四川大学网络教育学院《建设工程合同管理(i)》第一次作业

《建设工程合同管理（I）》第一次作业答案你得分：100.0完毕日期：06月23日09点01分阐明：每道小题括号里答案是您最高分那次所选答案，原则答案将在本次作业结束(即09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选取题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出选项中，只有一项是符合题目规定。

1.违背合同承担责任方式中，（）体现了制裁性。

( B )A.补偿金B.违约金C.索赔D.继续履行2.施工合同中，（）不是业主应承担义务。

( B )A.获得进入施工现场通行道路使用权B.建立施工现场安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底3.业主和承包商在合同中风险分担较合理合同类型是（）。

( B )A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调值总价合同4.可撤销建设工程施工合同，当事人有权祈求（）撤销该合同。

( D )A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违背国家规定，减少工程质量原则，导致重大安全事故，对直接负责人员处5年如下有期徒刑或者拘役，并惩罚金；后果特别严重，处（）有期徒刑，并惩罚金。

( C )A.3年以上5年如下B.5年以上8年如下C.5年以上如下D.以上如下6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定期间和规定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，工程半途规定停建、缓建，应当对承包方由此导致损失予以补偿。

”在这里，发包方对承包方承担损失补偿责任属于（）。

( A )A.违约责任B.行政责任C.刑事责任D.侵权责任7.甲公司与乙公司于5月16日订立了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于3月2日付租金。

甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。

则该笔租金诉讼时效至（）期满。

( C )A.3月2日B.5月16日C.3月2日D.5月16日8.建设单位有对不合格建设工程按照合格工程验收行为，责令改正，处工程合同价款（）罚款；导致损失，依法承担补偿责任。

