钢筋班组分包协议书
发包人（全称）：福建省鼎坚建设发展有限公司（简称甲方）
承包人（全称）：钢筋制作、安装施工操作班组（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：同安
高新园区惠禾盛项目
工程地点：五显镇布塘村
二、工程承包范围及承包方式：
1.承包范围：福建省鼎坚建设发展有限公司工程设计图纸的所有钢筋制作、安装以及安装完剩余材料回收堆放等，具体以图纸为准并结合设计更改项目。
2.承包方式：按包工及包辅助材料的形式进行包干。协议包干综合单位已综合乙方所需施工机具、机械维修费、零星用具、铁线扎丝、工人夜间加班费、建工费、赶工费、风雨季施工费、市场人工费、劳保费、材料卸车费、材料装卸费、二次运输及材料保管费等均有乙方自理。
3.承包内容：
○1、乙方所有制作、安装、焊接、焊条、铁丝、运输包括场内运输及加工场至施工现场运输，均有乙方负责。
○2、乙方所有机械、磨具及日常安全防护用品、雨具以及社会上的各种收费均有乙方承担。
○3、本工程所有的钢筋植筋项目均有乙方负责承担。
○4、乙方应配合甲方的资料员及时提供钢筋试件给资料员送检。
根据甲方总体工程进度安排（周进度计划及月进度计划，具体详见第十条工期要求），不得延误其他工种施工及验收。但遇下列情况工期顺延：
1.因施工图有重大变更、修改、未设计的施工图不能按时交付；
2. 停电（超过3小时）；
3.不可抗拒：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四、质量标准：
工程质量标准：合格。
五、承包单价及计算方式：
1、钢筋工程量按甲方提供中标工程清单中钢筋数量计算;每吨综合单价人民币为元整（即：元/吨）
【此综合单价包括协议中第二条工程承包范围及承包方式的所有项目】。
2、协议包干综合单价不因市场变动而改变单价。
3、施工中如因设计变更造成了工程量变化，按实际发生工程量进行增减。
六、工程（进度款支付与结算）：
工程款（进度款）支付时间：
1.甲方支付乙方工程款根据甲方与业主签订的合同进行拨款，每期按乙方现场实际完成工程量的80%支付，工程主体结构验收后支付至90%。
2.工程款结算：
本工程所有钢筋工程量完成验收合格后，乙方向及甲方报送所完成的工程量，经甲方代表审核确认后，工程款余额叁个月内付清。
3.乙方须每月按时给工人发放工资，工人凭身份证签名领取工资：乙方在
每次领取工程款前必须将上次工资表工人签名报给甲方备案，否则甲方有权停止支付乙方工程款。若因乙方原因拖欠其工人工资而引发的劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并且乙方还应承担因此可能发生的政府有关部门的罚款。
4.乙方因质量及进度达不到甲方要求或严重违反甲方规章制度及乙方因在中途退场，所剩下的工资甲方有权不在发放作为甲方的损失补偿，同时乙方应向该班组集体员工负一切经济责任。
八、工程质量要求：
1.乙方操作人员必须按图施工，按现行施工验收规范及有关规程验收，严格遵守操作规程和甲方技术交底进行文明施工，接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。
2.建立质量管理监督制度。每工作面完成后按规定进行自检，经施工单位、监理、甲方、质检站等单位复检达标后，最后通过验收，否则该分项工资不予结付。
3.乙方应具备1名工程负责人及2名以上的技术管理人员跟班作业；工程负责人、技术员（施工员）或带班手机应24小时开机保持通讯畅通，若出现关机或不接听电话违者没人每次罚款300元。
4.凡质量验收不达标的分项一律返工，其全部工料损失由乙方负责，情节严重者甲方有权给予经济处罚；返工后仍未达标者，甲方有权勒令该班组无条件退场并按达到质量标准的完成量80%结付，同时乙方承担其和班组集体员工的工资损失。
5.成品保护：乙方班组人员在施工时要保护好自己的完成品，同时还应保证其它工种工序的成品保护，如造成破坏者将进行处罚。
九、安全文明、文明施工：
1.施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制定的《文明施工条例》。特种或高空以及危险作业，应向甲方领取（或要求）劳动防护用品和劳动保护设施，不得违章冒险作业，若因乙方违章指挥作业或违反安全生产操作规程及有关规定，导致的一切责任和经济损失均由乙方负责。
2.乙方应严格执行甲方所要求的《文明施工管理条例》，违规者按条例内容处罚。乙方应对自己的相关人员在工地的安全负责，若遇意外事故发生所需的费用及责任均由乙方承担负责。
3.每个操作人员均应出具其合法证明，由甲方统一进行“三证”的办理。发生的费用由乙方负责，不办理则视为自动退场。
4.现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人：杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员，如乙方班组存有以上人员，所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。
