工程价款结算单

工程结算合同价款证明【】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“合同”），约定由乙方承担甲方位于____的工程项目（以下简称“工程”）的施工任务，现根据合同约定及实际施工情况，甲乙双方就工程结算事宜达成如下证明：一、工程概况工程名称：_____________工程地点：_____________工程内容：_____________合同编号：_____________合同金额：_____________开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）_____________元（￥__________）。

2. 合同价款包含但不限于以下费用：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

3. 合同价款已包含所有税费。

三、价款调整1. 根据合同约定，因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款变动的，双方应根据实际变更情况及时协商调整合同价款，并签订书面补充协议。

2. 任何一方不得擅自变更合同价款，除非双方另有书面约定。

四、付款方式1. 甲方应按照合同约定的时间和条件向乙方支付工程款项。

2. 工程进度款支付方式：_____________。

3. 最终结算款支付方式：_____________。

4. 具体支付时间点和金额详见附件《付款计划表》。

五、结算程序1. 工程完工后，乙方应及时编制工程结算书，并提交给甲方审核。

2. 甲方应在收到工程结算书后的__天内完成审核，并提出书面意见。

3. 双方对结算结果存在异议的，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。

六、其他事项1. 本证明一经双方签字盖章，即具有法律效力。

2. 本证明未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。

3. 本证明一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人（签字）：___________ 代表人（签字）：___________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。

结算单格式范本1.“工程结算单”标准格式“工程结算单”标准格式：一、工程名称和总包单位；二、施工单位和施工日期；三、分项工程内容、序号、单位、数量、单价（）以及金额；四、标出备注和合计；五、施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。

扩展资料：工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；4、招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告；7、建设工程工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等；8、工程预算书；9、影响工程造价的相关资料；10、安装工程定额基价；11、结算编制委托合同。

参考资料来源：百度百科-工程结算。

2.工程结算单格式是怎样的最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容;原发布者：pigdog2004重庆骏凯防腐工程有限公司工程结算书总包单位：重庆光耀物业发展有限公司工程名称：光华·观府国际5#楼外墙涂装工程报送金额：617622.75元_________________________大写：陆拾壹万柒仟陆佰贰拾贰圆柒角伍分核定金额：小写：大写：编制单位：重庆元泰建筑安装工程有限公司审核单位：重庆光耀物业发展有限公司负责人：_____________________负责人：_______________________编制人：___________________审核人：________________________编制日期：2011年5月3日审核日期：年月日工程结算单编制日期：2011年5月3日施工单位现场代表：建设单位现场代表：施工单位相关部门：建设位相关部门：3.项目工程合同结算单样本像这种专业性的承包合同样本，网上是找不到的，现实中也没有人专门对此类承包合同样本做专业性的规定的。

结算单范本1.“工程结算单”标准格式“工程结算单”标准格式：一、工程名称和总包单位；二、施工单位和施工日期；三、分项工程内容、序号、单位、数量、单价（）以及金额；四、标出备注和合计；五、施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。

扩展资料：工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；4、招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告；7、建设工程工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等；8、工程预算书；9、影响工程造价的相关资料；10、安装工程定额基价；11、结算编制委托合同。

参考资料来源：百度百科-工程结算。

2.工程结算单格式是怎样的最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容;原发布者：pigdog2004重庆骏凯防腐工程有限公司工程结算书总包单位：重庆光耀物业发展有限公司工程名称：光华·观府国际5#楼外墙涂装工程报送金额：617622.75元_________________________大写：陆拾壹万柒仟陆佰贰拾贰圆柒角伍分核定金额：小写：大写：编制单位：重庆元泰建筑安装工程有限公司审核单位：重庆光耀物业发展有限公司负责人：_____________________负责人：_______________________编制人：___________________审核人：________________________编制日期：2011年5月3日审核日期：年月日工程结算单编制日期：2011年5月3日施工单位现场代表：建设单位现场代表：施工单位相关部门：建设位相关部门：3.项目工程合同结算单样本像这种专业性的承包合同样本，网上是找不到的，现实中也没有人专门对此类承包合同样本做专业性的规定的。

