建筑工程违约合同条款
- 格式:docx
- 大小:15.36 KB
- 文档页数:5
工程合同甲方违约责任条款如下:第一章违约责任第一条甲方违约行为1.1 在合同约定的期限内,甲方未能按照合同约定支付合同价款、进度款或其他费用,视为甲方违约。
1.2甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等,导致乙方无法正常进行施工,视为甲方违约。
1.3甲方未能按照合同约定履行变更、解除、终止合同等权利,导致乙方损失的,甲方应承担相应的违约责任。
第二条甲方违约责任2.1甲方违反本合同的约定,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为:按照合同价款的1%乘以违约天数计算。
2.2甲方违反本合同的约定,导致乙方损失的,甲方应承担损失赔偿责任。
损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
2.3甲方未能按照合同约定支付合同价款、进度款或其他费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
甲方支付违约金后,乙方应及时恢复施工。
2.4甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等,乙方有权要求甲方承担违约责任,并要求延长工期。
甲方承担违约责任后,乙方应及时恢复施工。
2.5甲方违反本合同的约定,乙方有权解除合同。
甲方应按照合同约定向乙方支付违约金,并赔偿乙方因解除合同所造成的损失。
第三条甲方违约与合同解除3.1甲方违反本合同的约定,乙方有权解除合同。
3.2甲方未按照合同约定履行合同义务,经乙方催告后在合理期限内仍未履行,乙方有权解除合同。
3.3甲方严重违约,导致合同无法履行,乙方有权解除合同。
3.4合同解除后,甲方应按照合同约定向乙方支付违约金,并赔偿乙方因解除合同所造成的损失。
第四条违约与赔偿4.1甲方违反本合同的约定,应承担违约责任。
4.2甲方违反本合同的约定,导致乙方损失的,甲方应承担损失赔偿责任。
4.3甲方违反本合同的约定,乙方有权要求甲方支付违约金、赔偿损失,并有权解除合同。
建设工程合同中的罚款条款
建设工程合同罚款条款范本:
第一条违约定义
在本合同中,违约行为包括但不限于延迟交付、工程质量不合格、未按合同约定履行其他义务等情形。
第二条罚款标准
1. 若承包方未能按照合同约定的时间完成工程,每延误一日,应按工程总价款的千分之五支付违约金。
2. 若工程质量不符合国家标准或合同约定的标准,承包方应负责无偿修复或重做,直至达到要求。
同时,根据质量问题的严重程度,支付相应的罚款,罚款金额不超过工程总价款的百分之十。
3. 若因承包方原因导致工程延期,且造成发包方损失的,承包方应赔偿发包方因此而产生的直接经济损失。
第三条罚款上限
除非另有约定,任何一方因违约而需支付的罚款总额不得超过该方所承接工程总价款的百分之二十。
第四条罚款支付
违约方应在收到另一方关于违约的书面通知后十五日内支付罚款。
逾期未支付的,可按日计算滞纳金,滞纳金的计算标准为逾期未付款项的千分之三。
第五条免责条款
若违约是由于不可抗力因素导致,如自然灾害、战争、政府行为等,受影响一方应及时通知对方,并提供相应证明,双方应根据实际情况协商解决。
第六条争议解决
就罚款条款的解释或执行发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他
本罚款条款是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
未尽事宜,双方应根据诚信原则协商解决。
以上罚款条款范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在实际操作中,建议双方在签订合同前,充分沟通并明确各项条款,以确保合同的顺利执行和项目的顺利完成。
工程合同乙方违约责任条款一、违约责任的界定乙方应严格按照合同约定的时间、质量、规格完成工程项目。
若乙方未能履行合同中的任何一项义务,或未能在约定的时间内完成工作,将被视为违约。
违约行为包括但不限于延迟交付、工程质量不合格、未遵守安全规范等。
二、违约通知与整改一旦甲方发现乙方存在违约行为,应及时书面通知乙方,并给予合理的整改期限。
乙方应在接到通知后的整改期限内采取必要措施,纠正违约行为。
若乙方在整改期限内未能改正违约行为,甲方有权采取相应的法律行动。
三、赔偿责任乙方应对因其违约行为给甲方造成的直接损失负责赔偿。
赔偿范围包括但不限于延误工期的损失、重新采购材料的费用、额外的人工成本等。
乙方还需承担因违约导致的间接损失,如信誉损失、第三方索赔等。
四、违约金根据合同的约定,乙方需支付违约金作为违约的经济补偿。
违约金的数额应根据违约的性质和严重程度来确定,并在合同中明确规定。
支付违约金并不免除乙方继续履行合同义务的责任。
五、合同解除在乙方严重违约的情况下,甲方有权单方面解除合同。
解除合同后,乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失,包括已完成工程部分的剩余价值、再次招标的成本等。
六、特别约定双方可以在合同中就特定情况作出特别约定,如遇到不可抗力因素导致无法履行合同时的责任分担等。
特别约定应具有法律效力,且不得违反相关法律法规。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
如果协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他本违约责任条款是合同不可分割的一部分,与合同其他条款具有同等法律效力。
对于违约责任条款的解释和执行,应遵循公平、合理的原则。
工程违约责任协议书(范本)
甲方(以下简称“甲方”):