5.乙方必须按实际配合施工人员配备专（兼）职安全员一名，负责本作业区内的安全防护管理工作，并做好当天的班前教育，建立安全教育台账备查。乙方应遵守甲方制定的各项安全规定，凡新进场人员必须进行安全教育培训和交底，并与个人签安全责任合同。
6.乙方应认真按图纸尺寸进行施工。在保证工程安全质量的前提下，合理使用材料。每分项完成后场地应清理干净；剩余材料应及时回收，按甲方指定场地集中堆放；做到工完料尽的文明施工。
7.由于乙方违章作业责任造成工伤、残、亡等事故经核实后一切责任和经济损失均由乙方承担。
8.严禁员工打架斗殴。遇事及时向乙方代表汇报，应及时处理同时上
报甲方，否则造成不良影响者，按视事件后果甲方将每次处罚乙方壹佰至壹仟元罚款。
9.乙方的班组工人若遇工伤事故，乙方应及时处理。如乙方不处理或推三阻四延时处理，让伤者或伤者相关人员跑到项目部要求处理闹事，每次先给予乙方壹万元至伍万元的经济罚款并以此类推（此款直接从每次工程款中扣除），同时要求乙方在三天内处理好此事；否则项目部处理后的一切责任、费用和经济损失均由乙方承担（此款直接从每次工程款中扣除）。
十、工期要求：
1.为保证工程进度，乙方要紧密配合甲方和其它工种，无论何时何地、量多量少，如甲方通知乙方均要无条件执行施工任务。
2.乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月的进度计划完工，乙方应合理安排好工人的劳动时间和休息时间、休假时间、按所能完的劳动量，合理安排工人的完成量及本工序施工，保证质量如期完成。
3.分项工程工期要求：按甲方的月进度计划执行如有特殊原因变动以甲方通知为准，乙方按要求增减施工人数。
十一、双方责任：
1.甲方责任：
甲方对乙方进行施工前的技术交底和安全交底
2.乙方责任：
乙方必须严格遵守甲方的各项管理制度的基础上，按协议的施工进度时间保质、保量、保工期完成任务，在施工过程中必须做到安全施工文明施工，乙方施工前应向班组人员进行书面的安全技术交底，并将交底书报甲方一份备案。
十二、其它条款：
1.在浇灌砼时，乙方应派技术较强且具有责任心的人员自始至终进行护筋跟班。每分项护筋人数不少于2人，并要求班组长（或带班）跟班到位；如无派护筋每次罚款500元。
2.乙方的工程项目负责人及技术人员应准备参加工地每周的工程例会，不得迟到早退，违者没人罚款200-500元。
3.乙方应佩带安全帽，在上班时应坚持戴好安全帽，如发现无戴安全帽每人次罚款100元，班组长罚款200元。
4.本合同单价不因市场上人工费，物价上涨而改变本单价。
以上未尽事宜由双方协议补充，双方郑重声明签字盖章后本合同生效，并严格执行，款清后失效。双方在签订合同生效后，若有一方单方提出解除合同必须赔偿另一方工程造价的20%作为违约金。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
年月日年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
班组承包协议书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓越成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议： 一、工程地点： 二、承包范围、工程内容 1、全部幢号±0.000以上的外墙脚手架、楼梯口等处零星需用钢管搭设、拆，楼层内楼梯护栏、临边洞口、电梯口、预留洞口、料台、预埋、施工电梯口及施工楼层内所有需要围护的临边的搭设、维修、拆除、清理并按甲方指定的地点堆放整齐以及及时外运。 2、每步架子的底部脚手片及侧面脚手片的安放、绑扎、挂放绿网，踢脚板。 3、质量要求要符合甲方要求。根据甲方施工员规格搭设。 以上内容包括相关的辅助工作和内容，从开工到竣工验收的工作内容全部完工为止，以上条款作为协议的强制性约束条件，外架班组必须做到，否则甲方可以单方解除协议，乙方无条件退场，按已完成工程产值的60%结算。另外，加架班组还应遵守项目部幢号管理员及专业负责人的技术交底要求。完成工作量的质量情况，严格按照规范的实测与观测结果来评定，评定结果作为工程承包款的结算依据。
三、付款方式、单价 包工：承包人自负盈亏，不得另行分包。按建筑面积m2计算，每月25日乙方书面上报本月完成的形象进度，由甲方审批后，次月26日支付70%工程款。剩余架子拆除一个月之内付清。 四、进度要求：乙方应保证外架搭设进度与主体同步，且搭设高度比建筑物主体高出一步架，安全网挂设应与外架搭设同步进行。乙方按甲方提出的质量要求和国家颁发的质量标准施工，保证施工质量，对不符合质量要求的，甲方有权要求乙方负责返工，其返工的损失费由乙方承担。如发生质量安全事故，乙方需承担全部责任。 五、其它： 1、本协议未尽事宜双方另方。 2、以下条款望双方共同遵守，签字生效，具有同等法律效力，如有补充协议同时生效。 此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方签字：乙方签字： 身份证号：身份证号： 年月日年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、城信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。 