电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本

电力设计合同范本（通用7篇）电力设计合同范本第1篇甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

高低压配电合同合同名称：高低压配电合同1. 合同背景本合同是由甲方（供电公司）与乙方（用电单位）签订的高低压配电合同，旨在明确双方的权利和义务，确保供电安全、稳定和可靠。

2. 合同主要内容2.1 供电范围甲方将按照国家规定和相关标准，向乙方提供高低压配电服务。

供电范围包括但不限于乙方用电设备的供电、电力负荷计量、电力质量保障等。

2.2 供电方式甲方将根据乙方用电需求，提供合适的供电方式，包括直供电、变压器供电、配电箱供电等。

2.3 供电设备甲方将根据乙方用电负荷和供电需求，配置适当的供电设备，包括变电站、变压器、开关设备等，以确保供电的稳定和可靠。

2.4 供电安全甲方将按照国家电力安全标准和要求，确保供电设备的安全运行，及时进行设备检修和维护，预防供电事故的发生。

2.5 供电质量甲方将提供符合国家标准的电力质量，包括电压稳定、频率合格、无电压波动等，确保乙方用电设备的正常运行。

2.6 供电计量甲方将按照国家计量法规定，对乙方用电进行计量，并提供计量数据和相关证明，确保用电计量的准确性和公正性。

3. 合同履行3.1 供电费用乙方应按照甲方规定的电价标准和计费方式，及时缴纳供电费用。

甲方将提供相应的电费发票和缴费凭证。

3.2 用电需求变更乙方如实用电需求变更，应提前书面通知甲方，并经双方商议达成一致意见，确保供电设备和供电方式的适应性。

3.3 故障处理甲方将及时响应乙方的供电故障报修，并派遣专业人员进行维修和处理，确保故障得到及时解决。

3.4 合同变更和终止如因特殊情况需要变更或者终止合同，双方应书面商议并达成一致意见。

未经商议一致，任何一方不得擅自变更或者终止合同。

4. 合同违约责任4.1 甲方违约责任若甲方未按照合同约定提供稳定可靠的供电服务，造成乙方经济损失的，甲方应承担相应赔偿责任。

4.2 乙方违约责任若乙方未按照合同约定及时缴纳供电费用，或者擅自改变用电设备和用电方式，甲方有权中止或者终止供电，并要求乙方承担相应违约责任。

高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。

4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。

5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。

5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。

5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

电力设计专用合同模板甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（设计方）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟开展电力设计项目，现委托乙方负责相关电力设计工作，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方委托乙方开展电力设计项目，项目地址为（具体地址），项目范围包括但不限于电力系统设计、电气设备选型等工作。

第二条设计范围乙方承诺根据甲方要求，按照相关法律法规和标准规范，完成项目的相关设计工作。

具体设计范围包括但不限于：1. 电力系统设计方案；2. 电气设备的选型和配置；3. 配电线路的设计；4. 电力系统的接地设计；5. 其他甲方要求的设计内容。

第三条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为（具体金额）人民币，全部由甲方支付。

2. 设计费用支付方式：甲方在签订本合同时需支付合同总额的20%作为首付款，余款在项目完成后一次性支付给乙方。

第四条设计工作进度1. 乙方应按照合同约定的设计范围和时间进度，有效保质保量地完成项目设计工作。

2. 项目设计工作进度计划如下（具体计划）。

3. 如遇特殊情况，导致设计工作进度延期，乙方应提前告知甲方，并重新商定进度。

第五条设计成果及知识产权1. 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或复制设计成果。

2. 乙方因履行本合同所产生的知识产权，归属甲方所有，乙方应对设计过程中的技术秘密进行保密。

第六条违约责任1. 如因乙方原因导致项目设计工作无法按时交付，乙方应承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果，甲方应承担相应的违约责任。

第七条合同解释本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目设计工作完成之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容经甲、乙双方确认无误后签字生效。

（以下为法律声明）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经过甲、乙双方充分协商，自愿达成如下合同，合同具有法律效力。

双方应当履行合同义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。

高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。

二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。

2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。

3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。

三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。

四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。

五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。

2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。

如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。

高低压配电系统改造合同一、合同背景1.1 合同双方1.2 合同目的本合同旨在就甲方的高低压配电系统改造项目，约定双方的权利与义务，明确工程范围和进度，确保项目的顺利进行。

