建设工程造价咨询合同（xxx建设项目结算审核）
编号：NO【】号
中华人民共和国建设部
制定国家工商行政管理总局
第一部分建设工程造价咨询合同
委托人： XXX
咨询人： XXX项目管理有限公司
经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1．项目名称：XXX建设项目结算审核
2．服务类别：（B类）结算审核
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．建设工程造价咨询合同标准条件；
2．建设工程造价咨询合同专用条件；
3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价业务自201X年XX月XX日开始实施，至收齐资料后XX天完成。
- 1 -
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。委托人：（盖章）咨询人：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：毕节市七星关区滨河西路
博泰水韵天颐A3栋2单
元901
收款单位：四川明力建设工程项目
管理有限公司毕节分公司开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司
毕节迎宾路支行
帐号：帐号：132048672937
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
2017年月日 2017年月日
- 2 -
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、
- 3 -
咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
- 4 -
咨询人的权利
第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条委托人有下列权利：
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造与经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金
- 5 -
总额（除去税金）。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任
第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。
- 6 -
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他
第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
- 7 -
第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决
第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第三部分建设工程造价咨询合同专用条件- 8 -
第一条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：
第二条建设工程造价咨询业务范围：
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；
（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；
（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；
（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；
（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：
第四条委托人应在5日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第五条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）
第六条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：
- 9 -
1、咨询时间段为2017年12月6日至收齐资料后30天完成。审查咨询内容有（B类）结算审核；
2、单个项目咨询费收费标准为：按照贵州省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准黔价房【2012】86号文件，基本费下浮30%计算.
3、效益审计费服务酬金计算
（1）单个委托审计项目送审金额1000万元以上，按核减金额的4%计取。
（2）单个委托审计项目送审金额500万元以上至1000万元（含1000万元）以内的，按核减金额的5%计取。
（3）单个委托审计项目送审金额500万元（含500万元）以下的，按核减金额的7%计取。
（4）审减率超过10%以上部分的效益费由委托单位代扣施工单位工程款支付给咨询单位。
咨询费的支付时间：在提交咨询成果报告五天内，一次性付清咨询费。
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：此栏空白
委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：此栏空白
第七条双方同意用人民币支付酬金。
第八条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：- 10 -
（一）提交毕节市仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
- 11 -