2011年12月考试工程建设合同管理第一次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）1. 招标投标法规定,招标方式可分为（）.A. 公开招标B. 行业内招标C. 地区内招标D. 议标2. FIDIC合同条件规定,索赔事件发生后,承包商应当在（）天内,以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知.A. 28B. 56C. 70D. 843. 施工索赔从索赔的目的来看有（）.A. 质量索赔B. 数量索赔C. 工期索赔D. 综合索赔4. 合同法律关系的客体是指（）A. 合同的当事人B. 合同双方的权利C. 合同双方的义务D. 合同的标的5. 一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议.但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）.A. 提出变更方承担B. 对方承担C. 双方平均分担D. 提出变更方按较大比列承担6. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（）.A. 发包人未按约定时间提供施工场地B. 非承包人原因工程停建C. 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天D. 当事人协商一致7. 由于客观条件限制,法定代表人不能亲自签订合同,可采取（）方式订立合同.A. 转让代理B. 指定代理C. 委托代理D. 法定代理8. 合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.A. 法人B. 法人和其他组织C. 自然人D. 自然人、法人和其他组织9. 公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）.A. 编制招标文件B. 进行资格预审C. 进行公开开标D. 组织现场考察10. 一般民用或中小型工业性建设项目的设计可采用（）方式选择设计单位.A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 直接委托11. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量12. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标13. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管14. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位15. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的（）天内发出中标通知书.A. 5B. 7C. 10D. 15二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）1. 《招标投标法》规定招标方式有（）.A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 直接委托E. 询价、报价、签订合同2. 施工索赔从索赔的目的来看可分为（）.A. 质量索赔B. 数量索赔C. 工期索赔D. 费用索赔E. 综合索赔3. 合同的转让包括（）.A. 合同债权的转让B. 合同债务的转移C. 合同债权债务概括转让D. 合同内容的修改E. 合同内容的调整4. 在招标准备阶段,招标人主要工作包括（）.A. 工程报建B. 编制招标文件C. 选择招标方式D. 进行资格预审E. 发布招标公告5. 工程建设合同是（）合同.A. 主合同B. 从合同C. 诺成合同D. 实践合同E. 无偿合同6. 根据我国有关法律规定,监理单位与（）单位不得有隶属关系或者其它厉害关系.A. 承包施工B. 材料供应C. 设备供应D. 构配件供应E. 委托监理7. 进行施工招标应满足的条件包括（）.A. 概算已批准B. 有满足施工需要的施工图纸C. 已选择了监理单位D. 建设资金来源已落实E. 已有建筑许可证8. 合同法律关系的客体,包括（）.A. 行为B. 限制流通物C. 禁止流通物D. 智力成果E. 完成一定的工作9. 合同当事人承担违约责任的方式有（）.A. 支付违约金B. 赔偿损C. 追缴财产D. 继续履行合同E. 采取补救措施10. FIDIC土木工程施工合同条件规定,（）的关系不是合同法律关系.A. 业主和指定分包商B. 业主和工程师C. 业主和分包商D. 承包商和指定分包商E. 业主与承包商答案：一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）1. A2. A3. C4. A5. A6. A7. C8. D9. B 10. A 11. D 12. C 13. B 14. D 15. B二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）1. AB2. CD3. AB4. ABC5. AC6. ABCD7. BDE8. BDE9. BDE 10. AC2011年12月考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）1. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更,终止（）的协议.A. 各自经济责任关系B. 相互经济利益关系C. 民事权利义务关系D. 各自经济义务关系2. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作.A. 决策B. 设计C. 施工D. 保修3. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备应当由（）办理保险.A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理人4. 《施工合同文本》不包含（）.A. 《施工合同协议书》B. 《施工合同通用条款》C. 《工程预算书》D. 《施工合同专用条款》5. 在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A. 代理人与被代理人共同承担责任B. 代理人承担连带责任C. 代理人与被代理人协商确定责任D. 代理人独自承担责任6. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量7. 在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( ).A. 工程师无权增加合同中约定的工程量B. 工程师无权减少合同中约定的工程量C. 工程师无权删除承包范围内的部分工作D. 工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序8. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ).A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高9. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以（）为准.A. 招标文件中的规定B. 招标单位在会议上的口头解答C. 发给投标单位的会议记录D. 现场考察时招标单位的口头解释10. 合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( ).A. 无效B. 变更C. 有效D. .终止11. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向（）人民政府建设主管部门申请领取施工许可证（限额以下的小型工程除外）.A. 工程所在地县级以上B. 工程所在地市级以上C. 工程所在地的省、自治区、直辖市D. 工程所在地的管辖区当地12. 施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是（）.A. 承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B. 承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C. 业主承担保护措施费用,工期不予顺延D. 业主承担保护措施费用,工期予以顺延13. 某一合同的总价款为5万元,约定定金为总价款的20％.由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则违约方应返还给对方的金额为（）元.A. 2 500B. 5 000C. 10 000D. 20 00014. 在（）单位任职的工程技术和管理人员可能具有监理工程师身份.A. 政府机关B. 设备厂家C. 施工企业D. 工程咨询单位15. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( ).A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）1. 按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括（）等.A. 办理土地征用B. 办理施工许可证C. 提供工程进度计D. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明E. 提供施工场地的工程地质资料2. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底3. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险4. 合同当事人一方做出下列表示时,应视为有效的要约（）.A. 提出订立合同的要求和主要条款B. 限定相对人定期做出意思表示C. 寄发产品说明书D. 必须向特定人发出E. 刊登普通广告F. 特定条件下向数个特定人发出5. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文6. FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有( ).A. 合同地位不同B. 工程款支付的开支项目不同C. 业主对指定分包商利益保护不同D. 承包商对分包商违约承担责任范围不同E. 选择分包商的权利不同7. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( ).A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 施工现场记录E. 承包商受到损害的照片8. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力9. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位10. 在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( ).A. 相当于因违约造成的损失B. 不包括合同履行后可获得的利益C. 包括合同履行后可获得的利益D. 不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E. 可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失答案：一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）1. C2. C3. A4. C5. D6. B7. C8. B9. C 10. C 11. A 12. D 13. D 14. D 15. D二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）1. ABE2. ABD3. ABD4. ABF5. ABCE6. BCDE7. ADE8. AC9. BC 10. ACD2011年12月考试工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题（本大题共30分，共 6 小题，每小题 5 分）1. 