二、合同内容2.1 工程概述乙方将负责对甲方现有的高低压配电系统进行改造。

改造的范围包括但不限于：电缆线路的更换与优化设备的更新与升级控制系统的改进安全设施的增加与完善2.2 工程进度工程开始日期：____________设备采购完成日期：____________工程完工日期：____________2.3 工程要求提高系统的可靠性和安全性降低系统的能耗提高系统的操作和维护的便捷性遵守相关标准和法规2.4 工程报价改造工程总费用：____________工程进度款支付比例：工程开始后10%支付设备采购完成后30%支付工程完工后60%支付2.5 工程保修保修期限：____________保修范围：包括在改造工程期间所使用的设备和材料保修责任：乙方承担在保修期内修复因工程质量问题引起的故障和损失三、合同条款3.1 违约责任若甲方未按合同约定支付工程款项，则乙方有权暂停工程进展，并要求甲方支付违约金。

若乙方未按合同约定的工程进度完成工程，则乙方需要支付迟延赔偿金。

3.2 争议解决双方就本合同的解释、履行和争议的解决，可友好协商解决。

如协商不成，应向双方约定的仲裁委员会申请仲裁，或提交所在地法院解决。

3.3 合同解除与变更合同解除或变更需经过双方协商一致，并以书面形式表达。

3.4 合同附件甲方提供的高低压配电系统改造需求清单乙方提供的高低压配电系统改造工程报价其他必要的合同附件四、合同生效与解释4.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程完工并经验收合格后。

4.2 合同解释本合同如有未尽事宜，双方应友好协商解决，并进行合理的解释和调整。

甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________。

高低压配电工程施工合同一、合同双方甲方：XXX公司（以下简称甲方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX乙方：XXX工程有限公司（以下简称乙方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX二、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、施工、调试及验收高低压配电工程的全部内容。

4. 工程期限：自合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。

三、合同价格及支付方式1. 合同价格：XXX元（大写：人民币XXX元整）2. 付款方式：1）甲方应在合同签订之日起，支付工程总价款的XX%作为预付款；2）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第二期款；3）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第三期款；4）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为尾款。

四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和技术规范进行设计、施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。

2. 验收标准：工程验收应符合国家相关标准和技术规范，经甲方验收合格后，方可交付使用。

五、工期延误和违约责任1. 工期延误：若乙方未按合同规定的工期完成工程，应按照每延误一天支付合同总价款的XX%作为违约金。

2. 违约责任：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

六、保修期1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为XXX个月。

2. 保修责任：在保修期内，乙方负责免费修理因施工质量问题引起的故障，并承担相应的责任。

七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

2. 双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同变更和解除1. 双方一致同意，在工程施工过程中，若需要变更合同内容，应书面协商并签订变更协议。

甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。

4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。

5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。

乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。

第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。

2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。

第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。

第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。

2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。

（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。

第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。

2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。

3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。

高低压配电工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包方”）就高低压配电工程施工达成协议。

2. 项目范围本合同所涉及的高低压配电工程施工范围包括但不限于：•配电系统设计与规划•配电设备及材料采购•配电线路铺设与连接•配电箱和配电柜安装•配电设备的调试与试运行•配电设备的运维与保养3. 工程时间本合同所规定的工程开始日期为________________，完工日期为_ _______________。

工程竣工后，业主有权进行验收，承包方应确保工程质量符合相关法规和标准，且符合双方事先约定的要求。

4. 价格与支付方式项目总价款为人民币____________________（大写）。

支付方式为_________________________，具体细则为：•第一次付款：在签订合同后的三个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为预付款。

•第二次付款：在工程正式开工后的_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第二次付款。

•第三次付款：工程完工前_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第三次付款。

•最后一次付款：工程竣工验收合格、经双方签字确认后，业主将在收到验收报告后_____________日内向承包方支付合同总价款的____ ______%作为最后一次付款。

