2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段汇总考试题

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段9考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。

按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。

对此情况，该承诺文件应__。

A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、盈余公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。

A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入3、基本建设项目投资的最高限额为______。

A．投资估算B．批准的概算C．施工图预算D．工程标底4、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。

A．当事人要有合法的资格B．内容要合法C．形式和程序要合法D．主管部门的同意和批准5、利用价值工程评价项目产品，价值工程中“价值”的含义是__。

A．项目产品的价值B．项目产品的功能C．项目产品的功能和实现这个功能所耗费用的比值D．实现项目产品功能所耗费用6、道路交通标志用的反光膜一般由__等材料组成。

A．透明薄膜B．胶黏剂C．高折射率微珠D．反射层7、某企业的经营正处于盈亏平衡状态，则下列说法错误的是（）。

A．此时销售额正处于销售收入线与总成本线的交点B．此时企业既没有利润也不发生亏损C．在此基础上，增加销售量，销售收入不一定大于总成本，要视具体情况而定D．在此基础上，增加销售量，销售收入减去总成本线的距离为利润值8、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。

A．先履行义务方B．后履行义务C．合同担保人D．合同当事人双方9、下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中，不属于创新阶段工作步骤的是______。

A．方案创新B．方案评价C．成果鉴定D．提案编写10、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段7考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在我国确立法人制度的意义主要表现在__。

A．有利于加深改革和落实政企分开、两权分离的经济体制B．有利于维护社会主义经济秩序，加速社会主义市场经济的发展C．法人制度有利于适应涉外经济活动的需要D．提高企业竞争力，适应社会主义经济发展的需求E．提高经济效益，增加市场份额2、投资方向调节税，其税率分为5%，10%，15%__，30%五个档次。

A．20%B．25%C．35%D．0%3、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。

A．财务净现值B．投资回收期C．盈亏平衡点D．借款偿还期4、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件是__。

A．工程延期事件是否有文字材料作依据B．延期事件是否发生在关键线路上C．延期是由承包人自身原因引起D．由于分包人的失职造成的工期延长E．是否符合合同延长天数计算是否正确5、因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按__方法来计算。

A．机械设备的进出场费B．机械台班费C．机械折旧费D．机械设备租赁费E．机械设备燃料费6、沥青路面厚度计算时，结构层层间接触采用__。

A．层间完全光滑接触B．层间完全连续接触C．层间部分光滑接触D．层间部分连续接触7、招标投标法规定评标工作应由以下__单位负责。

A．业主B．业主组建的评标委员会C．上级主管部门D．上级主管部门指定的评标小组8、水泥混凝土路面中，要求水的pH值__。

A．大于4B．大于6C．小于4D．小于39、以下属于高级路面的有__路面。

A．沥青贯入式B．水泥混凝土C．热拌沥青碎石D．整齐块石10、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。

A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集11、钻孔灌注桩清孔灌注混凝土前，其泥浆相对密度和含砂率应分别符合__的质量标准。

2014公路工程技术与计量：建设项目投资决策阶段的工作程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。

A．利润B．现场经费C．税金D．间接费2、无权代理行为包括__。

A．代理人接受委托与自己签订合同B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同3、承受相同竖向荷载且跨径相同的各种桥梁结构体系中，__产生的弯矩最大。

A．梁式桥B．拱式桥C．悬吊桥D．组合体系桥4、凡经国家建设管理部门或授权机关颁发的定额，不能私自修改和滥用，这体现了定额的__特点。

A．科学性B．法令性C．群众性D．稳定性5、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。

A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价6、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。

A．环境影响大纲B．环境影响报告书C．环境影响报告表D．环境影响登记表7、监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的__酬金额。

A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．所有工作8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。

A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿9、承包人按合同条款办理的工程一切风险和__，按总额计量。

A．营业税B．第三方责任险C．施工设备保险费D．城市建设维护税10、在对公路建设项目进行经济评价时，用（）的方法评价项目承受风险的能力。

A：财务评价B：经济后评价C：国民经济评价D：敏感性分析11、灌注桩护筒高度宜高出地面__或水面__。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段2考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、以下属于预备费计算基数的是__。