建设工程价款结算（竣工决算）
送审申请书
萧县审计局：
由我单位建设的项目（单位工程），建设地点在，概算总投资元，于年月日通过形式发包给
承建，开工日期年月日，竣工日期年月日。

合同工期为天，该工程已于年月日竣工验收。

工程施工合同价为元，工程变更金额为元，施工单位编制的工程价款结算（竣工决算）造价为元。

经监理公司审查并经我单位核对，工程价款结算（竣工决算）造价为元，现报送你局审计。

附：1、送审资料临时交接清单张；
2、送审说明。

业主单位负责人意见并签名：（单位公章）
年月日。

工程决算单范本1.工程结算单格式是怎样的最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容;原发布者：pigdog2004重庆骏凯防腐工程有限公司工程结算书总包单位：重庆光耀物业发展有限公司工程名称：光华·观府国际5#楼外墙涂装工程报送金额：617622.75元_________________________大写：陆拾壹万柒仟陆佰贰拾贰圆柒角伍分核定金额：小写：大写：编制单位：重庆元泰建筑安装工程有限公司审核单位：重庆光耀物业发展有限公司负责人：_____________________负责人：_______________________编制人：___________________审核人：________________________编制日期：2011年5月3日审核日期：年月日工程结算单编制日期：2011年5月3日施工单位现场代表：建设单位现场代表：施工单位相关部门：建设位相关部门：2.“工程结算单”标准格式“工程结算单”标准格式：一、工程名称和总包单位；二、施工单位和施工日期；三、分项工程内容、序号、单位、数量、单价（）以及金额；四、标出备注和合计；五、施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。

扩展资料：工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；4、招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告；7、建设工程工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等；8、工程预算书；9、影响工程造价的相关资料；10、安装工程定额基价；11、结算编制委托合同。

工程合同价款结算单【工程名称】：XX项目【合同编号】：XX-2023-XXXX【甲方】：（甲方全称）【乙方】：（乙方全称）【合同金额】：人民币（大写）XX元整（￥XX元）一、工程内容及范围本结算单所涉及的工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、给排水工程、电气工程等，具体范围以合同约定为准。

二、工程进度与完成情况截至目前，本工程已完成以下部分：（详细列出已完成的工程项目及进度百分比）1. 土建工程：已完成基础施工，占比XX%。

2. 安装工程：已完成主要设备安装，占比XX%。

3. 装修工程：内部装修进行中，占比XX%。

4. 给排水工程：已完成XX%。

5. 电气工程：已完成XX%。

三、结算原则1. 结算价款应依据合同约定的价格计算。

2. 如有变更或追加工程，需双方协商一致后，按照变更后的工程量和单价进行结算。

3. 所有结算款项必须经过甲方验收合格后方可支付。

四、结算金额根据实际完成的工程量和合同约定的价格，本期结算金额为人民币（大写）XX元整（￥XX元）。

具体明细如下：1. 土建工程：XX元。

2. 安装工程：XX元。

3. 装修工程：XX元。

4. 给排水工程：XX元。

5. 电气工程：XX元。

6. 其他费用：XX元。

五、支付方式1. 甲方应在收到乙方提交的结算单后的XX个工作日内，对结算单进行审核。

2. 审核无误后，甲方应在XX个工作日内将结算款项支付给乙方。

3. 支付方式可以是银行转账、支票支付等，具体方式由双方协商确定。

六、违约责任如甲方未按约定时间支付结算款项，应按未付款项的日千分之X支付违约金；如乙方未按约定时间完成工程进度，应按延期部分的日千分之X支付违约金。

七、其他约定1. 本结算单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本结算单自双方签字盖章之日起生效。

3. 如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。

工程结算书范本模板建筑工程指的是对房屋建筑的设施进行改造的工程，一般建筑工程完结后都会进行工程结算，对于工程结算的方法很多人并不了解，那么工程结算书范本模板是怎样的？下面就由我为您解答，供大家参考学习，希望对大家有帮助。

