2017一建《项目管理》章节习题：建设工程索赔

摘要：在工程项目管理过程中，索赔事件是难以避免的现象。

由于各种原因，如合同履行中的违约、不可抗力事件、合同变更等，可能导致工程延期、费用增加等问题，从而引发索赔。

本文旨在探讨工程项目管理中索赔的处理策略，并通过实际案例分析，为相关从业者提供参考。

一、引言工程项目管理中的索赔，是指合同双方在合同履行过程中，因对方违约、不可抗力事件、合同变更等原因，造成经济损失或权利损害，而向对方提出补偿要求的行为。

索赔处理得当，有助于维护合同双方的合法权益，促进工程项目顺利进行。

然而，索赔处理过程中存在诸多难点，如证据收集、责任认定、费用计算等。

二、工程项目管理中索赔的处理策略1. 加强合同管理（1）合同签订阶段：确保合同条款清晰、明确，避免因合同表述不严谨而引发索赔。

（2）合同履行阶段：严格按照合同约定进行施工，避免违约行为。

2. 建立完善的索赔管理体系（1）建立健全索赔管理制度，明确索赔流程、责任分工等。

（2）设立专门的索赔处理部门，负责索赔事件的调查、处理和协调。

3. 证据收集与整理（1）收集与索赔事件相关的各类证据，如合同文件、施工记录、设计变更等。

（2）对收集到的证据进行整理、分类，确保证据的完整性和真实性。

4. 责任认定与费用计算（1）根据合同约定和相关法律法规，对索赔事件的责任进行认定。

（2）结合实际情况，计算索赔费用，确保索赔费用的合理性。

5. 沟通协调（1）加强与合同对方的沟通，了解对方立场，寻求解决方案。

（2）协调各方利益，争取达成共识，降低索赔风险。

三、实践案例分析某建筑工程项目，由于业主未按合同约定提供施工现场，导致工程延期。

承包商向业主提出索赔，要求赔偿工期延误和额外费用。

1. 索赔处理流程（1）承包商收集与索赔事件相关的证据，如合同文件、施工记录、设计变更等。

（2）承包商向业主发出索赔意向通知，说明索赔原因和金额。

（3）业主对索赔进行审核，认定责任。

（4）双方协商达成赔偿协议。

2. 索赔处理结果经协商，业主同意赔偿承包商工期延误和额外费用，双方达成一致。

17年一建实务82施工索赔1A420202施工索赔建筑工程施工合同索赔是在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。

承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错（应承担的风险），而是属于发包人承担责任的情况所造成的实际损失，通过一定的合法程序，根据提供的有关证据向发包人提出请求给予补偿的要求。

施工合同索赔包括经济补偿和工期补偿两种情况。

（2019案1.5）（2019案5.2）（2019案5.3）（2019案1.2）（2009案5.2）在建筑工程合同履行过程中，当发生索赔事件后，承包人一般向发包人进行索赔，当然，发包人也可以根据合同和规定向承包人进行索赔。

由于工程索赔是双向的，合同的任何一方均可以有权利向对方提出索赔。

索赔通常分为费用索赔和工期索赔两种。

一、施工索赔的计算方法（2019案2.5）（2019案5.4）（2019建案5.5）（2019装案4.5）（2019案1.3）（2009案2.2）（2009案2.3）（2019案1.3）（一）工期索赔的计算方法（1）网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期（关键线路）计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。

（2）比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工程工期。

（3）其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；也可通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。

（二）费用索赔计算方法（1）总费用法：又称为总成本法，通过计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。

（2）分项法：按照工程造价的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。

可以分为人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。

二、建筑工程施工合同反索赔1.施工索赔包括索赔和反索赔，按照通常的合同管理习惯，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称为反索赔。

1.人工费。

对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2.材料费。

材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。

材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。

如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。

【例题】按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括( )。

a.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费b.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费c.承包商使用不合格材料引起的损失费用d.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费e.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用答案：bde3.施工机具使用费，施工机具使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包人责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或原因导致机械停工的窝工费。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