建设工程施工预（结）算审核 业务协议书 编号（2013）第号 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就项目结算（预算）的审核（编制），经协商一致，签订本协议书。 委托项目： 委托单位： 受托单位： 受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预算）进行审核（编制）。 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。 第三条委托期限自 2013 年 7 月 17 日至 2013 年月日止。 第四条委托人的责任和义务： 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责； 2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责； 3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的，受托方不承担责任； 4、按合同约定，及时向受托方结清服务费。 第五条受托人的责任和义务： 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务； 2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法；
3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机 密和经济 信息； 4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行认证； 6、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式： 1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的‰计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的 %计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无‰计收标底、预算编制费）； 2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费(标底、预算编制费)，在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%(含预交审核费),其余部分待出具报告书时一次结清；编制标底、预算时,在受托方交付标底、预算书时委托方一次付清受托方标底、预算编制费。 3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任： 1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定，承担违约责任； 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁；
建设项目竣工决算 审计合同 委托方(甲方):################有限公司受托方(乙方):################有限公司
建设项目竣工决算审计合同 甲方:################有限公司 乙方:################有限公司 兹甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方进行相关工程项目的审计咨询服务达成如下条款，并由双方共同恪守。 一、业务范围与审计目标 乙方接受甲方委托，对甲方*************工程的基建工程竣工决算进行审计。 乙方将根据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》，对甲方提供的建设项目的工程及财务资料进行审核。通过执行审计工作,编制财务决算报表，出具财务决算审计报告。 二、甲方的责任与义务 (一)、甲方的责任 1、根据《中华人民共和国会计法》及《基本建设单位财务管理制度》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录，这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况及财务收支情况。
2、按照相关会计制度的规定编制财务报表是甲方管理层的责任，这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3) 做出合理的会计估计。 (二)、甲方的义务 1、及时为乙方的审计工作提供其所要求的全部会计资料和其他有关资料，并保证所提供资料的真实性和完整性。 2、确保乙方不受限制地接触与审计有关的记录、文件和所需的其他信息。. 3、甲方管理层对其做出的与审计有关的声明予以书面确认。 4、为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。 5、按本约定书的约定及时足额支付审计费用。 三、乙方的责任与义务 (一)、乙方的贵任 1、乙方的责任是在实施审计工作的基础上对甲方建设项目竣工决算情况发表审计意见。乙方按照中国注册会计师审计准则(以下简称审计准则)的规定进行审计。审计准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对会计报表是否存在重大错报获取合理保证。 2、审计工作涉及实施审计程序，以获取财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，包括对由于
工程造价咨询（审核）合同 委托人：（以下简称委托人） 咨询人：（以下简称咨询人） 审计机关：南江县审计局 (以下简称审计机关) 为了加强国家建设项目的审计监督，整合审计资源，规范投资项目管理和社会中介机构参与国家建设项目审计的执业行为，保证审计质量，提高投资效益，防范审计风险，根据?中华人民共和国审计法?、?审计机关国家建设项目审计准则?、?审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法（试行）?、?巴中市国家建设项目审计监督办法?（巴中市人民政府令第26号）、?巴中市审计局关于聘请社会中介机构参与国家建设项目审计管理暂行办法?、?南江县聘请社会中介机构参与国家建设项目审计管理暂行办法?等有关法律、法规和文件规定，经协商一致，签订本合同。 第一条本合同是根据?中华人民共和国合同法?和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的?建设工程造价咨询合同?示范文本（GJ-2002-0212）制定的。 第二条委托人和审计机关委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 项目咨询业务内容及范围：
