电力迁改工程施工合同
一、合同背景
电力迁改工程是指在城市建设、道路拓宽、地下管线敷设等需要进行电力线路迁移的情况下，由电力公司与相关建设单位签订的合同。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力迁改工程的顺利进行。
二、合同主体
甲方：电力公司（以下简称“甲方”）
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系电话：XXX
乙方：建设单位（以下简称“乙方”）
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系电话：XXX
三、合同内容
1. 工程范围
本合同约定的电力迁改工程范围包括但不限于：
- 电力线路的迁移和改造
- 电缆敷设和接入
- 电力设备的安装和调试
- 相关工程的施工和验收
2. 工程进度
甲方和乙方应共同商定电力迁改工程的工期，并在合同中明确约定各阶段的工
程进度和完成时间。双方应按照合同约定的工期进行施工，如有变动需及时协商并书面确认。
3. 工程质量
甲方和乙方应共同确保电力迁改工程的质量符合相关法律法规和技术标准要求。乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。
4. 工程费用
电力迁改工程的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用划分和支付方式如下：
- 甲方负责提供电力迁改工程所需的设备、材料和人力资源，并承担相应费用；
- 乙方负责施工队伍的组织和管理，并承担施工过程中的人工、机械设备等费用。
费用支付方式为：甲方在验收合格后，按照合同约定的支付方式支付乙方相应
的费用。
5. 变更和索赔
如在电力迁改工程施工过程中发生变更或需索赔的情况，双方应及时协商解决。任何一方在变更或索赔前应书面通知对方，并提供相关证据和资料。变更或索赔应经双方协商一致后，以书面形式进行确认。
6. 保险责任
甲方和乙方应根据电力迁改工程的特点，分别购买相应的责任保险，并在合同
中明确保险责任范围和金额。如发生保险事故，双方应按照保险合同的约定进行理赔。
7. 违约责任
如一方违反本合同的约定，使得对方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
8. 合同解除
本合同在以下情况下可解除：
- 双方协商一致解除；
- 一方严重违约，经通知后未能在合理期限内纠正；
- 因不可抗力等不可预见的原因，导致无法履行合同。
四、合同生效与解释
本合同自双方盖章生效，有效期为工程竣工并经验收合格之日起。对于本合同
未尽事宜，双方可在合同生效后进行补充协商，并以书面形式确认。
本合同的解释、执行和争议解决应依据中华人民共和国的法律法规。如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可提交至有管辖权的人民法院进行解决。
五、合同附件
1. 工程设计文件
2. 工程进度计划
3. 工程费用预算
4. 相关证照及许可文件
以上为电力迁改工程施工合同的标准格式文本，详细说明了合同的主体、工程范围、工程进度、工程质量、工程费用、变更和索赔、保险责任、违约责任、合同解除等内容。双方应在签订合同前仔细阅读并理解合同条款，确保合同的有效执行和工程的顺利进行。
郭元省际间公路动物卫生监督检查站项目工程内35KV高压电线杆搬迁施工合同 甲方：九寨沟县畜牧兽医局 乙方： 甲方委托乙方负责九寨沟县郭元省际间公路动物卫生监督检查站项目工程内35KV高压电线杆搬迁施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及本工程施工质量要求，为明确甲、乙双方在施工过程中的责任、权利和义务，保证工程建设的顺利进行，经双方协商同意签订本合同，以便双方共同遵守。第一条、工程概况 一、工程名称：九寨沟县郭元省际间公路动物卫生监督检查站项目工程场站内35KV高压电线杆搬迁工程 二、工程地点：九寨沟县郭元乡郭元二村黄土梁 三、工程范围和内容： 主要工程范围是九寨沟县郭元省际间公路动物卫生监督检查站项目工程场站内35KV高压电线杆改迁，该高压电线杆主要影响了郭元省际间公路动物卫生监督检查站的项目建设，需要对此段高压电线进行改迁。主要工程内容包括拆除该检查站内原高压电线，新建35KV线路，新立电杆1根（包括高压线路的架设）；保证施工后地貌和被毁坏地面构筑物的恢复。 四、承包方式：包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，工程施工费、协调费、材料费等全包含在合同总价中，不再调整。 第二条、工程合同总价
一、本工程合同总价是根据乙方赴郭元二村黄土梁勘察并与我局协商后报出的，共计工程费用为人民币￥元，大写：整。其中：停电损失费元，工程施工费用元，协调费元。实行总价包干，不再调整。 第三条、工期：3天 一、施工时间：根据现场实际情况，以甲乙双方商定时间为准。 二、乙方所负责的35KV高压电线搬迁施工工程不能影响郭元省际间公路动物卫生监督检查站项目工程的整体进度，否则乙方将负责因乙方原因给郭元公路动物卫生监督检查站工程进度带来的全部经济损失。 第四条、工程质量和检查验收 一、乙方必须严格按照电力电缆相关施工要求施工，保证施工质量。本次搬迁工程施工过程及工程完成后，甲方概不负责乙方所负责工程中的任何问题。 二、乙方对高压电线搬迁后不得给甲方的施工、运行等带来不便或其他影响。 第五条、甲乙双方的工作或责任 1、甲方应按合同约定支付乙方工程款。 2、乙方负责与施工有关手续的办理。 3、乙方应严格按照相关施工规范、有关技术要求精心组织施工，对工程质量全权负责。 4、乙方负责提供本工程施工过程中所需的各种施工设备、物料、人力等。 5、乙方所负责的高压电线搬迁工程不得影响郭元公路动物卫