4.分包费用。

分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

5.现场管理费。

索赔款中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

6.利息。

在索赔款额的计算中，经常包括利息。

利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息;错误扣款的利息。

7.总部(企业)管理费。

索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。

包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

第1篇一、引言索赔是工程项目管理中常见的问题，是指在合同履行过程中，因合同约定、法律法规、不可抗力等因素导致合同一方遭受损失，向合同另一方提出索赔要求的行为。

索赔处理是工程项目管理中的重要环节，直接关系到项目的经济效益和合同双方的权益。

本文将通过一个具体的案例分析，探讨工程项目管理考试中索赔处理的相关知识。

二、案例分析1. 项目背景某建筑工程项目，甲方为建设单位，乙方为施工单位。

合同约定工期为一年，合同价款为1000万元。

项目开工后，由于甲方原因导致设计变更，导致工期延误和成本增加。

2. 索赔事件（1）设计变更：甲方在项目施工过程中，要求乙方对部分设计进行变更，导致施工方案发生变化，工期延误。

（2）材料价格上涨：由于市场原因，部分材料价格出现上涨，导致乙方采购成本增加。

（3）不可抗力：项目施工过程中，遭遇连续降雨，导致施工进度延误。

3. 索赔处理（1）索赔申请乙方根据合同约定和实际情况，向甲方提出索赔申请，要求甲方承担因设计变更、材料价格上涨和不可抗力等原因造成的损失。

（2）索赔证据乙方提供了以下证据：①合同文本：证明合同约定和双方权利义务。

②设计变更通知：证明甲方要求乙方进行设计变更。

③材料采购合同：证明材料价格上涨情况。

④气象部门出具的降雨证明：证明项目施工过程中遭遇连续降雨。

（3）索赔计算根据合同约定和实际情况，乙方对索赔金额进行计算：①设计变更：工期延误15天，按每天1万元计算，共计15万元。

②材料价格上涨：材料价格上涨10%，按合同价款10%计算，共计100万元。

③不可抗力：工期延误10天，按每天1万元计算，共计10万元。

综上所述，乙方共计索赔金额为225万元。

（4）索赔谈判乙方与甲方进行索赔谈判，双方就索赔金额进行协商。

经过多次协商，最终达成一致意见，甲方同意支付乙方索赔金额200万元。

三、案例分析总结1. 索赔处理原则在工程项目管理中，索赔处理应遵循以下原则：（1）公平、公正、公开：索赔处理应确保合同双方的权益，避免偏袒一方。

一级建造师-建设工程项目管理-建设工程索赔1、关于工期索赔，下列说法正确的是（）。

A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误2、下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。

A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法3、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。

A.工程扣款B.工程延期C.工程变更D.逾期支付4、索赔文件包括（）。

A.证据部分B.论证部分C.总述部分D.索赔款项(或工期)计算部分E.摘要部分5、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费有（）。

A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B.因政策调整导致材料价格上涨的费用C.因质量原因使工程返工所增加的材料费D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E.由业主原因造成的材料损耗费6、下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。

A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的书面意见E.法律法规7、索赔利润的款额计算通常按照（）计算。

A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率8、施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天，则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应（）。

A.在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知B.在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告C.每隔28天提交该阶段的索赔报告D.索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告9、工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（）等。

A.实际费用法B.总费用法C.利润补偿法D.综合单价法E.修正的总费用法10、下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。

A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费11、索赔意向通知应该包括的内容有（）。

2017一建管理真题及解析(完整版)2017一级建造师考试《项目管理》真题及答案一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选( )方式。

A.仲裁B. DABC. DRBD.协商参考答案：D答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。

协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。

答案选D。

DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC不正确。

参见教材P351。

2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则( )。

A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立，费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立参考答案：A答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。

工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。

承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是( )dB(A)。

A.55B.60A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故参考答案：A答案解析：7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。

A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题参考答案：C答案解析：这个题目貌似简单，实际难度很大。

工程建设过程中的污染包括两部分一是厂界内属于职业健康安全问题；一是厂界外的污染防治属于环境保护的问题。

答案选C。

8、关于工程变更的说法，正确的是（）。

A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利参考答案：C答案解析：工程变更如果属于合同范围内的，施工方要无条件执行，而不是先提出补偿要求，A选项错误。

2017年一级建造师考试《建筑工程项目管理》真题及答案一、单选题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选(）方式。

A。

仲裁B。

DABC。

DRBD。

协商答案：D2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险，承包商向业主提出索赔，则（)。

A。

工期和费用索赔均能成立B。

工期和费用索赔均不能成立C。

工期索赔成立，费用索赔不能成立D。

工期索赔不能成立,费用索赔能成立答案:A3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523—2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB（A）。

A。

55B。

60C。

65D。

70答案：D4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121—2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是（）。

