脱硫塔再生塔 重防腐技术协议

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同一、项目概述本合同为脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的合作协议，旨在确保工程质量和进度的达成。

本工程包括脱硫改造吸收塔和烟道防腐两个部分，旨在提高环保设施的性能和延长使用寿命。

二、合同条款1. 工程范围1.1 脱硫改造吸收塔a) 清理吸收塔内部杂物和残留物；b) 检查吸收塔结构和设备的完整性；c) 更换和升级脱硫设备及相关管道；d) 完善吸收塔的排放管道和排放系统；e) 安装和调试新设备。

1.2 烟道防腐a) 清理烟道内部杂物和残留物；b) 检查烟道结构和设备的完整性；c) 进行防腐处理，确保烟道的耐久性和稳定性；d) 检测和修复烟道漏风问题；e) 完善烟道的排放管道和排放系统。

2. 工期和进度2.1 工期约定为60天，自合同生效之日起计算。

2.2 合同生效后，双方应在5个工作日内制定详细的工程进度计划，并在工程进行过程中及时更新。

3. 付款方式3.1 工程总价款为XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。

3.2 付款方式：按工程进度划分为三个阶段支付。

a) 第一阶段：工程开工前支付合同总价款的30%；b) 第二阶段：工程完成50%时支付合同总价款的40%；c) 第三阶段：工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%。

4. 质量保证4.1 承包商应按照相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。

4.2 工程竣工后，承包商应提供一年的免费维修保养服务，包括设备故障的修复和维护。

5. 变更和索赔5.1 如需变更工程范围、工期或付款方式等合同条款，需双方协商一致并签署书面变更协议。

5.2 如工程延误或出现质量问题，责任方应承担相应的赔偿责任。

6. 保密条款6.1 双方应对合同涉及的技术、商业和财务信息保密。

6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。

7. 违约责任7.1 如任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

7.2 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和付款方式。

脱硫塔防腐施工合同范本
甲方：（施工单位名称）
地址：
电话：
法定代表人：
乙方：（委托方名称）
地址：
电话：
法定代表人：
鉴于甲方具有相关脱硫塔防腐施工资质和经验，乙方委托甲方进行脱硫塔防腐施工，双方友好协商，达成如下合同：
一、项目内容
甲方承担脱硫塔的防腐施工工作，包括但不限于表面处理、涂装、防腐膜施工等工作。

二、施工期限
本合同约定的施工开始时间为____年___月___日，施工完成时间为____年___月___日。

三、工程款支付方式
1. 工程款总额为____万元，按照施工进度分期付款，分期付款比例为____%。

2. 每次款项支付前，甲方需提供相应的施工进度报告和验收材料。

3. 乙方支付工程款时，应开具正规发票并在合同约定的时间内支付。

四、违约责任
1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等客观原因导致工程无法进行，双方可友好协商解决，并延长工期。

五、法律适用与争议解决
本合同的签订、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门仲裁或诉诸法院解决。

六、其他事项
本合同自双方盖章生效，合同双方均应遵守合同约定完成工程。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：___年___月___日签署日期：___年___月___日。

脱硫塔内壁防腐施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫塔内壁防腐施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：脱硫塔内壁防腐施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：脱硫塔内壁防腐施工，包括表面处理、涂层施工、质量检测等全部施工内容。

1.4 工程规模：脱硫塔内壁总面积为__________平方米。

1.5 工程质量标准：符合国家相关规范和标准，防腐层应具备良好的附着力、耐腐蚀性、耐磨性、抗冲击性和耐热性等性能。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币__________元（大写：_________________________元整）。

2.2 乙方报价应包含所有施工材料、设备、工具、人工等费用，以及施工期间的交通、住宿、餐饮等费用。

三、合同履行3.1 甲方义务：（1）提供脱硫塔内壁施工的现场，确保乙方施工顺利进行；（2）负责协调施工现场与其他施工单位的关系，确保施工安全；（3）按照合同约定支付合同价款；（4）提供施工所需的水、电等基础设施；（5）协助乙方进行工程质量验收。

