2020年建设工程合同样本(合同示范文本)
- 格式:docx
- 大小:107.59 KB
- 文档页数:39
建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-012203建设工程合同范本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
建设工程合同范本(一)合同编号:发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程范围和内容:第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2.提供必要的施工条件;3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
2020建筑工程施工合同范本3篇篇12020建筑工程施工合同范本第一条合约的背景和目的为了明确双方在建筑工程施工过程中的权责关系,规范双方的合作行为,保证工程顺利进行,特制定本合同。
第二条合约的签订和实施1. 本合同由业主和承包商双方签订,具有法律效力。
2. 业主与承包商应当按照本合同的条款执行,履行各自的义务并享有各自的权利。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第三条工程的要求和标准1. 工程应按照业主的要求和标准进行设计、施工,达到当地的相关法律法规、建筑规范、安全标准等要求。
2. 工程的质量应符合相关行业标准和规范,并经过相关部门的验收合格。
第四条工程的费用和支付1. 工程的费用包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等,具体金额由双方书面约定。
2. 工程费用的支付方式由双方协商一致,一般按照工程进度分期支付。
3. 若工程发生变更,导致费用增加或减少,应及时调整工程款额。
4. 工程的最终结算应当在工程竣工后的一个月内完成,双方应当按照实际情况支付尚未支付的费用。
第五条工程期限和延迟1. 工程的设计、施工期限为从合同生效之日起计算的时间,双方应当按照约定的期限完成工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的,延期时间应符合相关法律规定,并由双方商定新的完工日期。
3. 若承包商因自身原因导致工程延期,应支付业主相应的违约金和赔偿。
第六条工程质量和保修1. 工程应符合相关质量标准和规范,经验收合格后方可交付使用。
2. 工程交付使用后,承包商应对工程的质量负责保修一年,并按照保修范围和期限进行维修和维护。
3. 保修期内如发现质量问题,承包商应当及时解决并承担相应费用,超过保修期的问题由双方协商解决。
第七条保密性双方在合作过程中产生的一切商业秘密和技术资料,应当予以保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。
第八条争议解决双方如发生争议,应当通过友好协商解决,协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁,也可向法院提起诉讼。
2020建筑工程合同范本承包建筑工程自然要注重相应的质量才行,而且作为发包方自然得要做好监督,因此需要通过合同的签订建立保障。
以下是由小编为大家整理的“2020建筑工程合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。
2020建筑工程合同范本(一)发包人:__________________(以下简称甲方)。
承包人:__________________(以下简称乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称:__________________.工程地点:__________________.施工面积:______㎡。
工程造价:______万元。
第二条工程要求工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。
第三条工程期限______年______月______日起至______年______月______日止。
第四条工程结算和付款办法自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付______万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。
工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达______元。
其余1%,即______元,作为保修期一年的预留款。
保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收乙方工程竣工后,由市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
第六条违约责任由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款1%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款1%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。
第七条其他条款甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。
建设工程施工合同示范文本(2020版)建设工程施工合同甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:电话:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方负责按照约定的工程规模、质量和时间要求进行建设工程的施工。
第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程的具体内容、施工范围和工程规模详见附件1。
2. 乙方应按照合同约定完成工程,并保证施工过程中的安全、质量和进度。
第三条工期1. 工程的起止时间为合同生效后,乙方应按时开始施工并按照合同约定的工期完成。
2. 乙方若因不可抗力等合理原因无法按时完成工程,应及时向甲方提出书面变更申请,并经甲方同意后方可延长工期;延期不得超过合同约定工期的50%。
第四条施工条件1. 甲方应保障乙方施工所需的场地、材料、设备和施工条件。
如有特殊需求,甲方应在施工前提前告知乙方。
2. 如因甲方原因无法提供施工所需的场地等条件,导致乙方无法按时完成工程的,甲方应承担相应违约责任。
第五条质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合合同约定或设计文件的要求。
2. 工程竣工后,甲方有权组织第三方进行验收。
如发现工程存在质量问题,乙方应承担修复责任,在甲方规定的期限内进行整改。
第六条施工报酬及支付方式1. 乙方完成合同约定的施工任务后,甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
2. 施工款结算方式:(填写具体方式)第七条合同变更1. 合同履行过程中,如因工程设计或其他原因需要变更合同的,甲乙双方应按照法律法规的规定进行协商,签订书面变更协议,并按照变更协议的约定执行。
2. 双方变更合同的费用、工期等应在变更协议中予以明确。
第八条合同解除1. 如乙方未按合同约定履行义务,甲方有权提出解除合同的申请。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权提出解除合同的申请。
建设工程设计合同示范文本工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料:第四条本合同的设计期限为天,自____年____月____日起计算,设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下:第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时,发包人已支付的设计费超过%的,设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同(示范文本)中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)进行了修订,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)(以下简称《示范文本》)。
