一、单选题
1、（建筑法律事实）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。
2、列入年度建设计划的工程项目，必须具有经批准的（初步设计和设计概算）
3、建设行政主管部门应当自收到申领施工许可证申请之日起（ 15 ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
4、竣工验收过程中发现工程质量不符合设计规定时，（施工）单位应负责限期补修、返工或重建，由此所需费用由（施工）单位负责。
5、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（承包）单位负责。
6工程报建标志着（工程建设的前期准备工作）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。
7、施工许可证应在（）申请领取。
A 项目评估工作结束后
B 前期工作结束后
C 建筑工程开工前
D 勘察设计阶段
难易程度：容易
试题答案及解析：错误答案D 批准之后的文件
8、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（永久性工程计划开始施工）的时间。
9、新设立的建设工程勘察、设计企业，其资质等级最高不超过（乙）级，并设（两）年暂定期。
10、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（合格、基本合格、不合格）。
11、建筑工程总承包单位可将承包工程中的（部分工程）发包给具有相应资质的分包单位。
12、招标的方式按照性质划分可分为（公开招标和邀请招标）
13、招标代理机构的性质属于（提供服务的独立于任何行政机关的组织）
14、下列关于招标文件的说法正确的是（标底经审定应封标至开标）
15、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（无工作量要求）
16、关于标底说法错误的是（是招标人认可的招标项目的概算价格）
试题答案及解析：正确答案A 应当是预算价格
17、施工投标文件报价由（投标人）确定。
18、以下哪些不属于施工投标报价直接费的组成部分（远程施工增加费）
19、以下哪些不属于施工投标报价间接费组成部分（分包项目费用）
20、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（撤回可以只撤回部分投标文件）
试题答案及解析：正确答案B 可以撤回全部文件
21、关于投标文件送达签收表述错误的是（直接送达的送达人无须签字）
试题答案及解析：正确答案C 必须签字
22、开标时间应当在招标文件确定的投标文件截止时间的（投标有效期内）进行
23、选择错误的一项：如果招标人不公开开标，投标人或其他利害关系人（应当等待修改好的新的招标文件）
试题答案及解析：正确答案A 说法错误
24、开标由（招标人）主持。
25、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（放弃参加开标的投标人）
26、以下哪个选项属于施工投标文件招标人不予受理的情况（未送达指定地点）
27、关于评标委员会的以下表述错误的是（技术、经济方面专家人数不得少于成员总数1/3 ）
试题答案及解析：正确答案C 表述错误，应当是2/3
28、以下对评标专家表述错误的一项是（从事相关专业领域工作满三年）
A 从事相关专业领域工作满三年 B熟悉相关法律法规 C 公正、诚实 D 身体健康
试题答案及解析：正确答案A 8年
29、以下哪一项不适用于招标投标的公开原则（评标）
30、评标的标准和方法应依据（招标文件中载明的评标标准和方法）
31、以下哪项属于建设工程施工评标技术标的内容设置（施工组织设计）
32、以下属于投标文件重大偏差的是（所提供的投标担保有瑕疵）
33、以下属于投标文件的细微偏差的是（技术文件有效且不影响结果的公平性，但数据不完整）
34、以下关于评标和定标说法错误的是（不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标，招标人可适当自行延长投标有效期）试题答案及解析：正确答案B 须经过投标人同意
35、关于评标报告说法错误的一项是（无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案）
试题答案及解析：正确答案A 须有招标人授权
36、关于中标通知书说法错误的是（由于中标通知书并不是最终的合同，故招标人还可以在签订合同前改变中标结果）
试题答案及解析：正确答案C 中标通知书是为承诺，不得任意改变
37、关于重新招标说法错误的是（招标人可从落选的投标人中挑选，免去重新招标的程序）
试题答案及解析：正确答案C 不可以
38、根据承发包的工程范围，建设工程合同可分为（建设工程总承包合同和分包合同）
39、以下关于建设工程单价合同说法正确的一项是（按招标文件确定各分部分项工程费用）
40、以下关于成本加酬金合同说法错误的是（承包单位将按合同与业主分担风险）
试题答案及解析：正确答案D 业主独立承担风险，故本选项说法错误
41、下面属于要约邀请的是（招标公告）
42、以下哪项不属于订立建设工程合同程序中的承诺（招标人和中标人依法签订书面合同）
43、合同中的标的是指（合同权利和义务所指向的对象）
44、关于建设安装工程合同质量条款的约定说法错误的是（质量等级必须为优良以上）
A 满足建设功能要求
B 质量等级只能由质量监督机构指定
C 质量等级必须为优良以上
D 工程质量条款的约定与国家强制性标准不一致一律无效
试题答案及解析：正确答案C 质量条款须符合国家规定，不一定是优良
45、以下关于合同成立说法错误的是（合同不成立可产生刑事责任）
试题答案及解析：正确答案C 只涉及民事责任
46、以下关于合同生效说法正确的是（合同生效后，当事人不按约定履行合同应承担违约责任）
47、关于建设工程合同的发包人说法错误的是（发包人可以是公民个人）
试题答案及解析：正确答案A 说法错误，不能是个人，只能是法人或其他组织
48、关于建设工程合同的承包人说法错误的是（公民个人均可作为承包商出现）
试题答案及解析：正确答案D 不可以
49、下列对可撤销的建设工程合同的特征说法错误的一项是（享有请求权的当事人不请求撤销，人民法院可主动予以撤销）试题答案及解析：正确答案C 不会主动撤销，说法错误
50、下列关于建设工程合同重大误解说法错误的一项是（是由于合同双方过错而产生的对合同内容的重大错误认识）试题答案及解析：正确答案A 不是双方，是一方
51、下列关于无效建设工程合同说法错误的一项是（无效的合同是没有成立的合同）
试题答案及解析：正确答案A 合同成立了
52、以下说法错误的一项是（合同无效或被撤消后，因该合同取得的财产均无须返还）
试题答案及解析：正确答案A 应当返还，故说法错误
53、下列关于履行合同说法错误的一项是（合同履行中，只能按市场行情约定价格）
试题答案及解析：正确答案D 还可以双方协商等其他方式
54、下列关于不安抗辩权说法错误的一项是（当事人行使不安抗辩权意味着合同终止）
试题答案及解析：正确答案D 合同中止，不是终止
55、下列关于债权人撤销权的说法错误的一项是（债权人行使撤销权的必要费用由债权人承担）
试题答案及解析：正确答案B 债务人承担
56、下列不属于勘察合同发包人的义务的一项是（按合同约定进行工程测量，地质水文勘察等工作）
试题答案及解析：正确答案C 承包人义务
57、下列不属于设计合同承包方义务的一项是（明确设计范围和设计深度）
58、关于设计文件修改和终止表述错误的一项是（委托方因故要求中途终止设计时，已付设计费应退还）
59、下列不属于建设施工合同承包人义务的一项是（负责组织竣工验收）
60、关于合同解除说法错误的一项是（债务人延迟履行主要债务，不经催告即可解除合同）
试题答案及解析：正确答案C 解除前应催告
61、下列关于合同变更法律后果说法错误的一项是（有过错一方可以因合同变更免于承担违约责任）
试题答案及解析：正确答案C 违约责任仍需承担
62、下列关于建设工程合同解除法律后果说法错误的一项是（合同终止则合同中结算和清理条款的效力即终止）
试题答案及解析：正确答案D 不影响结算和清理条款的效力
63、下列关于违约责任说法错误的一项是（给付定金一方有权要求返还定金）
试题答案及解析：正确答案C 无权要求返还定金
64、下列不属于建设工程施工合同由发包方的原因引起索赔的一项是（地下障碍和文物的出现）
试题答案及解析：正确答案D 不属于
65、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中协商的特征的是（双方的协议结果对双方都具备强制效力）
