解除承包合同起诉状
原告姜××男 39岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男 42岁汉主任同上××乡经管会
一、请求事项：
1.履行合同：
2.赔偿经济损失。
二、事实理由及证据：
(一)请求的原因事实
1.双方是怎样引起订立承包合同的?
××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。经新建乡武装部部长的介绍来到×
×乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，
被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济
体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告为什么中途撕毁了合同?
我从1982年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业
起诉状 原告：XXXXXXXX有限公司，住所地在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX; 法定代表人：XX。 被告：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人：XXXXXXXX。 请求事项： 1、请求法院判令解除原被告签订的《车辆转让协议》； 2、请求法院判令被告向原告返还购车款人民币XXXXXXXXXX元； 3、本案的诉讼费由被告承担。 事实与理由： 2019年7月24日，原被告签订《车辆转让协议》。约定将被告依据司法判决书享有所有权（尚未向法院申请强制过户）的标的车辆（具体见合同清单和相应的判决书）以XXXXXXXX元出售给原告。合同还约定标的车辆的上牌、过户等手续由原告办理，但被告负有配合的义务。 协议签订后，原告依据合同和判决书向法院申请强制执行，但被驳回并告知申请人主体不适格。后原告请求被告予以配合办理标的车辆的过户手续，但被告拒绝。原告认为，被告拒不配合办理过户的行为严重违约，并导致原告签订合同的目的不能实现，故向法院申请解除合同、返还购车款。 此致 XXXXXXXXX人民法院 具状人： 2020年4月26日
证据目录 一、原告营业执照复印件、被告企业公示登记信息； 证明原被告系合同当事人的事实。 二、《车辆转让协议》； 证明原被告之间存在车辆买卖合同关系的事实； 证明被告负有协助原告办理车辆上牌、过户等手续的义务的事实。 三、XXXXXXXXX判决书、（XXXXXXXXXXX判决书； 证明依据判决书申请强制执行的主体应当是被告，先被告拒不配合原告申请强制执行，导致原告无法取得案涉车辆所有权的事实。
确认承包合同有效纠纷判决 篇一：承包合同纠纷一案一审民事判决书 原告李某富诉被告黄某、广西某基础设施投资有限公司、北流市某实业有限责任公司、第三人黄某全、廖某承包合同纠纷一案一审民事判决书 来源：【法艺花园】/thread-545764-1-1.html 北流市人民法院民事判决书（20XX）北民初字第1369号 原告李某富（又名李某付），男。 委托代理人郑业浩，广西锦康律师事务所律师。 被告黄某，男。 被告广西某基础设施投资有限公司。 法定代表人陈某海，该公司董事长。 被告北流市某实业有限责任公司。 法定代表人罗某，该公司董事长。 三被告共同委托代理人卢某金，男。 第三人黄某全，男。 第三人廖某，男。 原告李某富诉被告黄某、广西某基础设施投资有限公司（以下简称“某公司”）、北流市某实业有限责任公司（以下简称“某公司”）、第三人黄某全、廖某承包合同纠纷一案，本院于20XX年8月31日立案受
理后，20XX年7月12日作出（20XX）北民初字第1422号民事判决书，被告不服判决提起上诉，广西壮族自治区玉林市中级人民法院于20XX年2月9日作出（20XX）玉中民一终字第447号民事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。20XX年6月4日本院立案受理后，依法另行组成由审判员陈福光担任审判长，与人民陪审员顾燕、罗昭玲参加评议的合议庭，于20XX年8月8日公开开庭进行了审理，书记员杨燕担任法庭记录。原告的委托代理人郑业浩、三被告的共同委托代理人卢某金到庭参加诉讼，第三人黄某全、廖某经本院合法传唤，不到庭参加诉讼。被告方证人顾展宇出庭作证。本案经批准延长审限六个月。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 原告诉称，20XX年1月12日原告与三被告协商，签订《承包合同》，约定原告将其所有的原北流市西埌造纸厂分厂的全部资产承包给三被告经营，承包期限为7年(即20XX年2月1日至20XX年1月31日止)；每年的承包金为36万元，三被告每月月底支付承包金3万元给原告，如三被告逾期未缴交承包金，每日按拖欠承包金数额的千分之一支付违约金给原告；如超过120日未缴交承包金，则视为三被告违约，三被告无条件放弃对原告拥有的631.7899万元债权。原告与三被告签订合同后，三被告向原告和第三人黄某全承诺，每月月底支付1万元给第三人黄某全作为原告偿还第三人黄某全的借款及利息，因此，三被告每月应支付4万元(含承包金3万元)给原告。之后，原告将资产移交给三被告经营。被告以北流市富荣造纸厂的名义经营至20XX年9月20日，但三被告一直没有向原告支付过承包金，也没