第三条咨询人、委托人和审计机关的义务 （一）咨询人的义务 1、向委托人和审计机关提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2、咨询人在履行本合同期间，向委托人和审计机关提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 （1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作； （2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务； （3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。 3、合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人和审计机关的有关要求，以保证咨询工作顺利进行。 4、咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 （二）委托人和审计机关的义务 1、委托人和审计机关应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2、委托人和审计机关应当在约定的时间内，向咨询人提供
建设工程造价咨询合同 第一部分建设工程造价咨询合同 （以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1.项目名称: 2.服务类别：结算审核。 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1．建设工程造价咨询合同标准条件； 2．建设工程造价咨询合同专用条件； 3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至20 年月日。 七、本合同一式贰份，具有同等法律效力。
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3、"第三人"是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。 第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作； 2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务； 3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
工程结算审计合同 委托人：XX市XXXXX科技有限公司（以下称甲方） 受托人：XX联华会计师事务所（以下称乙方） 依据国家有关法律法规及其它相关规定，甲、乙双方经友好协商，就XX市XXXXX科技有限公司位于某镇XXXXX科技园地面附属工程造价结算审计的有关事宜，达成如下协议： 一、工程造价结算审计业务范围 甲方委托的某镇XXXXX科技园地面附属工程造价审计，因无施工图纸、没有现场签证及相关管理人员的离职等原因，故具体工程量以建设方、施工方、审计方三方现场实际丈量、共同签字工程量作为造价计算基础，审计单位以实测数据核定工程量。 二、乙方结算审计人员的资格条件 1、具有良好的职业道德，在以往职业经历中无不良记录； 2、乙方造价结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方造价结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于三年； 乙方负责人： 乙方主要造价审计人员： 3、乙方将营业执照、资质及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。 三、甲方的权利和义务 （一）甲方的权利：
1、检查乙方结算审计工作的安排及落实情况； 2、对结算审计人员违反规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见和要求； 3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无须支付任何费用。 4、结算审计完成后，甲方对工程造价进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。 5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。 （二）甲方的义务： 1、及时组织三方尽快丈量现场实际工程量，以利于乙方结算审计的开展。 2、为乙方审计人员提供结算审计的便利条件，但费用由乙方负责。 四、乙方的权利和义务 （一）乙方的权利： 1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-064903 施工合同通用条款竣工结算General conditions of construction contract completion settlement
施工合同通用条款竣工结算 《施工合同通用条款竣工结算》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 11 竣工结算 11.1 竣工付款申请 除非专用条款另有约定，承包人应在按照第13.2款[竣工验收程序]提交竣工验收报告的同时向监理人提交竣工结算报告，并提供完整结算资料和相关证明材料。如发包人按照第4.5款[造价咨询人]委托了造价咨询人的，承包人可以按照发包人的指示，将上述文件提交给造价咨询人。 竣工结算报告应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 监理人对竣工结算报告有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请。 11.2 竣工付款证书及支付时间 (l)除非专用条款另有约定，监理人应按照承包人竣工付款申请金额，在以下时间内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承