无效合同2. 代理的概念3. 风险的含义4. 工程建设“挂靠”的概念5. 建设工程施工合同概念6. 简述建设工程勘察、设计合同的概念二、简答题（本大题共30分，共 5 小题，每小题 6 分）1. 简述施工招标文件的内容.2. 简述自然人的概念.3. 简答联合共同承包的特点.4. 简述FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定.5. 简述经济法律关系的概念和构成要素三、案例分析题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 案例:某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理.该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）:（一）由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知.分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:1、由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔.承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求.（二）由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料.承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求.针对承包方提出的上述索赔要求,根据FIDIC合同条件中有关工期和费用索赔精神,监理工程师应如何签署意见？2. 背景材料: 为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心.该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区.该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同.监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况. 1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司 C. 2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关. 3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率. 4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准. 5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求.监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做.但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展. 6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证.此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一. 问题: 1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面？ 2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量？请逐次作出回答. 3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制？四、论述题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 选择合同类型时应考虑哪些因素？2. 根据不同的分类方式对工程索赔进行分类答案：一、名词解释题（30分，共 6 题，每小题 5 分）1.参考答案：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同.解题方案：评分标准：32.参考答案：代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.解题方案：评分标准：33.参考答案：风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性.解题方案：评分标准：34.参考答案：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为.解题方案：评分标准：35.参考答案：施工合同的概念是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同.解题方案：评分标准：36.参考答案：建设工程勘察、设计合同是勘察人、设计人进行工程勘察、设计,发包人（委托人）支付价款的合同.也就是委托方与承包方为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利义务关系的协议.解题方案：评分标准：3二、简答题（30分，共 5 题，每小题 6 分）1.参考答案：施工招标文件应包括以下内容 1、投标须知. 2、合同条件. 采用国家工商行政管理局和建设部最新颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的“通用条款”. 3、合同协议条款.包括:合同文件、双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与验收、合同价款与支付.材料和设备供应、设计变更、竣工与结算、争议、违约和索赔.4、合同格式.包括:合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式.5、技术规范. 包括:工程建设地点的现场条件、现场自然条件、现场施工条件、本工程采用的技术规范.6、投标书及投标书附录.7、工程量清单与报价表、辅助资料表.8、图纸及勘察资料.解题方案：客观题,必须回答准确、完整评分标准：8个内容答对一个得0.5分2.参考答案：与法人相应的则是自然人概念.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人.自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力.（一）民事权利能力:民事权利能力是指民事主体参加具体的民事法律关系,享有具体的民事权利,承担具体的民事义务的前提条件.自然人的权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的.（二）民事行为能力:民事行为能力是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得享受民事权利和承担民事义务的资格.解题方案：先回答自然人的概念,再回答其具有的民事权利能力和民事行为能力评分标准：按比例给分3.参考答案：1、采用联合承包方式承包工程,可以利用各个承包单位的优势.2、采用联合承包方式承包工程,可以降低风险,争取更大的利润.3、采用联合承包方式承包工程,有助于承包单位相互学习.4、采用联合承包方式承包工程,对业主来说,不仅可以降低投资成本,同时风险也较低.解题方案：4个特点,分别回答评分标准：按比例给分4.参考答案：FIDIC合同条件关于合同履行过程中结算与支付的规定有以下几个要点:（一）承包商应提交现金流量的估算.（二）工程进度中的结算与支付（中期付款）.工程师接到月结算报表后,在28天内应向业主报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目,即在审核承包商报表中申报的款项内容的合理性和计算的准确性后,工程师应按合同规定扣除应扣款额,所得金额净值则为承包商本月应得付款.（三）暂定金额的使用.是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额.款. (四)计日工.计日工一般用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作.（五）保留金的支付.保留金亦称滞留金,是每次中期付款时,从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额.一般情况下,从每月的工程结算款中扣除7%-10%,一直扣到工程合同价的5％为止.（六）竣工报表及支付.(七) 最终报表与最终支付证书.(八)承包商对指定分包商的支付.承包商在获得业主按实际完成工程量的付款后,扣除分包合同规定承包商应得款（如提供劳务、协调管理的费用等）和按比例扣除滞留金后,应按时向指定分包商付款.解题方案：共有八个方面的内容,表述可以不同,但是意思一定要正确评分标准：答对一个方面得0.5分,回答的具体得满分5.参考答案：法律关系是由法律规范所确认的人与人之间以权利和义务为内容的社会关系.经济法律是指由经济法律规范所确认的在经济管理和经济协作过程中所产生的权利、义务关系.经济法律关系的要素:主体是经济法律关系的参与者;客体是经济法律关系的重要因素;内容是主体所享有的经济权利和承担经济义务.解题方案：分别回答法律关系和经济法律的概念,再回答其构成要素评分标准：按比例给分三、案例分析题（20分，共 2 题，每小题 10 分）1.参考答案：（一）监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其不属于承包方责任;不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任.（二）这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿.解题方案：分别从双方的职责和权利考虑工期索赔和费用索赔评分标准：答对第一题得7分,答对后一题得8分2.参考答案：1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面: （1）通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制; （2）通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制（一般是以通知的方式下达）; （3）通过进行现场监督和检查的手段进行控制（包括旁站监督、巡视检查和平等检验）; （4）通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动; （5）利用支付控制权的手段进行控制. 2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制（逐项对应解答）. （1）首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质（审核文件、报告的手段）;然后通过审查总包商提交的施工方案（实际为分包商提出的基础施工方案）控制基础施工技术,以保证基础施工质量. （2）保证进场材料、设备的质量可采取以下手段: ①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制; ②通过平行检验方式进行现场监督检查控制. （3）通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关. （4）通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量. （5）通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工. （6）通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制. 3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,。

