费用索赔和工期索赔。

一、施工索赔的计算方法（一）工期索赔的计算方法（1）网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。

（2）比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工程工期。

（3）其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。

（二）费用索赔计算方法（1）总费用法：又称为总成本法，通过计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。

（2）分项法：按照工程造价的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。

可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。

二、建筑工程施工合同反索赔（1）施工索赔包括索赔和反索赔，按照通常的合同管理习惯，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称为反索赔。

索赔和反索赔都是建筑工程施工合同履行过程中正常的工程管理行为。

反索赔的内容包括直接经济损失和间接经济损失。

（2）反索赔的主要内容：1)延迟工期的反索赔。

在工程建设项目建设中，承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和设计内容，延迟交付工程，影响了发包方对施工项目的使用和运营生产，造成发包方的经济损失。

公路工程中的变更索赔【摘要】引起工程变更的原因很多，有业主、设计、监理及承包商提出工程变更，也有其他自然条件方面的原因造成工程变更。

当业主和承包商对变更的费用和工期调整未能取得一致时，工程变更就演变为工程索赔。

【关键词】公路工程；合同变更；索赔公路工程项目合同变更通常指合同文件中“设计图纸”、“技术规范”或工程量清单的改变，包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及工程量清单中工作内容或数量的变更。

工程合同变更的目的是为了使工程更完善、合理或有利于工程的实施。

1 变更的原因引起工程变更的原因很多，有业主、设计、监理及承包商提出工程变更，也有其他自然条件方面的原因造成工程变更。

当业主和承包商对变更的费用和工期调整未能取得一致时，工程变更就演变为工程索赔。

在工程项目的实施过程中，由于多方面的原因，经常会出现工程形式、数量、性质、进度等方面变化的问题，这些问题的产生，一方面，是由于勘查、设计工作不细致，以致在施工过程中发现许多招标文件中没有考虑或估算不准确的情况，因而不得不改变施工项目或增减工程量；另一方面，是由于发生不可预见的事件，比如地质条件与预计的出入很大，或社会原因引起的停工或工期拖延等。

2 合同变更对施工的影响2.1 对工期的影响2.1.1 由于新增工程任务需要承包商增加额外工作时间来完成变更所增加工程，从而使得计划工期延长。

2.1.2 工程变更引起的干扰使得承包商加班或加时工作，增加了工人的疲劳，打断了施工节奏等，导致工作效率下降，完成相同的任务量需增加工作时间。

2.1.3 业主没有及时发布变更令，当承包商提交了工程变更申请单后，由于业主未能及时审核和确认工程变更，阻碍了承包商及时实施变更，影响了未变更工程的进度，导致工期延误和成本增加。