电力线路施工合同 （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作方案、演讲稿、实习报告、心得体会、条据文书、教案大全、作文大全、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work plans, speeches, internship reports, insights, doctrinal documents, lesson plans, essays, and other sample essays. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!
电力设施迁改工程施工合同 一、合同背景 本合同为电力设施迁改工程施工合同，由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订，旨在明确双方在电力设施迁改工程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成。 二、工程概况 1. 工程名称：电力设施迁改工程 2. 工程地点：（详细描述工程所在地） 3. 工程范围：（详细描述工程的具体范围和内容） 4. 工程期限：（明确工程的开始和结束时间） 三、合同条款 1. 工程费用 1.1 工程费用总额为X万元（具体金额），由业主支付给承包商。 1.2 工程费用支付方式：（明确支付方式和支付时间节点） 2. 工程质量与验收 2.1 承包商应按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。 2.2 业主有权对工程质量进行检查和验收，承包商应积极配合，并在发现问题后及时进行整改。 2.3 工程验收标准：（明确工程验收的标准和程序） 3. 工程进度管理
3.1 双方应共同制定工程进度计划，并按计划进行施工。 3.2 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决，并根据实际 情况进行调整。 4. 安全与保障措施 4.1 承包商应严格遵守相关安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保 施工过程中的安全。 4.2 承包商应对施工现场进行保护和清理，确保施工区域的安全和整洁。 5. 变更和索赔 5.1 如需对合同进行变更，双方应书面协商达成一致意见，并签订变更合同。 5.2 若因业主原因导致工程变更或延误，承包商有权提出索赔要求。 6. 违约责任 6.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。 6.2 违约方应及时采取补救措施，并赔偿对方因此造成的损失。 7. 合同解除 7.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。 7.2 合同解除后，双方应进行工程结算，并按照约定进行费用的支付和退还。 8. 争议解决 8.1 如发生争议，双方应通过友好协商解决。 8.2 若协商不成，双方可向相关仲裁机构提起仲裁。 四、其他条款
迁改工程基础施工队合同协议书 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：（祥见设计资料） 1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。 1.5 施工方法：按设计图纸施工 二、承包方式 双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。 三、工期 3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。 3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。 3.3 发生以下情形之一的，工期顺延： 3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。 3.3.2 甲方决定变更设计的。 出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双