编号：YB-HT-026366 解除合同起诉状范本专业 Professional version of the 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
解除合同起诉状范本专业版 原告：________，女，_____族，_______年___月___日生，住______市______区______路___号院___号楼___号，电话：_____________________。 被告：_____________有限公司，地址：______市______区______路__________中心_______层____号。 法定代表人：__________，职务：_______，电话：_____________________。 诉讼请求： 1、请求依法判令解除原告与被告的代理合同，被告返还原告代理费________元； 2、本案的诉讼费用由被告承担。 事实与理由：
_______年___月___日，原、被告签订了一份代理合同，双方对合同的权利义务进行了约定。合同签订后，原告给被告交纳了代理费________元，但被告严重违约不按照合同履行自己的义务（不派技术员上门技术培训指导、不按照约定的价格提供设备），致使原、被告签订的合同目的无法实现。为此，原告已于_______年___月___日通知被告解除合同。后原告要求被告返还代理费________元，被告不理，无奈只有诉至贵院维护其权益。 综上所述，为了保护原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，原告特提起诉讼，请求贵院依法公判。 此致 ________市________区人民法院 具状人：__________ _______年___月___日 云博网络科技有限公司 Yunbo Network Technology Co., Ltd.
承包合同纠纷起诉状 篇一：承包经营合同纠纷起诉书 承包经营合同纠纷起诉书 一、请求事项： １．履行经营承包合同； ２．赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据： １９８７年１月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××省××公司法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从１９８７年１月至１９９０年１月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。但在本年１０月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。 篇二：工程承包合同纠纷起诉状范本 民事起诉状 原告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日出生 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
现住址：XXX市XX区XXX街XX号院X号楼X单元XXX室电话：XXXXXXXXXXX 被告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 现住址：XX县XXX乡XXX村X组 电话：XXXXXXXXXXX 诉讼请求： 1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元（）。 2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。 3、本案诉讼费全部由被告承担。 诉讼理由： XX年12月11日，原、被告双方签订合同，原告承揽被告的XX县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米，面积按实际工程量计算。原告按照合同约定，当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后，其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款，均遭到无理推诿或恶意回避，拒不支付所欠工程款给原告。 原告认为，被告拒绝还款的行为已严重侵犯了原告的合法权益，故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定特向贵院提起诉讼，请求贵院判决被告立即给原告
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 买卖合同纠纷起诉状 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
原告： 住所地： 法定代表人：职务： 被告： 住所地： 法定代表人：职务： 案由：买卖合同欠款纠纷 诉讼请求： 1、原告请求依法判令被告给付原告货款元 2、请求判令被告支付逾期付款违约金元 3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。 事实与理由： 年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量总货款 结款方式：；需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将 货物送至被告公司。从年月份至年月份被告拖欠原告货 款如下：年月份，人民币元；年月份，人民币元；年月份，人民币元，年月份，人民币；以上合计人民币元。原告曾多次
