配电房设备安装合同 及 质保协议.docx

配电设备安装合同范本一、合同参考甲方（购买方）•公司名称：[甲方公司名称]•地址：[甲方公司地址]•邮编：[甲方公司邮编]•联系人：[甲方公司联系人]•电话：[甲方公司联系电话]乙方（供应方）•公司名称：[乙方公司名称]•地址：[乙方公司地址]•邮编：[乙方公司邮编]•联系人：[乙方公司联系人]•电话：[乙方公司联系电话]二、合同背景根据双方协商，为了满足甲方的需求，乙方同意向甲方提供配电设备安装服务。

为确保双方权益，特制订本合同。

三、合同内容1.项目描述甲方要求乙方提供配电设备的安装服务，包括但不限于： - 设备类型：[设备类型] - 数量：[设备数量] - 安装位置：[设备安装位置]2.服务范围乙方同意提供以下服务： - 提供设备安装方案以及相关技术咨询； - 安装配电设备并验收； - 提供设备运行指导和培训。

3.工期双方约定的工期为【工期】天，自合同生效之日起计算。

4.价格与支付方式•总价款：人民币【总价款】元；•支付方式：甲方在合同签署后【支付方式】方式支付【首付款比例】的首付款，剩余款项在验收合格后【支付方式】支付。

5.设备保修乙方提供的配电设备自交付之日起免费保修【保修期】个自然月，保修期内乙方将免费提供设备的运行维护和故障修理服务，乙方需负责配件更换和维修费用。

6.合同终止合同在以下情况下终止： - 双方一致同意终止； - 一方未履行合同义务，经催告后仍未改正的； - 因不可抗力或其他不可预见因素导致无法履行合同。

7.争议解决双方对本合同的解释和执行发生争议时，应协商解决。

协商不成的，可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

四、附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面约定。

2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

五、合同签署甲方（购买方）：____________________乙方（供应方）：____________________日期：_____________________________注：本合同以正本两份具有同等效力，供双方各执一份。

配电设备安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！配电设备安装合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要安装配电设备，乙方具备安装能力，经双方友好协商，就配电设备安装事项达成如下协议：一、设备安装范围及内容：1. 乙方负责甲方提供的配电设备的所有安装工作，包括但不限于设备的搬运、安装、调试、验收等。

2. 乙方应按照甲方提供的设备清单及技术要求进行安装，确保设备安装质量符合国家标准及行业规定。

二、设备安装时间：1. 乙方应按照甲方要求的时间表完成设备安装工作。

2. 若因乙方原因导致安装进度延误，乙方应承担由此产生的一切责任。

三、设备安装费用：1. 乙方向甲方提供的设备安装服务费为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方安装服务费的【】%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。

3. 剩余的【】%的安装服务费应在乙方完成设备安装并经甲方验收合格后支付。

四、质量保证：1. 乙方应对其安装的设备质量负责，确保设备正常运行，并按照甲方要求提供技术支持和售后服务。

2. 设备安装验收合格后，乙方应承担设备质量问题引起的维修、更换等费用。

五、违约责任：1. 若乙方未能按照约定时间完成设备安装，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为人民币【】元整。

2. 若乙方安装的设备存在质量问题，乙方应承担相应的维修、更换等费用，并支付甲方因此造成的损失。

六、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定：1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。

配电设备安装合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________一、合同内容（1）设备安装：乙方按照甲方提供的设备清单和施工图纸，负责将配电设备安装到位。

（2）设备调试：乙方在设备安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

（3）质量控制：乙方应保证施工质量，确保配电设备安装符合国家相关标准和行业规范。

2. 合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

3. 工期3.1 乙方应在合同签订后________个工作日内完成设备安装及调试工作。

二、甲乙双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：（1）甲方应按照约定时间支付合同款项；（2）甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、资料等；（3）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查；（4）甲方有权要求乙方对不符合要求的施工进行整改。

4.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定完成设备安装及调试工作；（2）乙方应保证施工质量，确保配电设备安装符合国家相关标准和行业规范；（3）乙方应按照甲方要求提供施工进度报告和验收报告；（4）乙方应遵守国家法律法规，不得违反施工安全规定。

三、质量保证5.1 乙方应保证配电设备安装质量，保修期为________年。

在保修期内，如因乙方施工原因导致设备故障，乙方应负责免费维修。

四、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的________%。

6.2 如乙方未能在约定工期内完成施工，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的________%作为违约金。

五、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________签订日期：________年________月________日名词解释：1. 配电设备：指用于电力系统中进行电压分配和控制的设备，如变压器、开关、电缆等。

配电室设备安装工程施工合同样本合同编号：_______甲方（委托方）：________________________地质：____________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：________________________地质：____________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对位于____________________的配电室进行设备安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责完成配电室设备的安装、调试、验收及售后服务等工作。

四、工程期限：1.工程开工日期：_______年_______月_______日；2.工程竣工日期：_______年_______月_______日；3.工程总工期：_______天。

五、工程质量：乙方应按照国家有关电力工程施工质量验收标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。