A．建筑安装工程费B．设备、工具、器具购置费C．建设单位管理费D．建设期贷款利息E．大型专用机械设备购置费2、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。

A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半C．随期中支付的签发，逐月按比例退回D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回3、有三个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利用资本18万元，项目有关数据见下表，(P/A，10%，10)=6.145。

则最优方案为__。

A．方案B．初始费用(万元)C．年现金流量(万元)D．甲E．10F．1.7G．乙H．6I．1.3J．丙K．8L．1.64、刚构桥施工时，由于1号块的安装对控制该跨节段的拼装方向和标高至为关键，故1号块与0号块之间的接缝多采用__，以利调整1号块位置。

A．干接缝B．胶接缝C．湿接缝D．铰接缝5、工程项目财务状况一般通过资产负债表反映，反映财务状况的会计要素不包括__。

A．所有者权益B．资产C．负债D．利润6、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。

A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法7、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。

由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。

A．文物管理部门B．承包人C．业主D．国家有关部门8、因非监理单位原因而终止或暂停监理服务，其善后工作或恢复监理服务的准备工作应作为工程监理的__。

A．其他服务B．附加监理服务C．额外服务D．正常监理服务9、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段4模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。

A．法定代理B．指定代理C．代表企业D．代表部门2、下列财产中，__可作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。

A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表4、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和__两个阶段。

A．履约B．承诺C．要约邀请D．违约5、价格调整一般采用__。

A．票证法B．凭证法C．公式法D．估价法E．均摊法6、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是__。

A．设计取费高低B．设计单位的资历C．设计方案的优劣D．设计任务完成的进度7、__沉桩法适用于碎石土基础。

A．锤击B．振动C．射水D．静力8、基坑开挖过程中在基坑底部__时出现塑性隆起。

A．开挖深度不大B．地层软弱而且墙体的深度又不大C．开挖达到一定深度且基坑较宽D．基坑开挖较浅，还未支撑9、高温季节混凝土配制的技术要求有__。

A．采取遮阳和降温措施，降低混凝土的原料及水的温度B．恰当减少水泥用量，掺加粉煤灰等活性材料和减水剂C．注意因气温高、水分蒸发快引起的原材料含水量损失，保持准确的配合比D．尽量缩短运输时间，宜采用搅拌车运送，中途不得加水E．充分做好浇筑准备，保证以最短的时间连续浇筑完毕10、在向承包人发出中标通知书之后__天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7B．42C．21D．2811、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主B．可将设备免费带走C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主12、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是__。

公路造价师考试《计价与控制》习题（一）一、单选题1.定额是规定在生产中各种（）的标准额度。

A社会必要劳动量B社会总劳动量C企业的必要劳动量D企业的总劳动量标准答案：A解析：定额是一种标准，即是规定在生产中各种社会必要劳动的消耗量的标准额度。

2.工程造价计价依据，就是用以计算工程造价的各类（）的总称。

A定额资料B取费规定C技术资料D基础资料标准答案：D解析：所谓工程造价的计价依据系指用以计算工程造价的基础资料的总称。

3.关于定额的概念及产生，说法错误的是（）。

A定额，即规定的额度，是人们根据不同的需要，对某一事物规定的数量标准B定额属于组织的范畴，是随着生产的社会化和科学技术的不断进步而发展起来的C我国定额的出现，始于宋代。

D建设工程定额，即额定的消耗量标准，是指按照国家有关的产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准，并参考行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料确定的工程建设过程中完成规定计量单位产品所消耗的人工、材料、机械等消耗量的标淮。

标准答案：B解析：定额属于管理的范畴二、多选题4.工程建设定额是指在工程建设中单位产品上（）消耗的规定额度。

A费用B人工C材料D机械标准答案：B.C.D解析：工程建设定额按定额反映的物质消耗内容分类，可分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。

5.定额是（）的重要手段。

A节约社会劳动B提高劳动生产率C计算企业的必要劳动量D控制企业的总劳动量标准答案：A.B解析：定额在现代管理中的地位是（1）是节约社会劳动、提高劳动生产率的重要手段；（2）是组织和协调社会化大生产的工具；（3）是宏观调控的依据；（4）在实现分配、兼顾效率与社会公平方面有巨大作用。

