房屋出资协议（汇总6篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
房屋出资协议（汇总6篇）
在买房时,大家一起出钱的话,一定要签署好协议书。以下是本店铺为大家收集整理的房屋出资协议，欢迎阅读并下载。
房屋出资协议第1篇
甲乙丙三方姓名、住址、身份证号、联系电话
甲乙系亲戚关系，甲与丙为夫妻，乙未婚。甲乙双方出于投资与改善住房的打算，协议共同出资购买房屋一套，经双方充分协商，为避免日后出现纠纷，影响双方感情，就房产出资等相关事项达成如下协议：
一、购房经过与房产基本情况
1、购房经过。
2、房产简单信息。
3、其他相关信息以附件《某省买卖合同》（合同编号）复印件及办出的产证为准。
二、出资情况
1、该房产合同价多少，计价方式，实际支出价款是多少（开发商可能合同作低价格）。
2、甲乙双方各自出资份额，已经完成的实际出资，以及贷款情况。对此甲乙丙三方均无任何异议。
3、具体支付情况：何时何地通过何种方式支付，有何凭证，每一笔数额多少。
三、其他费用的承担
1、除房款共计约万元人·民币之外，为购置该房屋，甲乙还需支出契税、物业费、维修基金等各项支出，甲乙约定，各自承担支出50%。
2、后续装修费、水电费等各项费用，甲乙约定，各自承担支出50%。
四、产权归属与使用权约定
1、由于国家法律法规以及各项政策的规定，甲乙丙三方同意，购房合同以甲名义签署，房产证上只写甲的名字，只有甲有出售的权利。
2、甲拥有该房产的所有权，该房产为甲、丙双方的夫妻婚后财产，如果丙对该房产进行任何处置均视为甲知情，乙可根据本协议选择向甲或丙主张权利。
3、甲乙丙三方约定，三方均有对该房产实际居住、出租的权利，具体见本协议第五条。
4、房产证原件由乙方持有，甲方、丙方处分该房产（包括但不限于装修、出租、出售、抵押等行为）需及时通知乙方，乙方有知情权。
5、房屋买卖合同原件由甲方持有，付款凭证、发票等由乙方持有原件。
五、收益约定
1、乙方有权入住该房屋，如居住、使用房屋的部分，无需向甲
支付任何费用；如果乙方需要居住、使用该房屋的全部房间，则需要按照市场价向甲方支付整套房屋租金的50%。
2、甲方、丙方有权入住该房屋，如居住、使用房屋的部分，无需向乙支付任何费用；如果甲方或丙方需要居住、使用该房屋的全部房间，则需要按照市场价向乙支付整套房屋租金的50%。
3、如果该房屋的部分房间出租或整套出租，收取的租金甲乙双方各占50%，收取租金一方应及时（收到款项三日内）将收取的租金的50%支付给另一方。
乙方有权寻找租户该房产出租收取租金，甲方应当积极配合签署出租合同等文件，配合备案租赁合同。
4、如果甲方将该房产出售，乙方在同等情况下具有优先购买权。甲方将房屋出售之后（包括出售给乙方及他方），需要及时于收到款项三日内将取得的净收益的50%支付给乙方。
5、如果乙方有资金需要，不得转让应得收益，应当与甲方协商，由甲方按照该房产市场价格向乙方支付房价的50%，乙方出具收据与持有的本协议原件，本协议作废。甲方必须配合，不配合视为违约，需按本协议相关违约条款支付违约金。
6、如果甲方将该房产抵押（房贷抵押除外），需经过乙方书面同意，否则视为违约。
7、本协议所称“该房产市场价格”，以甲乙双方协商优先，参照同小区房产价位，如果出现协商不成的情况，由国家规定有资质的相关机构进行审价，支出费用甲乙各自支付50%。
8、本协议基本原则为，甲乙各自出资一半，收益甲乙等额均分。
六、违约条款
1、违约条款原则上只适用于甲、乙两方，但是如果丙擅自将该房屋出租、出售、办理抵押，则各方均同意视为甲方违约，乙可根据本协议选择向甲或丙主张权利。
2、甲乙双方没有遵守本协议第五条第
3、
4、
5、6款的约定，经协商不能达成一致的，适用本违约条款。
3、一旦出现违约情况，另一方可要求按照本协议取得应得收益，并且违约方需要另行支付给另一方该房产市场价格的10%作为违约金。
4、违约方需要承担另一方为此付出的律师费、交通费、鉴定费、诉讼费、公证费等各项费用。
七、协议的变更、解除
甲乙双方协商一致即可变更、解除本协议，如果有变更、解除本协议的情况出现，需要及时通知证人，将证人所持原件销毁。如果证人遗失原件，则需要出具书面说明。
八、其他条款
1、本协议为共同出资购房协议，乙方出资购房款的一半，有收取该房产一半收益的权利。
甲方不得主张乙方出资为民间借款形式，否则视为违约，并将违约金提高至房产市场价格的15%。
2、丙方对本协议所涉相关事宜明确清楚的了解，丙方对该房产的任何处理（包括但不限于装修、出租、出售、抵押）均视为甲方知
情，由甲方与丙方共同或单独承担责任。
3、本协议正本一式三份，甲方丙方共持一份，乙方保存一份，另由证人保存一份，均具有同等法律效力。
4、甲乙丙三方均明确证人为中立方，未收取任何费用。如果涉诉，证人只具有作证义务，不承担任何责任。
5、本协议未尽事宜，由甲乙另行协商，并签署书面文件，需抄送证人一份。
6、本协议签订日期为2022年月日，自各方在每一页签字之日起生效。
7、附件包括：《某省商品房买卖合同》（合同编号：）复印件、所有付款凭证复印件、各方身份证复印件等。（下无正文）甲乙丙签字、按手印
房屋出资协议第2篇
甲方：__________
身份证号码：__________
乙方：__________
身份证号码：__________
鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人·民币_______元，总价为人·民币_______元。
经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述
编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人·民币_______万元；
2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人·民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人·民币_______万元；
5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人·民币_______万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后_______个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续；
2、甲方保证在签订本协议后_______个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票；
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人·民币_______万元；
3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人·民币_______万元；
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人·民币_______万元；
5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》的，则乙方须赔偿甲方违约金人·民币_______万元；
6、开发商___________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人·民币_______万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委·员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地·址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方：_______
联系人：_______
地·址：_______