方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。 四、工程造价及计量方式 4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。 4.2合同承包范围内不得发生计时工。 4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌C25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用） 五、付款方式 工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。 六、甲乙双方权利 1、甲方权利 6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。 6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。 6.2、乙方权利 6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。 6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。 6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。 七、甲乙双方责任 1、甲方责任
2023年供电施工安全协议书（精选5篇） 供电施工安全协议书1 用电方： 供电方： 为明确供电方、用电方供电过程中的权利和义务，实现安全、合理地供电和用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。 一、受电地点、受电电压、受电容量 1．受电地点：星园临时市场 2．受电电压：伏特 3. 受电最大容量：地下总容量；地上总容量。 二、供电设施维护管理责任 1．经供电方与用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在用户进线侧开关上闸嘴处。分界点电源侧供电设施属供电方，由供电人负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电人负责运行维护管理。 2．供电方、用电方分管的用电设施，未经对方同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应在12小时内通知对方。 3. 在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应责任。
4. 供电方与用电方签订本协议后，电箱（变压器）在使用过程中，由供电方负责维护与保修。供电期间，若供电方出现不能给用电方正常供电，给用电方造成的一切经济损失由乙方负责。 三、电度计量及电费 1. 收费标准：用电方按1.4元/度的单价给供电方交纳电费，用电方按实际所用的电度度数缴纳电费。 2. 发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 3. 用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。 四、违约责任 1．用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约按欠费部分总额的千分之二计算。逾期5天即10日前未付清电费的，供电人可停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。 2．用电方未经供电方同意，擅自超计划指标用电，供电方应通知用电方自行限电，必要时供电方可中止供电。 3．除本协议另有约定外，造成本协议不能履行或不能完全履行的，其他违约责任按《供电营业规则》有关条款处理。 五、协议效力 1. 星园临时市场开始筹建至星园临时市场撤场为止。 2. 本协议书生效后，供、用电双方均不得擅自修改或废止。协议书中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协定，补充协与本协议书具有同等效力。
电力工程迁改工程合同模板 电力工程迁改工程合同模板是为了规范电力工程迁改工程合同的格式和内容，保障合同各方的权益，明确合同约定的目的和规范。下面是一个电力工程迁改工程合同模板的示例，供参考。 合同编号：【填写合同编号】 甲方：【填写甲方名称】 乙方：【填写乙方名称】 一、项目背景 为满足【填写项目名称】的迁改需求，甲方拟聘请乙方负责 项目的设计、施工、验收等相关工作。为明确双方的权益和责任，特订立本合同。 二、工程内容 1. 迁改项目范围： 【填写迁改项目的具体范围，包括迁改的电力设备、线路等内容】 2. 工程目标： 【填写工程的目标，例如提高供电可靠性、满足电力负荷增长等】 3. 合同价款： （1）合同总价款：人民币【填写合同总价款金额】元 （2）付款方式：【填写付款方式，例如根据进度支付、分期支付等】
三、工程进度 1. 甲方应向乙方提供的资料： 【填写甲方需要提供给乙方的工程相关资料】 2. 工程进度计划： 【填写工程的进度计划，包括设计、施工、验收等内容，并注明各阶段的起止日期】 四、质量要求 1. 甲方所提供的资料应真实、准确、完整。 2. 乙方应按照相关法律法规和行业标准执行工程迁改的设计和施工工作，确保工程质量达到约定的标准。 3. 工程验收标准： 【填写工程验收的标准和要求】 五、合同变更和解除 1. 合同变更： （1）任何一方需变更合同内容或工程范围时，应提前书面通知另一方，经双方协商达成一致后，签署变更协议。 2. 合同解除： （1）因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，并各自承担因解除合同产生的损失和责任。 六、违约责任