乙方(以下简称“乙方”):
鉴于甲方与乙方就工程项目达成合作协议,为明确双方在工程违约情况下的责任,经双方协商一致,特订立本协议书。
一、违约定义
1.甲方未按照约定时间支付工程进度款或工程结算款。
2.乙方未能在约定时间内完成工程或工程质量不符合约定标准。
二、违约责任
1.若甲方违约,应承担以下责任:
o立即支付逾期款项及违约金;
o赔偿乙方因此造成的损失。
2.若乙方违约,应承担以下责任:
o支付甲方违约金,金额为合同总金额的__%(填写百分比);
o赔偿甲方因此造成的损失。
三、违约金及赔偿
1.违约金的具体金额双方另行约定。
2.赔偿损失的具体金额按实际损失计算。
四、争议解决
双方因本协议引起的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
甲方代表(签名):_______
乙方代表(签名):_______
签订日期:____年____月____日。
工程合同违约条款表述 一、违约责任 1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项,应向乙方支付迟延履行期间应付金额千分之五的违约金。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量未达到约定标准,除按照甲方要求进行整改外,还应按照未完成部分合同价款的百分之一向甲方支付违约金。
二、赔偿责任 1. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应赔偿甲方因此而产生的直接经济损失,包括但不限于租金损失、设备租赁费用增加等。
2. 若因甲方原因导致乙方无法按时开工或中断施工,甲方应赔偿乙方因此而产生的直接经济损失,包括但不限于人工成本、材料损耗等。
三、特别约定 1. 双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同中的任何条款,均应承担违约责任。 2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时协商解决,不视为违约。 四、争议解决 1. 合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款仍应继续履行。 五、其他 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,直至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。 2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 六、通知与送达 1. 任何一方变更联系方式,应及时书面通知对方;否则,由此造成的一切后果,由未及时通知方承担。
2. 本合同下的任何通知或其他通信应以书面形式进行,并通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达对方指定地址。
七、附则 1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有,如有不明之处,由双方协商一致解释。
⼯程合同违约责任条款⼀个完整的合同,需要对违约责任进⾏约定,违约责任可以⽤违约⾦,继续履⾏、赔偿损失等⽅式来承担。
那么,⼯程合同违约责任条款是怎样的呢?今天,店铺⼩编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。
⼀、根据法律的规定,构成违约责任应具备的要件1、有不履⾏或者不完全履⾏合同义务的⾏为2、当事⼈的违约⾏为造成了损害事实3、违约⾏为和损害结果之间存在着因果关系。
⼆、⼯程合同法关于违约责任的规定1、《合同法》第⼀百⼀⼗条当事⼈⼀⽅不履⾏⾮⾦钱债务或者履⾏⾮⾦钱债务不符合约定的,对⽅可以要求履⾏,但有下列情形之⼀的除外:(⼀)法律上或者事实上不能履⾏(⼆)债务的标的不适于强制履⾏或者履⾏费⽤过⾼(三)债权⼈在合理期限内未要求履⾏。
2、《合同法》第⼀百⼀⼗⼀条质量不符合约定的,应当按照当事⼈的约定承担违约责任。
对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第六⼗⼀条的规定仍不能确定的,受损害⽅根据标的的性质以及损失的⼤⼩,可以合理选择要求对⽅承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
3、《合同法》第⼀百⼀⼗⼆条当事⼈⼀⽅不履⾏合同义务或者履⾏合同义务不符合约定的,在履⾏义务或者采取补救措施后,对⽅还有其他损失的,应当赔偿损失。
4、合同法第⼀百⼀⼗三条当事⼈⼀⽅不履⾏合同义务或者履⾏合同义务不符合约定,给对⽅造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履⾏后可以获得的利益,但不得超过违反合同⼀⽅订⽴合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈⾏为的,依照《中华⼈民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
5、合同法第⼀百⼀⼗四条当事⼈可以约定⼀⽅违约时应当根据违约情况向对⽅⽀付⼀定数额的违约⾦,也可以约定因违约产⽣的损失赔偿额的计算⽅法。
约定的违约⾦低于造成的损失的,当事⼈可以请求⼈民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约⾦过分⾼于造成的损失的,当事⼈可以请求⼈民法院或者仲裁机构予以适当减少。
建筑工程合同违约金建筑工程合同违约金范本甲方(建设单位):__________乙方(承包单位):__________鉴于甲乙双方就__________项目(以下简称“本工程”)的建设事宜达成合作意向,特此签订本合同,以便共同遵守执行。