包人： 工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内完成审核; 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内完成审核; 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天内完成审核; 工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天内完成审核; (2)除非专用条款另有约定，发包人应在收到监理人核查结果后28日内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请己经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 (3)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 (4)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款
工程结算协议样本 Sample project settlement agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程结算协议样本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程结算书 合同编号： 签订时间： 签订地点： 委托人：（以下简称甲方） 受托人：（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜， 达成协议如下： 一、工程造价结算审计业务范围 甲方委托的工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。 二、乙方结算审计人员的资格条件
（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招 聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。 乙方项目经理： 乙方主要审计人员： （三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格 证书复印件交甲方备案。 三、甲方的权利和义务 （一）甲方的权利： 1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。 2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督， 并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。 3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任 何费用。 4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行 复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予
工程审计委托合同 要点 甲方委托乙方提供工程审计服务，甲方向乙方支付报酬。本合同约定了委托审计项目的范围和要求、审计时间以及双方责任等。本合同适用于审计工作的委托代办。 工程审计委托合同 甲方（委托人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（受托人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第1条委托审计项目情况 1.1 工程项目名称：。 1.2 工程建设规模：。 1.3 工程送审造价：。 第2条委托审计的范围和要求 2.1 审计范围 （1）检查标底及投标预算的编制质量。 （2）检查施工、采购合同订立是否规范。 （3）检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理。 （4）检查施工、采购合同的执行情况。 （5）检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况。 （6）检查设计修改、设计变更是否合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响。 （7）检查工程款支付情况。 （8）检查过程资料形成的符合规定。 年贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围。2008省）《9（． 2.2 审计要求 （1）跟踪审计期间，发现需要及时纠正或其他重大问题，应及时以书面形式告知甲方审计处，并报教育厅审计处备案。 （2）实行审计情况月报制度，乙方必须于每月十日前向甲方审计处、教育厅审计处报送上月《跟踪审计情况报告》，以反映项目跟踪审计阶段性成果。 （3）乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并及时书面提供造价及合理性评价。 （4）对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等做出书面意见。 （5）对已形成资料的合理性、完整性做出评价。 （6）提供《审计报告》一式八份。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程结算审核业务协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托项目: ____________________________ 委托人：__________________________ 受托人：__________________________ 受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预 进行审核（编制）。 算） 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。 