安全协议书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订本工程承包合同的同时签订本协议，以资履行。 一、工程项目 1. 工程名称： 35kV过渡迁改（段）工程。 2. 工程地址：北京市。 3. 承包范围：（XX工程）工程物资采购、监理、施工的全部过程。不包括：施工场地地上、地下物拆迁拆除改移等。 二、工程工期 本工程自 20X年X月22日起开工，至 202X年X月31日竣工。 三、工程项目安全目标 1. 不发生六级及以上人身事件。 2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。 3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。 4. 不发生火灾事故。 5. 不发生环境污染事件。 6. 不发生负主要责任的一般交通事故。 7. 不发生基建信息安全事件。 8. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 四、本工程文明施工目标 执行国家电网公司安全文明施工管理相关规定，实现“安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为
规范化和环境影响最小化”。 获得国家电网公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）； 获得省级公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）。 五、执行标准（不限于） 1. 有关法律法规和标准: （1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席第70号令； （2）《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令； （3）《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号； （4）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院第599号令； （5）《特种设备安全监察条例》（国务院2009第549号令）； （6）《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（电监会28号令）； （7）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005； （8）《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》DL5009.2-2013； （9）《电力建设安全工作规程第3部分：变电站》DL5009.3-2013； 2. 国家电网公司有关规程、通用制度及规定： （1）国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分） （2）国家电网公司变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范； （3）国家电网公司基建管理通则； （4）国家电网公司基建项目管理规定； （5）国家电网公司输变电工程进度计划管理办法； （6）国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法； （7）国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法； （8）国家电网公司输变电工程验收管理办法； （9）国家电网公司基建安全管理规定； （10）国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控办法； （11）国家电网公司输变电工程施工分包管理办法； （12）国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法；
配电线路迁改工程施工安全协议书 1. 引言 本安全协议书适用于配电线路迁改工程施工过程中，为了确保工程的安全、高效进行，明确相关各方的责任与义务，并制定适当的安全措施和管理要求。 2. 项目背景 为满足新增用电需求和改善电力供应质量，我方计划对现有配电线路进行迁改工程。本工程涉及安装、拆除、接线等工作，并可能会涉及断电、高压操作等较危险的操作环节。 3. 施工安全管理责任 3.1 甲方责任 甲方负责提供必要的技术文件和设计方案，并与施工单位共同制定施工方案及安全措施。甲方应在施工前组织相关人员进行安全培训，确保施工人员具备必要的操作技能和安全意识。 3.2 施工单位责任 施工单位负责实施具体的施工工作，确保按照相关法律法规和安全标准进行操作。施工单位应安排经验丰富的工作人员参与施工，具备相关的资质和证书，并保证施工人员严格遵守安全规定和操作程序。
3.3 监理单位责任 监理单位负责监督施工单位的安全管理工作，及时发现和纠正存在的安全隐患和违规行为。监理单位应定期对施工现场进行安全巡检，确保施工过程中的安全风险得到及时控制。 3.4 安全监管部门责任 安全监管部门应加强对施工现场的监督，确保施工单位按照相关法律法规和安全要求开展工程施工。安全监管部门有权随时检查施工现场的安全情况，并提出必要的整改要求。 4. 安全措施 4.1 施工前的准备工作 在施工前，施工单位应进行详细的现场勘查，并编制详细的工程施工方案和操作规程。施工单位应确保所有施工人员具备必要的安全技能和认识，严禁无证上岗。 4.2 施工现场安全管理 4.2.1. 施工现场应设置合理的安全警示标志和安全防护措施，包括但不限于警示标识、警戒线、安全带等。 4.2.2. 施工现场应保持整洁、无积水、道路平坦，以避免滑倒、摔倒等事故的发生。