3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间和质量标准完成施工任务；（2）严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保施工安全；（3）负责施工过程中的环境保护和废物处理；（4）向甲方提供施工进度报告和质量报告；（5）协助甲方进行工程质量验收。

四、合同价款及支付方式4.1 本合同的合同价款为固定价格，即人民币__________元（大写：_________________________元整）。

4.2 甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款；（2）乙方完成施工后，甲方对工程进行验收，经验收合格后五个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为进度款；（3）剩余的__________%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题五个工作日内支付给乙方。

甲方：乙方：为了认真做好电厂脱硫塔内部防腐工作，确保防腐质量合格，满足生产运行需求，双方经过协商达成如下协议：一、施工工期：年月日至年月日共计天。

二、施工内容及主要防腐工作量：1、脱硫塔内部塔壁和钢构件及烟道入口共计约平方米，防腐材料采用高温耐磨玻璃鳞片防腐，搅拌部位和喷淋部位防腐厚度毫米，面积平方米，其他部位毫米，面积平方米。

2、吸收塔除雾器维修及清污处理平方米。

3、喷淋装置维修及疏通平方米。

4、施工垃圾全部清理干净，并负责清运出厂到垃圾站。

5、要求工程完工保证使用寿命及质保期五年以上。

三、施工技术质量要求：1、施工基体处理防腐塔壁及部件待防腐表面必须采用高压喷砂处理，其表面洁净度、粗糙度必须符舍的有关规定。

2、施工环境及安全要求2．1施工环境温度在℃，施工基体表面温度应高于露点温度℃，环境相对湿度不宜大于％。

2．2施工现场必双具备良好通风条件。

2．3施工现场不得使用明火。

2．4露天施工应设置防风雨设施。

2．5施工用脚手架或吊架应牢固、稳定，尽量避免与待衬表面接触，便于衬里施工。

2．6鳞片衬里施工的安全和劳动保护必须符合国家现行有关标准的规定。

3、施工材料3．1玻璃鳞片3.1.1玻璃鳞片材料应符合规定，且应具有产品合格证。

3.1.2配制鳞片衬里胶泥的玻璃鳞片不受潮或被污染。

3．2树脂3.2.1 配制鳞片衬里胶泥的树脂选用耐腐蚀、耐高温℃环氧树脂。

3.2.2配制鳞片衬里胶泥的树脂其性能应符合及的规定，必须具有产品合格证，且应在有效使用期内。

3.3固化剂3.3.1配制鳞片衬里胶泥用的固化剂必须与所选用的树脂相匹配。

3.3.2固化剂应具有产品合格证，且应在有效使用期内，其产品性能应符合相应标准的规定。

3.4局部增强材料应选用非石腊乳液型中碱或无碱玻璃布，其厚度为mm。

3.5底漆和面漆3.5.1底漆应采用中环氧树脂配制。

3.5.2面漆应采用与鳞片衬里胶泥相同的树脂配制。

4、施工机具及检测仪器4.1真空搅拌机：真空度不低于MPa，转速应小于r／min。

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同1.合同简介本合同由甲方（承包商）和乙方（需求方）订立，旨在规定脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的相关条款和条件。

甲方将负责设计、施工和交付合格的脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程。

乙方承诺按合同金额支付相应的服务费。

2.合同条款和条件2.1 工程范围甲方负责脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的设计、采购、施工和质量保证工作。

2.2 技术要求1.脱硫改造吸收塔应符合国家相关标准和法规的要求。

2.烟道防腐应采用符合要求的材料和施工工艺。

2.3 工期1.甲方应在双方签订合同后15天内完成设计，并提交设计方案。

2.设计方案经乙方审核通过后，甲方应提供施工进度计划。

3.工程施工期间，甲方应每周向乙方提供工程进度报告。

2.4 价格和付款方式1.合同总金额为X万元。

2.乙方应在合同签订后15天内支付合同总金额的30%作为预付款。

3.工程完成后，甲方应提供工程竣工验收报告和相关资料，乙方应支付合同总金额的70%作为尾款。

2.5 质量保证期1.甲方保证脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的质量，并提供一年的免费维修保养服务。