定额作为评价劳动成果和经营效益的尺度，也就成为资源分配的个人消费品分配的依据。

6.工程建设定额按其所反映的物质消耗内容分为（）A施工定额B劳动消耗定额C机械消耗定额D材料消耗定额标准答案：B.C.D解析：工程建设定额按定额反映的物质消耗内容分类，可分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段8考试试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是__。

A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C．公证与签证的效力等同D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。

A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构3、拆除工程施工作业过程中，必须严格监控__。

A．从下向上逐层拆除，立体交叉同时拆除B．坚持先拆板后拆次梁再拆主梁，严禁顺序颠倒C．坚持拆除楼梯板和梁时，必须从中间向两端基本对称进行D．坚持在每拆一层板、梁和其下的柱、墙时，都能实现有下部楼板梁或其钢筋骨架网作临时可靠的水平防护4、计划利润的计费基数包括__。

A．直接费B．定额直接费C．间接费D．施工技术装备费E．其他直接费5、监理工程师中心试验室应按__的频率独立进行抽样检查，以确定承包人的抽样试验是否真实可靠。

A．5%～15%B．10%～15%C．10%～20%D．5%～10%6、标底是工程项目施工的__。

A．投标价B．合同价C．预期施工价D．协议合同价7、开工及停工指令应归属于__存档。

A．行政档案B．人事档案C．技术档案D．计量(支付)档案8、企业法人自__取得法人资格。

A．成立之日B．注册资金到位后C．建立组织机构后D．经工商行政管理机关核准登记后9、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。

A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础10、有资格代理招标的机构条件应包括__。

2014公路工程造价的计价与控制：工程量清单计价办法7考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。

A．监理自愿变更B．业主监理双方一致同意变更C．业主要求变更D．因外界原因2、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可__。

A．按合同约定违约金要求对方赔偿B．按实际损失加上违约金要求对方赔偿C．在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D．请求法院增加超过违约金部分损失3、在进行现场压实质量的评定时，施工单位自检人员的检测频率为2000m2检验__点。

A．2B．4C．6D．84、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。

A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作5、与编制工程量清单无关的内容是__。

A．质量规定B．技术规范C．设计文件D．计量支付办法6、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。

A．当事人要有合法的资格B．内容要合法C．形式和程序要合法D．主管部门的同意和批准7、行车干扰工程施工增加费是以__为基数，乘以相应费率计算而得。

A．现场管理费B．受行车影响部分的工程的定额直接费之和C．受行车影响部分的工程的直接费之和D．受行车影响部分的工程的直接工程费之和8、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。

A．15B．20C．28D．309、估算指标中综合指标的其他工程不包括（）。

A：清除场地B：绿化工程C：支线工程D：改河土方10、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。

A．投资增加、工期延长B．投资增加、工期缩短C．投资减少、工期延长D．投资减少、工期缩短11、实现有效的进度控制的关键是__。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段14考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、__主持全国公路工程质量监督工作。

A．交通部B．建设部C．公路工程总公司D．国家质量监测中心2、石油沥青的黏滞性用__指标表示。

A．延度B．软化点C．针入度D．溶解度3、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。

A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单”生效D．提交竣工报表4、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。

若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。

A．1611.1B．1612.5C．1616.3D．1237.55、__签订后即进入施工准备阶段的监理。

A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同6、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方__。

A．可拒绝赔偿B．不得提出异议C．可中止履行义务D．可要求仲裁机构予以适当减少7、在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按__支付。

A．预算数量B．概算数量C．实际工作小时D．不另行支付8、当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为__。

A．必须请求仲裁委员会决定B．必须请求人民法院决定C．由第三人出面调解D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定9、在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（）。

A．成本加固定百分比酬金B．成本加固定金额酬金C．成本加奖罚金D．成本加固定利润10、招标代理行为属于__。

A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理11、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。

A．21B．28C．35D．4212、公路工程勘察设计按建设项目大小和技术复杂程度划分为（）设计。

2014公路工程造价的计价与控制：工程量清单计价办法3考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、现场管理费中的其他单项费用是__。

A．现场管理人员工资B．主副食运费补贴C．办公费D．固定资产使用费E．职工探亲路费2、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。