第三条委托期限自20XX年月日至20XX年月日止。 第四条委托人的责任和义务： 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的 真实性、合法性和完整性负责； 2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责； 3、因委托方原因影响审计审核（预算）工作时间的，受托方不承担责任； 4、按合同约定，及时向受托方结活服务费。 第五条受托人的责任和义务： 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务； 2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法； 3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密 和经济信息； 4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行 认证；
6 、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式： 1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的 %计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的%计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无 %计收标底、预算编制费）； 2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费（标底、 预算编制费），在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%（f^预交审核费），其余部分待出具报告书时一次结活；编制标底、预算时，在受托 方交付标底、预算书时委托方一次付活受托方标底、预算编制费。 3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任： 1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定， 承担违约责任； 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条其它约定事项： 1 、因不可抗力或出现不可预见的事项，致使委托项目不能按照约定时间 如期完成的，或者需要提前出具报告书的，双方在客观、现实的基础上协冏解决；
徐汇区财政局中介服务协议 甲方：上海市徐汇区财政局 乙方：上海中洲会计师事务所有限公司 甲、乙双方经友好协商，达成以下中介服务协议： 一、协议内容： 对我区财政性基本建设逸夫小学改扩建工程项目实施： 1、工程结算审价复审。 2、工程财务竣工决算审计 乙方为甲方提供第 2 类服务。 三、服务费用 （一）工程结算审价复审。 总投资500万元以下（不含500万元），按元收取。 总投资500-1000万元（不含1000万元），按元收取。 总投资1000-3000万元（不含3000万元），按元收取。 （二）工程财务竣工决算审计。 总投资在3000万元以下（不含3000万元）的工程项目，按每件8000元收取。 本项目协议为闭口价格，由徐汇区财政局审核后按程序拨付乙方。 四、服务内容 纳入区发改委政府投资项目计划，总投资（不含土地费用）为100万元以上（含100万元），3000万元以下（不含3000万元）的基本建设项目。 纳入范围的基本建设项目在项目竣工并由财务监理单位出具项目工程竣工结算审价报告后，对项目实施项目工程竣工结算审价复审及项目财务竣工决算审计，并出具相应的工作报告。 五、权利与义务
甲方的权利与义务 1、甲方有权不定期地对乙方服务工作进行检查； 2、甲方和建设单位有权阐述对具体问题的意见和建议； 3、乙方服务内容与协议要求不符，甲方有权拒绝支付费用； 4、乙方违反协议规定及乙方其他承诺，造成甲方损失的，甲方有权要求更换服务工作人员，直至终止协议并要求乙方承担相应的赔偿责任； 5、如乙方工作中需有甲方与建设单位对第三人进行协调的事务。甲方和建设单位应尽力帮助协调； 6、甲方应根据协议规定及时与乙方结算服务费用。 乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方根据协议规定及时结清服务费用； 2、乙方在提供服务过程中，如甲方或者建设单位提供的资料不明确时，可向甲方或者建设单位提出书面报告； 2、乙方有义务按本协议约定提供优质服务，按时按质按量完成服务工作； 3、乙方提供服务不得违背其在协议内的承诺； 4、乙方不得擅自将服务内容转包、分包； 六、一般服务规程 1、了解项目基本情况； 2、进驻受核查单位开展核查，评估核查风险； 3、出具核查或评估、咨询报告初稿； 4、听取受核查单位和甲方的意见； 5、出具最终核查或评估、咨询报告。 七、结算方式 按照徐汇区财政局的付款要求结算。本协议于签订协议之日时开始实施，并于完成报告后二周内结算服务费用，其中：工程结算审价复审报告于2017 年月完成；工程财务竣工决算审计报告于
共同委托第三方进行工程决算审计协议书 甲方：贵州岑巩隆成房地产开发有限公司 乙方：四川泸洲第七建筑工程公司 甲方发，包乙方承建的“幸福壹号”商住楼建设工程（一期） 已完成工程竣工验收并已交付甲方使用。为尽快完成工程决算，经双方友好协商，一致同意共同委托第三方进行审计，为促进审计工程的尽快开展，双方特定立本协议，以资共同恪守。 一、甲乙双方一致同意共同委托一家具备司法鉴定资质的审计 单位，对“幸福壹号”项目工程决算进行审计。 二、甲、乙双方应于2015年月日前将“幸福壹号”工程竣工资料（包括项目工程规划方案施工图；各类签证材料，工作联系单，设计变更通知……等）交双方代表当面封存并提供审计。 三、双方一致同意第三方审计单位的选择方式为： 1.双方共同在凯里选取壹家审计师事务所，在贵阳选择两家审 计师事务所。（可经政府审计局推荐，亦可网上选取）。 2.选出的三家第三方审计单位，（分别编号为“审计1”、“审计2”、“审计3”），按抓阄淘汰的方式最终确定，即由甲方自愿抓阄抽取一家，乙方自愿抓阄抽取一家，被抽到的两家即被淘汰，剩下的 一家即为双方共同认可并委托的“幸福壹号工程决算审计单位”。 四、审计单位选定后，双方共同将已封存的“工程竣工资料” 当面移交给审计单位立即展开审计工作。