A。

将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C。

计算各工作的最早时间D。

确定各节点的位置号答案：A5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有(）。

A。

编号相同的工作B.多个七点节点C.相同的节点编号D.无箭尾节点的箭线答案A6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）.A。

较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D。

重大伤亡事故答案:B7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于(）.A。

现场文明施工问题B。

环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题答案：C8、关于工程变更的说法,正确的是(）.A。

合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B。

工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天C。

工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D。

工程变更索赔期越短,对承包人越有利答案：C9、编制安全技术措施计划包括以下工作,①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。

一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选()方式。

A.仲裁B.DABC.DRBD.协商2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。

A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立，费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB。

A.55B.60C.65D.704、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是()。

A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。

A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（）。

A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。

A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题8、关于工程变更的说法，正确的是（）。

A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利9、编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。

正确的编制步骤是（）。

A.①-②-③-④-⑤-⑥B.③-①-②-⑥-④-⑤C.①-③-⑥-②-⑤-④D.①-③-⑥-②-④-⑤10、根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。

1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（? ）方式。

A、仲裁B、DABC、DRBD、协商试题答案：[[D]]试题解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。

协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。

答案选D。

参见教材P351。

2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（? ）。

A、工期和费用索赔均能成立B、工期和费用索赔均不能成立C、工期索赔成立，费用索赔不能成立D、工期索赔不能成立，费用索赔能成立试题答案：[[A]]试题解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。

工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。

承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（? ）dB(A)。

A、55B、60C、65D、70试题答案：[[D]]试题解析：主要考察噪声污染的防治。

施工昼间排挡限值是70分贝，晚间是55分贝，因此答案为D。

4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（? ）。

A、将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B、绘制标时网络计划C、计算各工作的最早时间D、确定各节点的位置号试题答案：[[A]]试题解析：直接法绘制双代号时标网络计划图，直接在时标计划表上绘制时标网络计划。

绘制步骤如下：1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。

2017一建《项目管理》章节习题：建设工程索赔1Z206000建设工程合同与合同管理1Z206060建设工程索赔1[单选题]某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是()。

A.5天B.6天C.8天D.10天参考答案：D参考解析：工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。

所以D正确。

2[单选题]关于工期索赔的说法，正确的是()。

A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误参考答案：D3[单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则()。

A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序参考答案：A4[单选题]下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是()。

A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法参考答案：B5[单选题]根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。

A.70B.100C.120D.50参考答案：D6[单选题]索赔报告的关键部分是()。

A.索赔款项(和/或工期)计算部分B.证据部分C.论证部分D.总述部分参考答案：C参考解析：论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。

所以C正确。

7[单选题]按照当事人分类，索赔不包括()。

A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔参考答案：C8[单选题]关于建设工程索赔程序的说法，正确的是()。

江苏省2017年一级建造师《项目管理》：工期的索赔考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、劳务分包合同规定：劳务报酬一般不采用（）方式。

A：固定劳务报酬（含管理费）B：约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算C：约定不同工种劳务的市场单价，按图计算D：约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算2、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用__卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。

A．光缆B．市话电缆C．同轴电缆D．对称电缆3、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和__等。

A．电缆B．墙壁C．通风管道D．观察窗4、空气压缩机安装宜采用。

A：绝热层基础B：减振基础C：箱式基础D：柱基础E：中标通知书5、离心式泥泵与离心水泵不同之处在于。

A：叶轮直径较小、叶片数量较少B：叶轮直径较大、叶片数量较少C：叶轮直径较大、叶片数量较多D：叶轮直径较小、叶片数量较多E：保证安全和使用功能的重要检验项目6、导热性优良、温差急变性好、易于机械加工的管材衬里是。

A：不透性石墨板B：耐酸陶瓷砖C：辉绿岩板D：耐火黏土砖E：中标通知书7、关于安全生产管理预警体系的说法，错误的是（）。

A：一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警系统四部分构成B：预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥C：预控对策是预警体系完成其职能的前提和基础，预警分析是预警体系职能活动的目标，两者缺少任何一个方面，预警体系无法完整实现其功能，也难于很好地实施事故预警的目的D：预警体系建立的原则包括及时性、全面性、高效性与客观性8、以下选项中，属于组织管理上的不安全因素。

A：心理上的缺陷B：忽视警告C：防护保险方面的缺陷D：作业环境场所的缺陷E：速度比率9、在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期。