一、工程结算书范本模板（业主单位名称）：我单位承建的送审金额的万元，审后工程结算金额％，已支付工程进度款万元（佰拾工程，合同金额万元，。

至今已完成总工程量％支付我单角分），请贵单位按合同要求的万仟佰拾元为工程结算款，请批准。

施工单位：开户银行：账号：施工单位工程负责人：年监理意见：月日签名：日期：业主代表意见：签名：日期：分管领导意见：签名：日期：站长意见：签名：日期：二、工程结算的定义工程结算是指项目竣工后，承包方按照合同约定的条款和结算方式，向业主结清双方往来款项。

工程结算在项目施工中通常需要发生多次，一直到整个项目全部竣工验收，还需要进行最终建筑产品的工程竣工结算。

从而完成最终建筑产品的工程造价的确定和控制。

在此主要阐述工程备料款、工程价款和完工后的结算（工程竣工结算）。

三、工程价款结算的方式我国现行工程价款结算根据不同情况，可以采取多种方式。

（一）按月结算采取旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的办法。

即每月月末由承包方提出已完工程月报表以及工程款结算清单、交现场监理工程师审查签证并经过业主确认之后，办理已完工程的工程价款月终结算。

跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。

目前，我国建安工程项目中，大多采用按月结算的办法。

（二）竣工后一次结算当建设项目或单位工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内时，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可采取工程价款每月月中预支，竣工后一次性结算。

（三）分段结算对当年开工，但当年不能竣工的单项工程或单位工程，可以按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。

分段结算可按月预支工程款，分段的划分标准、由各部门、自治区、直辖市、计划单列市规定。

建设工程施工结算书一、前言本结算书是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方签订的《建设工程施工合同》为依据，经双方协商一致，对工程项目的施工费用进行结算。

二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：XXXX5. 工程合同价款：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）三、合同履行情况1. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日2. 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日3. 实际完成日期：XXXX年XX月XX日4. 工程质量：合格5. 工程签证：双方确认的签证单共计XX份，金额共计人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

四、工程价款结算1. 结算依据：本工程结算依据为《建设工程施工合同》及双方确认的工程签证单。

2. 结算方式：本工程采用按实际完成工程量进行结算。

3. 结算金额：（1）合同范围内工程价款：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）（2）签证单金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）（3）合计结算金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）五、付款方式及时间1. 付款方式：银行转账2. 付款时间：本结算书签订后七个工作日内，甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。

六、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定1. 本结算书一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本结算书自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：XXXX年XX月XX日（此为示例文本，实际结算时请根据具体情况进行修改和完善。

）。

工程总承包合同价款的结算一、合同背景与目的本合同由甲方（业主）与乙方（总承包商）签订，目的是对某工程项目进行总承包。

合同中将对工程的总价、支付方式、进度安排、变更处理等进行详细规定，以确保工程的顺利实施和双方利益的保护。

二、合同价款及支付方式1. 合同总价合同总价为人民币XXXX元整，该价格包含了所有设计、采购、施工直至竣工验收合格的全部费用。

2. 预付款甲方应在合同签订后10个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总价的10%。

预付款将用于乙方启动项目所需的初期费用。

3. 进度款根据工程进度，乙方可申请进度款支付。

具体支付比例和时间点如下：- 完成基础工程后，支付合同总价的20%；- 主体结构封顶后，支付合同总价的30%；- 装修工程完成后，支付合同总价的20%；- 竣工验收合格后，支付剩余的20%。

4. 结算条款最终结算时，应根据实际完成的工程量和合同约定的价格进行调整。

如有变更或追加工程，应按照双方协商确定的价格执行。

三、变更与调整如遇设计变更、现场条件变化或其他不可抗力因素，导致工程量、工期或成本发生变化，双方应及时协商确定变更事项的处理办法，并签署书面补充协议。

四、违约责任任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任。

违约方需赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接损失及因此产生的诉讼费用等。

五、争议解决合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。

六、其他条款1. 保险要求乙方应为工程投保一切险和第三方责任险，保险费用包含在合同总价内。

2. 质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并提供相应的质保期。

3. 环保要求乙方在施工过程中应遵守所有环境保护法规，对产生的废弃物进行妥善处理。

4. 安全生产乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场的安全。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。