A．价款B．标的C．违约责任D．履行期限3、保证合同的当事人是__。

A．权利人B．义务人C．保证人D．公证部门4、当取土距离超过1km时，宜选取的取土作业方式为__。

A．铲运机取土B．推土机C．挖掘机和自卸卡车5、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。

A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半C．随期中支付的签发，逐月按比例退回D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回6、合同工程颁发了交工证书，即意味着__。

A．承包人的合同工期结束B．承包人完成了全部合同义务C．解除承包人对工程质量的责任D．承包人对工程照管责任结束E．履约保函的担保责任终止7、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．直接委托8、沥青混合料组成设计的目标__。

A．高温稳定性B．低温抗裂性C．耐久性D．抗滑性E．抗疲劳性针入度9、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。

A．支付违约金B．赔偿损失C．顺延工期D．继续履行E．采取补救措施10、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。

A．清账书B．最后结账单C．收工报表D．竣工报表11、属于非法分包工程的情况包括__。

A．将承包的全部工程分包给其他单位实施B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C．将工程的主要部分交给其他单位实施D．承接分包工程后进行再分包E．未经监理工程师审查并经业主批准的分包12、按照FIDIC合同条件规定，中期付款期限为__天。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段3试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某公路工程施工监理机构设置为二级监理机构，下列各项工作中，属于驻地监理工程师办公室职责的是__。

A．审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分B．协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量C．对关键工序进行签认D．签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令2、根据合同通用条件，如果在__以后，由于国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A．投标截止日期前的28天B．投标截止日期前30天C．授标D．投标3、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。

A．监控作用B．保证作用C．监控和保证作用D．关键作用4、下列标志属于警示标志的有__。

A．减速让行B．路面不平C．双向交通D．分岔处5、要约相对人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，可视为__。

A．承诺B．部分承诺C．新要约D．拒绝6、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。

A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础7、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A．50%B．60%C．70%D．80%8、《公路工程国内招标文件范本》规定，__指在合同协议中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

A．合同价格B．交工结算价格C．最终决算价格D．期中支付的总款额9、“预应力钢筋混凝土”是__。

A．施加少量的预应力提高裂缝安全度B．保证边缘应力不超过规定值C．不允许出现裂缝D．裂缝宽度不超过规定值10、悬臂施工法适用于__。

2014公路工程技术与计量：建设项目投资决策阶段的工作程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某工程合同金额为500万元。

调价因素为A、B、C三项，其在合同价中的比重分别为20%、10%、25%，在合同基期的价格指数分别为105、102、110，结算期的价格指数分别为107、106、115，根据合同中确定的调价公式调整后的合同价款应为（）。

A．509.55万元B．509.38万元C．509.26万元D．509.45万元2、对于受要约人延误的承诺，该承诺__。

A．有效B．要约人虽表示接受也无效C．无效D．要约人未表示不接受有效3、审查施工图预算的重点应放在__。

A．概算单价套用是否正确B．工程数量计算是否准确C．各项取费标准是否符合现行规定D．预算单价套用是否正确4、水下混凝土灌注时间不得长于首批混凝土__A．终凝时间B．初凝时间C．拌和时间D．施工时间5、不能进入清标工作组成员的是__。

A．本地交通主管部门人员B．本地其他行政监督部门人员C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员D．由招标人选派的人员E．与投标人有利害关系的人员6、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。

A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师7、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，__。

A．检验由发包人负责，费用由承包人负责B．检验由发包人负责，费用由发包人负责C．检验由承包人负责，费用由承包人负责D．检验由承包人负责，费用由发包人负责8、上路床是指路基顶面起至路基顶面以下__范围内的路基部分。

A．10cmB．20cmC．30cmD．40cm9、对投标人资格进行预审是为了__。

A．确保公平竞争B．检查排除不合格的投标书C．检查排除不合格的投标人D．节约招标费用10、招标代理行为属于__。

A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．表见代理11、当合同当事人在合同中未约定争议解决方式且未达成补充协议时，可采取下列方式__。

2014年造价工程师考试《工程造价计价与控制》综合测试及答案一、单项选择题(共72题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意)第1题下列定额中，（）只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。