试题答案及解析：正确答案D 无强制效力
66、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中调解的特征的是（民间调解双方签署的调解协议书并不具备与合同同等的法律效力）
试题答案及解析：正确答案B 具备同等效力
67、以下哪项不符合建设工程合同纠纷解决途径中仲裁的特征的是（仲裁机关属于行政机关，不属于司法机关）
试题答案及解析：正确答案A 既不是行政机关也不是司法机关
68、关于监理的任务说法错误的是（项目内部管理主要是投资和合同管理）
试题答案及解析：正确答案B 合同管理和信息管理
69、监理单位履行监理合同的全权负责人是（总监理工程师）
70、以下说法错误的一项是（建立单位确实无法完成监理任务时，经建设单位同意可转给其他有资质的监理单位完成监理工作）
试题答案及解析：正确答案D 不可转让
71、下列哪项不属于总监理工程师必须履行的职责（填写监理日记）
试题答案及解析：正确答案D 驻地监理人员的责任
72、下列不属于监理人权力的是（施工单位接受了监理工程师的指导而节省投入时，监理单位可参与其赢利分成）
试题答案及解析：正确答案D 不属于权利，只是一种奖励
73、以下说法错误的一项是（监理机构不能受理委托人或承包人对对方的索赔请求）
试题答案及解析：正确答案B 可以受理
74、下列说法错误的一项是（安全生产教育培训考核不合格人员，应边上岗边考核）
试题答案及解析：正确答案C 考核不合格不得上岗
75、以下关于建筑业意外伤害保险说法错误的一项是（随着社会的进步，建筑业意外伤害保险应向着商业保险的方向发展）
试题答案及解析：正确答案A 向社会保险方向发展
76、以下关于建筑业意外伤害保险说法错误的一项是（投保人是从事危险作业的职工）
试题答案及解析：正确答案C 投保人是施工单位
77、下列关于建设单位的安全责任和义务说法错误的一项是（建设单位可根据情况压缩合同约定的工期）
试题答案及解析：正确答案D 不得压缩
78、建设工程项目安全生产的第一责任人是（项目经理）
79、关于施工现场安全责任制度说法错误的一项是（总承包单位对分包工程安全生产无须承担责任）
试题答案及解析：正确答案C 总包对分包必须承担责任
80、下列关于施工现场生活区的管理说法错误的一项是（可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍）
试题答案及解析：正确答案A 尚未竣工建筑物内不得设置宿舍
81、下列关于房屋拆除安全管理说法错误的一项是（拆除工程可以转包）
试题答案及解析：正确答案B 不可转包
82、关于重大事故调查下列说法错误的一项是（调查组组成由建设单位批准）
试题答案及解析：正确答案C 由人民政府负责组织
83、对工程建设标准说法错误的一项是（是对新建建筑物的最高技术要求）
试题答案及解析：正确答案B 最低技术要求
84、关于工程建设标准种类说法错误的一项是（按适用阶段，分为分为设计标准和施工标准）
试题答案及解析：正确答案B 设计标准和验收标准
85、关于GB/T 19000—ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准说法错误的一项是（不等同采用国际标准）
试题答案及解析：正确答案D 等同国际标准
86、下列关于建设工程质量监督机构说法错误的一项是（接受各建设单位的委托并对其负责）
试题答案及解析：正确答案A 是经过建设行政主管部门考核认定的独立法人
87、关于监督站的权限，下列说法错误的一项是（对发生质量问题且情节严重的，可进行罚款，但无权令其停工）
试题答案及解析：正确答案C 有权发布停工令
88、关于建设工程质量检测机构权限说法错误的一项是（对违反技术标准的产品，检测单位无权提请主管部门作出责令停产的决定）正确答案D 检测单位有权提请主管部门作出责令停产的决定
89、以下关于建筑材料进场检验说法错误的一项是（对屋面防水材料有出厂合格证的，无须进行试验）
试题答案及解析：正确答案A 必须进行试验
90、以下关于建设工程质量群众监督形式中检举说法错误的一项是（检举人不能是与建筑活动无关的第三人
）
试题答案及解析：正确答案B 第三人可以检举
91、以下关于建设工程质量群众监督形式中控告说法错误的一项是（控告人可以是与质量案件无关的第三人）
试题答案及解析：正确答案C 控告人只能是当事人
92、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书）
93、以下关于竣工验收说法错误的一项是（为提高投资效益，单幢住宅可在验收前先交付使用）
94、以下关于建设工程质量保证金说法正确的一项是（质量保证金是从应付的工程款中预留的）
95、以下关于建设工程质量保修期限说法错误的是（基础设施工程为5年）
96、以下关于行政处分说法错误的一项是（当事人对行政处分决定不服的可以向人民法院起诉）
试题答案及解析：正确答案D 不能起诉，只能申诉
97、关于工程重大安全事故罪说法正确的一项是（客观方面是降低标准造成事故的行为）
98、关于重大责任事故罪说法正确的一项是（是指生产中强令他人违章冒险作业而发生重大伤亡事故或其他严重后果的行为）
99、下列关于行政复议说法正确的一项是（公安部门对治安争议的调解，当事人不服的不可以提出行政复议）
100、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（行政诉讼的原告只能是公民个人）
试题答案及解析：正确答案C 也可以是法人或者其他组织
二、判断题
1、（Х）宪法不是建筑法规的表现形式之一。试题答案及解析：是表现形式之一
2、（√）
3、（√）建筑法律关系的产生是指建筑法律关系的主体之间形成了一定的权力和义务关系。
4、（Х）项目建议书一般由建设单位审批，经审批后即可开展前期工作。
试题答案及解析：Х应该由相应的建设行政主管部门审批合格
5、（Х）工程项目不经验收就生产使用的，施工单位同样应该承担由于提前使用造成的工程质量责任。
试题答案及解析：Х施工单位对于质量问题应当负责保修，但无需承担责任
6、（√）所有的工程建设项目都必须报建。
7、（Х）所有的建筑工程都必须申请领取施工许可证。试题答案及解析：Х有开工报告的不需要
8、（Х）中止施工18个月的工程，在恢复施工前，建设单位无须报发证机关核验施工许可证。
试题答案及解析：Х应当是超过一年就要核验许可证
9、（Х）工程监理单位注册资本金甲级单位100万元，乙级单位50万元，丙级单位10万元。
试题答案及解析：Х甲级单位300万元，乙级单位100万元，丙级单位50万元
10、（√）勘察、设计单位企业资质年检不合格或者连续两年基本合格的，应当重新核定其资质，新核定的资质等级应当低于原资质等级。
11、（Х）一级建造师考试由建设部统一组织、命题并实施。试题答案及解析：Х建设部和人事部共同组织实施
12、（√）发包人不得向承包人指定购入用于建筑工程的建筑材料、建筑构配件和设备或指定生产厂、供应商。
13、（Х）评标委员会成员在评标过程中除采用招标文件确定的标准和办法，还可采用招标文件未列明但是合理合法的其他标准。试题答案及解析：Х只能采用招标文件列明的标准。
14、（Х）招标所需设计图纸尚未准备好仍可先进行施工招标。试题答案及解析：Х不可以
15、（Х）工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级。试题答案及解析：Х甲级、乙级和暂定级
16、（√）招标代理机构在其资格等级范围内可以承担组织开标、评标的工作。
17、（√）资格审查时招标人不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人或者投标人。
18、（Х）招标人按规定延长了投标有效期后，投标人同意延长的，可以要求修改其投标文件的实质性内容。
试题答案及解析：Х不可以
19、（Х）因不可抗力需要延长投标有效期的，招标人均应给予投标人补偿。试题答案及解析：Х无须补偿
20、（√）招标人可根据项目特点决定是否编制标底，招标项目也可不设标底，进行无标底招标。
21、（√）施工投标报价中不可预见费一般在投标时可按工程总成本的3%-5%考虑。
22、（Х）投标人在招标文件要求提交投标的截止时间前，不可以撤回投标文件。试题答案及解析：Х可以撤回
23、（√）在投标的截止日期前，投标人补充或修改的内容为投标文件的组成部分。
24、（√）在投标的截止日期前，投标人有权撤回已经递交的投标文件，这反映了契约自由的原则。
25、（√）在投标截止之日前放弃投标，招标人不得没收其投标保证金。
26、（√）在投标截止之日后撤回的，投标保证金可以被没收。
27、（√）投标文件送达后，履行完签收手续后，任何人不得在开标前启封。
28、（√）共同投标联合体任何一方不得以“内部订立的权利义务关系”为由拒绝承担责任。