要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计元，事实清楚, 证据充分, 足以认定；双方的债权债务关系 清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。 此致 附：1、本状副本份 2、书证份 3、其他材料份具状人：法定代表人：年月日篇二：法律文 书：买卖合同纠纷起诉书法律文书：买卖合同纠纷起诉书 原告： 地址：
建设工程承包合同解除 一、基本案情介绍 涉讼项目(以下简称"本项目")是位于深圳市宝安区的一个住宅项目，总建筑面积为15万平方米。建设单位于2006年5月将项目发包给施工单位，双方签订了施工合同。但在合同履行过程中，双方发生了诸多纠纷：因各方面原因，项目开工日期延期将近一年;合同工期严重延误，在开工后一年的施工期内，施工单位只完成了相当于正常情况下两个月的工程量;在工期严重延误的情况下，施工单位又以原材料、人工价格上涨为由要求大幅提高合同价格。 2008年1月，建设单位委托北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"中伦深圳分所")提供法律服务。中伦深圳分所为促进双方和平协商解决纠纷做了大量工作，但终因双方存在的分歧无法解决而导致谈判破裂。2008年11月，建设单位委托中伦深圳分所向深圳市宝安区人民法院提起了诉讼，施工单位也提出了反诉。 2010年7月，深圳市宝安区人民法院作出一审判决，双方均提出上诉。后在深圳市中级人民法院的调解下，双方均同意撤回上诉。2011年4月，深圳市中级人民法院作出终审裁定。最终的生效判决结果为：施工合同被解除，在综合考虑未付工程款、双方各自应承担的违约金后，建设单位向施工单位应支付工程款约1300多万元。2011年10月本案执行完毕。 二、诉讼前的风险提示
向客户充分提示诉讼的风险并打消客户不合理的预期，是对律师代理诉讼、仲裁案件的基本要求。而对于建设工程施工合同解除案件，除一般的诉讼风险外，笔者认为还应特别注意向客户提示"工地停工可能将长达两至三年"的风险。 房地产项目往往投资金额巨大，停工后仅计算所占用资金的利息、费用等就已经是一笔可观的金额，更不用说因不能按期获取项目回报而导致的间接损失、因错过房地产行情而遭受的预期利益损失，因此建设单位提出解除施工合同，最主要的目的是尽快让施工单位交还工地、让新的承包人进场恢复施工，并且对于恢复施工往往十分迫切。但是在一般情况下，建设单位实现前述目的的可能性不高，原因如下：1.建设施工合同解除诉讼案件审理所需时间远长于一般诉讼 根据《民事诉讼法》第135条和第159条的规定，人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起六个月内审结;对上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结。也即是按法律规定，一般情况下民事诉讼案件的一审、二审应当在9个月之内审结，但由于一审判决作出之日到第二审立案之日的期间不计入审限，因此在实践中，一般情况下民事诉讼案件的一审、二审需要12个月至15个月的时间。而建设施工合同解除诉讼案件审理所需时间更是远长于一般诉讼，这是因为相关的事实非常复杂，鉴定也需要较长的时间。以本案为例，本案从2008年11月起诉，至2011年4月深圳市中级人民法院作出二审裁定，总计30个月，如计至执行完毕之日则总计36个月，其中的鉴定期长达12个月。
居间合同起诉状范本 原告：______，性别：______，_____族， ____年___月____日生。 身份证号：____________，住所地：____________，联系方式：________________。 被告： ____公司，住所地：____________________。 法定代表人：____________职务：_________ ，联系方式： ________________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。 1、判令被告立即退还居间服务费________元及_____元违约金。 2、本案诉讼费由被告负担。 事实与理由：
风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 被告_____公司与____________公司合作开发了_______项目，该项目于_______________（地址）推出、_______套_______（房型）、_______套_______（房型）供预售，____年____月____日，被告作为居间人与原告在__________售楼处签署了一份《居间合同》（编号为 ____________），被告承诺将促成原告在________套_______（房型）中能购买到______套。原告于签署合同现场即以________方式支付了合同约定的居间服务费____万元。 ___年___月___日，原告在______公司的安排下，参观了 ____________楼盘，参加了________产品推广活动，进行了选房，并与______公司确认___栋___层____室、___栋___层____室、___栋___层 ____室房源后，选定了___栋___层____室、___栋___层____室意向房源。但此后不久经查，原告选定的房源均已被售予他人。鉴于此情形，原告于_____年____月____日、____年____月____日分别通过____及____方式要求被告退还居间服务费。直至原告起诉之日，被告仍未退款。 综上所述，被告未履行居间合同中约定，即居间人应尽之义务，为违约行为，应承担违约责任，退还合同内容约定的居间服务费______元