2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理作业1答案《建筑工程招投标与合同管理》作业1一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.业主是指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

在我国，业主也称为建设单位，只有在发包工程或组织工程建设时才成为市场主体。

因此，对业主的行为进行约束和规范只能通过法律和经济的手段去实现2.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。

这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。

4.建设工程投标是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织。

投标人应当具备承担招标项目的能力。

建设工程的投标人一般包括：勘察设计企业、施工企业、工程材料设备供应单位、工程总承包单位及咨询、监理单位等。

5.建设工程招标代理机构是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。

它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。

请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分）1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括__有形建筑____产品也包括___无形建筑___产品。

2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、____场所服务___功能和____集中办公___功能。

3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_____依法管理______原则、___公平竞争________原则、属地进入原则、办事公正原则。

《建设工程合同管理（1）》复习资料一、名词解释1．要式合同：指必须依据法律规定的方式而成立的合同。

（如融资租赁合同）2．合同的变更：合同虽已成立，但由于存在法定因素，经一方当事人请求，法院或仲裁机构确认后予以变更的合同。

3．同时履行抗辩权：是指双务合同中的当事人一方在另一方不履行合同义务或者未授权履行合同约定履行义务时，可以拒绝履行自己合同义务的权利。

4．缔约过失责任：是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。

缔约过失责任不同于违约责任。

二、填空题1．民事行为根据是否以意思表示为要素，分为表意行为和事实行为。

2．依合同是否以交付为标准，可将合同分为要物合同和不要物合同。

3．合同终止的原因是指因其合同权利义务终止的。

4．撤销权的行使期间为 1 年，从债权人知道或应当知道撤销事由之日计算。

5．建设工程承包合同按照合同的标的可分为总包合同和分包合同。

6．我国合同法在违约责任上采用归责原则。

三、单项选择题1、《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已经落实。

根据建设部有关规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（B）%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%。

A、30，25B、50，30C、35，25D、50，252、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、10天B、15天C、2021D、30天3、根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，外墙面的防渗漏的最低保修期限为：（D）A、2年B、4年C、1年D、5年4、可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。

首页-我的作业列表-《国际工程管理》第一次作业答案一、单项选择题。

本大题共10个小题，每小题2.0分，共20.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 具有保密性质的工程招标一般宜采用（）方式进行。