电话：_______
电邮：_______
乙方：_______
联系人：_______
地·址：_______
电话：_______
电邮：_______
3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。
4、甲方于年月日与_有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
______年______月______日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
______年______月______日
房屋出资协议第3篇
出卖人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）：
保证人（以下简称丙方）：
鉴于：甲方已经进行了企业改制，原国有投资全部退出，为盘活有效资产，甲方决定将拥有产权的坐落于天津市河东区路号大楼0—5层房屋（总建筑面积6320.52平方米，房屋结构为框架，详见本协
议附件1《房屋产权证书》）依法转让给乙方；乙方为公司业务拓展的需要，有意购买甲方拥有产权的上述房屋；丙方为甲方的实际控制人及大股东，就甲乙双方前述房屋买卖行为，愿意作为甲方的保证人，向买受人乙方承担连带保证责任。
为此，根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国城市房地产管理法》等有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，于_______年____月____日于中国天津达成如下协议，以资各方共同遵守。
第一条房屋基本情况
1、乙方购买甲方坐落于天津市河东区路号的大楼0—5层房屋，经房地产产权登记机关测定的建筑面积为6320.52平方米。房屋结构为钢混。详见本协议附件1。
2、该房屋所有权证号为房权证河东字第号。土地使用权方式为划拨，土地使用权证号为东单国用（2001）自第号，土地使用权面积为849平方米。
3、该房屋四至界限：
东至________
南至________
西至________
北至________
4、随该房屋一并转让的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰及施工图等资料（见本协议附件2）。
5、房屋目前使用情况：
第二条房屋转让价格
该房屋整体转让价格为人·民币________万元（大写人·民币）。该价格不包括办理房屋及土地过户交易手续所需的各种费用，该房屋转让过户交易发生的各项税费（含土地变性需要缴纳的土地出让金）由甲、乙双方平均分担，但甲方对本协议项下的房屋与其他厂房分户手续的办理费用由甲方自行承担。
第三条付款方式
1、甲乙双方将办理房屋产权过户的手续递交相关部门并被依法受理，且根据甲方指定的第三人与乙方签订的《房屋抵押合同》（详见附件8）之约定在甲方指定的第三人办理完毕房产抵押登记手续、乙方取得《房屋他项权证》后，乙方向甲方支付买卖房屋的定金人·民币420万元（占总房款的20%，可以折为购房款），同时，乙方另行支付甲方购房款420万元，即总房款的20%；
2、在甲乙双方办理完毕本协议项下房屋及土地的过户变更登记手续，乙方依法取得房屋的产权证和土地使用证（该两证根据房管部门的规定可能合一，下同）等房屋产权手续后，3日内向甲方支付房款人·民币840万元，即总房款的____%；
3、乙方在取得上述房屋产权手续并在双方实际办理完毕全部房屋交接手续后3日内，乙方向甲方支付房款人·民币万元，即总房款的15%；
4、剩余总房款的5%为乙方暂扣的甲方保证金，在乙方进住本协
议项下的房屋年月后，如果房屋无严重的建筑质量问题及房屋权属瑕疵等问题，乙方一次性支付给甲方。
第四条交房方式
自本协议签订之日起40日内（该时间越短越有利于买方利益的保护，毕竟占据房子会掌握主动，因此，建议将此时间尽量缩短，最好在第一次付款后就能进驻），甲方将本协议项下的房屋腾空并交付给乙方占有并使用，甲方应同时将本协议附件2记载的该房屋的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰、消防及施工等图纸资料一并交付给乙方。
第五条甲方承诺条款
1、甲方承诺：对于本协议项下房屋的'房屋具有所有权，并没有任何出租，也没有任何其他的共有权人，同时，对于该房屋的出售，没有任何享有优先购买权的人，该房屋之上没有设定任何诸如抵押等他项权利，该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况，否则，甲方将承担全部责任。
2、甲方承诺：对于本协议项下房屋（含所属土地）过户手续办理完毕之日前的气、水、电、电话、有线电视、网络使用费、卫生费等实际发生的费用及物业费用等应该由甲方承担的费用由甲方承担。甲方承诺在过户手续办理完毕之日与乙方办理前述费用的确认及相关缴费权证的交接手续，并根据前述承诺承担交接之日前的费用。
3、甲方承诺：由于土地红线距离本协议项下房屋太近，甲方同意在该房屋周边划出约300平方米土地提供给乙方永久使用，甲方不
收取任何费用，但乙方应承担国家规定的有关税费，如遇国家征地等土地的收益权属甲方；对划出归乙方使用的该部分土地，乙方可以采用砌制围墙、架设栏杠、栅栏等方式对该部分土地与甲方的其他土地进行分割，并对该土地享有相对独立的使用权。甲方如果以后处置其他房屋及土地，应该与受让人讲清楚关于前述土地的使用情况并保证受让人也同意乙方继续使用。
对于前述范围的土地，甲乙双方将对现场进行丈量后做出补充协议，并作为本协议的附件。
第六条甲方的违约责任
1、甲方没有及时根据本协议第四条的约定及时将房屋腾空并交付乙方，或者没有一并转移或者房屋的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰、消防及施工等图纸资料的，甲方应双倍返还乙方定金，并应继续履行本协议。
2、在本协议生效后，甲方应配合乙方及时向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。在本协议履行过程中，如果有可归责于甲方的原因导致本协议项下房屋（含土地）的过户变更登记手续不能及时办理完毕的，甲方应该双倍返还乙方定金，并赔偿迟延办理过户手续期间乙方已经支付房款的利息，按照日万分之二点一的标准计付，并应继续履行本协议。
3、在协议履行过程中，如果甲方出现恶意违约，不再履行本协议，或者明示毁约，甲方应双方返还乙方定金，并承担乙方已经支付房款的利息，该房款按照日万分之二点一的标准计付，此外，甲方还
应该赔偿乙方的可得利益损失，该损失包括但不限于甲方违约时该房屋之市场价与双方约定的协议价之差价部分。
4、如果出现本条第1款、第2款的情况，乙方可以给予甲方一定的宽限期，超过宽限期甲方仍然不履行相应义务的，视为甲方根本违约，乙方可以单方解除本协议，并根据本条第3款的规定追究甲方的违约责任。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
签订地点：___________签订地点：___________
______年______月______日______年______月______日
房屋出资协议第4篇
甲方（以下简称甲方）：______________
性别：______________
身份证号：______________
现家庭住址：______________
原籍：______________
乙方（以下简称乙方）______________
性别：______________
身份证号：______________
现家庭住址：______________
原籍：______________
标的：甲、乙双方就位于涪城区集体分配宅基地上进行合作建房事宜。在公平、公正的原则下，
自愿达成如下协议条款，双方共同遵守，同时本协议条款受国家相关法律、法规保护。