2018最新服务合同纠纷起诉状范本 原告：;________________，住所地：__________________ 法定代表人：______________________ 被告：;________________，住所地：__________________ 性别：_______________，________年_________月__________日，联系电话：___________ 诉讼请求;： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、请求判令被告支付服务费用______元。 2、本案的诉讼费用由被告承担。 ;事实与理由;： 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原被告于_____年____月____日签订《________服务合同》，被告委托原告为其提供________服务。双方约定律师费的支付方式为：合同签订后原告提供___________服务后被告支付相关服务费__________元。 1
经营承包合同纠纷起诉状 原告： 姓名：________________ 性别：________________ 年龄：________________ 民资：________________ 职业：________________ 住址：________________ 工作单位：____________ 被告： 姓名：________________ 性别：________________ 年龄：________________ 民资：________________ 职业：________________ 住址：________________ 工作单位：____________ 一、请求事项： 1履行经营承包合同； 2.赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据： ______ 年_月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为______ 省_公司法人代表刘经理；承包人是公司职工靳 —;承包期限规定从______ 年 ____ 月至___ 年___ 月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。
但在本年10月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。 首先，我对发包方对我作出的所谓四项经济问题和违反政策罪状的实际情况作以说明，供法庭查证参考，以便作出公正的裁判。 发包方处理的第一个问题是：“我用现金在商店套换转帐支票给个体户购买原料，给国家造成税收损失2 6 0 1.0 5元”；这一问题的实际情况是：我们承包合同第二条承包范围中 (5)公司提供流动资金人民币叁万元(其中包括库存货物) 。以此微薄地资金是不可能开展扭亏为盈的承包局面的，况且库存货物只有卖出后才能变成流动资金，如果减去货物价值，资金更少了。因此，我凭个人往来，从针织品个体户鲁_______________ 处借现金七万元，两个月后全部还清。我借入现金存入银行，有帐可据，但从银行再提出七万元现金还债是不可能的，因而只能用支票去还债。这有什么不对？我因公借款，以支票还债，这对税收有何损害？如有税务问题，为什么税务机关一直没来查处？因此，发包方说我以现金套换支票，这是得了便宜还骂人的不义之说，我不能接受。 第二个问题是：“代销商品不入库、不走帐，商品售出撕毁小票。进销差款不入帐，并随意支出，违反了国家财经管理制度，影响了承包人、商店、及公司的利益。” 这个问题是带有历史性的，实际是：掌管这一代销业务的负责人是上任就负责此项工作的副经理王________。此人是前一任的副经理，我承包后原职不变。代销货进销差额保留在所谓“小金库”的事，都由王_______ 专管，不是不入帐，也不是随意支出。这种“小金库”的收支直接和职工福利挂勾，是从我的前任到我经手一直由这个副经理王_____ 专管。但在他检举了我之前，我问过他存多少钱？ 他说四、五百元。当他检举我之后，又说把钱给我了。向他要帐，说烧了。从这个经过看来，这个不光彩的“小金库”不是从我做起，更不是由我专管。这是沿袭下来的弊病。王是沿续管理的人负责，请法庭详查。 第三个问题，说我虚报考勤套取工资，绝无此事。有考勤表可查，更有考勤员薛_______ 可证，这个问题是强加于我的陷害。
民事起诉状 原告：朱***，女，1996年11月15日出生，住西安市未央区凤城七路*******2-501，身份证号码：610***3043，电话：158****9672。 被告：陕西***房地产开发有限公司，住所地：泾阳县***四单元二层201号。 法定代表人：***，职务：总经理 电话：029-3621**58 181**7677 诉讼请求 一、请求法院依法确认原、被告之间签订的《商品房买卖合同》（编号：********）于2016年6月30日解除； 二、请求法院依法判令被告向原告退还购房款1700000元及其被告逾期交付房屋的违约金17000元，总计1717000元整。 三、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由 2014年7月17日，原、被告签订了编号为********的《商品房买卖合同书》，双方就房屋价款、交房条件、交房时间、双方的权利义务以及违约责任进行了明确约定。其中《商品房买卖合同书》第九条第1款第（2）项约定，“逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%的标准向买受人支付违约金”。合同签订后，原告遂按照合同约定完全履行了付款义务，但被告却未按照合同约定的时间向原告交付房屋，合同约定的房屋交