(C )A.公开招标B.邀请招标C.议标D.评标2. 在国际竞争性招标程序中，准备短名单之后应该进行（）工作。

(B )A.发邀请函B.估算咨询费用C.评价建议书D.制定评选方法和标准3. （）招标方式有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。

（A ）A. 公开招标B. 邀请招标C. 谈判招标D. 两阶段招标4. FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程图纸由（）保管。

(D )A.业主B.设计单位C.施工单位D.工程师5. 当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为（）。

A.先亏后赢法B.不平衡报价法C.内部协调法D.多方案报价法6. 可调总价合同不会使承包商承担的风险是（）。

( A )A.通货膨胀B.政策调整C.气候条件D.地质条件7. 在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。

（ C ）A. 设计单位B. 监理单位C. 施工单位D. 设备供应单位8. FIDIC 合同条件规定的指定分包商是指（）的承包商。

( A )由业主选定，与总承包商签订合同A.B.由总包商选定，与业主签订合同C.由工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同9. 下面（）咨询服务计费方法，世界银行不赞成，因为不利于降低造价。

A. 单价法B. 成本加固定酬金法C. 工程造价百分比法D. 技术建议书和咨询服务费清单10. 按照FIDIC 合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（）。

( C )A.合同专用条件B.投标书C.公司能力声明文件D.合同协议书二、多项选择题。

本大题共15 个小题，每小题4.0 分，共60.0 分。

在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。

第1次作业三、主观题(共15道小题)41.什么是合同？合同具有哪些特征？答：合同又称契约，是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

合同具有以下特征：1、合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。

2、合同以设立、变更或终止民事权利关系为目的。

3、合同是当事人协商一致的产物是意思表示一致达成的协议。

42.简述建设工程中的主要合同关系。

答：1、业主的主要合同关系。

业主是建筑工程的买方2、承包商的主要合同关系。

承包商是工程施工的具体实施者43. 简述禁止带资承包的规定答：1996年原建设部、国家计委、财政部联合发布的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》规定：任何建设单位不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件，更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。

违者取消其招标资格，并给予经济处罚。

简述转包和挂靠的法律责任。

44. 简述转包和挂靠的法律责任。

答：转包的法律责任：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

收缴当事人已经取得的非法所得。

承包单位将承包的工程转包或者违反本规定进行分包的责令改正，没收违法所得并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。

情节严重的吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的对因转包工程或者违法分包不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

挂靠的法律责任：1、挂靠经营关系的建筑企业以自己的名义或以被挂靠单位的名义签订的承包合同。

一般应以挂靠经营者和被挂靠单位为共同诉讼人起诉或应诉。

2、挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效，双方应分别承担过错责任。

3、根据《建筑法》有关司法解释的规定被挂靠的施工企业与建设单位所订立的建筑安装工程承包合同无效。

4、施工企业具备相应的资质是承揽工程和签订承包合同的法定条件。

首页-我的作业列表-《国际工程咨询》第一次作业答案一、单项选择题。

本大题共10个小题，每小题 2.0分，共20.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 具有保密性质的工程招标一般宜采用（）方式进行。

(C )A.公开招标B.邀请招标C.议标D.评标2. 在国际竞争性招标程序中，准备短名单之后应该进行（）工作。

(B )A.发邀请函B.估算咨询费用C.评价建议书D.制定评选方法和标准3. （）招标方式有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。

(AA.B.）公开招标邀请招标C.谈判招标D.两阶段招标4. FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程图纸由（）保管。

(DA.B.）业主设计单位C. D.施工单位工程师5. 当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为（）。

( B )A.先亏后赢法不平衡报价法B.C.内部协调法D.多方案报价法6. 可调总价合同不会使承包商承担的风险是（）。

( A )A.通货膨胀政策调整B.C.气候条件D.地质条件7.在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。