电力迁改工程施工合同 一、合同背景 电力迁改工程是指在城市建设、道路拓宽、地下管线敷设等需要进行电力线路迁移的情况下，由电力公司与相关建设单位签订的合同。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力迁改工程的顺利进行。 二、合同主体 甲方：电力公司（以下简称“甲方”） 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系电话：XXX 乙方：建设单位（以下简称“乙方”） 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系电话：XXX 三、合同内容 1. 工程范围 本合同约定的电力迁改工程范围包括但不限于： - 电力线路的迁移和改造 - 电缆敷设和接入
- 电力设备的安装和调试 - 相关工程的施工和验收 2. 工程进度 甲方和乙方应共同商定电力迁改工程的工期，并在合同中明确约定各阶段的工 程进度和完成时间。双方应按照合同约定的工期进行施工，如有变动需及时协商并书面确认。 3. 工程质量 甲方和乙方应共同确保电力迁改工程的质量符合相关法律法规和技术标准要求。乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。 4. 工程费用 电力迁改工程的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用划分和支付方式如下： - 甲方负责提供电力迁改工程所需的设备、材料和人力资源，并承担相应费用； - 乙方负责施工队伍的组织和管理，并承担施工过程中的人工、机械设备等费用。 费用支付方式为：甲方在验收合格后，按照合同约定的支付方式支付乙方相应 的费用。 5. 变更和索赔 如在电力迁改工程施工过程中发生变更或需索赔的情况，双方应及时协商解决。任何一方在变更或索赔前应书面通知对方，并提供相关证据和资料。变更或索赔应经双方协商一致后，以书面形式进行确认。 6. 保险责任
10kV电力线路迁改施工劳务承包合同甲方：铜仁市国有资产投资有限公司（以下简称甲方） 乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。 二、承包方式与要求 该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目》10kV电力线路迁改工程按总承包价（人民币）_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容： 1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线粮油宿舍公变段。2.另外从10kV喻二线红色二八环网柜 4 号间隔搭火采用VJLV22 * 3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。 3.迁改原来施工用电10kV线路。
四、工程质量与安全 根据业主要： 1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。 六、付款方式： 该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清所有工程款。乙方在施工现场必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工程目标的实现。 七、双方权力与义务 （一）甲方 1．甲方必须向线路管理单位为提交停电申请。所拆线路必须征得供电局同意。 2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容， 3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定付款给乙方劳务费。 4．甲方必须提前做好协调工作。因甲方协调问题造成一切均损失由甲方负责
迁改协议书 乙方：电网公司供电局 工程地点：市沾益县花山镇签约时间：年月日
迁改协议书 乙方：电网公司供电局 甲方因花山索通云铝炭素项目地块需对电网公司供电局（供电单位）220kV尖山变～沾益变Ⅰ回线路19#～26#段进行迁改（具体围以经双方审定的施工设计为准）进行迁改。为明确双方职责，确保本迁改项目顺利实施，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1. 工程名称：花山索通云铝炭素项目220kV尖沾Ⅰ回线路迁改工程； 2. 工程建设地点：沾益县花山镇 第二条双方管理职责 1. 甲方职责 1.1 承当迁改工程所涉与的全部费用，包括规划审批、土地征用、房屋拆迁、青苗和林木补偿、迁改设计、施工与监理、交叉跨越、迁改后旧线路拆除、转供电相关措施、因迁改方案无法避免给客户造成的停止供电损失、受迁改停电影响其他客户提出的赔偿等所发生的费用。 1.2 在进行建设施工期间，负责对未进行迁改与迁改后的电力设施进行保护，承当因甲方组织进行的施工造成危与电力设施安全运行的抢修费、电量损失费、恢复费等相关费用。 