付时间为2015年12月31日，而被告截止起诉之日仍未向原告交付房屋，被告的此行为已构成严重违约，已严重侵害了原告的合法权益。2016年6月27日，原告根据《商品房买卖合同书》第九条第1款第（2）项的约定，向被告发出了解除该《商品房买卖合同书》的通知，被告于2016年6月30日签收确认。在被告收到解除合同的通知后，双方进行了多次协商、谈判，截止起诉之日，仍未就退还房款及违约金事宜达成一致意见，并且被告相关负责人态度消极，原告迫于无奈只能诉诸法院解决。 综上，被告的行为已经严重违反合同约定，侵犯了原告的合法权益，为了维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》及有关法律法规之规定，特诉至贵院，请法院依法判如所请。 此致 咸阳市泾阳县人民法院 具状人： 年月日
居间合同起诉状范 本
居间合同起诉状范本 原告：______，性别：______，_____族， ____年___月____日生。 身份证号：____________，住所地：____________，联系方式：________________。 被告： ____公司，住所地：____________________。 法定代表人：____________职务：_________ ，联系方式：________________。 诉讼请求： 1、判令被告立即退还居间服务费________元及_____元违约金。 2、本案诉讼费由被告负担。 事实与理由： 被告_____公司与____________公司合作开发了_______项目，
该项目于_______________（地址）推出、_______套_______（房型）、_______套_______（房型）供预售，____年____月____日，被告作为居间人与原告在__________售楼处签署了一份《居间合同》（编号为____________），被告承诺将促成原告在________套_______（房型）中能购买到______套。原告于签署合同现场即以________方式支付了合同约定的居间服务费____万元。 ___年___月___日，原告在______公司的安排下，参观了 ____________楼盘，参加了________产品推广活动，进行了选房，并与______公司确认___栋___层____室、___栋___层____室、___栋___层____室房源后，选定了___栋___层____室、___栋___层____室意向房源。但此后不久经查，原告选定的房源均已被售予他人。鉴于此情形，原告于_____年____月____日、____年____月____日分别通过____及____方式要求被告退还居间服务费。直至原告起诉之日，被告仍未退款。 综上所述，被告未履行居间合同中约定，即居间人应尽之义务，为违约行为，应承担违约责任，退还合同内容约定的居间服务费______元及______元违约金。为维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，原告要求被告退还_______元居间服务费及支付_____元违约金，愿贵院依法判决，支持原告诉讼请求。 _____人民法院
承包合同起诉书范文 民事起诉状 原告： 地址： 电话： 法定代表人：职务： 被告： 地址： 电话： 法定代表人：职务： 诉讼请求： 1、判令被告返还原告在被告处加工的全部护栏板。 2、判令被告承担原告由此支出的交通费及相关费用共计*****元。 3、判令被告承担本案全部诉讼费用。 事实与理由： ****年*月**日，原告与被告口头约定：由被告承揽原告在*****有限公司所采购的一批护栏板的镀锌加工业务，该批护栏板共计***件，净重****吨。*****年*月**日中午，被告负责人******将*****吨的护栏板从******有限公司拉走。当时约定要尽快加工该批护栏板。****年*月**日，被告负责人*****给原告打电话说"你的活干不成了"，并扣留了该批护栏板。经过双方及中间人的多次协商，被告仍然不履行合同
并扣留该批货物不予返还，给原告造成了巨大的损失。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条："有下列情形之一的，当事人可以解除合同：......（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务......"之规定，原告有权解除该合同并要求被告返还原物。为保护原告的合法权益，特诉至贵院。 此致 ********人民法院 具状人：**** 二〇一〇年三月二十三日 ------------------- |当事人|姓名|性别|年龄|民族|职业| 住址 | 工作单位 | |---|---|---|---|--|--|----|----| |原告|靳××| 男 |38岁|汉 |经理| 西大直街 | ××商店 | |---|-----------------| |被告|××省××公司，法定代表人：刘斌经理| ------------------- 一、请求事项： 1.履行经营承包合同； 2.赔偿违约造成的经济损失。