29、（√）开标应公开进行，而不得秘密开标，这是法律的强制性规定。
30、（Х）开标地点应在当地公证处指定地点进行。试题答案及解析：Х招标文件指定的地点
31、（√）未按招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会初审后有权按废标处理。
32、（√）开标后验证投标文件密封性时，如发现密封有问题，招标人必须宣布停止开标。
33、（Х）评标委员会由当地行政组织机构负责组建。试题答案及解析：Х招标人负责组建
34、（Х）评标委员会负责人具有高于其他成员的表决权。试题答案及解析：Х同等表决权
35、（√）经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
36、（√）不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应采取综合评估法进行评审。
37、（Х）招标文件对汇率风险未作规定的，汇率风险由招标人承担。试题答案及解析：Х投标人承担
38、（Х）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。试题答案及解析：Х以大写金额为准
39、（√）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
40、（Х）评标委员会发现投标人以其他人名义投标，应上报招标人，无权将该投标人作废标处理。
试题答案及解析：Х有权独立决定作为废标处理
41、（√）评标委员会对于不能合理说明并证明过低报价的投标可作废标处理。
42、（√）评标委员会对未能在实质要求和条件上作出响应的投标应作废标处理。
43、（Х）投标文件载明的货物包装方式不符合招标文件要求属于细微偏差。试题答案及解析：Х重大偏差
44、（√）投标文件附有招标人不能接受的条件认为是对招标文件未能作出实质性响应。
45、（Х）投标人对细微偏差拒不补正的，必须作废标处理。试题答案及解析：Х不一定
46、（√）对不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。
47、（Х）评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的仍应视为不同意评标结论。
试题答案及解析：Х视为同意
48、（Х）向招标人提交书面评标报告后，评标过程中使用的文件等资料即告作废。
试题答案及解析：Х应当即使归还招标人
49、（Х）招标人与中标人应当由中标通知书发出之日起15个工作日内签订书面合同。
试题答案及解析：Х30日内签订书面合同
50、（√）招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。
51、（√）中标人按照合同约定可将中标项目的部分非主体工作分包给他人。
52、（√）总价合同使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商。
53、（√）总价合同要求建设单位必须准备详细的全面的设计图纸和各项说明，使承包单位能准确计算工程量。
54、（Х）单价合同不利于鼓励承包商通过提高工效手段从成本节约中提高利润。
试题答案及解析：Х利于鼓励承包商通过提高工效手段从成本节约中提高利润
55、（Х）要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示。试题答案及解析：Х此为要约的概念
56、（√）邀请招标中的投标邀请书属于要约邀请。
57、（√）合同条款中当事人住所应为企业注册成立地或其主要经营机构所在地。
58、（Х）合同条款中数量是就施工阶段工程量数额的约定。
试题答案及解析：Х还会有其他阶段，例如设计阶段图纸数量
59、（√）合同条款中建设工程合同履行的地点即建设工程项目兴建的地点。
60、（Х）对于中间交工工程的开工和竣工工期无须在合同中作明确约定。试题答案及解析：Х需要作出约定
61、（Х）为同时确保工程质量和工程进度，发包人向承包人提供本工程相关图纸和资料可采用边出图边交图边施工的方法。试题答案及解析：Х不能采用该“三边”方法
62、（√）合同约定的质量保证期不得短于但可以超过国家规定的期限。
63、（Х）当事人对合同有权请求变更或撤销，而只请求变更的，人民法院或仲裁机构有权经调查予以撤销。
试题答案及解析：Х只请求变更的，法院或仲裁机构不能撤销
64、（√）一方当事人利用优势或利用对方没有经验致使对方的权利义务显失公平、等价有偿原则的，可以认定为显失公平。
65、（Х）无效的建设工程合同是指不发生任何法律后果的合同。试题答案及解析：Х会发生法律后果
66、（Х）不符合分包条件而分包的合同属于可撤销的建设工程合同。试题答案及解析：Х属于无效合同
67、（√）合同被确认撤销后，合同规定的权利义务即为无效。
68、（√）关于返回财产的范围，我国民法采用了恢复原状的原则，即将财产恢复到合同订立前的状态。
69、（Х）初步设计合同与施工设计合同在内容和法律关系上均不相同。试题答案及解析：Х法律关系相同
70、（√）设计合同发包人应负责办理各设计阶段设计文件的审批工作。
71、（Х）建设工程施工过程中按规定为废气、废水等排放问题办理的有关手续的费用由承包人自行承担。
试题答案及解析：Х发包人承担
72、（√）由不可抗力造成施工中断，施工单位有权要求变更合同工期。
73、（√）修理或返工、重做的责任形式与解除合同的责任形式是不能同时主张的。
74、（√）施工过程中的非正常停水、停电属于由承包、发包双方意志以外原因引起的索赔事件。
75、（√）对于当事人拒不到仲裁庭只能缺席裁决而不能拘传。
76、（Х）我国仲裁庭实行一裁终审制，但不适用司法监督程序。试题答案及解析：Х适用司法监督程序
77、（√）仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应按照首席仲裁员的意见作出。
78、（√）FIDIC在每个国家只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团体会员。
79、（Х）建设单位与承建单位发生争议提交监理单位调解，监理单位应在接到调解要求后15日内将调解意见书面通知双方。试题答案及解析：Х30日内
80、（√）未经总监理工程师签字确认的工程款，委托人不予支付。
81、（Х）委托人授权的常驻代表需要更换时无须通知监理人。试题答案及解析：Х必须通知监理人
82、（√）监理人的责任期即委托监理合同有效期。
83、（√）因不可抗力导致委托监理合同不能全部履行，监理人不承担责任。
84、（Х）监理人向委托人提出的索赔要求不能成立时，监理人无须补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
试题答案及解析：Х应当补偿
85、（√）国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。
86、（Х）未经安全生产教育培训的人员，可边上岗边参加培训。试题答案及解析：Х必须考核合格方可上岗
87、（Х）建筑施工企业合同工从事危险作业的，只能自己支付意外伤害保险费。试题答案及解析：Х由施工单位支付
88、（√）意外伤害保险费应计入工程造价。
89、（√）就一名从事建筑业危险作业的职工来讲，有享受社会保障和意外伤害保险的双重权利。
90、（√）施工单位的主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
91、（Х）工程建设地方标准根据当地情况可低于相应的国家标准或行业标准。试题答案及解析：Х不得低于
92、（√）国家鼓励企业制定优于国家标准、行业标准和地方标准的企业标准。
93、（Х）工程中采用的国外标准，现行强制性标准未做规定，则建设单位可以自行决定。
试题答案及解析：Х建设单位必须向建设行政主管部门备案
94、（√）建筑构件质量监督重点是生产许可证、检测手段和构件质量。
95、（√）国家规定对重要的建筑材料和设备推行产品质量认证制度。
96、（Х）在建设过程中发生的建设工程质量问题属于投诉范围，但保修期的质量问题不属于投诉范围。
试题答案及解析：Х也属于投诉范围
97、（Х）指示缺陷是指施工过程中监理工程师发布的指令存在不合理危险性或缺陷。
试题答案及解析：Х指示缺陷是对产品没有必要的指示、说明而造成使用处出现的不合理危险性或者缺陷。
98、（Х）建设工程设计和合同约定的内容，不包括监理工程师签发的变更通知单中确定的工作内容。
试题答案及解析：Х包括
99、（√）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起算起。
100、（Х）刑罚的承受主体包括公民、法人和其他组织。试题答案及解析：Х主体主要是公民个人