一、标的位置：______________________________________
二、合作内容：甲方提供本人唯一拥有使用权的宅基地，乙方全额出资修建房屋。
三、合作要件：由甲方提供自己位于涪城区石塘镇占地面积90m2的宅基地，修建6层。乙方投入修建1—6层房屋所需
全部资金。修建好后按照甲方拥有2、3、6全层使用权和所有权（按每层一套一室一厅带厨房、厕所，一套两室一厅带厨厕），乙方拥有1、4、5全层使用权和所有权（按自己意愿修建）。土地和公共设施使用权双方各50%的原则进行分配，以达到共同合作建房要件。
四、房屋修建基本要求：按照社区房屋前后墙面、屋面统一规划原则，符合整体要求。
a、结构与小区其他住户建设基本一致；
b、楼层预制板、屋面为现浇板，梯步预制件；
c、窗户为铝合金或塑钢，5毫米单玻璃带一层纱窗；
d、室内墙面仿瓷涂料，楼面普通瓷砖600x600、厨厕贴250x330内墙砖（厨厕防水必须符合要求）；
e、楼梯间墙面仿瓷面层，梯步贴梯步砖，不锈钢扶手；
f、进户门为钢质防盗门，厕所、厨房铝合金半玻门，其他为普通木门；
j、水采用一户一表制，管径符合用水要求；h、电采用一户一表
制，照明1。5平米铜线、插座4平米铜线；
g、燃气属于专业安装、管理按规定执行。施工质量符合该小区建设要求，达到村镇建设相关标准，但不低于该小区建设中等以上质量水平。
五、其他约定：
1、该房屋由乙方出资，乙方自行修建，乙方对进场材料和人员安全负全责，所有进场材料必须符合正规合格产品，若出现不合格产品甲方有权要求清退出场，如修建需要施工方相关资料由乙方自行提供。开工需要由户主提供相关手续的由甲方自行提供。甲方负责接通施工用水、用电，协调左邻右舍及社区关系，保证运输畅通。
2、建房期间双方互相监督建筑材料和工程质量，材料现场管理，由乙方具体负责施工安全等相关事宜，承建方承担全部安全责任。为保证工程顺利开工，乙方在于甲方签订协议后，向甲方交50000元（伍万元）保证金，在房屋修建到第二层时退还给乙方。
3、共用走道、楼梯间和共用设施，双方共同拥有，不准哪一方占用和影响对方通行和使用的权利，如必须占用，需经对方书面同意均可，双方约定楼顶为双方共有面积双方各占50%权益不能违反，否则视为违约。
4、房屋建成后由村社统一办理土地使用证和房屋产权证，实行土地使用证共有，甲方负责配合给乙方办理属于乙方的房屋产权证。如遇国家征用或占用和其它拆迁，按相同政策权利各占50%利益，其办证相关费用由双方各50%原则分担。
5、房屋使用过程中，水、电、气、通信、有线电视等入户安装费用按各50%承担，其他楼层按各自使用自行承担与对方无关原则办理。
6、双方约定合同签定后1个月20_______年1月10日前工程必须开工，开工后9个月到20_______年9月前必须完工否则追究相关责任（乙方承担相关责任延期违约金，约定10000元，大写壹万元由乙方现金支付给甲方）如果工期超过3个月以上，乙方仍不难竣工，甲方有权要求乙方退出，并承担相应的责任。说明：如遇自然灾害和国家重大事项和政策调整交工期可协解决以书面为准。
六、特别约定：
1、甲方必须积极配合村社办理好甲、乙双方各自的土地证、房屋产权证件，并及时分发给双方当事人。若甲方有故意拖延嫌疑或恶意不配合办理，乙方有权根据该协议条款要求甲方在规定期限给予办理或是就该宅基地及地上附着物的权益关系作出书面声明。如甲方故意不予办理相关产权证件或不予书面声明该宅基地及地上附着物的权益关系的，按照该协议第十条承担违约责任，该协议有关宅基地及地上附着物的分配原则和所有权、使用权、处分权和收益权的条款仍然有效。如遇国家政策性拆迁或占用，甲、乙双方均有权享受按照拆迁部门发布的拆迁补偿政策计算所得的拆迁补偿收益的50%，任何单位或个人不得以其他任何形式或理由侵占，否则将按违约责任条款承担违约责任。
2、甲、乙双方可以自由变卖、转让、出让或抵押属于自己权益
范围内的该宅基地及地上附着物的所有权、使用权、处分权和收益权。在相同条件下，另一方拥有优先购买权。根据转让、变卖、出让等相关法律手续，其所拥有的该宅基地及地上附着物的有关所有权、使用权、处分权和收益权也随之转移。
3、本协议是该地块上房屋从建设到建成房屋后投入使用以及办理相关产权手续依据，该协议与该宅基地及地上附着物产权证均属同等有效法律文书。若甲、乙双方当事过世后，双方直系亲属或本人遗嘱指定的继承人对其所有产权享有继承权，一方不得干涉另一方事务。但一方也不得以家庭问题影响另一方正常生活和工作。
七、本协议签订后，应到当地乡镇司法所见证；并到村社办理相关备案手续。本着友好合作的态度，如有争议双方协商解决，协商不成可诉讼至涪城区人·民法院进行调解和判决。
八、违约责任：本协议签订后，双方共同遵守，如因哪一方违约，给对方造成损失的必须双倍赔偿损失（含可得利益损失），并承担约定违约金金额10万元整（大写：壹拾万元整），协议签订实施后双方不得以任何理由解除协议。房屋建设中和建成后哪一方要求对方出让和买受房屋必须按当时市场价值或高于市场价值进行协商。
九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，自签字之日起生效，由见证机构和社区各保留一份（甲、乙双方可在此协议基础上达成补充协议，必须由双方签字纳印认可）。
甲方（签字）：______________
乙方（签字）：_______________
________年____月____日
房屋出资协议第5篇
甲方（出卖方）：_________
身份证号：___________________________
现住址：___________________________
乙方（购买方）：_________
身份证号：___________________________
现住址：___________________________
依据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方及家庭所有人在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供互相遵守：
一、甲方将位于___________________________号楼_________单元_________号室房屋和地下停车位（地下停车位_________—_________）、库房出卖给乙方，其中房屋总面积_________平方米。
二、房屋价格：双方约定该房的总价为大写人·民币_________万_________仟元整（￥_________）。乙方已付清了定金贰万元（￥_________），乙方将剩余伍拾玖万伍仟元整（￥__________________）夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。
三、此房屋为装修房屋拎包入住室，房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。
四、付款方式：一次性全额付清房款（定金_________元），以
合伙投资房产协议（8篇） 合伙投资房产协议（8篇） 合伙投资房产协议篇1 甲方： 法定代表人： 注册地址： 乙方： 法定代表人： 注册地址： 根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，就合作投资__________________房地产项目友好协商，达成以下协议，明确责任，共同遵守： 第一条投资开发主体 甲乙双方同意，以双方注册成立的____________有限公司作为房地产开发投资主体。 第二条出资比例及支付 1、____________有限公司注册资本为人民币______万元。甲乙双方在公司出资比例为：甲方出资人民币______万元，占注册资本的______%；乙方出资人民币______万元，占注册资本的______%。 2、______有限公司注册成立时，甲乙双方必须按以下约定向新公司的账户支付资金。甲方应______年___月___日前将人民币______万元支付至公司账户；乙方应______年___月___日前将人民币______万元支付至公司账户。 3、以上双方如不能按上述约定时间足额注入资金，则视为该违约方对于其在公司中的相应比例的股权自动予以放弃，违约方应向守约方或股东之外的他方办理股权转让的手续。 4、甲乙双方须按照各自在公司中的出资比例承担房地产开发项目投资总额。经甲乙双方股东同意，公司也可以自行筹措开发项目建设所需资金。 第三条公司经营范围 房地产及房地产项目相关的房地产开发投资、房屋销售；自有房屋的物业管