民事起诉状（模板）*** 详情见下文 原告：某某有限公司 住所： 法定代表人：，职务： 联系电话： 被告：北京某某材料有限公司 住所： 法定代表人：，职务： 联系电话： 案由：买卖合同纠纷 诉讼请求： 一、请求法院判令被告向原告支付拖欠货款人民币元； 二、请求法院判令被告向原告支付违约金5万元； 三、请求法院判令被告承担本案全部诉讼费用。 事实与理由： 原、被告于2015年9月10日签订《产品销售合同》，被告向原告购买原材料，合同总价款为元。
但截止目前，被告仍有货款元尚未支付,在此期间，原告多次以电话、短信、上门催要、发律师函等形式要求被告支付货款，但被告均以各种借口拒不支付。 综上所述，被告的行为严重违反了《产品销售合同》的约定，严重侵犯了 原告的合法权益，现原告依法诉至贵院，请求人民法院依法审判，维护其合法 利益。 此致 北京市大兴区人民法院 具状人： 年月日 注：立案需要准备材料： 1、起诉状： ①份数：n+1，n为被告数量，例如，只有一个被告需要准备两份起诉状，两个 被告需要准备三份起诉状，以此类推； ②原告为自然人的，需要本人签字，原告为法人的，需加盖法人公章，有些法 院还要求有法定代表人签字。 2、原告身份证复印件一份；被告为自然人的需要提供被告的身份证复印件，为法人的需要打印被告企业工商信息。 3、如委托律师代理，则需要向律师出具授权委托书一份并由委托人签字/盖章。 4、简单证据材料： ①份数：n+1，n为被告数量，例如，只有一个被告需要准备两套证据，两个被 告需要准备三套证据，以此类推；
②内容：立案时只需向法院提交初步证据即可，比如合同等。
土地承包合同无效判决 第五十五条承包合同中违背承包方意愿或者违反法律、行政法规有关不得收回、调整承包地等强制性规定的约定无效。 第五十七条任何组织和个人强迫承包方进行土地承包经营权流转的，该流转无效。篇二：审理农村土地承包合同纠纷应注意的问题审理农村土地承包合同纠纷应注意的问题 一、常见纠纷类型 （一）承包合同纠纷 （二）承包经营权侵权纠纷 承包经营权是公民、集体对于集体所有的或者国家所有由集体经济组织使用的土地占有、使用、收益的权利。承包经营权纠纷是指因发包人、承包人之外的第三人，违反我国《民法通则》第80条第2款的规定，侵害承包人对土地的承包经营权而引发的纠纷。此类纠纷属于侵权纠纷。 （三）承包经营权流转纠纷 通过家庭承包取得的土地承包经营权，可以依法采取转让、转包、出租、互换等方式流转。承包经营权流转协议纠纷就是土地承包经营权流转当事人因转让、转包、出租和互换土地承包经营权，在履行土地承包经营权流转协议过程中而发生的纠纷。 （四）承包地征收补偿费用分配纠纷 农业承包合同履行期限一般较长，承包人为了生产经营的需要，
一般要进行先期投入。在承包期内，因工业占地或其他项目征地，承包合同需要解除。承包合同解除后，承包方与发包方就补偿问题达不成协议就会引发纠纷。 （五）承包经营权继承纠纷 此类纠纷涉及：承包人死亡后其所得承包收益的继承问题；林地承包人死亡后其继承人在承包期内继续承包的问题；其他方式承包中，承包方的继承人或者权利义务承受者请求在承包期内继续承包的问题等。 二、产生纠纷的主要原因 （一）因外部承包而引发纠纷 上世纪八十年代后期，由于从事农业生产的收益相对较低，一些农民不愿种地，部分农村土地被发包给集体经济组织以外的单位或者个人承包经营。随着农村经济结构的调整，有些地方的土地在升值，农民又开始愿意种地，此时就出现了农民对集体经济组织以外的人承包土地不满的情况，一些地方的集体经济组织迫于压力只得要求与承包人解除合同。因外部承包引发的纠纷，有的是因承包人违约引起的，有的是因订立合同未经民-主程序引起的。 （二）因承包方违约而引发纠纷 承包方不履行合同义务的主要有两种：一是承包人拖欠承包费。拖欠的原因有的是因为对发包方在履行合同义务方面有意见；有的是因为经营不善，交纳承包费困难；有的是故意不交纳承包费。有的承包费经发包方同意予以减少，但由于没有书面证据，发包方负责人更
居间合同起诉状 原告： __ ，性别：____ ,―族，—年一月—日生。 身份证号： _____ ,住所地：_______ ,联系方式：_________ 。 被告：—公司，住所地： ___________ 。 法定代表人： _____ 职务：____ ，联系方式：_________ 。 诉讼请求： 1判令被告立即退还居间服务费______ 元及元违约金。 2、本案诉讼费由被告负担。 事实与理由： 被告―公司与 ______ 公司合作开发了______ 项目，该项目于 _________ （地址）推出、 _____ 套_____ （房型）、___ 套 ____ （房型）供预售，—年—月—日，被告作为居间人与原告在售楼处签署了一份《居间合同》（编号为________ ），被告承诺将促成原告在___ 套______ （房型）中能购买到___ 套。原告于签署 合同现场即以____ 式支付了合同约定的居间服务费—万元。 ___年—月—日，原告在 _____ 公司的安排下，参观了________ 楼盘，参加了___ 品推广活动，进行了选房，并与______ 公司确认—栋___层—室、—栋—层—室、—栋—层—室房源后，选定了—栋—层—室、___栋___层—室意向房源。但此后不久经查，原告选定的房源均已被售予他人。鉴于此情形，原告于—年—月—日、—年—月—日分别通过—及—方式要求被告退还居间服务费。直至原告起诉之日，被告仍未退款。