六、合同价款及支付方式：1.工程总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；2.甲方分三期支付工程款项，具体支付方式和时间如下：a)开工前，甲方支付合同总价的30%作为预付款；b)工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的50%；c)工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的20%。

3.乙方开具等额的增值税专用发票。

七、工程变更及调整：1.在施工过程中，如甲方需对工程内容进行变更，应书面通知乙方，乙方根据变更内容重新报价，经双方协商一致后签订补充协议；2.如乙方在施工过程中遇到特殊情况需对工程内容进行变更，应书面通知甲方，甲方在收到通知后七个工作日内作出答复，经双方协商一致后签订补充协议。

配电房施工协议合同1. 合同概述本协议是由甲方（下称“施工方”）与乙方（下称“业主方”）就配电房施工事宜达成的协议合作。

2. 施工范围2.1 施工方应根据业主方的要求进行配电房的整体设计与施工。

2.2 施工方应负责配电工程的布线、设备的安装、测试与调试等工作。

3. 质量要求3.1 施工方应对配电房的施工质量承担责任，并保证施工质量符合相关标准和规定。

3.2 施工方应按照行业标准和规范进行设计和施工，确保配电房的安全可靠性以及长期使用的耐久性。

4. 工期4.1 施工方应在双方约定的工期内按时完成施工任务。

4.2 如果因为不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决，延期后的工期应进行重新约定。

5. 施工费用与支付方式5.1 施工费用总额为元。

5.2 施工方应在合同签订后的三个工作日内向业主方提供施工费用的明细。

5.3 业主方应在施工方提供明细后的七个工作日内支付施工费用的50%作为预付款。

5.4 业主方应在工程竣工后的五个工作日内支付施工费用的余款。

6. 保修与维护6.1 施工方应对配电房的设备提供免费保修期为一年。

6.2 保修期内，如果发生配电房设备损坏或故障，施工方应及时上门维修或更换。

6.3 保修期过后，业主方可与施工方协商继续提供维护与保修服务，并支付相应费用。

7. 违约责任7.1 若一方违反本协议的任何条款，对方有权要求违约方承担相应责任，并有权终止合同。

7.2 在合同终止后，违约方应偿还对方已支付的全部费用，并承担违约金。

8. 争议解决8.1 若双方在合作过程中出现争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 若协商无法解决争议，则交由有关司法机构进行仲裁或诉讼解决。

9. 法律适用与生效9.1 本协议适用的法律。

9.2 本协议自双方签字盖章起生效，有效期为____。

9.3 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

配电室设备安装工程施工合同一、工程概述本合同是由甲方和乙方签订的配电室设备安装工程施工合同，旨在明确双方的权利和义务，并保证工程按照双方约定的要求和时间节点进行顺利进行。

二、工程内容1. 乙方负责为甲方配电室进行设备安装工程，包括但不限于设备布线、设备安装、设备调试等工作。

2. 工程所需的设备和材料由甲方提供，乙方应按照甲方要求进行安装和调试。

三、工程进度和支付1. 工程进度按照双方协商确定，乙方需按照进度表完成工程，并在每个节点向甲方提交工作进度报告。

2. 工程支付方式为分期支付，根据工程进度，甲方将根据实际完成的工作量支付相应的款项给乙方。

3. 工程支付的款项应在乙方提交相应的发票和工程报告后的15个工作日内支付。

四、质量要求和保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行设备安装工程，确保工程质量符合甲方要求和规定。

2. 工程完工后，乙方应提供完工报告书和设备使用和维护手册给甲方。

3. 对已安装的设备，乙方应提供合理的保修期，对设备出现质量问题，乙方应负责修理或更换。

五、合同期限和终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经验收通过之日起一年。

2. 若双方协商一致，可提前终止合同，终止合同应提前提出，合同终止后，双方均不再有任何权利和义务。

六、违约责任1. 如因乙方原因导致工期延误或工程质量问题，乙方应赔偿甲方而产生的直接和间接损失。

2. 如因甲方原因导致工期延误或工程质量问题，甲方应赔偿乙方而产生的直接和间接损失。

七、争议解决本合同履行中如发生争议，双方应协商解决；协商无果的，可以向有关仲裁机构申请仲裁，一切仲裁费用由败诉方承担。

八、其他条款1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

2. 本合同项下未尽事宜由双方协商解决。

3. 本合同的附件为不可分割的合同部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________。

配电设备安装合同范本
合同编号：_________
甲方（委托方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就配电设备安装事宜达成如下协议：
一、安装内容：乙方将按照甲方的要求，对_________进行安装调试，并保证设备安装合格，符合相关标准要求。

二、安装地点：安装地点位于_________，甲方需提供必要的配合和支持，确保安装工作的顺利进行。

三、安装时间：安装工作将于_________开始，预计完成时间为_________，具体时间安排由双方商定。

四、费用支付：甲方应按照双方协商的费用标准，及时支付安装费用，具体费用为_________。

五、保修期限：设备安装完成后，乙方将提供_________个月的免费维修保养服务，保证设备正常运行。

六、违约责任：任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，造成损失的，应赔偿对方的损失。

七、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_________仲裁解决。

八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
签字日期：_________。