一、工程概况： 1、工程地址： 2、工程名称： 3、工程内容： a、包括本工程所有钢筋制作、焊接、安装、塔机基础制安 b、制作所用的切割机、断钢机、弯钢机、调直机、焊接等一切自用机械电缆线设备 c、安装所用扎丝、铁马凳、垫块、二装、构造柱、压带、压顶、小柱、过梁等一切钢筋制安。 d、配合上、下车（自用材料）、自身卫生、清理现场、原材料、半成品、成品、废品等堆码整齐。 4、工程承包方式：人工费、个人安全设备、加工机具和小材料。 5、开工日期： 6、交工日期： 7、质量标准：合格（力争创优）文明施工按标化执行 8、单价： a、按施工图为准27元/㎡ b、若按期完成并且每次验收必须一次性合格，文明施工达到要求，按a标准增
加1元/㎡为奖金。 二、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的身体健康、技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。 4) 合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。 3) 提供施工必要的机械设备（塔机、门架）外其余的小型设备和工具由乙方自备。 4) 保证材料供应（材料运至施工现场内），如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业工程分包合同
编号：FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园
3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准： 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相
建筑班组分包合同范本 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 因甲方承建工程施工需要，经研究决定将该工程的水电分部工程发包给乙方施工，为了明确双方在今后施工过程中的责、权、利关系，甲乙双方经友好协商，就工程有关事 项达成一致，签订本合同。 一、工程概况： 1工程名称： 2工程地点： 3工程内容：总建筑面积 m2其中地上建筑面积约 m2，地下建筑面积约 m2,地下二层，。 二、施工依据：建设单位提供的整套施工图及设计变更图纸，有关施工规范、操作 规程等。 三、承包方式及要求：本工程所有图纸约定的水电分部工程的施工进行包工除施工 井架和二级配电箱及焊条由甲方提供以外，其余施工用电机具由乙方负责提供到位。四、承包单价和计算工程量：以甲方监理签单核实工作量，按定额，材料按市场信息价;人 工按现行标准。整个工地的;临时水电人工按2.8元每平方结算。最终以审计总价款下浮18%为最终结算合同价款。 五、工作内容： 1、水电管线预埋安装,设备安装,按图施工，除电业局、供排水公司工作内容外。 2、水电材料的整理堆放及场内搬运。 六、质量要求：乙方在施工中应严格按照设计图纸含设计变更要求进行施工，并要达 到有关规范规定及检查验收评定要求，质量未能验收通过的，乙方必须无条件返工处理， 直至验收合格为止，由此造成工期延误的，乙方必须按有关条款执行赔偿和处罚。造成甲 方其它损失的，由甲方提供票据后，双方进行确认，并由乙方负责该项费用或损失的补偿 和赔付。 七、安全要求、文明施工：乙方应遵守工程建设安全生产管理的有关规定，严格按有 关安全制度要求执行，并随时接受安全管理人员的监督检查，乙方必须为本班组作业人员 办理有关人身意外伤害保险，甲方已在确定合同价款中明确了安全费用支付金额，乙方应
钢筋班组劳务分包合同 发包 方: (下称甲方) 承包方: 身份证号 码：(下称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将潜江市浩口原种场住宅楼工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称：浩口原种场住宅楼 二、工程地点：潜江市浩口原种场 三、承包范围及工作内容： 本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括： 1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作； 2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作； 3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。