第一条合同标的本合同所涉及的建筑工程项目为__________,位于__________,总建筑面积约为__________平方米,工程质量要求达到国家及行业标准。
第二条合同期限本工程的开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
除非双方另有书面协议,否则应严格遵守上述期限。
第三条违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项,应按未付款项的千分之五支付违约金给乙方。
2. 若乙方未能按合同约定的时间完成工程进度,每逾期一日,应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。
3. 若乙方提供的工程质量不符合合同约定的标准,除负责无偿修复至合格标准外,还应向甲方支付合同总金额5%的违约金。
4. 若因甲方原因导致工程延期,甲方应赔偿乙方因此而产生的直接经济损失。
第四条违约金的支付违约金应在双方确认违约事实后的30日内支付给对方。
逾期未支付的,应当按照逾期金额的日千分之三支付滞纳金。
第五条争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商补充,补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________签订日期:____年____月____日。
工程合同违约金补充协议【工程合同违约金补充协议】甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_______________的《建设工程合同》,现基于工程项目的实际进展情况和双方共同意愿,经友好协商一致,就原合同中有关违约金的条款进行如下补充约定:一、补充条款1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程任务,除因不可抗力因素外,应当按照以下标准向甲方支付违约金:每逾期一日,按未完工程造价的千分之____支付违约金。
2. 若因甲方原因导致乙方不能按期开工或施工进度受阻,甲方应按实际延误天数,向乙方支付相应的误工费,其标准为:每延误一日,按受影响工程部分造价的千分之____计算。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定的标准,乙方应负责修复至合格标准,并向甲方支付相当于修复费用百分之____的违约金。
4. 对于由第三方检测机构确认的质量问题,若乙方不同意检测结果,双方可共同选定另一家具有资质的检测机构进行复检,相关费用由认定错误的一方承担。
二、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,仍按原合同条款执行。
如遇争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方均可向原合同签订地人民法院提起诉讼。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________授权代表签字:_____________ 授权代表签字:_____________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日。
2024年施工合同工期延期的违约条款____年施工合同工期延期的违约条款工期延期是施工合同中一种常见的违约行为,它指的是承包方无故延长工程竣工时间,违背了双方事先约定的工期。
为了减少纠纷,保护双方的合法权益,合同中应包含一些工期延期的违约条款。
一、甲方权利及补偿1. 如工期延期是因为乙方原因,乙方应向甲方支付违约金,违约金的数额为合同总金额的1%。
如果乙方无法按照合同约定的工期完工,每延迟一天,违约金增加0.1%,直至工程完工为止。
2. 如果工期延期导致甲方无法按时使用工程,乙方应为甲方提供合理的临时解决方案,并承担相应的费用。
3. 如工期延期导致甲方经济损失,乙方应向甲方支付相应的赔偿。
4. 如果甲方为了减少延期造成的损失,需要额外请工,乙方应承担该工资用于补偿。
二、乙方的责任和义务1. 乙方应按照合同约定的工期,按时将工程完工。
2. 乙方应配备足够的施工人员和设备,确保施工进度。
3. 乙方应遵守国家法律法规和相关的施工标准,确保施工质量。
4. 乙方不得无故拖延工期,如果确有正当理由导致工期延期,应及时通知甲方并提出解决方案。
5. 乙方若拒不履行合同约定的工期,甲方有权要求乙方支付相应的违约金,并保留进一步采取法律途径追究责任的权利。
三、工期延期的处理方式1. 在工期延期发生时,双方应及时召开协商会议,共同商讨解决方案。
2. 如果双方无法在协商会议上达成一致,可以请相关专业机构进行鉴定,确认工期延期的原因及责任。
3. 鉴定结果作为工期延期责任的依据,根据结果,双方协商解决和处理延期问题。
4. 如果通过协商无法达成一致,双方有权向相关仲裁机构提起仲裁。
四、合同解除和补偿1. 如果乙方存在严重的、持续的工期延期行为,甲方有权单方解除合同,并要求乙方支付违约金和赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如果乙方因自然灾害等不可抗力原因导致工期延期,双方经过协商可以解除合同,解除合同后,乙方不需支付违约金和赔偿甲方损失。
建设工程合同违约【合同名称】建设工程合同【合同编号】__________【甲方】(建设单位)【乙方】(承包单位)鉴于甲乙双方就_________建设工程项目(以下简称“本工程”)达成一致,特订立本合同,以资信守。
一、合同主要内容1. 工程概况:包括工程名称、地点、规模、标准、工期等基本信息。
2. 工程质量:明确工程的质量要求,包括质量标准、验收标准等。