2.如乙方在合同质保期内发现工程存在质量问题，甲方应在接到通知后24小时内进行处理。

2.6 合同变更和终止1.双方一致同意变更合同的条款和条件时，应通过书面形式进行变更。

2.若乙方违反合同规定，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应违约责任。

3.若甲方违反合同规定，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应违约责任。

2.7 争议解决双方在合作过程中如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可提交至双方所在地有管辖权的人民法院处理。

3.附则本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方共同签字或盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并作为本合同的附件。

甲方（承包商）：签字：___________日期：___________乙方（需求方）：签字：___________日期：___________。

脱硫系统防腐合同书合同编号：________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方愿意委托乙方进行脱硫系统的防腐工作，乙方愿意接受甲方的委托，双方经充分协商，达成以下协议：一、工作内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对脱硫系统进行全面的防腐处理。

1.2 防腐工作包括但不限于：____________（具体防腐工作内容）。

二、工作时间2.1 本合同的有效期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2 乙方应在本合同约定的时间内完成防腐工作。

三、质量标准3.1 乙方应保证防腐工程的质量和安全，符合国家相关法律法规和行业标准。

3.2 乙方应对防腐工程的施工质量负全责。

四、合同价格和支付方式4.1 乙方向甲方支付的合同价为人民币_______元（大写：__________________________元整）。

4.2 甲方应在乙方完成防腐工作后，按照约定的标准和程序进行验收，并在验收合格后_______天内支付合同价款。

五、安全和保险5.1 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

5.2 乙方应自行购买并维护必要的保险，包括但不限于工人伤亡保险和工程保险。

六、合同的解除和终止6.1 在本合同执行过程中，如乙方未能按照约定的标准完成防腐工作，甲方有权解除合同。

6.2 合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，并承担因延迟完工而产生的相关费用。

七、争议解决7.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）双方共同订立，旨在明确脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的具体要求、责任和交付时间等相关事宜。

2. 项目概述2.1 项目名称脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程2.2 项目目标通过脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程，达到减少二氧化硫排放量的目标，并提高环境保护效果，符合相关法律法规和标准要求。