( C ) A.设计单位监理单位B.C.施工单位设备供应单位D.合同条件规定的指定分包商是指（）的承包商。

8.FIDIC( A ) A.由业主选定，与总承包商签订合同由总包商选定，与业主签订合同B.由工程师选定，与业主签订合同C.D.由业主选定，与工程师签订合同9.下面（）咨询服务计费方法，世界银行不赞成，因为不利于降低造价( C ) A.单价法B.成本加固定酬金法C. 工程造价百分比法D. 技术建议书和咨询服务费清单10. 按照FIDIC 合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是( )。

( C )A. 合同专用条件B. 投标书C. 公司能力声明文件D. D ．合同协议书3.0 分，共60.0 分。

在每小题给出的选二、多项选择题。

本大题共20 个小题，每小题项中，有一项或多项是符合题目要求的。

首页 - 我的作业列表 - 《工程项目管理》第一次网上作业答案欢迎你，你的得分： 100.0完成日期：2019年01月09日 15点03分说明：每道小题选项旁的标识是标准答案。

一、单项选择题。

本大题共20个小题，每小题 2.0 分，共40.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.在项目的生命周期中，项目（）不属于项目管理的范畴。

A.决策B.设计与计划C.实施D.运行2.某项目经理直接领导4人，则其可能面临的人际关系数为（）。

A.24B.36C.44D.523.命令系统的双重性是（）组织结构的特征。

A.直线制B.职能制C.矩阵制D.事业部制4.大中型项目的可行性研究报告应报（）审批。

A.国务院B.国家计委C.专业公司D.各主管部门5.所有施工方式中，工期最长的是（）。

A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.成倍节拍流水施工6.下列参数中属于空间参数的是（）。

A.工期B.流水步距C.流水节拍D.施工段7.某工程组织等节奏流水施工，流水节拍均为2天，则流水步距为（）。

A.0B. 1C. 2D. 38.若计划工期大于要求工期，则（）。

A.工期拖后B.工期提前C.没有影响D.ABC皆有可能9.9．在有层间施工的等节奏流水中，划分每层的施工段数的正确公式是（）。

A.B.C.D.10. 某单代号网络图中两项工作的时间参数如图，则二者的时间间隔LAG为（）。

A.0B. 1C. 2D. 311. 某工作进度滞后2天，自由时差3天，总时差4天则该工作（）。

A.影响后续工作和总工期B.不影响后续工作和总工期C.影响后续工作但不影响总工期D.不影响后续工作但影响总工期12. 时标网络中工作水平实线的右端是工作的（）。

A.ESB.EFC.FFD.TF13. 单代号网络计划是单代号搭接网络计划中（）的一种特殊情况。

A.FTF=0B.FTS=0C.STF=0D.STS=014. 按原设计图纸施工没有改变的，由（）在原施工图上加盖竣工图标志后即为竣工图。

1.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金﹔后果特别严重的，处()有期徒刑，并处罚金。

A.3年以上5年以下B.5年以上8年以下C.5年以上10年以下D.10年以上15年以下答案：C2.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是()。

A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调值总价合同答案：B3.()是建设工程中常见的行政责任。

A.没收违法所得B.管制C.拘役D.剥夺政治权利答案：A4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。

故()。

A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效答案：B5.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()%。

A.10B.20C.25D.30答案：B6.违反《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册﹔情节特别恶劣的，终身不予注册。

A.7B.6C.5D.4答案：C7.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面()。

A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同答案：C8.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：()。

A.DIFIC合同B.DIFIC合同条件C.DIFIC合同条款D.FIDIC合同E.FIDIC合同条件F.FIDIC合同条款答案：E9.违反合同承担责任的方式中，()体现了制裁性。

B.违约金C.索赔D.继续履行答案：B10.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。

首页- 我的作业列表- 《建设法规与合同管理》第一次作业答案你的得分：96.0完成日期：2014年02月22日16点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已经落实。

根据建设部有关规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%。

( B )A.30，25B.50，30C.35，25D.50，252.根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

( B )A.10天B.15天C.20天D.30天3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，外墙面的防渗漏的最低保修期限为：（）( D )A.2年B.4年C.1年D.5年4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。

( D )A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。

( C )A.3年以上5年以下B.5年以上8年以下C.5年以上10年以下D.10年以上15年以下6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。

”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。