3. 工程造价:包括合同价款、计价方式、支付条件等财务条款。
4. 工程进度:详细列出工程的施工计划及各阶段的完成时间。
5. 双方权利义务:明确甲乙双方在工程建设过程中的权利和义务。
二、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项,应向乙方支付未付款项总额百分之_____的违约金。
2. 若乙方未能按合同约定时间完成工程,除因不可抗力因素外,应按每延误一日支付合同总价千分之_____的违约金。
3. 若乙方提供的工程质量不符合合同约定,应在接到甲方通知后无成本修复或重做,直至达到约定标准;否则,应赔偿因此给甲方造成的损失。
4. 若因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应责任,并根据实际情况给予乙方适当的补偿。
三、争议解决合同执行过程中如发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
四、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、附件本合同的附件包括但不限于工程设计图纸、技术规范、进度计划表等,与本合同具有同等法律效力。
【甲方代表】(签字):_________ 日期:____年__月__日【乙方代表】(签字):_________ 日期:____年__月__日。
工程违约合同范本(汇总5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!工程违约合同范本(汇总5篇)工程违约合同范本第1篇甲方:_________乙方:_________按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将“_________办公大楼布线工程”(工程住址:_________)项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。
工程款支付合同违约条款怎么写
一、违约责任
1. 甲方责任:如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款,应承担违约责任。
甲方需
向乙方支付逾期付款的利息,利率为中国人民银行同期贷款基准利率的两倍。
同时,甲方
还需承担因逾期付款给乙方造成的损失,包括但不限于工期延误、设备闲置等。
2. 乙方责任:如乙方未按照合同约定的质量、进度完成工程,应承担违约责任。
乙方需向
甲方支付违约金,金额为合同总价的10%。
同时,乙方还需承担因工程质量问题或进度延误给甲方造成的损失。
二、违约处理
1. 协商解决:发生违约时,双方应首先通过友好协商的方式解决问题。
如协商不成,可按
照合同约定的争议解决方式进行处理。
2. 仲裁或诉讼:如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、其他约定
1. 本合同中的违约条款与合同的其他条款具有同等法律效力。
如违约条款与合同的其他条
款相冲突,应以违约条款为准。
2. 本合同中的违约条款未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商补充。
补充协议与本合同
具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
4. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):______________________
乙方(盖章):______________________
签订日期:_______________________。
建筑工程违约合同条款
1 发包人违约
1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通
知的;
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,
自行实施被取消的工作或转由他人实施的;
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不
符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变
更等情况的;
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的;
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,
导致承包人无法复工的;
(7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义
务的;
(8)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时,承包人可
向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发
包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权
暂停相应部位工程施工,并通知监理人。
1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的
工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合
同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外,承包人按第1.1项〔发包人违
约的情形〕约定暂停施工满28天后,发包人仍不纠正其违约行为
并致使合同目的不能实现的,或出现第1.1项〔发包人违约的情