2.3 项目内容•脱硫改造吸收塔：对现有吸收塔进行改造，增加脱硫设备，提高脱硫效率。

•烟道防腐工程：对烟道进行防腐处理，延长使用寿命，保护设备正常运行。

2.4 项目交付时间本项目的交付时间为合同签订之日起120日内。

3. 项目责任和义务3.1 甲方责任和义务•提供项目所需的相关技术资料和设备。

•负责提前安排好工程现场，并提供必要的安全防护措施。

•在工程施工过程中，配合乙方的工作，并解决出现的问题和难题。

3.2 乙方责任和义务•负责脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的施工和完成。

•严格按照合同约定的质量标准和交付时间完成工程。

•配合甲方的工作，在工程施工过程中确保施工安全，并采取措施防止可能对环境造成的污染。

3.3 双方共同责任和义务•双方都应保证所提供的信息准确无误，并及时通知对方有关信息的变更情况。

•双方应合理安排时间和资源，确保项目的顺利进行。

•双方需保密合同有关信息，不得向第三方披露。

4. 工程质量和验收标准4.1 工程质量•合同约定的工程质量应符合国家相关标准和规定要求。

•施工过程中应按照合理的工艺和施工标准进行施工。

4.2 工程验收•工程完成后，由甲方进行验收。

•验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。

5. 合同变更和解除5.1 合同变更•任何一方在合同履行过程中，如需对合同进行变更，应与对方协商一致，并签订书面变更协议。

•变更协议应明确变更内容、变更原因以及对价格、交付时间等方面的影响。

•如因不可抗力因素或其他合同外原因，导致不能继续履行合同，可解除本合同。

烟气脱硫防腐技术协议烟气脱硫防腐技术协议发包方：＊**＊有限公司承包方:*＊*＊有限公司日期: 2016 年**月＊＊日1第一章编制依据一．GBJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》二．GB50046-95《工业建筑防腐蚀设计规范》三．GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》四．HG/T2640—2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》五．公司ISO9000：2000质量体系控制书六．GB8923—88《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》七．GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》八．HGJ229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》第二章防腐施工方案第一节本工程的内衬要求（1）出口烟道衬1。

8mm普通玻璃鳞片(2）吸收塔进烟口衬1.8mm高温玻璃鳞片。

（3)吸收塔底部以上的浆液区(循环池）和以上的气液接触区衬2mm普通玻璃鳞片。

（4）吸收塔浆液喷淋区及塔内件支撑梁衬耐磨玻璃鳞片+FRP，总厚度达4mm。

(5)吸收塔除雾器区衬2mm普通玻璃鳞片。

（6）吸收塔顶流分配箱、事故浆液池、废水池、滤液池、吸收塔地坑、白泥化浆池等内衬2mm普通玻璃鳞片。

（7）沟槽内表面衬1。

5mmFRP。

第二节 玻璃鳞片树脂防腐衬里结构图2 1 钢基体中温结构 钢基体高温结构第1层 钢基体 第1层 钢基体第2层 中温底涂 第2层 高温底涂第3层 一遍中温鳞片 第3层 一遍高温鳞片第4层 二遍中温鳞片 第4层 二遍高温鳞片第5层 中温面漆 第5层 高温面漆钢基体中温耐磨结构 钢基体中温加强结构第1层 钢基体第1层 钢基体第2层 中温底涂 第2层 中温底涂第3层 一遍中温鳞片 第3层 一遍中温鳞片第4层 二遍中温鳞片 第4层 二遍中温鳞片第5层 中温耐磨层 第5层 FRP 加强层第6层 中温面漆 第6层 中温面漆第三节 施工准备21212 1一．准备针对本工程的开工报告，中间验收报告，施工记录,隐蔽施工记录及质量检查表格，并做好本工程的施工方案.二．对所有参加本工程施工的人员，进行必要的施工技术和安全学习培训，学习领会甲方纪律、质量、安全、消防等方面的规章制度、明确作业的特殊性和安全措施。

电厂脱硫系统防腐合同甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方为实现互利互惠合作目标，经友好协商，就电厂脱硫系统防腐工程达成如下协议：11 合同项目：本合同规定了甲方委托乙方实施电厂脱硫系统防腐工程的具体事项。

111 工程范围：包括但不限于脱硫塔内外壁、烟道、浆液循环泵等设备及管道的防腐处理。

112 技术标准：乙方须按照国家现行相关行业规范和标准进行施工，并确保防腐质量符合国家环保要求。

113 工程期限：自本合同生效之日起至防腐工程全部完成并验收合格止。

114 质量保证：乙方承诺所提供的防腐材料及施工工艺均达到或超过行业标准，且质保期不低于两年。

115 安全责任：施工期间，乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施保障施工现场安全，防止发生安全事故。

116 环保要求：施工过程中产生的废弃物需按国家环保法规进行处理，不得对环境造成污染。

117 验收标准：工程竣工后，由甲方组织专业人员进行验收，验收依据为本合同约定的技术标准及相关行业规范。

118 工程款支付：甲方按照工程进度向乙方支付相应款项，具体支付方式和比例由双方另行协商确定。

119 违约责任：任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

1110 争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

1111 其他约定：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

1112 生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程质保期满为止。

1113 合同文本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

1114 变更解除：本合同经双方协商一致可以变更或解除，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

1115 保密义务：双方应对本合同内容及在合作过程中所获取的对方商业秘密予以保密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。