理。 第四条管理机构设置 1、公司董事会由______人组成，其中甲方推荐______名董事，乙方推荐 ______名董事。在董事会中，由______方董事出任董事长，在项目公司中， ______方推荐总经理人选；公司的财务制度由甲乙双方协商一致后确定，双方各指派财务人员。 2、公司工程管理人员原则上从甲乙双方指定的人员中选派。双方派往公司中的工作人员，必须按照公司章程进行管理。对不能胜任和违纪人员，公司有权辞退。 3、甲乙双方承诺，公司投资收益如用于股权分配以外的用途，需经董事会决定后，报甲乙双方确认后执行。 4、凡涉及公司的具体事项，均以公司章程的约定为准。 第六条利润的分配 1、本项目营运产生收入后，即应首先保证乙方投资的回收。 2、在本条第1款乙方回收投资后，双方可按照甲方______%、乙方______%的比例进行分配。 第七条双方权利与义务 甲方的权利和义务： 1、按照本协议的约定对开发项目进行投资，并按股份比例取得相应的投资收益，承担投资风险。为项目开发提供人民币______万元的启动资金（含注册资金）。 2、及时将原债权、债务（含房屋租赁）、资料列成清单，签字盖章后，交乙方存档。此外的债权债务自行负担。 3、甲方自行负担前期投入的费用（土地出让金、规划设计和其他税费等）。 4、甲方自行解决之前的债权、债务纠纷，保证本项目用地无界址纠纷，项目产权明晰，无抵押等他项权利。 5、及时交付相关公司资料及印信。 乙方的权利和义务：
双方共同出资购房协议书精选版 甲方： 证件名称： 证件号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 乙方： 证件名称： 证件号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就共同出资购房的有关事宜，甲、乙双方达成以下协议： 第一条房屋坐落位置、面积、价格和费用 （一）该房屋坐落于____县____路____小区。 （二）该房屋建筑面积共120平方米（其中是的建筑面积100平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积20平方米），三室一厅一厨一卫。
（三）该房屋按实得建筑面积计算，该房屋单位[售价]为（人民币）每平方米5000元，总金额为（人民币）600000元，大写陆拾万元整。 除上述房价款外，须向有关部门缴纳税费： 房地产方代收税款，计（人民币）2768元，大写贰仟柒佰陆拾捌元整; 购房费用合计（人民币）602786元，大写陆拾万贰仟柒佰陆拾捌元整。 第二条付款相关约定 （一）付款方式及时间 本次购房选择分期付款方式。 ____年____月____日前，支付全部房价款的30%及相关税费，计182768元，大写壹拾捌万贰仟柒佰陆拾捌元整。 余额采取贷款方式，贷款金额为全部房价款的70%，共计（人民币）4200元，大写肆拾贰万元整，分二十年偿还，贷款利息共计112344.48元，本息共计532344.48元，大写伍拾叁万贰仟叁佰肆拾肆元肆角捌分。自____年____月____日起，每月____号之前需支付房贷2218.108元，大写贰仟贰佰壹拾捌元壹角零分捌厘。 （二）甲、乙双方付款义务 首付由甲、乙双方共同承担，甲方承担32768元，大写叁万贰仟柒佰陆拾捌元整，乙方承担150000元，大写壹拾伍万元整。
共同出资购房协议 共同出资购房协议（精选15篇） 共同出资购房协议篇1 甲方：________________ 身份证号：___________ 电话：________________ 乙方：________________ 身份证号：___________ 电话：________________ 鉴于甲乙双方共同出资购买房屋的事实，为明确该房屋的权利归属以及双方的权利和义务，经充分协商，甲乙双方达成以下协议： 1、购买房屋的基本情况(以下简称：___________房屋) 1.1、房屋销售许可证号：___________ 1.2、房屋坐落：___________ 1.3、房屋建筑面积：___________，房屋套内面积：___________ 1.4、与开发商间《商品房买卖合同编号》：___________ 1.5、房屋权属证书号：___________ 2、房屋的价款、支付方式、及承担 2.1、甲乙双方共同购买的房屋总价款为
_______________元，建筑面积每平米_______________元，套内面积每平米_______________元。 2.2、甲乙双方以贷款方式支付前述房款，首期支付购房总价款的_____%(首付金额为__________元)，其余价款向银行或住房公积金管理机构贷款支付。 2.3、甲乙双方约定，前述购房款由甲方出资_____%，乙方出资_____%;在前述1.5条《商品房买卖合同》时，甲乙双方分别按各自出资比例支付首付款;对前述购房款贷款部分，甲乙双方依各自出资比例偿还银行贷款的本金和利息。 3、房屋的贷款、登记、及权属约定 3.1、甲乙双方约定，就前述购房款贷款部分，以乙方名义向银行或住房公积金管理机构办理贷款事宜;甲乙双方同意以房屋为购房款贷款部分提供抵押担保。 3.2、甲乙双方约定，房屋登记在乙方名下，但该房屋的实际权属为甲乙双方依各自的出资比例按份共有。 4、费用承担 4.1、因购买房屋的全部费用(包括但不限于房产首付款、银行贷款、税费、产权登记费)由甲乙双方按出资比例承担。 4.2、因房屋的使用或经营产生的税费、物业管理费、水电费、修缮费等全部费用由甲乙双方按出资比例承担。 4.3、因该房屋造成第三人人身损害、财产损失，属于房产所有权人责任的，由由甲乙双方按出资比例承担。
双方共同出资购房协议（通用11篇） 双方共同出资购房协议篇1 甲方姓名：__________性别：__________身份证号码：____________________ 乙方姓名：__________性别：__________出生日期：__年__月__日身份证号码：____________________ 为了维护友好的房屋产权共有关系顺利履行，经甲乙双方友好协商，就双方共同出资购房的相关事宜。根据《《民法典》》，订立如下共有人协议，以便双方共同遵守。 鉴于上述甲乙双方共同出资人民币_________元整，购买座落于__市__县__街__小区__房__楼__单元__室的房屋及其附属设施一处，该房屋所有权为甲乙双方共同拥有，双方共同拥有该处房屋的经营、管理、居住、出租、使用的权利。 双方在自愿，平等，互利的基础上，就共有产权房屋的经营、管理、居住、出租、使用等相关事宜，达成以下协议： 一、规定房屋产权。该房屋所有权为甲乙双方共同拥有，且各享有百分之五十的产权，双方对于该房屋享有共同的使用及处分权。 二、规定房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自将共有产权房屋出租、转让或私自无偿让第三人居住、使用，不得为自己或第三人提供抵押担保及作为实物出资。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下出租、转让或私自无偿让第三人居住、使用，为自己或第三人提供抵押担保及作为实物出资的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。任何一方不得因个人的债务导致共有房产的所有权、使用权受到影响，否则，应赔偿另一方所产生的损失。 三、规定全部税费由承担并及时缴纳。全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费、房屋租金税费等。双方如在共有产权房屋居住，