现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程总承包项目的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条,具体条款分别为:第1条一般约定,第2条发包人,第3条发包人的管理,第4条承包人,第5条设计,第6条材料、工程设备,第7条施工,第8条工期和进度,第9条竣工试验,第10条验收和工程接收,第11条缺陷责任与保修,第12条竣工后试验,第13条变更与调整,第14条合同价格与支付,第15条违约,第16条合同解除,第17条不可抗力,第18条保险,第19条索赔,第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求,也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
(三)专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
建设工程合同示范文本(合集3篇)建设工程合同示范文本第1篇订立合同双方:建设单位:________,以下简称甲方;设计单位:________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
第二条甲方的义务甲方应在_____年_____月_____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务乙方必须在_____年_____月_____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
2020建设工程施工合同示范文本2020建设工程施工合同示范文本第一章总则1.1 合同参考文件1.2 合同的定义与性质1.3 合同各方1.4 合同的签订和生效1.5 合同的履行和变更1.6 合同价款和支付方式1.7 税收和保险1.8 合同违约责任和争议解决第二章工程范围和规格2.1 工程目标2.2 工程的范围和规模2.3 工程施工顺序和要求2.4 建筑结构和设备要求2.5 管道和电力要求2.6 材料和设备采购2.7 施工图纸和设计变更第三章工程期限和进度3.1 工程期限3.2 进度计划和阶段性目标3.3 延期和考核3.4 暂停和终止工程第四章质量控制和验收4.1 质量标准和要求4.2 质量检验和检测4.3 质量整改和返工4.4 工程验收和保修期第五章安全生产和环境保护5.1 安全管理制度5.2 安全教育和培训5.3 施工安全措施5.4 废物处理和环境保护第六章合同价款和支付6.1 合同价款的确定6.2 工程进度款支付6.3 变更和索赔的价款计算第七章违约责任和争议解决7.1 违约责任及索赔7.2 管辖和仲裁7.3 争议解决的程序第八章保密条款8.1 保密责任和范围8.2 信息保护措施第九章其他条款9.1 变更和解释权9.2 附属合同9.3 通知方式9.4 合同的终止和解除本所涉及附件如下:附件一:工程图纸和设计文件附件二:质量检测报告附件三:支付凭证和发票附件四:安全生产许可证附件五:合同变更和补充协议本所涉及的法律名词及注释:1. 总则:根据国家法律法规规定的合同法,该章节详细说明了合同的定义、签订、履行和违约责任等内容。
2. 工程范围和规格:根据工程项目的具体要求,该章节详细规定了工程的目标、范围、施工顺序和设备要求等内容。
3. 工程期限和进度:该章节详细说明了工程的期限约定、进度计划和延期考核等内容。
4. 质量控制和验收:根据工程质量管理的要求,该章节详细规定了质量标准、检验和验收程序等内容。
建筑工程合同文本2020合同编号:[填写]甲方(业主):[填写]乙方(承包商):[填写]鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就[项目名称]工程项目的建设达成如下合同:一、工程概况1. 项目名称:[填写]2. 项目地点:[填写]3. 工程规模:[详细描述]4. 工程质量要求:按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到[具体标准]。
5. 工期要求:自[开始日期]至[结束日期],共计[天数]日历天。
6. 合同价款:人民币[大写金额]。
二、甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按合同约定及时支付工程款项。
3. 负责组织工程验收等相关工作。
三、乙方责任1. 严格按照设计图纸和技术规范施工。
2. 确保工程质量满足约定的标准,按期完成工程任务。
3. 遵守安全生产规定,保障施工现场安全。
四、合同价款及支付方式1. 工程总造价为人民币[大写金额]。
2. 付款方式:[详细描述预付款、进度款、结算款的支付时间、条件和比例]。
五、违约责任1. 若甲方延迟支付工程款,应按[具体数额或比例]支付违约金。
2. 若乙方延误工期或未达质量标准,应按[具体数额或比例]承担违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日。
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为,具体位置为,工程范围包括但不限于:1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 工程款支付方式:分期付款,具体如下:A. 前期款:合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款,即人民币(小写)元整。
前期款支付完毕后,乙方开始施工。
B. 进度款:工程施工中,根据工程进度,甲方按实际施工进度向乙方支付工程款,支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款:工程竣工后,甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项,即人民币(小写)元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定,确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后,乙方承诺提供一年的免费维修保养服务,保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起,工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误,双方应协商解决,并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求,则应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付违约金人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项,给乙方造成损失的,甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bearlegal responsibility.(合同范本)甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________2020年建设工程合同样本(合同示范文本)2020年建设工程合同样本(合同示范文本)说明:本合同书具有维护社会稳定,促进经济发展的作用,所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情,如果一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。
文档可收藏、阅读、改编、打印(使用时请先阅读条款)。