五、在审计单位独立进行该项审计活动期间，甲、乙双方均不 得以任何理由单独接近审计单位人员，不准以任何理由、形式干扰审计工作。若甲、乙双方之任何壹方违背该条协议内容，一经查实，则另一方的有权单方解除本协议，并有权向违约方处罚50万元违约 金。 六、双方一致认可本协议选定的第三方审计单位所作出的审计报告结论为终审结论，双方均无条件预以确认，并在该审计报告上签署“同意本次审计结果”的意见，加盖公章。如有一方提出异议，则视为违约，应承担50万元罚款。 七、双方一致同意本协议选定之审计单位的审计费用，双方各承担50%基本审计费，并按双方与审计单位签定的付款约定时间及时付清。 八、鉴于双方各自报出的结算数额差距太大，故经双方协商确 定按如下方式支付审计费用： 1.如最终审计单位审出的核增或核减部分不超出%，则双方 各按50%共同承担含基本费在内的审计费用。 2.如审计单位最终审出的核增或核减的数额超出%及以上， 则超出部分的审计费用由核增、核减比例大的一方自行承担。 3.具体审计收费标准待与委托的审计单位商议后再作详细规 ^定。 九、本协议一式肆份，双方各执两份这凭，另再复印一份报岑 巩县住建局备案。
竣工结算审计服务协议 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
徐汇区财政局中介服务协议 甲方：上海市徐汇区财政局 乙方：上海中洲会计师事务所有限公司 甲、乙双方经友好协商，达成以下中介服务协议： 一、协议内容： 对我区财政性基本建设逸夫小学改扩建工程项目实施： 1、工程结算审价复审。 2、工程财务竣工决算审计 乙方为甲方提供第 2 类服务。 三、服务费用 （一）工程结算审价复审。 总投资500万元以下（不含500万元），按元收取。 总投资500-1000万元（不含1000万元），按元收取。 总投资1000-3000万元（不含3000万元），按元收取。 （二）工程财务竣工决算审计。 总投资在3000万元以下（不含3000万元）的工程项目，按每件8000元收取。 本项目协议为闭口价格，由徐汇区财政局审核后按程序拨付乙方。 四、服务内容 纳入区发改委政府投资项目计划，总投资（不含土地费用）为100万元以上（含100万元），3000万元以下（不含3000万元）的基本建设项目。
纳入范围的基本建设项目在项目竣工并由财务监理单位出具项目工程竣工结算审价报告后，对项目实施项目工程竣工结算审价复审及项目财务竣工决算审计，并出具相应的工作报告。 五、权利与义务 甲方的权利与义务 1、甲方有权不定期地对乙方服务工作进行检查； 2、甲方和建设单位有权阐述对具体问题的意见和建议； 3、乙方服务内容与协议要求不符，甲方有权拒绝支付费用； 4、乙方违反协议规定及乙方其他承诺，造成甲方损失的，甲方有权要求更换服务工作人员，直至终止协议并要求乙方承担相应的赔偿责任； 5、如乙方工作中需有甲方与建设单位对第三人进行协调的事务。甲方和建设单位应尽力帮助协调； 6、甲方应根据协议规定及时与乙方结算服务费用。 乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方根据协议规定及时结清服务费用； 2、乙方在提供服务过程中，如甲方或者建设单位提供的资料不明确时，可向甲方或者建设单位提出书面报告； 2、乙方有义务按本协议约定提供优质服务，按时按质按量完成服务工作； 3、乙方提供服务不得违背其在协议内的承诺； 4、乙方不得擅自将服务内容转包、分包； 六、一般服务规程 1、了解项目基本情况； 2、进驻受核查单位开展核查，评估核查风险； 3、出具核查或评估、咨询报告初稿； 4、听取受核查单位和甲方的意见； 5、出具最终核查或评估、咨询报告。
工程结算审核合同 合同编号: 合同双方 甲方： 法定代表人： 统一社会信用代码： 乙方： 法定代表人 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规相关规定，就乙方为甲方提供工程结算审核以及其他工程造价咨询事宜，现双方达成以下协议： 第一条、乙方陈述 乙方陈述其承揽该工程具有相应的合法资质，同时参与工程结算审核的人员具有相应资质，保证出具的工程结算审核（即审计）报告真实、合法、有效。签订本合同时将乙方公司营业执照、资质证书、认证书、参与项目人员资质证书、名单等复印件提供给甲方。 第二条、审核工程概况 审核工程名称、审核工程地点、原装修合同约定费用等审核工程基本情况届时根据单项审核需求以《工程结算审核基本情况表》确定。 第三条、服务范围
乙方为甲方提供甲方需要进行装修工程结算审核的相应服务，具体的服务范围和内容届时由乙方制作相应的表格作为本合同的附件。 第四条、审核期限 1、单项工程结算审核期限记载于《工程结算审核基本情况表》。 2、单项工程结算审核期限届满的前的最后一天，乙方向甲方出具该单项工程合法有效的《工程结算审核报告》，报告一式肆份。 第五条、审核成果要求 1、乙方承诺完成的所有服务，包括出具的所有单项《工程结算审核报告》均符合甚至高于现行的国家或行业有关规定、标准、规范的要求。 2、乙方提交的成果文件，除加盖乙方单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。 3、如果甲方或者原装修工程施工方对乙方出具的《工程结算审核报告》有异议的，应当在收到《工程结算审核报告》7日内书面告知乙方，乙方收到异议7日内对该《工程结算审核报告》的合法合规性进行说明。 第六条、审核服务费用 1、审核昆明项目按云价综合【2012】66号《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》服务收费基准费率表中相对应服务收费项目下浮20%计取，地州项目按以上收费标准通知计取不下浮，省外项目基本费按1%计取，审减金额不另行收取其他费
合同编号： 建设工程委托审计合同 项目名称： 甲方(委托方)： 乙方(受托方)： 签订时间：
目录 第一条审计范围 (1) 第二条甲方的义务 (3) 第三条乙方的义务 (1) 第四条甲方的权利 (2) 第五条乙方的权利 (3) 第六条违约责任 (4) 第七条审计收费 (4) 第八条保密 (6) 第九条合同变更与解除 (6) 第十条合同争议的解决 (6) 第十一条合同组成部分及合同的生效 (6)