2020年建筑工程施工技术考试复习题库1088题【含 答案】 一、选择题 1．高速公路沥青路面不得在气温低于( B)，以及雨天、路面潮湿的情况下施工。 A5℃ B10℃ C0℃ 2．沉井下沉排除障碍物，在水下爆破时，每次总药量不应超过（A）kgTNT当量。 A、0.2 B、0.5 C、1 3．关于沉井基底清理、封底及浇筑说法不正确的是（B） A、沉井应在封底砼强度满足抽水后受力要求时，方可抽水浇筑 B、封底砼，在浇筑中发生故障或对封底记录中有疑问时，应抽水检查鉴定。 C、封底砼与基底间不得产生有害夹层 4．滑动模板施工说法不合理的是（C） A、模板高度宜为1.0～1.2m，并有0.5％～1.0％的锥度 B、采用滑动模板浇筑的砼，塌落度宜为1～3cm C、当底层砼强度达到2.5MPa时，可继续提升。 5．钢筋焊接时，对施焊场地应有适当的防风、雨、雪严寒设施，在低于（B），不得施焊。 A、－10度 B、－20度 C、－30度 6．砼最大水泥用量不宜超过（B）kg/m3,大体积砼不宜超过（）kg/m3 A、500400 B、500350 C、450350 7．粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的( B)%，粉煤灰的烧失量应小于12%，与矿粉混合后的塑性指数应小于4%。 A40 B50 C55
8．关于砼塌落度检测说法不正确的是（B） A、砼从拌和机出料至入模时间不超过15min,可仅在拌和地点检测 B、砼拌合物必须在拌和地点和浇筑地点分别取样检测 C、检测塌落度时，还应观察砼拌合物的粘聚性和保水性 9．关于挖孔桩施工说法不正确的是（A） A、挖孔时，若岩层质量较好，能够自稳时，可以不需要孔壁支护 B、放炮后，施工人员下井前，应事先检测孔底有无毒气 C、浇筑桩身砼，宜采用插入式振捣器振捣 10．旧沥青路面的整平应按高程控制铺筑，分层整平的一层最大厚度不宜超过( C)mm。 A150 B200 C100 11．液体石油沥青在制作、贮存、使用的全过程中必须通风良好，并有专人负责，确保安全。基质沥青的加热温度严禁超过( A)℃，液体沥青的贮存温度不得高于50℃。 A140 B150 C130 12．改性沥青的剂量以改性剂占改性沥青总量的( A)计算，胶乳改性沥青的剂量应扣除水以后的固体物含量计算。 A百分数 B质量比 C体积比 13．用溶剂法生产改性沥青母体时，挥发性溶剂回收后的残留量不得超过( C)%。 A1 B3 C5 14．沥青层用粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等，高速公路和一级公路不得使用( B)和矿渣。 A破碎砾石 B筛选砾石 C钢渣 15．大体积墩台基础混凝土浇筑时，可分块进行浇筑，各分块平均面积不宜小于（B）平方米。 A、30 B、50 C、80 16．泵送砼的配合比宜符合（B） A、50～80mm B、80～180mm C、180～220mm
建筑工程相关法律法规试题 一、名词解释 1. 无因管理 2. 要约 3. 抵押 4. 不安抗辩权 二．单项选择题 1. 人们通常称（）为法律事实。 A. 法律关系产生、变更和消灭的原因 B. 法律得以产生的事实 C. 实际发生的社会现象 D. 法律关系产生的事件 1. 下列关于安全生产检查制度说法错误的是（）。 A. 安全检查制度是安全生产的保障 B. 安全检查制度是“预防为主”的具体体现 C. 安全生产检查制度是群众路线在安全工作中的具体体现 D. 安全生产检查制度是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度 2. 占有权是指对财物的（）。 A. 直接使用的权利 B. 取得经济效益的权利 C. 获得利息的权 利 D. 实际控制的权利 3. 当事人应当按照约定（）自己的义务。 A. 全面履行 B. 可以不全面履行 C. 可以不履行 D. 只享受权利，不全面履行 4. 建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政 主管部门和其他有关部门报告。 A. 12 B. 24 C. 32 D. 48 5. 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，应当经（）的同意。 A. 债权人 B. 人民法院 C. 公证部门 D. 第三人 6. 未经总监理工程师签字，建设单位（）。 A. 不拨付工程款，不进行竣工验收 B. 不拨付工程款，可以进行竣工验 收 C. 可以拨付工程款，不进行竣工验收 D.可以拨付工程款，可以进行竣工验 收 7. 从事建筑工程活动的企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设 行政主管部门审查，颁发资格证书。 A. 项目主管部门 B. 当地人民政府 C. 工商行政管理部门 D. 单位上级主管部门 8. 建筑工程施工许可的基本规定说法错误的是（）。 A. 未办理报建登记手续的工程，不得发包 B. 未领取施工许可证的，不得开工 C. 未办理报建登记手续的工程，不得签订工程合同 D. 新建、改建、扩建的工程，包括国务院建设行政主管部门或其授权的部门 申请领取建设工程施工许可证。
《建筑法规概论》考试试题（A） 一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（）单位负责。 A 发包 B 勘察 C 监理 D 承包 3、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（） A 无工作量要求 B 报价的依据是工程量表 C 开标时要排定标价次序 D 标价对中标影响程度较大 4、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（）。 A 合格、不合格 B 合格、基本合格、不合格 C 优良、合格 D 优良、合格、不合格 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（）
A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规 C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于成本加酬金合同说法错误的是（） A 新型工程项目可适用该类型合同 B 业主需承担项目全部风险 C 承包单位报酬往往较低 D 承包单位将按合同与业主分担风险 10、下列关于债权人撤销权的说法错误的一项是（） A 撤销权的行使范围以债权人的债权为限 B 债权人行使撤销权的必要费用由债权人承担 C 撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使 D 自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭 二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（）
选择题： 1、钢筋混凝土梁的结构详图中，配筋图中的断面图，采用的是 A A、移出断 面图B、中断断面图 C、重合断面图D、剖视图 选择题： 1、钢筋工程施工中要看懂 C A、建筑施工图 B、土建施工图 C、结构施工图 D、设备施工 2、基础各部分形状、大小、材料、构造、埋深及主要部位的标高都能通过 C 反映出来。A、总 平面图B、基础平面图 C、基础详图 D、结构平面图 3、画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成 B A、细实线 B、中实线 C、粗实线 D、实线 4、钢筋混凝土构件分为现浇整体式和预制装配式是按 C A、受力特征 B、 材料 C、施工方法 D、计算结果 5、钢筋混凝土构件详图不包括 A A、断面图 B、模板图 C、配筋图 D、钢筋表 判断题：1基础结构图属于建筑施工图。（ⅹ） 2、当采用砖墙和砖基础时，在基础墙和垫层之间做成阶梯形的砌体，称为阶梯形基础。（ⅹ） 3、结构施工图是说明房屋的结构构造类型、结构平面布置、构件尺寸、材料和施工要 求等。（√） 第八节墙体的建筑构造（节） 填空题： 1、按受力情况不同，墙体可分为承重墙和非承重墙。 2、散水是沿建筑物外墙设置的倾斜坡面，坡度一般为3%—5% ，宽度一般为 600—1000mm 3、设计抗震设防烈度在8度及以上时，圈梁必须贯通封闭。 选择题： 1、在建筑工程中，建筑物与土层直接接触的部分称为 B A、地基 B、基础 C、勒脚 D、散水