房屋合伙协议（精选17篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
房屋出资协议（汇总6篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
三方共同出资购买房屋协议 三方共同出资购买房屋协议（通用3篇） 三方共同出资购买房屋协议篇1 甲方：_________________身份证号：_________________________________ 乙方：_________________身份证号：_________________________________ 丙方：_________________身份证号：_________________________________ 甲乙丙三方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本着“公正、公正”的原则，就三方共同出资购买位于房屋的相关事宜，经协商达成如下协议： 一、房屋基本状况1.位于房屋一套，面积平方米;房屋内部装饰为：;售价元/平方米，契税、房屋修理基金等其他费用元，共计元。 2.甲方出资元，占产权份额的_______%;乙方出资_______元，占产权份额的_______%;丙方出资元，占产权份额的_______%.二、关于房屋全部权 1.该房屋的全部权归甲乙丙三方按份共有(其中甲方_______%、乙方_______%、丙方_______%)，三方按份享有该处房屋的全部、经营、管理、居住、使用的权利。 2.该房屋对外以名义进行房屋全部权登记，办理房屋全部权登记证书;对内由甲乙丙三方按份共有。
三、各方权利义务1.该房屋使用过程中所产生的包括但不限于物业费、供暖、水、电、燃气等费用，由三方根据各自份额担当，如超过自己应当担当的份额时，有权向其他共有人追偿。 2.非经其他各方书面同意，任何一方不得擅自将该房屋出租、出售、不得将该房产抵押或设定其他形式的担保，否则应赔偿其他各方由此所造成的损失，因该房产出租、出售、增值等所得的收益由甲乙丙三方按份共有。 3.甲乙丙三方有权转让其产权份额，其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利，以维护良好的共有关系。 4.该房屋的《商品房买卖合同》/《不动产权属证书》、收据、发票等相关材料由负责保管。 5.甲乙丙三方各自的产权份额可以继承、分割，但不得损害其他共有人权益，否则应担当赔偿责任。 四、争议解决本协议履行过程中若发生争议，三方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。 五、其他1.本协议未定事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 2.本协议自三方签字捺印后即具有法律效力，本协议一式三份，三方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方：______________ 乙方：______________ 丙方：______________
共同出资购房协议书 共同出资购房协议书1 甲方：________，身份证号码：________ 乙方：________，身份证号码：________ 丙方：________，身份证号码：________ 甲、乙、丙三方为了合伙经营宾馆，经商议决定共同出资购买________房地产开发有限公司开发位于________房屋，现就上列房屋(以下简称协议房屋)之产权及使用事宜，达成如下协议： 一、协议房屋共计价款________元。协议三方已于________年________月份各出资________元(大写：________元整)共计________元(大写：________元整)缴付了协议房屋的首付款，余款________元(大写：________万元整)通过银行按揭方式支付。 协议三方按各1/3的比例共同偿还银行贷款的本金和利息。 二、三方一致同意将该协议房屋登记在甲方名下。该产权登记并非协议房屋真实的权利归属，协议房屋之所有权由甲、乙、丙三方按份享有，每人享有1/3的权属。 三、未经甲、乙、丙三方协商一致书面同意，甲方不得私自处分。 四、鉴于协议房屋用于合伙经营宾馆，因此，各方应按各1/3之比例按份承担所有房屋装修费用。
五、各方承诺并保证：________。 六、任何一方因其个人债务需要以协议房屋抵偿，均只能按照本协议第五条之规定办理。若因其个人债务影响宾馆经营，该债务人应对其他各方(宾馆)承担损害赔偿责任。 任何一方因其个人原因使协议房屋被司法查封或被其他单位(个人)妨碍使用，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。 七、各方均应恪守本协议约定，任何一方违反本协议之任一条之规定，均属于违约，应支付其他各方违约金________万元，并应赔偿因其违约给其他方造成的损失。 若因一方违约致使本协议终止或解除，违约方应赔偿协议其他方的经济损失________万元，违约方并放弃以任何理由要求减少此项赔偿金额的权利。但若该金额不能完全赔偿守约方的损失时，则守约方有权要求违约方承担全部损失的赔偿责任。 八、本协议未尽事宜，由协议各方另行协商签署补充协议约定。 九、本协议经各方签署后生效，一式叁份，各执一份，具有同等法律效力。 甲方(签字捺印)：________ 乙方(签字捺印)：________ 丙方(签字捺印)：________
合伙买房协议书范本（精选3篇） 本文为大家分享合伙买房协议书范本相关范本模板，以供参考。 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于甲、乙、丙三方共同购买房屋一事，三方经过平等、充分协商， 本着共同投资、共同受益、共担风险的原则，就共同投资购买房屋并与之 相关事宜达成如下协议，以资信守： 第一条甲、乙、丙三方于______________年______________月 ______________日共同出资购买位于中山一路104号第1—2幢第3—5层 的法院拍卖楼房三层（以下简称“合伙房屋”），该合伙房屋合同总面积 为______________平方米，总价款）。 第二条甲乙丙三方享有该合伙房屋的产权份额如下：以拍卖确认及成 交房产过户前，三方所第一次各自提供的资金占三方总投入金额的占比作 为该房产各权益方的的股份占比，甲方______________%，乙方 ______________%丙方______________%。三方按各自的产权份额比例承担 该房屋总价款。该合伙房屋的投资总价款为：房产拍卖成交款+拍卖佣金+ 房产交易税金+房产过户手续费。三方第一次总出资不足支付该合伙房屋 的投资金额的，先由甲方先行垫付，待甲方办完房产过户的所有手续，并 将房产进行抵押贷款，所贷得款项除用于支付前期投入资金不足的差额外，甲、方可暂时使用剩余贷款，但需自行支付所贷金额所产生的利息及相关 费用，并且到期须按时还清贷款本金。该房产原租期到期前或到期后三方 决定对该房产进行扩大经营的，甲方应将贷款款项及时回收到三方共同的