建设工程委托审计合同 甲方： 联系人： 地址： 电话：邮政编码： 乙方： 联系人： 地址： 电话：邮政编码： 甲方与乙方经协商一致，签订下列合同条款。 第一条审计范围 1、工程项目名称：； 2、工程建设规模：； 3、建设工程审计业务范围：是指下列（注：从下列项目中选填审计范围分类编号，不在下列业务范围内的，可另行约定）审计业务。 （1）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价； （2）建设工程预算编制、审核； （3）建设工程结算审核； （4）建设工程决算审核；
（5）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核； （6）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔； （7）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等； （8）检查施工、采购合同订立是否规范； （9）检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理； （10）检查施工、采购合同的执行情况； （11）检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况； （12）检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响； （13）检查工程款支付情况； （14）检查工程资料形成的合规性。 第二条甲方的义务 1、甲方应提供的建设工程审计材料如下： （填写材料名称）； 2、甲方应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件； 3、乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达乙方要求及资料转送； 4、甲方应在日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复；
建设工程结算审核合同委托单位： 咨询单位： 建设工程结算审核合同 委托单位（简称委托人）： 咨询单位（简称咨询人）： 为了进一步加强对政府投资建设项目的监督管理，保证建设资金的安全、合理、有效使用，提高投资效益，提高工作效率。本着公平公正的原则，就工程结算审核服务事宜，由承接工程结算业务。为进一步明确责任，保障双方各自权益，现经双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供咨询服务： 1.1项目名称： 1.2服务内容：委托人委托咨询人，将提供的建设项目工程竣工结算编制的准确性、真实性、合法性进行审查；向委托人提供建设项目客观、真实、准确的工程竣工结算审核结果；委托人对咨询人的审核结果进行复核后，咨询人出具最后定案服务。 二、双方的责任、权利和义务 1.委托人的责任、权利和义务 1.1向咨询人提供建设项目工程结算审核所需的工程建设和管理资料； 1.2建设项目工程造价审核中涉及到的现场踏勘、工程量对算等现场审核工作，由委托人做好协调配合工作，并提供必要的工作条件； 1.3有权向咨询人核查工作进度、质量及相关情况； 1.4 有权发表对具体问题的意见和建议； 1.5当发现咨询人员不按合同要求履行其职责，或与第三方串通可能给委托人造成经济损失的，有权要求更换咨询人员，直至终止合同。造成损失的可要求咨询人承担相应的赔偿责任；
2.咨询人的责任、权利和义务 2.1审核工作坚持客观真实、严谨认真、科学合理、公正廉洁的原则，保证严守执业道德，遵守审核纪律，执行国家有关法律法规要求，严格按照国家、省和阿克苏市的工程造价政策实施审核； 2.2按照行业业务操作规程和委托人规定的质量要求，在相应的时间内完成，并向委托人提交审核报告，对所提供的审核报告承担相应的经济、法律责任； 21915 559B 喛5\28251 6E5B 湛30399 76BF 皿`33609 8349 草 2.3对在审核过程中所掌握的项目数据资料和有关情况应严格保密，不得泄露，确保向委托人借阅的各种资料的安全、完整，并按期归还； 2.4保证所派人员全部具备相应专业技能和执业资格，不得将审核项目转包或分包给其他单位或个人； 2.5在审核过程中，及时以书面形式向甲方反映所发现的重大问题和发生的重大争议事项； 2.6承担在审核过程中，由于审核差错等原因，给项目建设单位或施工单位造成的经济、财物等损失； 三、合同价格 合同价格： 四、合同生效、变更与终止 4.1本合同自双方签字加盖公章之日起生效。 4.2当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在15日前通知另一方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。 4.3委托人发现咨询人有重大违法违规违纪行为时，有权终止合同，造成的损失咨询人承担相应的赔偿责任； 五、合同争议的解决 本合同若在履行过程中发生争议，双方应当协商解决；若不能达成一致，可提交市政府法制办、仲裁机关仲裁、或相关组织调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至咨询任务有效完成终结。 七、本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各贰份。
委托审计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
委托审计合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：_____ 委托人：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____
帐号：_____ 电子信箱：_____ 受托人：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____