2、外墙与室外地坪接触的部分叫 C A、散水 B、踢脚线C、勒脚 D、防潮层 3、下列 B 不能用于加强砌体结构房屋整体性。 A、设圈梁B、设过梁 C、设壁柱 D、设构造柱 4、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在 D A、垫层高度范围内 B、室内地面以下-0.060m处 C、垫层标高以下 D、平齐或高于室内地面面层 5、门窗过梁的作用是 C A、装饰的作用 B、承受砖墙的荷载 C、承受门窗上部墙的荷载 D、承受楼板的荷载 名词解释题：地基：支撑建筑物重量的土层。 判断题： 1、明沟的作用与散水相似，适用于室外无组织排水。（√）2、地基是建筑物的重要组成部分，是地下承重构件。（ⅹ） 3、圈梁设置的数量与房屋的高度、层数、地基状况和地震烈度无关。（ⅹ） 简答题： 1、为了使构造柱与墙体连接牢固，应从构造方面和施工方面采取什么措施？答案：构造柱处墙体宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm设2Φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不少于1.0m，施工时应先放置构造柱钢筋骨架，后砌墙，随着墙体的升高而逐段浇筑混凝土构造柱身。 第九节楼板、楼地面及屋顶的建筑构造（节） 填空题： 1、预制钢筋混凝土楼板中，板在墙上的搁置长度不宜小于墙体110mm ，在梁上不小于60mm 2、楼板层是由面层、附加层、结构层、顶棚层四部分组成。 3、平屋顶的泛水高度不得小于250mm 。 选择题：1、现浇钢筋混凝土楼板的优点是 D Ⅰ、适用于平面不规则的建筑Ⅱ、施工方便、工期短Ⅲ、强度高Ⅳ、刚度大 A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ
一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（） A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材p169 2.适用《产品质量法》调整的是（） A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程 答案：C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材p99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（） A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 答案：C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。 4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 答案：A
解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材p146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（） A．拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺C．受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答案：D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材p157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（） A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 答案：B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材p34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。 A.政府全部 B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行 D.政府与建筑所有权人共同
建筑法规期末试卷 说明：1、开卷考试 2、本试卷共4大题，满分100分，考试时间90分钟； 3、请将第一、二大题选择的答案填入下列表格中： 一、单项选择题（每小题1分，共30分） 1.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( B )属于行政法规范畴。 A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例 C.建造师执业资格制度暂行规定 D.建筑业企业资质等级标准 2. 建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括( C )。 A、已经办理该建筑工程用地批准手续 B、已经取得规划许可证 C、已经取得拆迁许可证 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 3. 进行施工招标必须具备的条件是( A )。 A、有相应资金或者资金来源已经落实
B、概算应当履行审批手续已经申报 C、招标范围、招标方式和招标组织形式等已经确定 D、招标人已经成立组织 4. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修，最低保修期限为( D )。 A、保修合同约定的合理使用年限 B、50年 C、70年 D、设计文件规定的合理使用年限 5. 建设工程安全生产规章制度的核心是( A )。 A、安全生产责任制度 B、群防群治制度 C、安全生产报告制度 D、安全生产教育培训制度 6. 关于评标委员会组成条件正确的是( C )。 A、评标委员会成员不得少于5人 B、有关技术、经济专家人数不应超过评标委员会成员总数的2/3 C、招标人代表可以是评标委员会成员 D、从事相关领域工作满8年并具有高级职称者即是评标委员会专家 7. 在我国，对从事建筑活动的建设工程企业实行( A )制度。
建筑施工安全生产法律法规 知识题库 一、单项选择题（ 4 个选项中，只有 1 个正确答案） 1、刑罚的种类分为主刑和附加刑。其中主刑的种类有：（）、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。 A.管制B ?警告C ?行政拘留D ?罚金正确答案：A 2、建筑活动中的行政管理关系，主要发生在（）同建设单位、设计单位、监理单位、施工单位以及其他 有关单位之间发生的管理与被管理的关系。 A.国家、地方政府B .社会中介机构C .国家、国家建设行政主管部门 D .建设行政事业单位 正确答案：C 3、《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定，但最低要求是必须保证 （）。 A、安全宣传教育费用 B、职工防护用品费用 C、安全防护设施费用 D、能够持续地具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件正确答案：D 4、《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（）在同 一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。 A、职工食堂 B、员工宿舍 C、职工俱乐部 D、卫生保健室 正确答案：B 5、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。 A、安全宣传标语 B、安全宣教挂图 C、安全警示标志 D、登记备案标志 正确答案：C 6、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ ），否则，生产经 营单位要承担法律责任。 A、安全生产教育 B、安全技术培训 C、安全作业培训 D、安全生产教育和培训 正确答案：D 7、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（）证书，方 可上岗作业。 A、操作资格 B、许可 C、安全 D、岗位 正确答案：A 8、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行 （）的安全生产教育和培训。 A、公司级 B、班组级 C、车间级 D、专门正确答案：D 9、《建筑法》规定，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（） A.安全技术交底B .安全防护方案C .安全技术措施 D.安全保障体系 正确答案： 10、《建筑法》规定，施工现场安全由（）负责。 A.建筑施工企业 B.总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位 正确答案：A 11、《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑（），不得违章指挥或者违章作业。 A.行业安全规章、规程 B.企业安全规章、规程 C.标准规范D .规章制度 正确答案：A