1.3 将拟委托进行设计、施工、监理单位报乙方进行资质审查，委托具备相应设计资质的单位进行设计；委托具备相应资质的单位进行施工；委托具备相应资质的监理单位进行监理；在设计、施工、监理单位资质未通过乙方审查前，不得自行组织开展电力设施迁改工作。 1.4 自行组织设计、施工、监理单位开展电力设施迁改工作。 1.4.1 完成初步设计后，委托第三方专业机构开展初步设计审查工作，并出具书面审查报告。 1.4.2 将初步设计、初步设计审查报告报乙方审批，审批完成前，不得开展施工图设计工作。 1.4.3 组织设计单位根据乙方初步设计审查意见，开展施工图设计，完成施工图设计后委托第三方专业机构开展施工图设计审查工作，并出具书面审查报告。 1.4.4 将施工图设计、施工图设计审查报告报乙方审批，审批完成前，不得自行委托施工单位开展施工工作。 1.4.5 负责将设计变更文件报乙方审批，审批通过后，方可组织实施变更方案。 1.4.6 将迁改工程拟选用的主材供应商报乙方审核，迁改工程所用物资材料均符合南方电网公司设备相关入网标准，且材料供应商应在本年度未发生过因设备自身技术、质量缺陷等原因导致输配电设备停运的事件。 1.4.7 组织施工单位向乙方上报停电申请。 1.4.7.1 根据工程进度，委托专业机构向乙方书面报送迁改工程各阶段验收报告，并向乙方申请对迁改工程进行中间验收、停电前验收、竣工验收。 1.4.7.2 申报停电计划时，须向乙方提供中间验收、停电前验收、设计审查、设备审批记录表，否则乙方可不受理停电申请。
合同编号： 管线迁改协议 （三方） 项目名称： 甲方： 乙方： 丙方：
甲方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 丙方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 为确保工程顺利进行，明确三方责任，同时保障乙方管线设施安全运行，根据《中华人民共和国民法典》等国家现行相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙三方协商同意签订本协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 二、工程工期 自丙方第一次收到甲方支付合同价款之日起日内完成。因不可抗力、非乙方原因，工期经三方协商后合理顺延。
三、工程造价与结算 3.1工程造价: ，（大写） 预算编制依据: 3.2费用支付及结算 （1）本次管线改迁工程总费用暂定（含税价）为（大写人民币：），不含税价为：，最终结算费用以审计结果为准。本合同适用增值税税率为%，合同总价不含增值税的价款为人民币¥元（大写：人民币），增值税税款为人民币¥元（大写：人民币）。（若因国家政策变动发生税率改变则保持净价不变） 乙方应在增值税专用发票开具之日起日内按照本合同约定将发票提交至甲方，由于乙方未在约定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。 （2）三方同意按如下方式支付： 三方签订合同后[ ]个工作日内，甲方向丙方支付工程费用的%即¥元（大写：），丙方将上述工程费用支付给乙方，工程全部完工后，乙方通知甲方验收，经甲、乙、丙三方共同验收并共同确认工程验收合格且审计结束后[ ]日内将剩余迁改费用打入丙方指定账号，丙方将上述工程费用支付给乙方。 各付款节点付款前，乙方需向甲方提供符合规定的增值税专用发票或等额财政专用票据。乙方为增值税一般纳税人的，需向甲方开具增值税专用发票，开票信息： 名称： 纳税人识别号： 税务登记地址： 电话：
电力迁改工程合同 委托方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 受托方（乙方）： 现依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称：电力迁改工程 1.2 工程地点： 1.3 迁改范围： 1.4 迁改期限：乙方收到甲方开工通知手续后1个月内完成工程施工。非经甲方书面同意，工期不得顺延。 2. 迁改费用及支付方式 2.1 含税合同总价为人民币元整 (大写：），增值税税率9%。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，不含税价格不变。本合同价格为固定总价合同，已包含甲方为实现合同目的而应承担的全部费用，甲方无需另行支付其他费用。 2.2支付方式： 本合同合同签订后付款方式：待工程竣工验收，乙方办理完移交手续后，甲方支付给乙方合同总价％工程款。待结算审核完成后，乙方提供全额发票后，付至审定金额的 %，约定质保期为一年，一年质保期内无维修事项发生，质保期满后支付结算审定金额的3%质保金；如出现维修，质保期顺延。合同约定的付款节点（包含质保金支付节点）达到时，乙方须按甲方要求提供增值税专用发票后（并通过认证后）方予付款，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。