5. 工程质量与保修承包方在本工程中提供的设备、材料及施工质量应符合国家有关标准和规定，如有不符，承包方应承担整改费用。

工程竣工后，承包方应提供一年的免费维修保养期，对因质量问题造成的故障和损害，承包方负责修复或赔偿。

6. 变更和解除若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，双方应及时协商解决。

如需变更本合同的内容，双方应签订书面变更协议，并经双方授权代表签字确认。

7. 争议解决若双方因合同履行产生争议，应先友好协商解决。

高低压配电工程合同范本1. 合同背景2. 项目描述2.1 项目名称：高低压配电工程2.2 工程范围：本工程包括但不限于安装、调试和维护高低压配电设备及相关设施。

2.3 工期：根据实际工程规模及进度安排，由双方协商确定。

3. 条件和要求3.1 设备提供：业主将按照合同约定提供所需的设备、材料及相关技术文件。

3.2 工程进度：承包商应按照业主的要求，制定详细的工程进度计划，并按时完成工程。

3.3 资质和技术要求：承包商应具备相应的工程施工资质和必要的技术能力，能够保证工程的质量和安全性。

3.4 竣工验收：工程竣工后，由业主组织验收，验收合格后方可向承包商支付工程款项。

4. 合同价格及支付方式4.1 工程价格：乙方应向甲方支付工程总金额。

4.2 支付方式：工程总金额将分为若干阶段支付，每个阶段支付的具体金额和时间由双方在合同中约定。

4.3 滞纳金：若乙方未按时支付工程款项，应按照合同约定支付相应的滞纳金。

5. 保修和维护5.1 保修期：承包商应为工程提供一定的保修期，具体保修期限由双方协商确定。

5.2 保修责任：在保修期内，如发现工程质量问题，承包商应负责及时修复。

5.3 维护责任：保修期过后，承包商可根据双方约定提供维护服务，具体维护内容和费用另行约定。

6. 违约责任6.1 违约：若任何一方未履行合同约定的责任，将构成违约。

6.2 违约责任：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。

7. 争议解决7.1 协商解决：对于因合同履行产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2 仲裁解决：若协商无法解决争议，可根据合同约定将争议提交仲裁机构，并接受仲裁裁决。

8. 其他条款8.1 合同修改：本合同的修改应经双方书面同意并签署补充协议。

8.2 合同解除：若因不可抗力等特殊情况，合同无法履行，双方可通过协商解除合同。

9. 合同生效9.1 合同生效：本合同经双方签字、盖章后生效。

9.2 多份合同：本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。

该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。

三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。

付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。

四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。

五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。

工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。

六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。

具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。

七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。

八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。

所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。

本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。

在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。

需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。

在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

移民新村工程一期（公租房建设项目）10/0.4kV高低压配电施工图设计及供电管网工程设计方案项目（合同编号：\）设计合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：发包方（以下简称甲方）：房地产开发有限公司承包方（以下简称乙方）：设计有限责任公司根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，甲方将移民新村工程一期（公租房建设项目）的供电管网工程施工设计方案承包给乙方，双方为明确合同主体在设计施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同，并确认以下合同条款。

第一条项目概况1、项目名称移民新村工程一期（公租房建设项目）10kV/0.4高低压配电及供电管网工程施工图设计。

2、建设地点：桐梓县燎原镇花园村严家弯。

3、建设规模：总设计用电负荷为：kVA（暂未定，按市供电局桐梓供电分局的批复文件要求设计）第二条合同价款、付款方式、工作内容及设计期限1、项目合同价款本合同价款为固定合同价款，乙方工作内容内一次性包干。

包干含税总价款为人民币壹拾伍万圆整（￥：150000.00元）。

2、付款方式（1）甲乙双方签订本合同，乙方进入合同约定的甲方项目现场勘察后，甲方支付定金人民币叁万圆整（￥：30000.00元）给乙方。

（2）乙方设计方案（含施工图）经桐梓供电分局、市供电局配办审定后，乙方提供最终设计成果给甲方时，甲方支付第二期工程设计款人民币柒万圆整（￥：70000.00元）给乙方。

（3）乙方提供审定后的设计成果给甲方30日后，乙方出具工程款总发票，甲方支付合同约定的设计工程尾款人民币伍万圆整（￥：50000.00元）给乙方。

3、工作内容项目前期勘察、施工图初步设计方案、提交供电部门审图、最终施工设计方案及出图、在业主设备采购及施工过程中提供技术支持及服务；参与项目完成后的验收以及根据甲方要求随时提供与本项目有关的服务及技术支持。

4、设计工期待桐梓供电局供电方案确定后20个工作日出初步设计并提交桐梓县供电部门审图；根据审图意见修正后提交市供电局配套办审定后出具正式施工设计方案和施工图。

供电工程设计合同书模板合同范本专家。

标题，供电工程设计合同书模板。

合同编号，【编号】。

甲方（委托方），【甲方名称】。

乙方（受托方），【乙方名称】。

鉴于甲方拟进行供电工程设计项目，现委托乙方进行相关设计工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。