工程合同结算单【标题】h1工程合同结算单/h1一、基本信息项目名称：___________合同编号：___________甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________合同签订日期：____年__月__日合同竣工日期：____年__月__日二、合同金额合同总价：人民币（大写）_____________元（￥__________）三、结算内容1. 工程量清单结算：根据实际完成的工程量，按照合同约定的单价进行计算。

2. 变更工程结算：对于合同范围内的变更工程，需双方确认后，按照变更后的工程量和单价进行结算。

3. 材料费用结算：按照合同约定的材料品牌、规格及价格进行结算。

4. 人工费用结算：按照合同约定的工种、工日及工资标准进行结算。

5. 机械使用费用结算：按照合同约定的机械种类、使用时长及费用标准进行结算。

6. 其他费用结算：包括但不限于临时设施费、安全生产费等，按照合同约定或实际发生进行结算。

四、结算方式1. 预付款：甲方应按照合同约定支付给乙方预付款，金额为合同总价的____%。

2. 进度款：甲方根据工程进度，分期支付给乙方进度款，具体支付时间和金额按合同约定执行。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付给乙方竣工款，金额为合同总价扣除已付款项后的余额。

五、结算时间甲乙双方应在工程竣工验收合格后的____天内完成结算工作。

六、质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，对于存在的质量问题，应按约定负责修复或赔偿。

七、违约责任如甲乙任何一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

八、争议解决因本结算单引起的任何争议，甲乙双方应首先协商解决，协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

九、其他约定____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________十、签字盖章甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日【结语】。

建设工程价款结算合同范本《建设工程价款结算合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[工程名称]建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的价款结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同价款及计价方式1. 本工程合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写：￥__________元）。

此价款为固定总价，除本合同另有约定外，不因任何因素而调整。

2. 计价方式：本工程采用[具体计价方式，如工程量清单计价、定额计价等]进行计价。

三、工程款支付方式及时间1. 预付款：合同签订后，甲方在______个工作日内向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写：￥__________元）。

2. 进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交工程进度报告，经甲方审核确认后，在______个工作日内支付已完成工程量价款的______%。

3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在______天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后______天内进行审核。

审核完成并确认无误后，甲方在______个工作日内支付至结算总价的______%，剩余______%作为质量保证金。

4. 质量保证金：在质保期届满后，如工程无质量问题，甲方在______个工作日内无息退还质量保证金。

工程施工结算范本一、前言本结算范本旨在明确工程施工合同双方在工程完工后的工程价款结算事宜，确保双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合工程实际情况，制定本结算范本。

二、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：_______5. 工程合同金额：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

三、工程完工验收1. 工程完工后，承包人应按照合同约定向发包人提交工程完工验收申请。

2. 发包人收到完工验收申请后，应在约定的时间内组织验收。

验收合格的，视为工程实际交付。

3. 发包人对工程验收不合格的，有权要求承包人按照合同约定进行整改，直至达到验收标准。

四、工程价款结算1. 工程价款的结算，按照合同约定的计价方式进行。

2. 承包人应按照合同约定，向发包人提交工程进度款申请。

发包人应在约定的时间内进行审核，并将审核结果通知承包人。

3. 工程进度款支付比例按照合同约定的比例执行。

4. 工程完工后，承包人应按照合同约定向发包人提交工程结算报告。

发包人应在约定的时间内进行审核，并将审核结果通知承包人。

5. 工程价款结算金额的计算，应以实际完成工程量为准。

6. 发包人对工程结算报告有异议的，有权要求承包人进行调整。

承包人应在约定的时间内进行调整，并将调整后的工程结算报告提交发包人。

7. 发包人对调整后的工程结算报告无异议的，应按照工程结算报告确定的金额支付工程价款。

五、工程质量保证1. 承包人应按照合同约定，对工程质量进行保证。

2. 工程交付后，发包人在合同约定期限内发现工程质量问题，有权要求承包人进行整改。

整改费用由承包人承担。

3. 发包人在合同约定期限内发现工程质量问题，经承包人整改后仍不符合合同约定的，发包人有权要求承包人按照合同约定承担违约责任。

六、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

建设工程价款结算合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：________________二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2 合同价款包括：工程直接费、间接费、税金及利润等。