2.2 对费用的影响2.2.1 工程变更改变了原工作项目的性质、增大了施工难度和施工成本。

2.2.2 变更工作影响整个工程或工程的其他任何部分，使得原合同中的单价变得不合理或不合适。

二建工程索赔知识点一、前言二建工程索赔是指在建设工程施工过程中，因为一些原因导致工程质量或进度出现问题，需要进行索赔的一种行为。

在二建工程中，索赔是比较常见的事情。

但是对于很多人来说，二建工程索赔并不是很了解。

本文将从以下几个方面详细介绍二建工程索赔知识点。

二、什么是二建工程索赔二建工程索赔是指在建设工程施工过程中，由于各种原因造成了施工进度延误、质量问题等情况，而需要进行索赔的一种行为。

在实际操作中，施工单位可以通过向业主提出索赔要求来获得相应的经济补偿。

三、二建工程索赔的主要内容1. 施工单位应当提供充分的证据在进行二建工程索赔时，施工单位需要提供充分的证据来支持自己的要求。

这些证据包括但不限于：合同、图纸、设计说明、技术规范等文件；现场照片和视频；检测报告和实验数据等。

2. 索赔要求必须符合法律法规和合同约定在进行二建工程索赔时，施工单位必须遵守相关法律法规和合同约定。

如果索赔要求不符合法律法规和合同约定，那么就无法获得相应的经济补偿。

3. 索赔要求必须具有充分的事实依据在进行二建工程索赔时，施工单位必须提供充分的事实依据来支持自己的要求。

这些事实依据包括但不限于：工程进度、质量问题、材料问题等。

4. 索赔要求必须具有合理性在进行二建工程索赔时，施工单位必须提出具有合理性的索赔要求。

这些索赔要求应当符合相关法律法规和合同约定，并且应当考虑到业主的利益。

四、二建工程索赔的主要类型1. 工期索赔工期索赔是指由于各种原因导致施工进度延误，而需要向业主提出经济补偿的一种行为。

常见的原因包括但不限于：天气原因、设计变更、材料供应问题等。

2. 质量索赔质量索赔是指由于各种原因导致工程质量问题，而需要向业主提出经济补偿的一种行为。

常见的原因包括但不限于：设计问题、施工问题、材料问题等。

3. 材料索赔材料索赔是指由于材料供应商的原因导致材料质量或数量出现问题，而需要向业主提出经济补偿的一种行为。

常见的原因包括但不限于：材料质量问题、材料数量不足等。

二建实务中的建筑工程变更与索赔处理在二建实务中，建筑工程变更与索赔处理是一个非常重要的议题。

建筑工程变更是指在工程建设过程中由于种种原因引起的设计变更、施工方案变更等，而索赔则是指由于工程变更所产生的额外费用或损失。

正确处理建筑工程变更与索赔对于维护建设项目的顺利进行具有关键作用。

本文将从不同角度分析建筑工程变更与索赔的处理方法。

一、合同约定与法律依据在建筑工程中，建设单位与施工单位之间一般会签订施工合同。

施工合同中对于工程变更与索赔的处理方式需要明确约定。

双方在合同中可以约定工程变更的条件、程序以及索赔的计算方式等。

同时，还需要参考相关法律法规，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程合同法》等，来保障双方的合法权益。

二、变更管理与控制在建筑工程中，变更是难以避免的。

通过合理的变更管理与控制，可以最大程度地降低变更带来的影响。

变更管理与控制包括变更的申请流程、审批程序以及变更后的工程文件更新等。

建设单位需要建立完善的变更管理机制，及时掌握变更情况，并与施工单位进行有效沟通与协商。

三、合理索赔与成本控制对于合理的索赔，建设单位应充分考虑施工方的实际情况，确保索赔合情合理、公正公平。

同时，也需要对索赔金额进行合理的成本控制，确保项目的财务状况得到维护。

建设单位与施工单位之间需要通过协商和谈判的方式解决索赔问题，避免纠纷的发生，维护双方的合作关系。

四、纠纷解决方式在处理建筑工程变更与索赔问题时，如果双方无法通过协商解决，可以采取其他方式进行纠纷的解决。

例如，可以通过仲裁、调解或诉讼等方式解决争议。

关键是要选择一种方法，并且在法律和合同约定的框架内进行解决。

五、风险管理与预防在建筑工程中，风险管理与预防是非常重要的环节。

建设单位应在工程设计和施工过程中尽量预防工程变更的发生，避免索赔的产生。

同时，在签订合同和协议时要明确风险分担的责任，以防止后期争议的发生。

综上所述，建筑工程变更与索赔处理在二建实务中具有重要性。

公路工程施工阶段的变更与索赔索赔管理过程中应该注意的一些问题，以及在索赔方法与技巧上承包单位应该注意的一些地方，只有掌握变更与索赔的方法和技巧才能保障变更与索赔的成功，才能维护承包单位的利益。

关键词：公路工程；变更；索赔在高速公路的施工过程中，因为工程变更引发的索赔情况越来越多，正确的对索赔进行管理不仅能够提高索赔的成功率，保护和维护承包单位的合法权益，也有利于提高承包单位的社会信誉。

在公路工程建设当中承包单位如何利用合同条款和权利向业主索取标准以外的额外经济补偿或正常支付后的追加支付，是承包商在施工过程中需要解决的一个重要问题，要想达到索赔的目的，承包商只有熟悉掌握索赔的理由，熟练的运用各种索赔的方法才能达到提高合同管理水平和企业经济效益的目的。

一、公路工程变更管理中应该注意的问题在公路工程建设当中，工程设计变更是引起索赔的主要原因，设计上的变更产生的原因主要有以下几点：合同文件变更、设计方案变更、工程的延期及暂停引起的变更、不可抗拒的自然条件和特殊风险引起的变更等等。