脱硫塔再生塔内壁重防腐技术合同协议书范本乙方：经甲乙双方友好协商就甲方脱硫工段2台塔器内壁重防腐工程达成如下协议：一、工程范围：脱硫塔（1台）再生塔（1台）内壁重防腐。

二、工程总造价依据1、工程量按设备图纸实际要求计算为准填报工程施工总造价（人民币）。

2、使用漆种：双组酚酞重防腐漆。

三、工期：乙方应按甲方工程要求，紧密结合甲方脱硫塔、再生塔安装进度（自从塔类设备安装单位同意做重防腐之日起），精心组织人员进行穿插作业，确保工程于年月日前完成（如有变动，另行通知）。

四、技术、安全要求：1、脱硫塔、再生塔内壁重防腐，需涂刷四遍重防腐涂料（两底两面），涂料厚度≥0.2mm。

2、酚酞重防腐涂料必须是经过国家有关部门批准生产的正规厂产品，产品型号需经甲方确认后方可购买。

材料到货后应提供材料的合格证书、质保书、理化成分报告单，经甲方验收合格后方可使用。

3、防锈要求：不存在氧化皮，污垢和附着物，除锈标准达到级以上。

4、涂刷牢固，无脱落现象，不流淌，不起泡，均匀有光泽。

5、按设备图纸施工，图纸未注明部分严格按标准施工。

6、因乙方原因造成工程不合格，乙方应负责返修至合格，如造成工期延误，每滞后一天给予罚款元，可从工程款中扣除。

7、乙方施工人员在施工期间因违犯安全操作规程，自身安全措施不力等原因造成的安全事故，由乙方负责。

施工期间现场施工人员必须遵守甲方各项规章制度、出入厂区要佩戴胸卡。

现场要布置合理，定置规范，每日收工后要整理现场。

服从施工现场管理。

8、现场施工人员必须戴安全帽，身穿工作服，着装统一。

9、乙方投标文件中载明的施工方案、工艺控制点的质量检测及涂漆技术指标作为本技术协议的一部分，与技术协议具有同等的法律效力。

五、交由乙方施工的其它零星防腐工程，以补充技术协议为准。

六、本协议经双方签字盖章后与商务合同具有同等法律效力。

七、本协议一式七份，甲方执五份，乙方执二份。

八、质保期为一年，如发现脱落、起皱，乙方承担甲方的一切费用。

脱硫塔的合同范本合同编号：_______甲方（购买方）：_______乙方（销售方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方脱硫塔事宜，达成如下协议：一、产品名称及数量1.1 产品名称：脱硫塔1.2 产品数量：_______二、技术要求及质量标准2.1 乙方提供的脱硫塔应符合国家相关环保标准和行业标准。

2.2 脱硫塔的设计、制造、安装、调试及售后服务等均应符合国家相关法律法规及行业规定。

2.3 乙方应提供脱硫塔的详细技术参数、性能指标及使用说明书。

三、交货及验收3.1 交货地点：_______3.2 交货时间：_______3.3 验收标准：按照国家相关环保标准和行业标准进行验收。

3.4 验收合格后，甲方应签署验收合格证明。

四、价格及支付方式4.1 脱硫塔总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）脱硫塔安装调试合格后，甲方支付合同总价款的30%；（3）剩余合同总价款的40%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

五、售后服务5.1 乙方负责对脱硫塔进行安装、调试，并确保其正常运行。

5.2 乙方提供一年的免费质保期，质保期内乙方免费提供维修服务。

5.3 质保期过后，乙方提供有偿维修服务，收费标准双方另行协商。

六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间交货的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按照合同总价款的_______%计算，直至交货为止。

6.2 甲方未能按照约定时间支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日按照应付款项的_______%计算，直至付款为止。

七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

电厂脱硫塔内部防腐技术协议一、引言1.1 背景介绍随着环保意识的提高和对大气污染的严格管控，电厂脱硫设备作为烟气脱硫的重要装置，承担着减少二氧化硫排放的重要任务。