【篇一】发包人(全称):____承包人(全称):____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____工程地点:____结构形式:_____层数:_____建筑面积:_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:_____天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):_____(人民币)元(小写):_____元(其中:工程暂列金额_____元,计日工_____元,材料暂估价和专业工程暂估价_____元,安全文明施工措施费_____元,总承包服务费_____元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_____年_____月_____日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:_____地址:_____邮政编码:_____邮政编码:_____法定代表人:_____法定代表人:_____委托代理人:_____委托代理人:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____【篇二】(编号:ZS×××-×××-[20××]-×××号)甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况1。
1项目名称:1。
2项目地点:2、合同范围2。
1主要合同内容,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2。
2主要施工工序(1),(2),(3),以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2。
3主要工程量序号项目单位数量备注2。
4合同工期2。
4。
1开工日期年月日,完工日期年月日。
节点控制工期见下表:节点工期要求序号项目名称完工日期备注2。
4。
2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a。
重大设计变更;b。
不可抗力;c。
由于业主原因要求停工;d。
甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2。
4。
3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2。
4。
4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2。
4。
5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格4。
1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。
4。
2合同单价合同单价见附件B《工程量计价清单》。
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4。
3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。
其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务5。
1甲方权利与义务5。
1。
1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5。
1。
2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。
5。
1。
3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5。
1。
4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。
5。
1。
5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。
5。
1。
6甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5。
1。
7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5。
1。
8就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。
乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
5。
1。
9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5。
1。
10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
5。
1。
11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
5。
1。
12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
5。
1。
13甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。
5。
1。
14双方约定甲方的其他权力与义务:。
5。
2乙方权利与义务5。
2。
1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
5。
2。
2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
5。
2。
3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5。
2。
4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5。
2。
5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。
未经甲方允许,乙方不得直接致函业主或监理工程师,不得直接从业主处收取工程款。
5。
2。
6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
5。
2。
7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。
技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
5。
2。
8为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14。
1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。
5。
2。
9为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14。
2条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到%以上。
在设备进场后日内及退场前日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。
5。
2。
10乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。
5。
2。
11乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。
保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。
5。
2。
12乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。
如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
5。
2。
13如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
5。
2。
14乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
5。
2。
15乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。