虽然引起变更的原因各不相同，但是其产生的后果是一样的，那就是导致索赔的产生。

对于承包商来说这是一个非常严肃的问题，关系到企业的切身利益，在工程变更索赔的管理上应该注意一些基本的问题。

具体内容如下：1.公路工程变更的严肃性公路工程建设是一项庞大的复杂的建设工程，业已形成的设计方案如果发生变更，将对整个工程建设的进度与质量造成严重影响。

不仅如此，设计变更该关系到承包商与业主两方的直接利益，在工程变更当中应该注意变更的严肃性。

这就需要施工单位在进行工程变更的时候，要组织技术人员认真分析原图纸，领会原有设计方案的设计意图，详细研究变更以后可能出现的问题，权衡变更与不变更之间的利弊关系。

在分析的过程中应该是以能不变就不变、能少变就少变为原则，认真细致地理解合同通用条款及专用条款。

保持公路工程变更的严肃性。

非变不可的情况下，应该严格履行变更的手续、程序，要保证变更相关的文字表格、图标、数字的准确无误、收集好相关的影像资料。

二级建造师公路工程知识点汇总公路工程作为二级建造师考试中的重要科目，涵盖了众多的知识点。

以下是对这些知识点的详细汇总，希望能对您的备考有所帮助。

一、路基工程（一）路基施工技术1、原地基处理在路基施工前，应按照设计要求对原地基进行处理。

对于不同的地基情况，如湿陷性黄土、膨胀土等，需要采取相应的处理措施，以保证路基的稳定性。

2、填方路基施工填方路基应分层填筑、分层压实。

每层的填筑厚度和压实度都有严格的要求。

在填筑过程中，要注意选择合适的填料，避免使用劣质土。

3、挖方路基施工挖方路基要遵循“自上而下，分层开挖”的原则。

在开挖过程中，要注意边坡的稳定性，采取必要的防护措施。

（二）路基排水设施1、地面排水设施包括边沟、截水沟、排水沟等，其作用是将路基范围内的地面水迅速排出。

2、地下排水设施有暗沟、渗沟、渗井等，用于排除地下水，降低地下水位，保证路基的干燥。

（三）路基防护与支挡1、路基防护分为坡面防护和沿河路基防护。

坡面防护常用的方法有植物防护、骨架植物防护等；沿河路基防护有直接防护和间接防护两类。

2、路基支挡包括挡土墙、抗滑桩等，用于支撑不稳定的边坡或防止路基滑坡。

二、路面工程（一）路面基层（底基层）施工技术1、无机结合料稳定基层包括水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土等。