脱硫塔作为脱硫设备中关键组成部分之一，其内部防腐技术的合理选择和有效应用对设备的稳定运行和长期使用至关重要。

1.2 目的和范围本协议旨在确定电厂脱硫塔内部防腐技术的具体要求和应用规范，确保防腐材料的选择和施工质量符合相关标准和要求，以达到提高脱硫塔使用寿命和安全性的目的。

二、脱硫塔内部防腐技术要求2.1 防腐材料选择根据脱硫塔内部工作环境的特点，要求使用耐酸碱性能和耐高温性能良好的防腐材料。

常用的防腐材料包括玻璃钢、橡胶衬里等，根据实际情况选择合适的材料。

2.2 防腐施工工艺在脱硫塔内部防腐施工过程中，应严格按照相关标准和规范进行操作。

具体要求如下：（1）在进行防腐材料喷涂前，必须进行表面处理，确保基材表面洁净无油污、杂质和疏松部分。

（2）防腐涂层应采用均匀、连续的喷涂方式，确保每一部位涂层的厚度和质量符合要求。

（3）施工过程中应注意通风和防尘措施，确保施工环境清洁和人身安全。

（4）防腐施工完毕后，应检查涂层是否完整无缺损，并进行涂层厚度的测定和记录。

三、质保期及验收标准3.1 质保期完成脱硫塔内部防腐施工后，供应商应提供一定的质保期。

质保期应符合国家相关标准和规定，确保设备在正常运行过程中不出现防腐层脱落、开裂等现象。

3.2 验收标准脱硫塔内部防腐施工完成后，应进行验收。

验收标准应包括：（1）防腐材料的选择是否符合要求。

（2）施工质量是否达到相关标准和规范。

（3）防腐涂层的厚度和质量是否符合要求。

（4）防腐层的附着力和耐化学品性能是否符合要求。

四、应急措施和维护保养4.1 应急措施如果在脱硫塔内部出现防腐层脱落、损坏等情况，及时采取应急措施进行修复，确保设备的正常运行和安全性。

4.2 维护保养为延长脱硫塔内部防腐层的使用寿命和保持其良好的防腐性能，应定期进行维护保养工作。

脱硫技术协议书甲方（技术提供方）：_______________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________联系地址：__________________________________________________________________乙方（技术应用方）：_______________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________联系地址：__________________________________________________________________ 鉴于甲方拥有先进的脱硫技术，乙方需要应用该技术以减少其生产过程中的硫化物排放，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就脱______________应用达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在脱硫技术应用过程中的权利和义务，确保脱硫技术的有效实施，以达到减少硫化物排放的目的。

二、技术内容1.甲方提供的脱硫技术包括但不限于：脱硫工艺流程、设备选型、操作参数、技术指标等。

2.乙方应按照甲方提供的技术要求，进行脱硫设施的设计、安装、调试和运行。

三、技术支持1.甲方应向乙方提供必要的技术支持，包括但不限于技术培训、现场指导、技术咨询服务等。

2.乙方应按照甲方的要求，提供必要的技术资料和数据，以便甲方进行技术支持。

四、技术改进1.甲方应持续关注脱硫技术的发展，对乙方提供的技术进行必要的改进和升级。

2.乙方应积极反馈脱硫技术的应用情况，为甲方的技术改进提供参考。

五、技术保密1.乙方应妥善保管甲方提供的技术资料，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

循环流化床锅炉脱硫系统防腐层检修技术协议2017 年7 月17 日1 总则1.1本技术协议书适用于延安炼油厂（简称：甲方）3X 75t/h循环流化床锅炉脱硫系统防腐层检修设计、防腐内衬材料选用（品牌由甲方指定）施工等技术要求。