《建筑法规概论》考试试题（B） 一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程报建标志着（）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。 A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作 3、施工许可证应在（）申请领取。 A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段 4、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。 A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（） A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规
C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（） A 施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书 B 规定的保修期内由施工单位负责维修 C 维修费用由责任方承担 D 保修书是施工合同的附合同 10、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（） A 行政诉讼不适用调解 B 被告不得向原告和证人收集证据 C 行政诉讼的原告只能是公民个人 D 行政机关只能处于被告地位 二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（） A 合法行为 B 违法行为 C 司法行为 D 行政行为
二级建造师《建筑工程》考试题库及答案 一、单项选择题 1 挖土前必须做好地表和坑内降排水，地下水位应保持低于开挖面至少() A.300mm B.140m C.800mm D.180m 参考答案：B 参考解析： 此题比较简单，对于具备一定工程实践的考生来说，属常识性知识，主要考核土方 开挖前基坑降排水的知识点。相关规范规定：挖土须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水位应保持低于开挖面500mm以下。故本题正确选项应为“B.500mm"。 2 衡量各种建筑材料热工性能的主要指标是()。 A.传热系数 B.导热系数 C.遮阳系数 D.可见光透射比 参考答案：B 参考解析： 解析：导热系数是指稳态条件下，1m厚的物体(如玻璃、混凝土)两侧温度差为1℃，1h内通过1m2面积传递的热量是衡量各种建筑材料热工性能的指标。传热系数与导热系数不同，它是衡量各类围护结构热工性能的指标。传热系数是指在稳态条件下，围护结构(如外墙、幕墙)两侧空气温度差为1℃，1h 内通过1m2面积传递的热量。如果围护结构 是300mm厚混凝土墙，它与500mm厚混凝土墙的传热系数是不一样的，而同一类型和 强度等级混凝土的导热系数却是一样的。所以导热系数是衡量建筑材料热工性能的指标，不是衡量围护结构热工性能的指标。
遮阳系数和可见光透射比主要是衡量透明幕墙和玻璃热工性能的指标。这两个选项干扰性不大，考生容易将其排除，难度不大。本题主要要求考生分清导热系数与传热系数两个不同的概念。 故本题答案为“B”。 3 电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔()层设一道安全平网。 A.一 B.二 C.三 D.四 参考答案：B 参考解析： 此题不难，对于具备工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核电梯井内安全防护网设置的知识点。根据相关规范：电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层(不大于1Om)设一道安全平网进行防护。故本题正确选项应为“B.”。 4 关于土方的填筑与压实，下列说法不正确的是()。 A.填土应从最低处开始分层进行 B.填方应尽量采用同类土填筑 C.当天填土，应在当天压实 D.基础墙两侧应分别回填夯实 参考答案：D 参考解析： 解析：土方填筑与压实 1.填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性确定。 2.填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。
《建筑工程相关法律法规》科目试题库 第一章工程建设法律基础 第一节工程建设法律概述 一、单选题： 1、工程建设法除具有一般法律的差不多特征之外，还有不同 于其他法律的特征，如：政策性、经济性以及（ A ） A 行政隶属性 B 客观性 C 复杂性 D 时效性 二、多选题 2、工程建设法行政隶属性的调整方式包括（ ABCD ）和免除、确认、打算以及撤销。 A 授权 B 命令 C 许可 D 禁止 第二节工程建设法律关系 一、单选题 1、下列不属于工程建设法律关系构成要素的是（C ） A 法律关系的主体 B 法律关系的客体 C 法律关系的形式 D 法律关系的内容 3、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( B )。 A公民 B法人 C个体工商户 D其他社会组织4、以下不属于建筑工程从业的经济组织是( D )。 A施工单位 B勘察设计单位 C工程监理单位 D房地产经纪机构
5、下列不属于法人的是（A ） A公民 B事业单位 C教育局 D法院 6、甲公司决定向乙公司购买一批进口钢材，签订合同前，甲得知乙新到一批采纳最新技术生产的进口钢材，因此决定改购买这批新品种的钢材。甲乙之间法律关系的变化属于(B )。 A主体变更 B客体变更 C权利变更 D义务变更7、主体变更，指法律关系主体数目增多或减少，也能够是主体改变，在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，现在主体改变也称为( B )。 A合同转变 B合同转让 C合同变更 D合同终止8、参加或者治理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的自然人、法人或其他组织，是( A )。 A法律关系主体 B法律关系客体 C法律关系的内容D法律关系的标的 9、民事行为能力是指( A )。 A通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格 B能够参加民事活动，享有民事权利的法律资格 C能够负担民事义务的法律资格 D能够做出真实意思表示的资格 二、多选题 1、工程建设法律关系具有（ BCD ）特征。 A 授权性 B 综合性 C 复杂性 D 协同性 2、下列属于工程建设法律关系构成要素的是（ ABD ）
建筑法规试题及答案 1(根据《建筑法》得规定,建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工得,应当向发证机关申请延期,以延期以( )为限。 1次 B(2次 C(3次 D(4次 A( 答案: B 2(根据《建筑法》得规定,在建得建筑工程因故中止施工得,( ) B(2个月 C、3个月 D(6个月 答案: A 3(根据《建筑法》得规定,按照国务院有关规定批准开工报告得建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工得,应当及时向批准机关报告情况,因故不能按期开工超过( )得应当重新办理开工报告得批准手续。 A、1个月 B(3个月 C、6个月 D、1年 答案:C 4、由两个以上得承包单位联合共同承包大型建筑工程得,共同承包得各方对所签订得承包合同履行( )、 A、共同承担责任 B(按照承揽工程得比例分别承担责任 C(承担连带责任 D(各自承担责任 答案:C 5、有关总分包得责任承担叙述错误得就是( )。 A(总承包单位按照总承包合同得约定对建设单位负责 B(分包单位按照分包合同得约定对总承包单位负责