2.3 合同价款的支付方式及期限：________________三、工程价款结算3.1 工程进度款的支付：3.1.1 乙方应根据工程进度，按月向甲方提交工程进度款申请报告。

3.1.2 甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请报告后_______日内进行审核，审核无误后支付工程进度款。

3.2 工程竣工结算：3.2.1 乙方应在工程竣工后_______日内向甲方提交工程竣工结算报告。

3.2.2 甲方应在收到乙方提交的工程竣工结算报告后_______日内进行审核，审核无误后支付工程竣工价款。

3.3 工程质量保修金的支付：3.3.1 甲方应在工程竣工后_______日内，按合同价款的_______%向乙方支付工程质量保修金。

3.3.2 质量保修期满后，乙方无质量问题，甲方应在_______日内将质量保修金无息退还乙方。

四、违约责任4.1 甲方违约：4.1.1 甲方未按合同约定支付工程进度款或竣工价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：________________4.2 乙方违约：4.2.1 乙方未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

建设工程价款结算合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：________________二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2 合同价款包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润、税金等一切与工程相关的费用。

2.3 合同价款不包括：_______。

三、价款结算3.1 工程进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方申请支付工程进度款。

甲方应在收到乙方进度款申请后_______日内支付进度款。

3.2 工程预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程预付款，预付款金额为合同总价款的_______%。

3.3 工程结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后_______日内完成工程结算款的支付。

3.4 质量保证金：乙方应在工程竣工验收合格后_______日内，向甲方提交质量保证金，保证金金额为合同总价款的_______%。

3.5 保修金：乙方应在工程竣工验收合格后_______日内，向甲方提交保修金，保修金金额为合同总价款的_______%。

四、违约责任4.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程进度款、预付款、结算款、质量保证金、保修金的，应向乙方支付违约金，违约金金额为应付款项的_______%。

4.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，或工程存在质量问题的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的_______%。

五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

工程结算单合同合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程内容乙方同意按照甲方的要求，完成本工程的施工任务，具体内容包括但不限于：________（详细描述工程内容）。

第二条工程造价本工程的总造价为人民币________元，大写________（金额大小写必须一致）。

第三条结算方式1. 本工程结算方式采用________（如：固定总价、按实结算等）。

2. 结算依据为________（如：设计图纸、变更通知单、现场签证单等）。

3. 结算周期为________（如：每月、每季度、竣工后等）。

4. 结算时，乙方应提供完整的工程量清单及相关证明材料，甲方在收到结算资料后的________工作日内完成审核。

第四条付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后________工作日内支付预付款，金额为工程总造价的________%。

2. 进度款：根据结算周期，甲方在每次结算审核完成后________工作日内支付相应的进度款。

3. 尾款：在工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款项。

第五条违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额每日千分之________的比例支付违约金。

2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应负责返工直至达到标准，并承担由此产生的一切费用。

第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会进行仲裁。

第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。

建设工程价款结算合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：________________1.6 工程期限：________________二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2 合同价款包括但不限于：工程直接费用、间接费用、税金、利润等。

2.3 本合同价款为固定价格，不因市场行情、政策调整等因素变动。

三、价款结算3.1 工程进度款结算：（1）乙方按照工程进度完成情况，向甲方提交工程进度款申请。

（2）甲方应在收到乙方工程进度款申请后_______日内进行审核，审核无误后支付至乙方指定账户。

（3）工程进度款支付比例为：________________。

3.2 工程竣工价款结算：（1）乙方完成本工程全部施工任务，并经甲方验收合格后，向甲方提交工程竣工价款结算申请。

（2）甲方应在收到乙方工程竣工价款结算申请后_______日内进行审核，审核无误后支付至乙方指定账户。

（3）工程竣工价款支付比例为：________________。

四、违约责任4.1 甲方违约：（1）甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为违约金。

（2）甲方未按约定时间完成工程验收的，每逾期一日，应支付合同价款的_______%作为违约金。

4.2 乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成工程进度或工程质量的，每逾期一日，应支付逾期工程金额的_______%作为违约金。

（2）乙方未按约定时间提交工程进度款申请或竣工价款结算申请的，每逾期一日，应支付合同价款的_______%作为违约金。