1.2乙方（简称：乙方）应保证本工程的防腐内衬材料现场施工必须符合中国以及当地的安全、环保法规和甲方的有关规定。

1.3 乙方应提供和采取可行的措施，保证在现场喷砂除锈施工过程中不对周围环境造成污染，为避免现场的污染，喷砂除锈应采用钢砂并应采取必要的防尘、除尘和防噪音污染措施。

1.4 乙方应承诺遵守与甲方之间签订的进度计划，并充分考虑防腐、安装等多工种交叉作业及相互配合问题和雨季防腐施工问题。

在得到进入现场的通知后在现场开始实质性工作。

1.5 乙方应保证保持其工作现场的清洁，但不得使用对设备和建筑有损害性和二次污染的清洗剂或工具。

1.6 乙方应采取有效的措施避免其工作现场出现安全隐患和事故，特别要做好防火措施。

并对由乙方原因造成的这类安全责任负责，并且承担全部损失的赔偿。

1.7 施工人员衣着应一致、整洁，进入现场必须佩带胸牌。

施工人员必须是经过培训的熟练工人。

1.8 乙方必须提供关于本工程的质量管理体系、质量检查体系，并于合同签订后2 日内提出《质量控制计划》和《质量检验计划》，并与甲方共同制订出该项目共同遵守的《质量控制计划》和《质量检验计划》。

1.9 乙方按照相关标准对基体表面进行处理（如原防腐层的去除、焊缝打磨、垃圾清理、水冲洗等检修过程中需要去除的缺陷及遗留工作），直至双方共同验收合格。

乙方负责对基体表面进行钢丸喷砂处理，喷砂后的基底缺陷由甲方进行补焊，乙方自行打磨及后续工作。

1.10 乙方应在合同签订3 日内提供施工组织方案（包括：编制依据、施工特点、施工的进度计划、施工作业指导书、施工平面布置设计、施工组织机构及岗位责任、物资需求及供应计划（材物、力能等）、质量及安全技术保证措施、详细的施工检验计划及图解说明其衬里的结构，并提供施工图纸。

脱硫技术协议书甲方（技术提供方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：______________________________职务：_____________________________________联系电话：_________________________________乙方（技术接受方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：______________________________职务：_____________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方拥有先进的脱硫技术，乙方有意向引进该技术以提升其生产过程中的环保标准，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就脱硫技术合作事宜达成如下协议：第一条技术内容及范围1.1 甲方同意向乙方提供脱硫技术，包括但不限于脱硫工艺、设备设计、操作规程及相关的技术支持。

1.2 乙方同意按照甲方提供的技术要求进行脱硫操作，并在甲方的指导下完成技术实施。

第二条技术交付2.1 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方交付技术文件，包括但不限于技术说明书、操作手册、设备图纸等。

2.2 乙方应在收到技术文件后____天内完成技术文件的审查，并书面通知甲方审查结果。

第三条技术培训与指导3.1 甲方负责对乙方相关人员进行技术培训，确保乙方能够熟练掌握脱硫技术。

3.2 甲方应根据乙方的实际情况，提供现场技术指导服务。

第四条技术改进与更新4.1 甲方应不断对脱硫技术进行改进和更新，以适应环保法规的变化和技术发展的需求。

4.2 乙方有权获得甲方技术改进和更新的相关信息，并在同等条件下优先获得技术升级服务。

脱硫塔防腐施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫塔防腐施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________脱硫塔防腐工程1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：对脱硫塔进行内部防腐处理，包括清理、喷砂、喷涂防腐涂料等。

二、合同金额2.1 本合同的防腐施工费用为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。

2.2 乙方报价包括但不限于材料费、人工费、施工设备费、交通费、税费等一切与施工有关的费用。

三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在___________天内完成。

3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前通知甲方，并协商延期。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，确保工程质量。

4.2 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如不符合约定质量标准，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。

五、材料供应5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料，并保证材料质量。

5.2 甲方应按时提供乙方所需的施工材料，并承担相应费用。

六、付款方式6.1 本合同采用进度付款方式，具体付款比例和时间双方另行商定。

6.2 甲方支付乙方款项时，应出具正规发票。

七、违约责任7.1 乙方如未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的___________%。