C(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担各自得责任 D(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 答案: C 6、根据《建筑法》得规定,( )可以规定实行强制监理得建筑工程得范围。 A(国务院 B(国务院建设行政管理部门 C、市级以上人民政府 D、省级以上人民政府 答案: A 7、根据《建筑法》得规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托得工程监理单位、监理得 )。 A、勘察单位 B(设计单位 C、建筑施工企业 D(工程造价咨询机构 答案: C 8、根据《建筑法》得规定,工程监理单位应当根据建设单位得委托,( )执行监理任务。 A(偏向建设单位 B(偏向施工单位 C(客观、公正地 D(公正、科学地 答案: C 9、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定得质量要求得应当( )。 A(指示施工单位修改设计文件 B(要求设计单位改正 C(将设计文件修改后发给施工单位实施 D(报告建设单位要求设计单位改正 答案: D
2017年建筑工程考试试题及答案
招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间( )天内发出。 A. 7 B. 10 C. 14 D. 15 【答案】D 拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是( )。 A.对关键工艺的原则性规定 B.拟定施工步骤和施工顺序 C.估算整体工程量 D.编制施工进度计划 【答案】A 关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是( )。 A. 招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写 B. 同一招标工程的项目编码不得有重码 C. 清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程 D. 当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个 【答案】A 关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是( )。 A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价 B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密
C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布 D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价 【答案】B 招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是( )。 A.3%~5% B.5%~10% C.10%~15% D.15%~20% 【答案】C 关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是( )。 A.以项目特征描述为依据确定综合单价 B.招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准 C.应考虑招标文件规定范围(幅度)外的风险费用 D.消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据 【答案】A 关于投标报价，下列说法中正确的是( )。 A.总价措施项目由投标人自主报价 B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报 C.暂估价依据询价情况填报 D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中 【答案】D
建筑工程法律法规习 题集
建筑工程法律法规习题集 一、单项选择 1．建筑法规是指有立法权的（）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称 A．政府机关 B. 国家权力机关 C. 行政机关 D. 主管部门 2．法律关系三要素是（） A．时间、地点、人物B．法官、律师、被告 C．原告、被告、证人 D. 主体、客体、内容 3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 A．权利移交 B.义务分担 C．合同变更 D.合同转让 4．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A．施工单位B．建设单位 C．监理单位 D．设计单位 5．建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。 A．不得跨部门、跨地区B．可跨部门但不得跨地区 C．可跨地区但不得跨部门D．可跨部门、跨地区 6．罚款属于（）。 A．经济责任 B．行政处分C．行政处罚 D．刑事责任的附加刑 7．属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。A．1000万元 B．100万元 C．500万元 D．200万元 8．联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。 A．分别B．共同 C．派代表 D．由资质较高的公司 9．我国招标投标法规定，开标时间应为（）。 A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日 C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间
10．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（）。 A．安全性要求 B．强制性标准 C．建设单位要求D．安全标准 11．在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。 A．安全生产责任制度 B．安全生产检查制度 C．安全生产教育制度 D．安全生产培训制度 12．政府对工程质量监督管理的目的是（）。 A．保证工程使用安全和经济性B．保证工程使用安全和环境质量 C．保证工程环境质量和经济性 D．保证工程使用功能和安全性 13．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。 A．由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用 B．由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用 C．由施工单位履行保修义务并承担保修费用 D．由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用 14．根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工总承包企业为建设项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险期限到该项目（）之日为止。 Ａ．提交竣工验收报告Ｂ．竣工验收合格Ｃ．竣工验收备案Ｄ．交付使用 15．“建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工”是（）的建筑行为规定。 A．禁止性 B. 授权性 C. 义务性 D. 指导性 16．李某通过传真的方式向王某提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，则李某采用的要约方式是（）。 A．口头形式 B．书面形式 C．协商 D．行为 17. 出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（）。 A．检测合格证明B．生产（制造）许可证 C．产品合格证 D．建筑机械使用许可证 18．关于工程项目的建设程序，下列表述正确的是（） A．勘察设计＞立项决策＞建筑安装＞竣工验收
试题部分 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。