该房产投资项目上，而原投资及贷款所得资金不足时，三方都须按比例再 注入资金。 第三条协议一旦签订则认定甲、乙、丙三方均充分了解并接受该拍卖 房产的所有拍卖条件及法院告知的瑕疵内容所带来的后果及风险。三方经 协商由甲方全权办理房产拍卖、过户及贷款的所有手续，约定将该合伙房 屋登记在甲方名下。甲方作为该产权登记人并非合伙房屋真实的权利的全 部归属，合伙房屋之所有权由甲、乙、丙三方按投资比例享有，三人分别 享有的______________%和______________%的权属。 第四条该合伙房屋原租户终止租赁后，三方可委托甲方对该房屋进行 经营管理或重新对外租赁等经营事务，经营投资管理或对外租赁过程中产 生的收益和相关费用由甲、乙、丙三方按投资比例承担。甲、乙、丙三方 对该合伙房屋的管理、出租等经营事务享有同等的权利。如将合伙房屋出 租给第三人，则《房屋租赁合同》必须由甲、乙、丙三方共同与第三人签署，否则不予出租。合伙房屋的租金可以由甲方收取，但甲方收取承租人 的房屋租金后应及时归还银行贷款本息及其它该房屋的费用开支后，余额 视为房产收益由甲、乙、丙三方按其所占的房屋产权份额分配，不足支付 银行贷款本息部分由甲、乙、丙三方按其所占的房屋产权份额予以补足支付。如采用其它方式经营合伙房屋，则由甲、乙、丙三方另行协商。 第五条甲、乙、丙三方共同行使所购房产占有、使用、出租、收益、 处分等权利，除下列情况外，如有两方方书面授权，另一方也可代为行使：（一）合伙房屋的转让； （二）合伙房屋的经营事项； （三）合伙房屋的抵押、担保事项；
共同出资买房协议书（精选5篇） 共同出资买房协议书1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 鉴于甲乙双方共同购买房屋一事，双方经过平等、充分协商，就双方共同投资购买房屋并处分之相关事宜达成如下协议，以资信守： 第一条甲乙双方于年月日共同出资购买位于的房屋一套（以下简称“合伙房屋”），该合伙房屋合同面积为平方米，总价款元（大写：）。 第二条甲乙双方享有该合伙房屋的产权份额如下：甲方 %，乙方 %。双方按各自的产权份额比例承担该房屋总价款。该合伙房屋的总价款采用“首付款+按揭贷款”的方式支付，其中首付款（包含定金）元（大写：），由甲、乙双方分别支付 %即元（大写：）；余款（大写：）。 双方约定将该合伙房屋登记在甲方名下。该产权登记并非合伙房屋真实的权利归属，合伙房屋之所有权由甲、乙双方按份享有，两人分别享有的 %和 %的权属。乙方有权利随时要求甲方将乙方所有份额的房屋过户到乙方及乙方指定人名下，甲方应积极配合（因变更登记产生的各项税费由甲乙双方按产权份额共同承担）。若甲方不履行该项义务，则甲方返还乙方在该合伙房屋中支付的所有费用，并按发生争议时该合伙房屋总价的20%向乙方支付违约金。 购房、按揭贷款及产权登记所支出的公证费、保险费、律师费、税费、维修经费、物业管理费、水电煤有线电视开通费、房屋租金税费等相关费用由甲乙双方各承担50%。 第三条物业管理费、装修费、税费等经营合伙房屋时所产生相关费用由甲乙双方各承担50%。
甲乙双方对该合伙房屋的管理、出租等经营事务享有同等的权利，甲乙双方共同执行合伙房屋的管理、出租等经营事务。如将合伙房屋出租给第三人，则《房屋租赁合同》必须由甲乙双方共同与第三人签署，否则不予出租。合伙房屋的租金可以由乙方收取，但乙方收取承租人的房屋租金后应及时归还银行贷款本息，余额视为房产收益由甲乙双方按其所占的房屋产权份额分配，不足支付银行贷款本息部分由甲乙双方按其所占的房屋产权份额予以补足支付。如采用其它方式经营合伙房屋，则由甲乙双方另行协商。 第四条甲乙双方共同行使所购房产占有、使用、出租、收益、处分等权利，除下列情况外，如有一方书面授权，另一方也可代为行使： （一）合伙房屋的转让； （二）合伙房屋的经营事项； （三）合伙房屋的抵押、担保事项； （四）其他有关合伙房屋的占有、使用、收益、处分等重大事项。 因一方单独对合伙房屋做出的上述事项均属无效，一方违反本条约定而给另一方造成经济损失的，应全额赔偿另一方的经济损失并按该损失额的百分之二十支付违约金。 若双方对前款所述事项不能达成一致意见而影响该房屋经营时，双方可按下列约定执行： （一）双方可另行书面约定各自产权份额的区域，并依照约定各自独立经营； （二）双方解除本协议，对合伙房屋进行产权分割并办理产权变更登记（因变更登记产生的各项税费由双方按产权份额共同承担），各自独立经营； （三）双方解除本协议，合伙一方可按该房屋当时的市值受让另一方的全部产权（因变更登记产生的各项税费由双方按产权份额共同承担）。
共同出资购房协议书 3篇 共同出资购房协议书 1 甲方(姓名)：_______________ 乙方(姓名)：_______________ 丙方(姓名)：_______________ 住址：_______________ 住址：_______________ 住址：_______________ 身份证号：_______________ 身份证号：_______________ 身份证号：_______________ 联系电话：_______________ 联系电话：_______________ 联系电话：_______________ 甲是乙、丙之父。乙丙是兄妹关系，俩人均已成家。为改善老人居住环境，乙丙双方确定为老人购置住房一套。为确保家庭和谐，经各方充分协商现就房产出资有关事项达成如下协议： 一、甲方在其家乡_____小区选购商品住宅一套，建筑面积平方米，由甲方夫妻俩人居住，物业管理费由甲方承当。 二、该商品住宅以乙方的名义购置，房屋总价款共计_____万元。其中，乙方出资_____万元，丙方出资_____万元。剩余_____万元以乙方的名义办理按揭贷款，并由甲方承当月供款。 三、该房屋的装修费用全部由乙方承当。若甲方不能承当月供款时，剩余债务应由乙方承当。 四、房屋产权属于乙方全部。甲方交纳的月供款系对乙方的赠与，丙方的出资款系对乙方的借款。
五、两位老人过世之后，乙方始得出卖该房产，出卖所得的价款应准时归还丙方的借款。同时，乙方应将房产增值所得纯收益的三分之一作为对丙方资金占用的补偿。若乙方条件具备提前归还丙方借款时，可以仅归还本金，无需另行补偿。 六、本协议一式三份，甲乙丙各执一份，自三方及其配偶签字之日起生效。 甲方(签名)：_______________ 乙方(签名)：_______________ 丙方(签名)：_______________ 配偶(签名)：_______________ 配偶(签名)：_______________ 配偶(签名)：_______________ 签约时间：_____年_____月_____日 共同出资购房协议书 2 甲方：陈某，身份证号码： 乙方：陈某某，身份证号码： 丙方：赵某，身份证号码： 甲、乙、丙三方为了合伙经营宾馆，经协商确定共同出资购置重庆xxx房地产开发有限公司开发位于xx区xxx路a栋88—4、88—9和a栋b—2、b—3、b—4、b—5、b—6之房屋，现就上列房屋〔以下简称协议房屋〕之产权及使用事宜，达成如下协议： 一、协议房屋共计价款 38940元。协议三方已于20xx年xx 月份各出资243980元〔大写：贰拾肆万叁仟玖佰捌拾元整〕共计73 940元〔大写：柒拾叁万壹仟玖佰肆拾元整〕缴付了协议房屋的首付
合伙出资购房协议书 合伙出资购房协议书1 甲方：______，男，________年________月________日出生，汉族，身份证号码________________，住________省________县________生活______。 乙方：______，男，________年________月________日出生，汉族，身份证号码________________，住________省________县________生活______。 鉴于甲乙双方系亲属关系，________年________月________日甲乙双方共同出资以乙方的名义购买了一套位于________“________”________幢________单元________号商品房，现该房屋登记在乙方名下，房产证号：________________。为了能够确定该房屋权属，经甲乙双方充分协商，特达成如下协议： 一、甲方享有合伙房屋________%的产权，乙方享有合伙房屋______%的产权。 二、该房屋建筑面积________平方米，价格为每平方米________元，总价为________元，大写________________元整，首付________元(甲方已出资________元，乙方已出资________元)，以后房屋按揭全部由甲乙双方负责交清(甲方每月交________元，乙方每月交________元)。