1.1 甲方委托乙方进行供电工程设计项目，具体内容包括但不限于电气设计方案、电气设备选型、电气系统布局等。

1.2 乙方应按照甲方要求，合理、科学地进行供电工程设计，保证设计方案符合国家相关标准和法律法规要求。

第二条合同价款。

2.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付设计费用。

2.2 设计费用总额为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。

第三条交付标准。

3.1 乙方应按照约定时间交付供电工程设计成果，并提供相应的设计文件和报告。

3.2 设计成果应符合双方约定的标准和要求，如有不符合之处，乙方应在约定时间内进行修改完善。

第四条知识产权。

4.1 供电工程设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让设计成果。

4.2 乙方在设计过程中所使用的技术和资料，应保密并不得泄露给第三方。

第五条违约责任。

5.1 若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。

第六条其他事项。

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供电工程设计项目完工验收之日终止。

6.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改，并作为本合同的附件。

甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。

签订日期，______________签订日期，______________。

以上为供电工程设计合同书模板，若需要对合同内容进行定制或有任何疑问，请随时与我联系。

编号：_______________ 电力（高低压供配电）设计合同发包人： _______________________设计人： ______________________签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日发包人:设计人：发包人委托设计人完成____________ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。

为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。

设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。

2.1发包人的工程造价控制在__________ 万元内（本数据依据投标时概算投资总额确定）。

4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）5设计服务内容及周期：设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。

设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。

5.1设计方案范围和内容：（一）项目概况：1项目名称：2项目地址：本项目位于3项目概况：该项目总用地面积约173.6亩，项目住宅总建筑面积约45.5万平方米（其中地上31.7万平方米，地下13.8万平方米）。

（二）设计方案范围和内容：设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。

编号：_____________高低压供配电工程制作安装合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包人（下称甲方）：承包人（下称乙方）：双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，在遵循平等自愿、诚实信用之原则基础上，就乙方承接甲方____________________________高低压供配电工程的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第1条工程项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3范围与内容：本工程内容为_____________________供配电工程范围。

具体范围以合同附件图纸清单中所包含的所有内容。

1.4承包方式：以包工包料、包工期、包质量、包材料送检及费用、包文明安全施工及费用、包资料整理及费用、包赶工费、包暂住证费、包报建及验收合格、通电费用、包安检及费用、包保险费、包税金及支付给土建总包单位的配合费（合同价1.5%）等方式进行总承包[总包单位的配合内容为现场的协调、提供已有的垂直运输及上落笼、脚手架、施工水电（费用由乙方承担）]。

甲方不提供民工宿舍、办公室，由乙方承租民房或其他方式自行解决。

存放材料的仓库等临时设施用地，由甲方指定一个地点，安保事项由乙方自行负责。

乙方必须为工人购买意外保险（保险费由乙方自行承担），在施工过程中出现的事故由乙方负责。

甲方付款时乙方必需提供保险证明，否则，甲方有权拒付工程进度款及结算款。

本合同工程不允许乙方进行转包与分包，否则，甲方有权立即解除合同且对所转包分包工程款不予支付，对甲方造成损失的乙方还需赔偿其损失（如交楼延误赔偿等）。

第2条工期2.1工期为甲方向乙方提供施工场地开始，到安装完毕且通过供电部门验收并通电的时间间隔，必须要满足甲方交楼时间。

配电工程设计合同(范本)合同编号：配电工程设计合同工程名称：配电工程委托方：房地产开发有限公司承接方：XXX签订地点：未提供签订时间：2017年03月09日委托方为房地产开发有限公司，承接方为XXX，双方于2017年03月09日签订了配电工程设计合同。

本合同签订依据包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测设计市场管理规定》等法规和规章，以及建筑工程批准文件。

设计依据包括甲方的委托书、提交的基础资料，以及乙方采用的主要技术标准。

设计项目的名称为配电工程电气设计，规模为约55万㎡，包括配电设计及施工图设计蓝图。

甲方向乙方提交的资料包括客户电力设计委托书和施工图邮件，乙方向甲方交付的设计文件为施工设计蓝图，一式捌份，交图时间为45个工作日。

设计费用为人民币贰拾肆万捌仟元整，甲方需在不同阶段支付预付款、设计进度款和设计费余额。

甲方需要按规定时间提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

如果甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天，乙方交付设计文件的时间会顺延。

7.1.2 如果甲方更改了委托的设计项目、规模、条件或提交的资料有误，或者所提供的资料需要进行大幅修改，导致乙方需要重新设计，那么双方需要重新商定签订补充合同(或新合同)，并明确有关条款。

此外，甲方需要按照乙方所需工作量支付重新设计的费用。

7.1.3 如果在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，而乙方尚未开始设计工作，则不会退还甲方已付的预付款。

如果乙方已经开始设计工作，那么甲方需要根据乙方已经完成的实际工作量支付设计费用。

如果完成的工作量不足一半，甲方需要支付该阶段设计费用的一半；如果超过一半，甲方需要支付该阶段设计费用的全部。

7.1.4 甲方需要按照本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费用。

如果甲方逾期支付，每天需要支付应支付金额的千分之二作为逾期违约金。

如果逾期超过10天，乙方有权暂停下一阶段的工作，并书面通知甲方。