A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员
一、单项选择题 1.下列不属于建设行政主体的是（）。 A.乡级以上人民政府及其建设行政主管机关 B.地方行使对建设活动管理职权的其他行政机关 C.法律法规授权的组织 D.受行政机关委托的组织 【答案】A 本题考核的是建设工程法规的调整对象及建设行政主体的概念。 建设行政主体主要包括两类：一是国务院及其建设行政主管机关、县级以上人民政府及其建设行政主管机关，以及国家和地方行使对建设活动管理职权的其他行政机关；二是被法律法规授权的组织或受行政机关委托的组织，如建设工程质量监督机构、建设工程安全监督机构等。 2. 在建设工程中，下列不具备法人资格的是（）。 A.施工企业 B.项目经理部 C. 勘察设计单位 C. 监理单位 【答案】B 本题考核的是法人的概念及施工企业法人与项目经理部的法律关系。 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。 3．在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。 A.法律形式 B．法律体系 C．法律规范 D．法律部门 【答案】D 本题考核的是法律体系及法律部门（部门法）的概念。 4．有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。 A．《招标投标法》B．《招标投标法实施条例》 C．《江苏省招标投标条例》D．《工程建设项目施工招标投标办法》 【答案】A 本题考核的是法的形式及其效力。 我国法的形式主要表现为宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章等。法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。 5．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。 A．房屋建筑工程质量保修办法 B．建设工程安全生产管理条例 C．安全生产法D．建筑业企业资质管理规定 【答案】B 本题考核的是行政法规的概念。 行政法规是指由国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就执行法律规定和履行行政管理职权的事项，以及依据全国人大及其常务委员会的特别授权所制定的规范性文件。其名称一般是《×××条例》。 6.《建筑业企业资质管理规定》属于()。 A．法律B．行政法规C．司法解释D．部门规章 【答案】D 本题考核的是部门规章的概念。 部门规章是指由国务院各组成部门和具有行政管理职能的直属机构，根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内制定的规范性文件。其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。 7. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
选择题：1、钢筋混凝土梁的结构详图中，配筋图中的断面图，采用的是_A_ A、移出断面图B、中断断面图C、重合断面图D剖视图 选择题：1、钢筋工程施工中要看懂 C A、建筑施工图 B 、土建施工图 C、结构施工图 D 、设备施工 2、基础各部分形状、大小、材料、构造、埋深及主要部位的标高都能通过C_反映出来。A总平面图B基础平面图C、基础详图D、结构平面图 3、画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成 B A 、细实线B、中实线 C、粗实线D 、实线 4、钢筋混凝土构件分为现浇整体式和预制装配式是按_C— A 、受力特征B 、 材料C、施工方法 D 、计算结果 5、钢筋混凝土构件详图不包括_A ____ A、断面图 B 、模板图C 、配筋图 D钢筋表 判断题：1基础结构图属于建筑施工图。（x） 2、当采用砖墙和砖基础时，在基础墙和垫层之间做成阶梯形的砌体，称为阶梯形基础。 （x） 3、结构施工图是说明房屋的结构构造类型、结构平面布置、构件尺寸、材料和施工要求等。 （“） 第八节墙体的建筑构造（节） 填空题：1、按受力情况不同，墙体可分为承重墙和非承重墙。 2、散水是沿建筑物外墙设置的倾斜坡面，坡度一般为3汇5% ,宽度一般为600 —1000mm 3、设计抗震设防烈度在8度及以上时，圈梁必须贯通封闭。 选择题：1、在建筑工程中，建筑物与土层直接接触的部分称为B A、地基 B、基础C 、勒脚D 、散水 2、外墙与室外地坪接触的部分叫_C—A 、散水B 、踢脚线C、勒脚
D防潮层
3、下列B ___ 不能用于加强砌体结构房屋整体性。A、设圈梁B、设过梁 C、设壁柱 D 、设构造柱 4、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在_D ______ A、垫层高度范围内 B、室内地面以下-0.060m处 C、垫层标高以下 D、平齐或高于室内地面面层 5、门窗过梁的作用是C A、装饰的作用B、承受砖墙的荷载C、承受门窗上部墙的荷载D、承受楼板的荷载 名词解释题：地基：支撑建筑物重量的土层。 判断题：1、明沟的作用与散水相似，适用于室外无组织排水。（“）2、地基是建筑物的 重要组成部分，是地下承重构件。（x） 3、圈梁设置的数量与房屋的高度、层数、地基状况和地震烈度无关。（x） 简答题：1、为了使构造柱与墙体连接牢固，应从构造方面和施工方面采取什么措施？答案：构造柱处墙体宜砌成马牙槎，并应沿墙咼每隔500mn设2①6拉结钢筋，每边伸入 墙内不少于1.0m，施工时应先放置构造柱钢筋骨架，后砌墙，随着墙体的升高而逐段浇筑混凝土构造柱身。 第九节楼板、楼地面及屋顶的建筑构造（节） 填空题： 1、预制钢筋混凝土楼板中，板在墙上的搁置长度不宜小于墙体110mm ，在梁上不小于60mm 2、楼板层是由面层、附加层、结构层、顶棚层四部分组成。 3、平屋顶的泛水高度不得小于 250mm。 选择题：1、现浇钢筋混凝土楼板的优点是 D I、适用于平面不规则的建筑n、施工方便、工期短川、强 度高w、刚度大 A、i、n B、n、皿C 、皿、w D 、I、W 2、楼板上的荷载先由板传给梁，再由梁传给墙或柱，这种由板和梁组成的楼板称为_B_ A 、板式楼板 B 、梁板式楼板 C 、无梁式楼板 D 、压型钢板组合楼板 3、屋顶是建筑物最上层起围护和承重的构件，屋顶构造设计的核心是C A、承重B、保温隔热C、防水和排水D、隔声和防火
建筑工程《资料员》考试题库 《建筑资料员》科目试题库 第一章概述 第一节建筑工程资料管理基本概念 填空题 1．设计变更洽商一般是指 建设单位或施工单位与设计单位就设计变更事项进行洽商。 2．工程洽商一般分为技术洽商和经济洽商。 3．《设计变更洽商记录》应记明设计变更的部位、原因及变更的内容。4．《工程质量事故处理报告》的主要内容是事故的情况、造成的损失、事故的原因、处理情况及结果（结论）。 5．重点和大型工程施工组织设计交底应由施工企业的技术负责人对 项目主要管理人员进行交底。 6．一般工程施工组织设计交底应由项目技术负责人进行。 7．专项施工方案技术交底应由专业技术负责人负责。 8．图纸会审完成形成的资料是图纸会审记录。 单项选择题 1．关于分包单位资料管理的义务中错误的是 C A.负责分包工程施工资料的收集； B.负责分包工程施工资料的整理； C.负责施工项目资料的汇总； D.对施工资料的真实性、完整性和有效性负责
2．建筑工程事故发生后，应在 C 内，以口头、电话或者书 面形式报告有关部门。 A.8小时； B.12小时； C.24小时； D.48小时 3．建筑工程质量事故发生后，应在 D 内，填报《工程质量 事故报告》。 A.8小时； B.12小时； C.24小时； D.48小时 4．质量事故处理方案应由 C 出具或签认。 A.建设单位； B.监理单位； C.设计单位； D.施工单位 5．建筑工程质量事故处理中不需要的资料是 D 。 A.与事故有关的施工图； B.与施工有关的资料； C.事故调查分析报告； D.事故部位的施工操作规程 第二节建筑工程资料的特征 填空题 1．发生质量事故的工程项目，应建立质量事故档案，主要内容包括：工程质量事故报告、处理方案、实施记录和处理验收记录 2．准备使用的新材料必须具备的条件中错误的是 B 。 A.具有鉴定资格的单位出具的鉴定证书； B.施工方案； C.质量标准； D.使用说明和工艺要求 3．工程施工中拟使用的新产品必须具备的条件中错误的是B 。 A.具有鉴定资格的单位出具的鉴定证书； B.施工方案； C.质量标准； D.使用说明和工艺要求