综上所述，被告未履行居间合同中约定，即居间人应尽之义务，为违约行为，应承担违约责任，退还合同内容约定的居间服 务费元及_______ 元违约金。为维护原告的合法权益，依据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，原告要求被告退还______ 元居间服务费及支付—元违约金，愿贵院依法判决，支持原告诉讼请求。 人民法院 具状人： ?年—月—日
经营承包合同纠纷起诉状民事诉讼文书的模板 经营承包合同纠纷起诉状民事诉讼文书的模板 一、请求事项： 1.履行经营承包合同； 2.赔偿违约造成的经济损失，经营承包合同纠纷起诉状民事诉讼文书。 二、事实理由及证据： xx年1月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××省××公司法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从xx年1月至xx年1月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。 但在本年10月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。
首先，我对发包方对我作出的所谓四项经济问题和违反政策罪状的实际情况作以说明，供法庭查证参考，以便作出公正的裁判。 发包方处理的`第一个问题是：“我用现金在商店套换转帐支票给个体户购买原料，给国家造成税收损失2601.05元”； 这一问题的实际情况是：我们承包合同第二条承包范围中（5）公司提供流动资金人民币叁万元（其中包括库存货物）。以此微薄地资金是不可能开展扭亏为盈的承包局面的，况且库存货物只有卖出后才能变成流动资金，如果减去货物价值，资金更少了。因此，我凭个人往来，从针织品个体户鲁××处借现金七万元，两个月后全部还清。我借入现金存入银行，有帐可据，但从银行再提出七万元现金还债是不可能的，因而只能用支票去还债。这有什么不对？我因公借款，以支票还债，这对税收有何损害？如有税务问题，为什么税务机关一直没来查处？因此，发包方说我以现金套换支票，这是得了便宜还骂人的不义之说，我不能接受。 第二个问题是：“代销商品不入库、不走帐，商品售出撕毁小票，范文《经营承包合同纠纷起诉状民事诉讼文书》。进销差款不入帐，并随意支出，违反了国家财经管理制度，影响了承包人、商店、及公司的利益。”
解除承包合同范本 甲方：江苏德士龙车辆部件有限公司代表：雎一鸣 乙方：郭留福、曹东 甲方与乙方于XX年2月8日签订就乙方承包江苏德士龙车辆部件有限公司经营权签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）在承包期间甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务共计投资304.5万元给乙方支配使用至今但乙方至今未能依约向甲方提供 担保又拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等加之乙方经营期间的效益并未达到当初对甲方的承诺现乙方为避免双方的损 失进一步扩大向甲方申请提前解除承包经双方多次协商现达成如下 协议并自愿共同遵守： 一、自XX年8月9日起甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责任的权利； 二、乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的《情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款；如乙方在约定期限内如约足额还款则甲方自愿放弃追究乙方应承担 的违约责任；如乙方未能如约履行前述《还款协议书》则甲方取消减免额乙方按实际欠费付款并承担违约责任； 三、乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往来和对外的债权债务（包括隐形、遗漏债务）现经过双方对账并确认均由乙方享有和承担与甲方无关随后附经双方签字确认的书面《对账单》；
四、乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费等均由乙方负责、承担与甲方无关；如存在违反法律规定的情况则相应后果由乙方负责和承担； 五、双方解除承包关系后乙方须在日内撤离公司并不得破坏公司现有的生产状况公司的生产设备及设施生产原材料、辅料办公用品及装修等乙方不得带走办公用品及装修等确属乙方私人生活物品乙方可在撤离公司时一并带走撤离公司时未带走的视为放弃甲方有权自行处置； 六、乙方在撤离公司前必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等不得拖欠如有遗漏未清的由乙方负责清偿； 七、本协议未尽事宜双方可另行协商并签订书面补充协议； 八、本协议一式三份甲方执一份乙方每人各执一份 甲方：江苏德士龙车辆部件有限公司乙方：代表： 见证方： XX年8月17日
YOUR LOGO 解除合同起诉状范本专业版(示范 合同) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