三、甲乙双方共同行使所购房产的占有、出租、使用、收益、处分等权利，如有一方依法书面授权，另一方也可以代为行使，但房产买卖、抵押、担保必须有双方书面同意。 四、如要出售该房屋，甲乙双方中的任何一方在同等条件下享有优先购买权，如一方在30日内，既不书面同意出售该房屋，又不愿意购买该房屋，视为同意出售该房屋，出售后的价款由甲乙双方各享有50%。 五、物业装饰装修由乙方负责办理，所需费用由甲乙双方各承担________%。 六、购房及按揭贷款、产权登记所支出的公正费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费(委托中介出租物业)、房屋租金税费等相关费用由甲乙双方各承担50%，并以现金支付。 七、由乙方负责所购房产的管护、维护、出租、收取房屋租金等物业管理事务，但出租价格应征得甲方的书面同意，《房屋出租合同》应在正式签署前取得甲方或甲方委托律师的书面同意。乙方收取承租人的房屋租金后应及时归还银行按揭贷款本息，余额视为房产收益，由甲乙双方各分享50%，每一个月结算一次。 八、甲乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿因违约方违约而遭受的一切经济损失，同时另外向守约方支付赔偿金二十万。
房屋出资协议书范本大全房屋出资协议书 甲方（出资人）：姓名：证件号码：住所： 乙方（房屋所有人）：姓名：证件号码：住所： 鉴于甲方同意向乙方出资购买以下房产： 房产地址：房产面积：房产所有权证号： 现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经友好协商，达成以下协议： 第一条出资事项 出资人甲方同意向房屋所有人乙方提供资金，出资金额为（人民币大写）_________元。 第二条履行方式 出资人甲方应在本协议签订之日起3个工作日内将出资款项划转至乙方指定的银行账户，并在签订本协议之日起7个工作日内向乙方提供资金到账凭证。 第三条权利义务 3.1 出资人甲方有权按照本协议约定向乙方要求返还出资款项。
3.2 乙方应对出资人甲方提供的出资款项负有妥善保管义务，并应按照双方约定的期限进行返还。 3.3 如乙方在本协议约定的期限内未能如期返还出资款项，出资人甲方有权按照本协议约定采取必要的法律措施维护自己的合法权益。 第四条期限 本协议期限自本协议签订之日起，至乙方将出资款项完全返还为止。 第五条违约责任 5.1 如乙方未能按照本协议的约定及时返还出资款项，应 当按照出资款项金额向出资人甲方支付滞纳金，滞纳金的金额为逾期天数乘以日利率。 5.2 如出资人甲方未能按照本协议的约定及时提供出资款项，应当为延误应付款项向乙方支付合理的赔偿金。 5.3 如一方违反本协议的约定给对方造成损失，应当赔偿 对方的损失。 第六条法律效力 本协议是双方在平等自愿、根据法律的规定，自由协商达成的合法有效协议，对甲、乙双方具有法律约束力。 第七条其他 7.1 本协议任何条款发生争议，应当协商解决，如果协商 无法解决，则提交当地仲裁机构处理。
共同出资建房协议书最新6篇 合作建房协议篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方本着自愿、诚信、互利的原则，为明确双方的权责义务关系，经双方友好协商一致，特签本协议条款如下： 一、甲方提供位于南宁市西乡塘区北湖村九冬坡四队3号何癸庆以何国庆兄弟祖屋宅基原地（详看附图），占地面积约400多平方米以乙方共同合作建房，乙方提供建房资金，于20xx年5月30日开工至20xx年8月8日已完工，现双方经平等协商，就建成的新房屋分配事宜达成以下协议，共同遵守。 二、新建成的房屋座落在南宁市西乡塘区北湖村九冬坡四队3号，该房屋坐向为：坐东北向西南（详看附图），第一层是框架结构，二层以上为砖混结构，楼高九层住宅楼，第一层为车库及通道，第二层以上为每层三房一厅一套、三房二厅二套、四房二厅一套住宅房。 三、经双方协商确定，已建成的楼房进行分配如下： 1、本楼层，房号为平方米（详看附图），归乙方所有。 2、本楼面积平方米（详看附图），归乙方所有。 3、本楼一楼车库号为建筑面积及通道公摊面积为平方米（详看附图），归乙方所有。 4、乙方所分配所得的楼房建筑面积共计为平方米，归乙方所得产权使用期限为七十年（70年），即从年月日至年月日止。 5、整栋楼楼梯、电梯及一楼通道，整栋楼投资户共用，只能通行，不能堆放东西及停放车辆。 四、归属乙方的房屋使用权期限为七十年（70年），期限内乙方合法使用，甲方无权干涉，在政府和有关部门的政策条件许可的情况下，甲方应无条件配合乙方每个投资者办理个人房产证所须要的费用均由乙方投资者负责，属于甲方房屋办证所需费用由甲方负责。 五、归属乙方的房屋期间，甲方不得将该宗土地及乙方楼房屋用于抵押给他们人或贷款、或改为他用。属于乙方使用权的房屋，乙方有权转让、出租、转租给第三方的权力。 六、甲方必须保证报装三相高压电及民用用电及照明用电及自来水、排污管口，等申报其它通讯网络接口，以原有道路，给乙方使用，所有安装所产生的费用由乙方负责，收取每种费用价格要以村民平等。 七、使用期间因甲方土地有其它纠纷村民阻挠闹事，乙方无法正常使用该房屋时，甲方要及时处理，化解纠纷，处理过程所产生的一切费用后果由甲方负责。 八、该房屋乙方在使用期内如政府及开发商征用或其它改造需要拆迁时所补偿或赔偿的拆迁费除土地费外，地面上所有建筑物赔偿款或补偿款的70%按整栋楼每人拥有的建筑面积平均分配，其中30%赔偿补偿款属于甲方所得。甲方在统一领取赔偿金后5天内把属于乙方的份额支付给乙方，否则乙方有权不退出该房屋。 九、乙方在使用期内，甲方不得以任何理由借口终止该协议书和 收回房屋。 十、乙方如在其房屋内做违法的事，一切后果由乙方承担，与甲方无关。乙方在转让、出租房屋过程中发生的债权纠纷与甲方无关，如造成甲方损失的，乙方当事人要赔偿给甲方。 十一、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行协议义务的不负任何责任。 十二、如因乙方个人原因，中途退出或使用期满后，乙方所有房屋包括室内所有装修设施全部归还甲方所有。甲方对乙方无任何赔偿。 十三、以上协议书条款双方自愿同意，甲方及其后代子孙不得以任何理由和借口违约，
房屋出资协议书（必备） 甲方（出卖方）：_________ 现住址：___________________________ 乙方（购买方）：_________ 现住址：___________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方及家庭所有人在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供互相遵守： 一、甲方将位于___________________________号楼_________单元_________号室房屋和地下停 车位（地下停车位_________—_________）、库房出卖给乙方，其中房屋总面积 _________平方米。 二、房屋价格：双方约定该房的总价为大写人民币_________万_________仟元整 （￥_________）。乙方已付清了定金贰万元（￥_________），乙方将剩余伍拾玖万伍 仟元整（￥__________________）夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。 三、此房屋为装修房屋拎包入住室，房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。 四、付款方式：一次性全额付清房款（定金_________元），以收据为证。 五、其他约定： 1、甲方应于合同签订之日起将房屋钥匙（把），购房协议，购房及入网缴费的'所有原始票据，预缴费卡（水、电、天然气、有线电视、供暖）等全部交付乙方。房屋在签合同之日前的所有产生的费用甲方一次性缴清（其中物业费截止_________年 _________月，水、电、天然气、有线电视、供暖等以本协议签订时实际余额为准。）3、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无债权抵押和他项权利设定或其 它纠纷，房屋产权永久性归乙方所有。 4、乙方应在双方办理房屋网签变更手续完毕当日一次性向甲方支付剩余房款 __________________元整。如乙方延误支付剩余房款，致影响过户登记，因而遭受的损失，由乙方依法负赔偿责任。 六、甲方同意配合乙方提供办理房屋所需要的材料及手续，签订购房合同，过户手续过程中的所有费用均由乙方承担。甲方随时配合乙方办理房屋网签变更手续。 七、本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。 八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