2018一级建造师项目管理知识点：索赔费用的计算A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B.由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费E.承包商使用不合格材料引起的损失费用答案：ABC3.施工机具使用费。

施工机具使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包人责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

4.分包费用。

分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

5.现场管理费。

6.利息。

7.总部(企业)管理费。

8.利润。

一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润。

但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。

所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

例：下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()。

A.工程变更B.工程暂停C.材料价格上涨D.工期延期答案：A二、索赔费用的计算方法索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。

(一)实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。

这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

(二)总费用法总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。

(三)修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。

1. 在工程项目管理中，索赔是指因非合同责任方原因导致合同一方遭受损失，要求对方给予经济补偿或工期延长的一种行为。

以下哪项不属于索赔的范畴？（）A. 工程延误索赔B. 工程质量索赔C. 合同变更索赔D. 招标文件错误索赔2. 索赔的程序一般包括以下几个步骤：提出索赔、调查核实、协商解决、记录存档。

以下哪个步骤不属于索赔的程序？（）A. 提出索赔B. 索赔调查C. 索赔评审D. 索赔处理3. 在工程项目管理中，索赔的证据主要包括哪些？（）A. 合同文件、技术资料、财务资料B. 合同文件、设计变更、施工记录C. 设计变更、施工记录、现场照片D. 合同文件、技术资料、施工记录4. 以下哪项不属于索赔的处理原则？（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 实质性原则D. 预防性原则5. 索赔金额的计算方法主要有以下几种：实际费用法、总费用法、修正总费用法。

以下哪项不属于索赔金额的计算方法？（）A. 实际费用法B. 总费用法C. 修正总费用法D. 工期索赔法二、多项选择题（每题2分，共10分）6. 索赔的证据包括哪些？（）A. 合同文件B. 技术资料C. 财务资料D. 施工记录E. 现场照片7. 索赔的处理原则有哪些？（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 实质性原则D. 预防性原则E. 诚信原则8. 索赔金额的计算方法有哪些？（）A. 实际费用法B. 总费用法C. 修正总费用法D. 工期索赔法E. 工程量清单法9. 索赔的原因主要包括哪些？（）A. 工程延误B. 工程质量C. 设计变更D. 合同争议E. 招标文件错误10. 索赔的程序包括哪些？（）A. 提出索赔B. 索赔调查C. 索赔评审D. 索赔处理E. 索赔记录存档三、判断题（每题2分，共10分）11. 索赔是指合同一方因非合同责任方原因遭受损失，要求对方给予经济补偿或工期延长的一种行为。

（）12. 索赔的证据主要包括合同文件、技术资料、财务资料、施工记录等。

一建项目管理必考知识点精讲第6章-第6部分建设工程索赔目录1Z206060 建设工程索赔 (3)1.索赔的条件（类型、前提条件） (3)2.费用索赔(计算是重点) (3)3.工期索赔(计算是重点) (3)一、索赔的起因 (3)二、索赔的分类 (3)一、索赔的依据 (8)二、索赔证据 (9)（一）索赔证据的含义 (9)（二）可以作为证据使用的材料 (9)（三）常见的工程索赔证据 (10)（四）索赔证据的基本要求 (10)一、索赔意向通知 (11)二、索赔资料的准备 (11)三、索赔文件的提交 (11)四、索赔文件的审核 (12)五、发包人审查 (12)六、协商 (12)七、反索赔的基本内容 (12)八、对索赔报告的反击或反驳要点 (13)一、索赔费用的组成 (14)1．人工费 (14)2．材料费 (14)3．施工机具使用费 (14)4．分包费用 (15)5．现场管理费 (15)6．利息 (15)7．总部（企业）管理费 (15)8．利润 (17)二、索赔费用的计算方法 (17)（一）实际费用法 (18)（二）总费用法 (18)（三）修正的总费用法 (18)一、工期延误 (19)（一）工期延误的含义 (20)（二）工期延误的分类 (20)二、工期索赔的依据和条件 (23)三、工期索赔的分析和计算方法 (25)（一）工期索赔的分析 (25)（二）工期索赔的计算方法 (25)少长脾气 (27)多长本领 (27)1Z206060 建设工程索赔【分值分布】1.索赔的条件（类型、前提条件）2.费用索赔(计算是重点)3.工期索赔(计算是重点)知识点一：索赔的起因与分类（P318-320）一、索赔的起因（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

2017年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题解析一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选( D)方式。