施工时要注意材料的配合比、拌合、摊铺、碾压等环节。

2、粒料基层有级配碎石、级配砾石等，其施工相对简单，但也要保证施工质量。

（二）沥青路面施工技术1、沥青路面结构组成包括面层、基层、垫层等，各层的作用和要求不同。

2、沥青混合料的拌合、运输、摊铺、压实这是沥青路面施工的关键环节，要严格控制温度、速度、压实度等参数。

（三）水泥混凝土路面施工技术1、水泥混凝土路面的原材料包括水泥、粗细集料、水、外加剂等，要选择符合标准的材料。

2、施工工艺包括模板安装、钢筋布设、混凝土拌合与运输、摊铺与振捣、接缝处理等。

三、桥梁工程（一）桥梁的组成和分类1、桥梁的组成包括上部结构、下部结构、支座系统和附属设施。

公路工程计量与计价中的变更管理与合同索赔分析随着经济的发展和城市化进程的加快，公路工程建设成为国民经济发展的重要支撑。

在公路工程建设过程中，变更管理与合同索赔是不可避免的问题。

合理的变更管理与合同索赔分析能够为双方当事人提供依据，维护双方的合法权益，实现项目经济效益最大化。

一、变更管理变更管理是指在工程建设过程中，由于工程设计、合同约定或其他原因，发生对工程范围、工程量、质量标准、工程进度等方面的变更而需要进行管理的一种行为。

变更管理分为正常变更管理和特殊变更管理。

正常变更指在工程设计、合同约定范围内因工程需要而进行的变更，例如设计调整、材料规格调整等。

特殊变更指在工程设计、合同约定范围外因工程需要而进行的变更，例如环境限制、法律法规调整等。

变更管理需要考虑以下几个方面的问题：1. 变更管理的程序：变更管理应按照法律法规和合同约定的程序进行。

变更请求的提出、审核、审批、实施等环节应清晰明确，避免程序上的失误和纠纷。

2. 变更费用的确定：变更工程带来的费用应根据实际情况进行合理的确定。

相关方面的成本检查、成本评估和合同约定应作为决定变更费用的参考依据。

3. 变更管理的沟通与协调：变更管理涉及到多个当事人之间的利益关系。

需要进行充分的沟通与协调，确保双方利益得到合理保障。

二、合同索赔分析合同索赔是指在工程建设过程中，由于合同约定的问题或其他原因，一方为维护自身合法权益而向另一方提出经济索赔要求。

合同索赔分析需要考虑以下几个方面的问题：1. 合同约定的依据：合同是变更管理和合同索赔的重要依据。

双方应严格履行合同约定，对于变更和索赔事项要进行明确的约定，避免后期纠纷。

2. 索赔费用的确定：索赔费用应根据实际情况进行合理的确定。

需要进行成本核算和相关证据的提供，确保索赔费用的合理性和可行性。

3. 合同索赔的谈判与解决：合同索赔是一个复杂的过程，涉及到多个方面的利益关系。

需要进行充分的谈判与协商，寻找双方利益的平衡点。

变更与索赔管理施工必备知识在工程施工过程中，变更与索赔管理是一项非常重要的任务。

合理且高效地处理变更与索赔事项，对于确保工程的顺利进行以及维护各方利益都至关重要。

在本文中，将介绍变更与索赔管理的相关知识和必备技巧。

一、变更管理1. 变更管理的意义变更指对施工合同约定范围、内容、价格等方面的调整。

变更管理的目的在于适应工程项目需求的变动，保证工程的顺利进行，并且确保各方利益得到妥善保护。

2. 变更管理的程序（1）变更申请：施工单位在发现工程需要变更时，应及时向业主提出变更申请，并详细说明变更的原因、范围、影响等内容。

（2）变更评估：业主审核施工单位提出的变更申请，评估变更对工程的技术、经济、进度等方面的影响。

（3）变更协商：在变更评估的基础上，双方进行协商，确定变更方案和变更后的约定内容。

（4）变更确认：经双方协商一致后，签订变更确认书，明确变更的范围、内容、价格等，并按照约定进行后续工作。

3. 变更管理的注意事项（1）及时沟通：发现变更需求后，立即与业主进行沟通，避免延误工程进度。

（2）合理变更：变更方案应合理可行，注重技术可行性和经济合理性。

（3）协商一致：在变更协商过程中，双方应保持沟通、协商的平等性和合作性，争取双方利益的最大化。

二、索赔管理1. 索赔管理的概念索赔是指施工单位因业主或其他原因引发的工程损失，通过法律途径来维护自己的合法权益的一种行为。

2. 索赔管理的步骤（1）索赔准备：施工单位要对索赔事项进行调查、取证，明确索赔的事实依据和金额。

（2）索赔申请：施工单位向业主递交索赔申请书，并详细叙述索赔的事实经过、损失金额等。

（3）索赔评估：业主进行索赔申请的评估，包括对索赔事实的调查核实和索赔金额的合理性评估。

（4）索赔协商：双方进行索赔事项的协商，寻求解决方案，并达成赔偿协议。

（5）索赔处理：根据协商一致的赔偿方案，及时支付索赔款项。

3. 索赔管理的重点（1）证据充分：施工单位在索赔过程中要收集充分的证据，包括合同、图纸、会议记录等，为索赔提供有力支持。

二级建造师中的工程索赔管理知识点整理工程索赔是指在建筑施工过程中，因为各种原因导致工程造价超出预算或工期延误，建设单位和施工单位之间产生的争议和纠纷，需要进行索赔处理。

作为二级建造师，掌握工程索赔管理知识是非常重要的。

本文将对二级建造师中的工程索赔管理知识点进行整理，以帮助读者更好地了解和应对工程索赔问题。

一、索赔的基本概念工程索赔是指在建筑施工过程中，发生意外、变更或其他因素导致的额外费用或工期延误，施工单位向建设单位提出要求赔偿的行为。

索赔的目的是保护施工单位的合法权益，维护项目的正常进行。

二、索赔的类型1. 变更索赔：指根据合同约定，建设单位提出的对工程内容、范围、设计或材料等方面的变更所引起的索赔要求。

2. 不可抗力索赔：指由于不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致的工期延误或额外费用的索赔要求。

3. 不合理索赔：指施工单位无法提供充分证据支持的索赔要求，或者索赔要求与合同约定相悖，属于不合理索赔。

三、索赔流程1. 收集证据：施工单位在索赔前应当及时收集相关证据，包括合同、设计文件、工作记录、变更通知等，以便在索赔过程中提供证明材料。

2. 编制索赔申请书：索赔申请书应当包括索赔要求的详细说明、索赔金额计算依据、相关证据材料等，并提出明确的索赔金额和要求。

3. 提交索赔申请：施工单位将编制好的索赔申请书提交给建设单位，并确保申请书的递交方式和时间有明确的记录和证据。

4. 协商谈判：建设单位收到索赔申请后，会与施工单位进行协商谈判，双方商定索赔金额和赔偿方式。

5. 争议解决：如果协商谈判无法达成一致，双方可以选择法律诉讼、仲裁或调解等方式解决争议。

四、索赔管理的注意事项1. 合同管理：在工程施工前，双方应当依据合同的约定进行详细的合同管理，明确各方的权利义务，避免后期额外费用和工期延误导致的索赔争议。

2. 证据收集：施工单位在工程施工过程中应当做好相关证据的收集和保存工作，以确保在索赔过程中能够提供充分的证明材料。