双方共同出资购房协议书电子版 甲方： 证件名称： 证件号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 乙方： 证件名称： 证件号码： 地址： 邮政编码： 联系电话： 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就共同出资购房的有关事宜，甲、乙双方达成以下协议： 第一条房屋坐落位置、面积、价格和费用 （一）该房屋坐落于____县____路____小区。 （二）该房屋建筑面积共120平方米（其中是的建筑面积100平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积20平方米），三室一厅一厨一卫。
（三）该房屋按实得建筑面积计算，该房屋单位[售价]为（人民币）每平方米5000元，总金额为（人民币）600000元，大写陆拾万元整。 除上述房价款外，须向有关部门缴纳税费： 房地产方代收税款，计（人民币）2768元，大写贰仟柒佰陆拾捌元整; 购房费用合计（人民币）602786元，大写陆拾万贰仟柒佰陆拾捌元整。 第二条付款相关约定 （一）付款方式及时间 本次购房选择分期付款方式。 ____年____月____日前，支付全部房价款的30%及相关税费，计182768元，大写壹拾捌万贰仟柒佰陆拾捌元整。 余额采取贷款方式，贷款金额为全部房价款的70%，共计（人民币）4200元，大写肆拾贰万元整，分二十年偿还，贷款利息共计112344.48元，本息共计532344.48元，大写伍拾叁万贰仟叁佰肆拾肆元肆角捌分。自____年____月____日起，每月____号之前需支付房贷2218.108元，大写贰仟贰佰壹拾捌元壹角零分捌厘。 （二）甲、乙双方付款义务 首付由甲、乙双方共同承担，甲方承担32768元，大写叁万贰仟柒佰陆拾捌元整，乙方承担150000元，大写壹拾伍万元整。
出资建造房屋协议书（精选6篇） 出资建造房屋协议书1 甲方： 乙方： 为了甲乙双方共同修好房子，经双方协商，共同签订本合同。 一、整栋房屋实行全包工程：按630元/每平米(包括基础部分)执行，费税各负各的。 二、修建的规模及标准 1、砖混结构三层，层次高第一层3.4米，二、三层3.2米，全现浇。 2、客厅、地面60×60全瓷防滑地板砖，厨房、厕所地面30×30全瓷防滑地板砖，墙面厨房全贴：厕所1.8米，颜色由甲方定，楼梯扶手为不锈钢，地面为水泥沙浆面。楼顶面为女儿墙。 3、内墙及天棚为普通抹灰，“888”仿盗。 4、外墙面：为水泥沙浆搓沙。 5、门窗：乙方只负责室内木门，其它由甲方负责;窗：全部为铝合金。 6、水电：乙方负责表内的材料、安装、包括灯具，不含客厅大灯。 7、卫生设备：乙方只负责蹲式大便器的材料和安装，其它卫生洁具可由甲方购买乙方负责安装。 三、施工要求 1、乙方必须负责安全。
2、必须使用合格材料。 3、乙方必须接受甲方的检查、建议和要求。 四、付款方式及工期 工程总造价约为30万元。 按每完成一层付元，二层付元，三层付元，留质保金2%。 工期为6月30日内全部完成施工工程。 五、附则 1、其他未尽事宜，双方协商解决。 2、施工期间因单方违约造成经济损失的，由违约方全额赔偿。 3、工程支付使用因施工问题出现严重问题，由乙方承担全部责任(包括开裂、漏水等)。 4、本合同双方签字后生效，一式三份，各执一份，中间人一份。 甲方：签订日期：年月日 乙方：签订日期：年月日 中间人：签订日期：年月日 出资建造房屋协议书2 甲方： 乙方：
为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境，维护社会稳定，经市、区政府批准，建设“临江街道综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同： 一、工程名称： 临江街道综合楼。 二、工程地点： 临江江滩公园东边。 三、工程规模及结构层次： 本项目为框架结构30层。总建筑面积2平方米。办公建筑面积1500平方米以内，住宅建筑面积20500平方米，一至二层为办公用房，一层以下为架空层。 四、承包方式： 建设单位为甲方，乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外，乙方自行售房，自负盈亏，甲方不负责建房中所发生的债权债务，开工建设后，建设单位为乙方。 五、双方的权利和义务 甲方的权利和义务。 1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续，完成规划建筑面积不少于2平方米的批建指标。 2、协助办理立项、拆迁、图纸审查，招投标等手续，协助规划，消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。 3、甲方配合乙方负责拆迁工作，处理周边关系。 4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。
合伙买房协议书范本（通用7篇） 多人合伙买房协议书1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 丙方：身份证号： 鉴于甲、乙、丙三方共同购买房屋一事，三方经过平等、充分协商，本着共同投资、共同受益、共担风险的原则，就共同投资购买房屋并与之相关事宜达成如下协议，以资信守： 第一条甲、乙、丙三方于__年__月__日共同出资购买位于中山一路104号第1-2幢第3-5层的法院拍卖楼房三层（以下简称“合伙房屋”），该合伙房屋合同总面积为平方米，总价款）。 第二条甲乙丙三方享有该合伙房屋的产权份额如下：以拍卖确认及成交房产过户前，三方所第一次各自提供的资金占三方总投入金额的占比作为该房产各权益方的的股份占比，甲方%，乙方%丙方%。三方按各自的产权份额比例承担该房屋总价款。该合伙房屋的投资总价款为：房产拍卖成交款+拍卖佣金+房产交易税金+房产过户手续费。三方第一次总出资不足支付该合伙房屋的投资金额的，先由甲方先行垫付，待甲方办完房产过户的所有手续，并将房产进行抵押贷款，所贷得款项除用于支付前期投入资金不足的差额外，甲、方可暂时使用剩余贷款，但需自行支付所贷金额所产生的利息及相关费用，并且到期须按时还清贷款本金。该房产原租期到期前或到期后三方决定对该房产进行扩大经营的，甲方应将贷款款项及时回收到三方共同的该房产投资项目上，而原投资及贷款所得资金不足时，三方都须按比例再注入资金。 第三条协议一旦签订则认定甲、乙、丙三方均充分了解并接受该拍卖房产的所有拍卖条件及法院告知的瑕疵内容所带来的后果及风险。三方经协商由甲方全权办理房产拍卖、过户及贷款的所有手续，约定将该合伙房屋登记在甲方名下。甲方作为该产权登记人并非合伙房屋真实的权利的全部归属，合伙房屋之所有权由甲、乙、丙三方按投资比例享有，三人分别享有的%和%的权属。