合同书 －基本建设项目竣工财务决算审核 甲方： 乙方：上海华晖会计师事务所有限公司 兹由甲方委托乙方对项目前期动迁工作的竣工财务决算进行审核，经双方协商，将有关事项约定如下： 一、乙方接受甲方委托业务的范围和目的： 1、指导甲方编制本工程项目的竣工财务决算报表。 2、审核本工程项目竣工财务决算报表，并出具审核报告。 二、甲方的责任： 1、建立健全的内部控制制度，保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表充分披露有关信息。 2、提供竣工工程财务决算的依据，主要包括：可行性研究报告、初步设计、概算调整及其批准文件、项目前期动迁工作的各类文件及资料、招投标文件、历年投资计划、经财政部门审核批准的项目预算、建筑合同、工程结算等有关资料，有关的财务核算制度、办法。 3、甲方应认真做好各项清理工作，包括建设项目档案资料的归集整理、帐务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清理。
三、甲方的义务： 1、为乙方审核工作提供所要求的全部会计资料和其他有关资料。 2、为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件及合作，具体事项将由乙方工作人员提供清单。 3、按本合同书之规定及时足额支付合同费用。 四、乙方的责任： 按照《中国注册会计师独立审计准则》和财政部关于《基本建设财务管理规定》的要求进行审核，出具审核报告，确保审核报告的真实性、合法性。 五、乙方的义务： 1、按照约定时间完成审核业务，出具审核报告；由于注册会计师的审计采取事后重点抽查的办法，加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，因此，乙方的审计责任不能替代、减轻或免除甲方的会计责任。 2、对执行业务过程中知悉的甲方秘密严加保密（除法律、法规另有规定外）。 3、在年月日之前出具审计报告。 六、按照上海市物价局、财政局的有关收费规定，双方约定合同费用为人民币万元整（￥元）。合同签订后，预付50％，余款待审核报告出具后付清。 七、乙方为甲方出具审核报告一式四份，这些报告由甲方正确分发使用，因使用不当造成的后果与乙方无关。
工程结算编制（审核）服务合同 合同编号： XYZ-GC-2012第（）号 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。 二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。 三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制（审核）资料后 X 个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式 X 份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后X个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及X份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。 四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。 五、服务费计算及支付 单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（2.5‰）计取； 单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍（1.5‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；
单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后X个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户（账户名称：XX公司；开户银行：XX支行；银行账号：XXX）。 六、违约责任 1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。 2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。 七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。 八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 电话：传真：电话：传真： 签订日期：年月日
编号：_____________ 工程竣工结算协议书 发包单位：________________________ 承包单位：_______________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
结算各方依据法律及合同约定，经过认真审核确认无误结算如下: 1、工程名称： 2、工程性质：新建 3、结构类型： 4、结算确认建筑面积: 5、合同约定单位造价: 6、结算确认工程总造价：元（包括约定的承包内容、合同变更、签证及各种零星工程、 税款等全部内容） 7、发包人已付工程款：元，应提供足额发票，结算后应付工程款：元，保修金：元。 8、结算后内部承包人依法对工程承担质量责任及保修责任。 9、结算后内部承包人依法对拖欠的为完成本工程所雇佣人员，特别是农民工工资、社会保险费、 住房基金、工伤补偿、解除劳动关系的经济补偿等费用承担责任，若出现所雇佣人员、特别是农民工因被拖欠工资、社会保险费和各种补偿上访，发包方有权在内部承包人的保修金中直接扣除 应付的农民工工资等费用，同时内部承包人按拖欠农民工工资总额的50%向发包人支付违约金。保修金不足支付违约金时，发包人有权通过诉讼程序追讨余款。 10、除本结算书确认的权利义务以及内部承包人应承担的质量责任外，三方再无其他任何权利义
务关系，任何一方都不能向其他两方主张任何权利 11、各方今后若产生争议，向铁西区人民法院提请诉讼。 12、附件与本协议书具有同等法律效力。 13、本结算书三方签字盖章生效，本结算书生效后为不可撤销和不可变更的结算书。附件：竣工工程结算审定表、施工合同 发包单位：承包单位： 委托代理人：内部承包人： 日期：年月曰日期：年月曰