形〕第(7)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人
应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。
1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的,发包人应在解除合同后
28天内支付下列款项,并解除履约担保:
(1)合同解除前所完成工作的价款;
(2)承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和
其他物品的价款;
(3)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项;
(4)按照合同约定在合同解除前应支付的违约金;
(5)按照合同约定应当支付给承包人的其他款项;
(6)按照合同约定应退还的质量保证金;
(7)因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的,按照第
20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程
设备的保护和移交工作,并将施工设备和人员撤出施工现场,发
包人应为承包人撤出提供必要条件。
2 承包人违约
2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形,属于承包人违约:
(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;
(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程
设备的;
(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;
(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定,
未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤
离施工现场的;
(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,
造成工期延误的;
(6)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对
工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的;
(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义
务的;
(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第(7)目约定以外的其他违约情况时,
监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。
2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工
期。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约
责任的承担方式和计算方法。
2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外,出现第2.1项〔承包人违约的
情形〕第(7)目约定的违约情况时,或监理人发出整改通知后,
承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的
不能实现的,发包人有权解除合同。合同解除后,因继续完成工
程的需要,发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临
时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件,合
同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继
续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的,则合同当事人应在合同解除
后28天内完成估价、付款和清算,并按以下约定执行:
(1)合同解除后,按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定
承包人实际完成工作对应的合同价款,以及承包人已提供的材料、
工程设备、施工设备和临时工程等的价值;
(2)合同解除后,承包人应支付的违约金;
(3)合同解除后,因解除合同给发包人造成的损失;
(4)合同解除后,承包人应按照发包人要求和监理人的指
示完成现场的清理和撤离;
(5)发包人和承包人应在合同解除后进行清算,出具最终
结清付款证书,结清全部款项。
因承包人违约解除合同的,发包人有权暂停对承包人的付款,
查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的
清算和款项支付达成一致的,按照第20条〔争议解决〕的约定
处理。
2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实
施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人,承
包人应在收到解除合同通知后14天内,协助发包人与采购合同
的供应商达成相关的转让协议。
3 第三人造成的违约
在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,
应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠
纷,依照法律规定或者按照约定解决。