A．概算指标B．企业定额C．补充定额D．投资估算指标【正确答案】：C第2题按成本计算估价法计算国产非标准设备原价的废品损失费时不考虑（）。

A．材料费B．加工费C．包装费D．专用工具费【正确答案】：C第3题我国法学界一般认为投标是（）。

A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同【正确答案】：A第4题由于概算定额的使用范围不同，其编制依据也略有不同，其编制依据不包括（）。

A．现行的设计规范、施工验收技术规范和各类工程预算定额B．具有代表性的标准设计图纸和其他设计资料C．现行的劳动定额和施工定额D．现行的人工工资标准、材料价格、机械台班单价及其他的价格资料【正确答案】：C第5题关于招标投标活动中的纪律和监督说法不正确的是（）。

A．招标人不得提前泄露招标投标活动中应当公开的情况和资料B．投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标C．评标委员会成员不得使用招标文件评标办法中没有规定的评审因素和标准进行评标D．在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行【正确答案】：A第6题实行招标的工程合同价款应在（）内，由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A．投标书递交之日起10天B．投标书递交之日起30天C．中标通知书发出之日起10天D．中标通知书发出之日起30天【正确答案】：D第7题下列选项中，（）主要指用于偿还固定资产投资借款。

A．盈余公积金B．借款利息支付C．法定公积金D．未分配利润【正确答案】：D第8题在工程量清单计价方式下，（）作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据，正发挥着越来越大的作用。

A．预算定额B．概算定额C．企业定额【正确答案】：C第9题建设投资静态投资部分的估算方法中，( )把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算结果精确度较差。

2014公路工程造价的计价与控制：计价规范简介试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

本大题共30小题，每小题2分，60分。

)1、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于__的法律行为。

A．法定代理B．指定代理C．代表企业D．代表部门2、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。

A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划3、采用邀请招标方式选择公路工程施工承包人时，业主在招标阶段的工作包括__。

A．发布招标公告B．发出投标邀请书C．进行资格预审D．组织现场考察E．召开标前会议4、分项工程质量检验内容包括__几个部分。

A．基本要求B．实测项目C．外观鉴定D．质量保证资料5、怎样用单孔跨径划分大、中、小桥__。

A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥6、顶推施工中，监理工程师应随时对工作束的__等施工作业进行必要的监测，以控制施工安全。

A．拖拉B．张拉C．卸载D．顶推7、在实际施工中，当确定为承包商原因产生的工期延误后，监理工程师要做的工作是__。

A．分析进度偏差的原因B．分析进度偏差的影响C．进行延期评估D．制定调整计划E．制定实施计划8、项目所需进口材料、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。

A．关税B．国外购置价C．国外运杂费D．途中保险费E．增值税9、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。

A．单利B．复利C．付款截止日期银行利率D．恢复付款日银行利率10、按力学性能分，路面可分为__。

A．强性路面B．柔性路面C．刚性路面D．半刚性路面11、在通常条件下，总监理工程师对__方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段11考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是__。

A．保证B．留置C．定金D．质押2、以下属于直接费的是__。

A．材料采购人员的工资B．项目经理的工资C．仓库保管员的工资D．工、班长的工资E．小车驾驶员的工资3、建设项目经济评价的计算期是指______。

A．从开始施工到建成投产所经历的时间B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间4、保证合同的当事人是__。

A．权利人B．义务人C．保证人D．公证部门5、《公路工程国内招标文件范本》规定的暂定金额的用途包括__。

A．在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作B．用于支付特殊分包工程的工程费C．用于支付工程变更所发生的款项D．如果在招标时有尚不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中暂时给定该工程款额E．留作不可预见费6、以下属于高级路面的有__路面。

A．沥青贯入式B．水泥混凝土C．热拌沥青碎石D．整齐块石7、在实施施工监理的工程项目中，始终处于施工管理核心地位的是__。

A．业主B．监理工程师C．承包人D．质监站8、建设单位在委托监理单位和施工单位进行建筑物拆除，应提供的文件和资料主要包括__。

A．上级有关部门的批文B．拆除工程的有关图纸和资料C．拆除工程涉及的区域和该地区地上地下建筑物、构筑物分布情况D．委派施工单位进行影响拆除工程安全施工的各种管线切断、迁移工作9、下列对工程保险性质与作用的描述不正确的是__。