甲方开票信息如下： 单位名称： 税号： 开户行: 地址： 乙方收款信息如下： 单位名称： 银行账号： 开户行： 乙方收款信息有变更的，应于信息变更后立即通知甲方，否则由此引起的一切甲方损失、后果及责任由乙方承担。 乙方知悉后果并同意根据资金状况随机采取转账或承兑汇票形式支付货款，乙方不以此提出额外费用补偿。 3.质量要求 必须符合现行有效的国家、行业、地方标准、规范及设计要求，符合甲方、产权单位及规划单位等相关部门的要求以及乙方向甲方承诺的或对外公开宣传的企业技术质量标准，如上述标准之间存在不一致，以要求更严格者为准。 4. 安全施工、伤亡及其他安全事故处理 4.1乙方应当自备安全帽、安全带、手套等劳动保护用品，电力迁改施工过程中所需的有关安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。因乙方自备的劳动保护、安全防护设施及用品的质量问题或使用不当所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。 4.2乙方必须贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规、规章制度，严格遵守安全操作规程和安全标准，遵循甲方的现场安全管理制度，服从甲方的管理和指挥（违章指挥除外）。乙方应随时参加甲方组织的安全教育会以及安全检查活动，对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时整改消除。对甲方现场管理人
电力线路施工合同范本电力线路施工合同范本1 甲方：_______ _______ 联系人：_______ 联系电话：_______ 乙方：_______公司 _______ 联系人：_______ 联系电话：_______ 丙方：_______ _______ 联系人：_______ 联系电话：_______ 传真：_______ 开户银行：_______ 帐号：_______
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。 二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用； 2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便； 4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作； 2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工； 3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。 （详见设计文件） 八、工程费用及付款方式 1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。 电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书 2、付款方式
电力施工合同范本 电力施工合同范本精选篇1 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
电信光缆线路迁改及维修补偿协议.doc 电信光缆线路迁改及维修补偿协议 协议主体： 甲方：（公司名称、地址、联系人、联系方式） 乙方：（公司名称、地址、联系人、联系方式） 协议背景： 为保障电信光缆线路的安全和正常运转，甲方有需求对部分线路进行迁改或维修补偿等工作。经过双方协商，达成如下协议:协议内容： 一、迁改工作 1.甲方拥有电信光缆线路的所有权并保证线路符合国家规定的技术标准，乙方同意并承认甲方的所有权和技术标准。 2. 甲方负责确定线路的迁改方案并提供给乙方，乙方应配合迁改工作的顺利实施。 3. 迁改工作期间，甲方应负责线路的安全保护，并提供必要的安全设施和人员。
4. 迁改工作完成后，甲方应对线路进行测试，保证线路的质量 达到国家技术标准，并提供测试报告给乙方备查。 二、维修补偿 1. 线路出现故障或需要维修时，甲方应及时报告乙方，并按照 国家规定时间内进行修复工作。 2. 维修及时性未达到国家规定时间的，甲方应向乙方支付相应 的违约金，违约金的金额为每日未按规定时间进行维修的合同金额 的10%。 3. 故障影响到乙方客户正常使用，甲方应按照国家相关规定给 予客户相应的赔偿，赔偿金额由乙方自行确定，甲方应承担赔偿。 三、费用支付 1. 迁改及维修补偿费用由甲方承担。 2. 甲方应在验收合格后10个工作日内向乙方支付费用。 四、协议变更和解除 1. 如需变更协议内容，应由双方协商一致，并作出书面变更协议。 2. 如需要解除协议，应由双方协商一致，并作出书面解除协议。 五、争议解决
1. 如发生争议，甲乙双方应先行协商解决。 2. 如果经过协商仍无法解决，应提交给双方办理单位进行调解。 3. 未能通过调解解决的，均可向法院提起诉讼。 六、协议生效及效力 1. 本协议经甲乙双方签字、盖章或电子签名后生效。 2. 本协议诸项条款不得违反国家法律、法规、政策，如有违反，无效。 七、其他事项 本协议未尽事宜，应根据国家的有关法律法规和双方的协商确 定 附件： 本文档所涉及的附件如下： 1. 迁改方案 2. 测试报告 3. 维修补偿费用明细 4. 协议变更协议书 法律名词及注释：
国防光缆改迁协议 长途国防通信光缆改迁保护协议 编号：xxxxxxxx 甲方：×××××××××××× 乙方：×××××××××××× 为了支持地方建设的原则，保障国家长途国防通信光缆线路的安全，根据XXX《关于保护通信线路的规定》、《中华人民共和国电信条例》、及《合同法》的相关规定，甲、乙双方就该工程建设涉及国家长途国防通信光缆线路动迁及保护的具体事宜，经友好协商一致达成协议如下： 一、协议标的 本协议的协议标的是×××道路建设施工所造成的国防通信线路搬移及线路保护加固工程的设计与施工。