解除合同起诉状范本专业版(示范合 同) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 原告：________，女，_____族，_______年___月___日生，住______市______区______路___号院___号楼___号，电话：_____________________。 被告：_____________有限公司，地址：______市______区______路__________中心_______层____号。 法定代表人：__________，职务：_______，电话： _____________________。 诉讼请求： 1、请求依法判令解除原告与被告的代理合同，被告返还原告代理费________元； 2、本案的诉讼费用由被告承担。 事实与理由： _______年___月___日，原、被告签订了一份代理合同，双方对合同的权利义务进行了约定。合同签订后，原告给被告交纳了代理费________元，但被告严重违约不按照合同履行自己的义务（不派技术员上门技术培训指导、不按照约定的价格提供设备），致使原、被告签订的合同目的无法实现。为此，原
经营承包合同纠纷起诉状_公文模板 当事人姓名性别年龄民族职业住址工作单位 原告靳××男３８岁汉经理西大直街××商店 被告××柿×公司，法定代表人：刘斌经理 一、请求事项： １．履行经营承包合同； ２．赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据： １９８７年１月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××柿×公司 法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从１９８７年１月至１９９０年 １月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配 权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。 但在本年１０月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题 ，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此， 我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。 首先，我对发包方对我作出的所谓四项经济问题和违反政策罪状的实际情况作以说明，
供法庭查证参考，以便作出公正的裁判。 发包方处理的第一个问题是：“我用现金在商店套换转帐支票给个体户购买原料，给国 家造成税收损失２６０１．０５元”； 这一问题的实际情况是：我们承包合同第二条承包范围中（５）公司提供流动资金人民 币叁万元（其中包括库存货物）。以此微薄地资金是不可能开展扭亏为盈的承包局面的，况 且库存货物只有卖出后才能变成流动资金，如果减去货物价值，资金更少了。因此，我凭个 人往来，从针织品个体户鲁××处借现金七万元，两个月后全部还清。我借入现金存入银行 ，有帐可据，但从银行再提出七万元现金还债是不可能的，因而只能用支票去还债。这有什 么不对？我因公借款，以支票还债，这对税收有何损害？如有税务问题，为什么税务机关一 直没来查处？因此，发包方说我以现金套换支票，这是得了便宜还骂人的不义之说，我不能 接受。 第二个问题是：“代销商品不入库、不走帐，商品售出撕毁小票。进销差款不入帐，并 随意支出，违反了国家财经管理制度，影响了承包人、商店、及公司的利益。” 这个问题是带有历史性的，实际是：掌管这一代销业务的负责人是上任就负责此项工作 的副经理王××。此人是前一任的副经理，我承包后原职不
篇一：法律文书：买卖合同纠纷起诉书 法律文书：买卖合同纠纷起诉书 原告： 地址： 法定代表人： 被告： 地址： 法定代表人： 诉讼请求： 1、判令被告向原告返还全部货款人民币96000元，利息人民币元(截止2013年月日，请求支持至实际支付之日，按照同期银行贷款利率计算); 2、判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币元; 3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。 事实和理由： 201*年3月7日，原告与被告于南京市六合区签署了《采购合同》(合同编号： rjch20130315)，约定原告向被告采购2吨dw萃取剂，合同价款为人民币96000元，若货到后经检验不合格的，原告有权退货，被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定，被告违反合同约定的，原告有权解除合同，被告应在三日内返还合同价款，并承担由此给原告造成的损失。 合同签订后，原告于2013年3月21日向被告支付了全部货款并于2013年3月29日对被告所供货物进行了取样检验，检验结果显示货物质量不合格，原告遂通知被告解除《采购合同》，并要求被告返还全部货款，被告于2013年5月23日向原告发函表示愿意在2013年5月29日退还货款，但此后被告并未按期退款，虽经原告多次催收，被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，原告依法向贵院提起诉讼，请求贵院查明事实，依法裁判，支持原告的诉讼请求。此致区人民法院 具状人：有限公司20**年月日篇二：买卖合同纠纷起诉状 （买卖合同纠纷）民事起诉状 原告：苏州***科技有限公司，住址：……，法定代表人：……。 被告：南京****科技有限公司，住址：……，法定代表人……。 诉讼请求： 1、请求判决撤销原、被告分别于2010年5月24日、2010年7月20日签订的两份《销售合同》，并责令被告退还已收的332250元货款。 2、请求判决确认被告严重违约，并承担938587.50元的违约责任。 3、判令被告承担本案诉讼费。 事实和理由：