A．工程保险是强制性的B．进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C．保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D．工程保险险种的选择是由承包人自行选定的10、混凝土自高处向模板内直接倾斜时，其自由倾落高度不宜超过__。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段5考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、以下不属于标准试验的有__。

A．标准击实试验B．密实度试验C．土基承载比D．混合料的配合比试验E．气密性试验2、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。

A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B．由于现场正常气候导致的必要停工C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工E．施工现场发生施工质量事故导致的停工3、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据__进行编制的。

A．预算定额B．设计概算C．取费标准D．概算定额E．地区人工、材料、机械台班的预算价格4、索赔费用的计算方法不包括__。

A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法5、工程项目三大目标之间的关系是__。

A．对立关系B．协调关系C．对立统一关系D．各自独立关系6、要约人从自身利益考虑希望使要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知__。

A．应在要约到达对方之前到达受要约人B．应在对方发出承诺之前到达受要约人C．应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人D．不受时间限制7、基本建设项目投资的最高限额为______。

A．投资估算B．批准的概算C．施工图预算D．工程标底8、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应__。

A．以自己的名义签定合同B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判合同D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务9、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到______的价格。

A．施工工地仓库后出库B．使企业少缴部分所得税C．施工工地D．施工工地仓库10、专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。

2014公路工程造价的计价与控制：建设项目决策阶段1模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。

下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准2、预应力混凝土梁施工技术要求高，下列说法正确的是__。

A．钢绞线通常用电弧进行切断B．预应力张拉以伸长量控制为主，应力控制为辅C．后张拉施工中应注意张拉时混凝土强度是否满足设计规定D．悬臂施工连续刚构桥时所有预应力管道压浆可在桥梁合龙后进行3、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。

A．生产工人劳动保护费B．生产工人辅助工资C．生产工人退休工资D．生产工人福利费E．生产职工教育经费4、混凝土浇筑时对模板__。

A．应稳固、搭接准确、紧密平顺B．接头及模板与基层接触处不得漏浆C．模板内侧面应涂隔离剂D．模板可以就地取材无需作特殊处理E．高度为混凝土板厚的2倍5、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A．每月B．每日C．每周D．每旬6、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。

A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费7、拆除工程中拆除人员和驻场管理人员必须__。

A．使用安全帽、安全带B．使用口罩、防尘眼镜C．使用工作鞋、手套D．天气炎热情况下允许赤脚、赤膊作业8、高速公路、一级公路路堤基底的压实度不应小于__。

A．80%B．85%C．90%D．95%9、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。

A．经催告后，可解除合同B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C．可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同10、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。

2014公路工程造价的计价与控制：工程量清单计价办法7考试试题一、单项选择题（共23题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。

A．物B．智力成果C．行为D．财2、悬臂施工法适用于__。

A．预应力混凝土连续梁桥B．斜拉桥C．混凝土拱桥D．石拱桥E．连续刚构桥3、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。

第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方__。

A．不必追究对方的违约责任B．按300t的数量计算违约金C．按100t的货款计算违约金D．按逾期15天的时间计算违约金4、5，按《公路工程施工监理规范》规定，在公路施工过程中，各类高级监理人员一般应占监理人数的__以上。

A．5%B．10%C．15%D．20%5、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。

A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金6、一般路基设计标高是指__。

A．旧路改造：中心线B．旧路改造：路基边缘C．新建公路：路基边缘D．新建公路：中心线7、预算定额的编制原则应贯彻__。

A．平均先进水平B．社会平均水平C．先进水平D．一般水平8、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息A．28，56B．14，28C．45，60D．15，309、分部分项工程直接工程费主要包括__。

A．人工费、材料费、机械台班使用费B．人工费、材料费、机械台班使用费、现场管理费、其他直接费C．人工费、材料费、机械台班使用费、现场管理费、间接费D．人工费、材料费、机械台班使用费、现场管理费、其他直接费、间接费10、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。

A．是否发布招标公告B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标11、以下不属于标准试验的有__。