7.2 甲方如未按时提供施工材料，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的___________%。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同1. 引言2. 合同内容2.1 工程范围•吸收塔脱硫设备安装；•烟道防腐处理；•相关电气设备安装；•工程监理及质量检验。

2.2 工程期限本工程的开始日期为合同签署之日，预计工期为三个月。

如因不可抗力及其他无法预见的原因导致工程期限的延迟，双方应协商解决，并及时通知对方。

2.3 工程报价甲方提供的工程报价为人民币X万元（大写：X万元整）。

乙方应在签署合同之日支付工程总金额的20%作为预付款，剩余金额应在工程完工验收后的15个工作日内支付清偿。

3. 各方责任和义务3.1 甲方责任甲方应按照约定的工期和质量要求完成工程，并提供相应的工程方案、技术人员和必要的协助，确保工程进展顺利。

3.2 乙方责任乙方应根据合同约定支付工程款项，并负责提供工程施工场地、相关手续办理及其他协助事项。

3.3 双方共同责任双方共同负责监督工程的施工进度和质量，确保工程完成后符合国家相关法律法规和工程验收标准。

4. 变更和终止4.1 变更本合同的任何变更都需要经过双方的书面协商和签署变更协议，以确保变更的正确性和合法性。

4.2 终止•双方协商一致并签署终止协议；•一方违反合同条款，且在另一方发出书面通知后未能在指定时间内解决问题；•发生不可抗力事件，导致工程无法进行或完成。

5. 争议解决和法律适用本合同的解释和执行应适用相关法律法规。

双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。

若协商无法解决，则提交至合同签署地的法院解决。

6. 合同生效和效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，具有法律效力。

双方各执一份原件，具有同等法律效力。

焦化厂脱硫防腐工程合同合同编号：________签订日期：____年____月____日甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方焦化厂脱硫防腐工程（以下简称“工程”）的施工与管理事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1. 乙方负责对甲方焦化厂内的脱硫系统进行防腐处理，包括但不限于脱硫塔、烟道、吸收剂制备系统等关键部件的防腐工作。

2. 乙方需按照国家及行业相关标准执行防腐工程，确保工程质量满足甲方要求。

二、合同价款1. 双方确认本工程总价款为人民币________元整（大写），包含所有材料费、人工费、管理费等。

2. 付款方式：甲方需按以下方式支付工程款——预付款、进度款、竣工款和质保金。

三、工期要求1. 工程自合同签订之日起____天内完工。

2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。

四、质量标准与验收1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，无质量缺陷。

2. 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可办理结算手续。

五、违约责任1. 若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________。

电厂脱硫系统防腐合同5篇篇1甲方（委托方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方电厂脱硫系统存在腐蚀问题，需要对其进行防腐处理，乙方具备相关防腐技术和经验，双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：电厂脱硫系统防腐工程。

2. 工程地点：___________________。

3. 工程内容：对电厂脱硫系统进行全面的防腐处理，包括脱硫塔、管道、泵、阀门等设备。

二、工程期限1. 工程开工时间：_______年____月____日。

2. 工程竣工时间：_______年____月____日。

三、工程标准与要求1. 乙方须按照国家标准及行业标准进行防腐施工，确保施工质量符合相关要求。

2. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。

3. 乙方在工程完工后，应提供完整的工程资料，包括施工图纸、材料清单、验收文件等。

四、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的______%；（3）剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题，一次性支付。

3. 乙方在收到款项后，应提供正规的税务发票。

五、工程保修与维护1. 工程竣工后，乙方提供一年的质保服务。

在质保期内，如因乙方施工质量原因导致的腐蚀问题，乙方应负责免费维修。

2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。

具体维修费用另行商议。

六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

3. 若因工程质量问题导致甲方生产受到影响，乙方应承担相应的赔偿责任。