A.仲裁B.DABC.DRBD.协商2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则(A )。

A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立，费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是(D )dB。

A.55B.60C.65D.704、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是(A)。

A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（C）。

A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色6、某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，该事故属于（B ）。

A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故7、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（C）。

A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题8、关于工程变更的说法，正确的是（C）。

A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利9、编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。

正确的编制步骤是（D）。

A.①-②-③-④-⑤-⑥B.③-①-②-⑥-④-⑤C.①-③-⑥-②-⑤-④D.①-③-⑥-②-④-⑤10、根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（ D）要求设计单位改正。

2017年一建建设工程项目管理章节知识点：1z206064工期索赔的计算1z206064工期索赔的计算
知识点一、工期延误
(一)工期延误的含义
工期延误，又称为工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。

(二)工期延误的分类
1.按照工期延误的原因划分
(1)因业主和工程师原因引起的延误
(2)因承包商原因引起的延误
(3)不可控制因素引起的延误
2.按照索赔要求和结果划分
(1)可索赔延误
(2)不可索赔延误
3.按延误工作在工程网络计划的线路划分
4.按照延误事件之间的关联性划分
(1)单一延误
(2)共同延误
(3)交叉延误
知识点二、工期索赔的依据和条件
(一)工期索赔的具体依据
(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
(2)合同双方认可的详细进度计划;
(3)合同双方认可的对工期的修改文件;
(4)施工日志、气象资料;。

2017 —级建造师考试《项目管理》真题及答案一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（）方式。

A. 仲裁B. DABC. DRBD. 协商参考答案：D答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。

协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。

答案选Do DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC 不正确。

参见教材P351o2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（）oA. 工期和费用索赔均能成立B. 工期和费用索赔均不能成立C. 工期索赔成立，费用索赔不能成立D. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立参考答案：A答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。

工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。

承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB（A）oA. 55B.60C. 65D.70参考答案：D4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（A）。

A. 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B. 绘制标时网络计划C. 计算各工作的最早时间D. 确定各节点的位置号参考答案：A答案解析：本题是一个比较冷的题目。

直接法绘制双代号时标网络计划图，直接在时标计划表上绘制时标网络计划。

绘制步骤如下：1）将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4）用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。

一、单选题1.索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而( ), 向对方提出的补偿要求。

A.拖延工期后B.遭受损失后C.产生分歧后D.提起公诉后2.关于工程索赔的说法，正确的是()。

A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向分包人提出索赔3.按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于( )。

A.不可预见的外部条件索赔B.不可抗力事件引起的索赔C.不可预见的外部障碍索赔D.其他索赔4.工程施工过程中，由于战争、敌对行动、人侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于( )。

A.因合同文件引起的索赔B.工程暂停的索赔C.人力不可抗拒灾害的索赔D.特殊风险的索赔5.下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是( )。

A.开工前业主未能及时交付施工图纸B.异常恶劣的气候条件C.业主未能及时支付工程款造成工期延误D.工程师指示承包商加快施工进度6.施工过程中,工程师下令暂停全部或部分工程，而暫停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则( )。

A.工期和费用索赔均不能成立B.工期索赔成立，费用索赔不能成立C.工期索赔不能成立，费用索赔能成立D.工期和费用索赔均能成立7.关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是( )。

A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立8.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。

A.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议B.承包人与分包人签订的分包合同C.承包人安全交底会议纪要D.承包人技术交底纪要9.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应( )。

【最新整理，下载后即可编辑】2017 一建《项目管理》真题及答案（完整版）一、单项选择题1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选( )方式。

A.仲裁B. DABC. DRBD.协商参考答案：D答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。

协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。

答案选D。

DAB 和DRB 既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC 不正确。

参见教材P351。

2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则( )。

A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立C.工期索赔成立，费用索赔不能成立D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立参考答案：A答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。

工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。

承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是( )dB(A)。

A.55B.60C.65D.70参考答案：D答案解析：本题是一个常规的记忆性题目，比较简单，主要考察噪声污染的防治。

施工昼间排挡限值是70分贝，晚间是55 分贝，因此答案为D。

一定要看清题目中是问的昼间噪声排放，而不是夜间。

知识点会，审题很重要。

4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是(A)。

A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制标时网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号参考答案：A答案解析：本题是一个比较冷的题目。

直接法绘制双代号时标网络计划图，直接在时标计划表上绘制时标网络计划。

绘制步骤如下：1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上；2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线；3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处；4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。