二、协议履行的地点、方式、及动迁时间 1、地址：××× 2、方式：国防光缆线路搬移及做保护加固设计和施工费 用由甲方承担，乙方负责光缆线路动迁及保护设计与施工费用的安排使用； 3、乙方在收到国防通信线路搬移加固保护施工费后，在 甲方提供的新路由通道畅通的情况下（15）天内完成新光缆路由的缆线布放和加固保护工作，但光缆割接工作必须上报 XXX和XXX批复后方可实施。 三、动迁工程的费用支付方式及时间约定 1、甲、乙双方商定的国防通信线路防护改迁工程施工费 用合计为人民币：¥×元（××）。 2、甲、乙双方在签定协议后，整个迁改费用一次性支付，即乙方在国防通信线路防护改迁工程施工完成并经本行业验收合格后，甲方一周内支付本协议迁改费：¥×元（壹×）。 3、通信线路搬移加固保护施工费转至：XXX，开户名： ×××，账号：×××。
四、双方的职责和义务 一）甲方的职责和义务 1、为确保国防通信线路安全畅通及宜春市宜春至湖田道 路建设施工的顺利进行，在乙方通信线路未做搬移加固保护时，或在通信线路搬移加固保护的过程中，甲方不得单方面有涉及通信线路安全的施工。甲方不得在光缆两侧各5米范围内进行施工，光缆改迁时甲方应对施工提供方便，积极配合乙方的施工。 2、光缆改迁加固保护后，甲方在光缆附近进行工程施工 时必须严格按照乙方提出的施工技术要求进行施工。在乙方人员不在场的情况下，甲方不得擅自在光缆附近（光缆线路两侧各5米内）进行有可能危及光缆安全的任何施工。否则所造成的一切后果由甲方全部承担，并负责赔偿由此造成的全部经济损失。乙方有权追究相关人员的法律责任。 3、在施工过程中，甲方必须严格保证光缆线路的安全， 因为光缆中的光导纤维性质极脆易断。在光缆未迁改做保护前，大型车辆不得在光缆沟上行驶。如果需要在光缆沟上行驶，必
电力工程安全协议书 电力工程安全协议书（通用8篇） 在不断进步的社会中，协议书起到的作用越来越大，签订协议书能够保证双方合作愉快。我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，下面是小编收集整理的电力工程安全协议书（通用8篇），希望对大家有所帮助。 电力工程安全协议书篇1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 工程名称： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，加强施工过程的安全管理，防止各类事故发生，根据《合同法》的有关规定，经甲、乙双方同意，签定本协议书（以下简称协议书），双方应认真遵守。 一、甲乙双方共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。 2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应落实安全保护措施，严格按照安全技术措施（方案）进行施工和安全监督，防止事故的发生。 3、按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》进行安全文明施工管理。 4、严肃安全纪律、技术纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。 5、落实重大危险源监管工作，实现主动预防、源头治本 6、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出
对事故的处理意见。 7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。 二、甲方具体责任 1、认真落实项目责任单位（或总包单位）的安全责任，按“管工程必须管安全”的要求，及时成立项目安全委员会，对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导，组织各参建方认真履行安全职责。 2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。 3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等，并监督学习与执行。 4、编制有针对性的工程项目安全文明施工策划。 5、定期对乙方施工情况进行监督检查，发现违章行为进行纠正。发现严重违章违纪和事故隐患，有权责令停工，有权监督整改，依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚，直至解除施工合同，清退出场，由此所造成的一切损失由乙方承担。 6、工程结算时，甲方安监处出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。 三、乙方具体责任 1、落实在安全生产中的“主体”责任，对本单位施工中安全工作直接负责。 2、编制工程项目施工组织设计、安全技术措施，并报甲方审查备案。以书面形式向施工人员进行安全技术交底，接受交底人员在交底签证书上签字备案。 3、接受甲方的监督检查，遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产工作会议，执行会议决议。 4、落实工程项目安全文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。 5、编制自制或租用非标工器具检查和使用防护措施，经批准后实施。