4、钢筋的搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。） 5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 6、安全帽自购，费用由乙方负责。 7、各种机械设备自备，所有机具维修（包括配件、各类润滑油等）均由乙方自行负责。 8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运。 二、承包方式： 按建筑面积：㎡，清包单价：_ 元/㎡，清包工程人工及扎丝焊条等费用：￥_元整。 大写：元整。 三、工程结算 按清包工程项目，基础完工验收合格付：_ _元，二层完工验收合格付：_ _元，四层完工验收合格付： _ 元；六层完工验收合格付：_ _元，屋面完工验收合格付：_ _元，工程竣工经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 四、质量要求 1、料表准确，必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接，对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm，无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块必须按800×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖
建筑工程承包合同书（钢筋班组） 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为确保的工程质量及进度计划顺利进行，明确双方的责任和义务，经 甲乙双方协商本着双方平等、自愿的原则下，按照《中华人民共和国合同法》及《民法通则》结合本工程的具体情况签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：_____________________ 工程地点：______________________ 开工日期：_________________________ 二、承包范围： 1）、包图纸设计内容按________________的工程设计图纸及设计变更的所有钢筋项目 (钢筋制作、安装、钢筋包扎铁丝、钢筋焊接、柱筋电渣压力焊）承包给乙方。甲方负责柱筋机械连接费用，所有施工均由乙方负责。 2）、包工程规范按照国家建筑工程钢筋安装规范，建筑工人现场工作条令，建筑施工操作规范进行现场施工，如未达到验收要求，一切责任有乙方自负。 3）、包安全按规范做好安全防护工作，并做好上岗工人的安全教育及配套，持证上岗，落实必要的安全措施，以确保安全生产，必须保证所有班组人员带安全帽、安全带、防滑鞋等，禁止赌博、喝酒、偷窃、打架斗殴否则发生事故一切均为乙方负责并承担有关部门经济罚款。 三、甲方责任： 甲方负责工地三通一平，提供工程施工图纸，材料运到施工场地。提供升降机和井架及外墙布设脚手架。其余钢筋班组所使用工具均由乙方自备施工。 四、承包工期及进度要求： 1）、保证按甲方项目部的总计划工期和月计划或周计划完成。如不能按质，按期完成，甲方有权提前按现有施工单价组织第三方施工班组施工，因此造成损失由乙方自负。 2）、每层钢筋完成时间不得超过7天。 五、工程量计算与付款方式： 1）、以甲方提供的施工图及变更说明，承台柱钢筋及正负零以上按建筑面积计算准，每平方 36元。特注所有钢筋项目不在另行计算，如构造柱、窗台、女儿墙、水箱、拉接筋及零星工程等，均有乙方负责完成。 2）、基础承台网片钢筋及基础承台暗梁钢筋按吨计算每吨550元。 3）、进度付款、1层、2层楼板混凝土完成付单项80%，3层到水箱及女儿墙混凝土完成付单项 80%，按图纸设计全部完成钢筋部分总付90%，带工程竣工验收后付清余款10%。
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
钢筋绑扎班组劳务承包协议 甲方：作业队（以下简称甲方） 乙方：班组（以下简称乙方） 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议， 以资双方共同遵守执行。具体条款如下： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、结构类型： 四、建筑面积： 五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）、包文明施工。 六、承包内容及要求： 钢筋绑扎： 1、施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直运输和水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎，安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。浇砼时的钢筋守护等工作。 2、废钢筋的清理，工作范围内的文明标化、清理卫生等。绑扎过程中的一切安全均由乙方自行负责。 3、工作范围内的文明标化、清理卫生等。 4、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。 5、承包工程范围内的安全、文明施工等。 6、生产性临时的搭设、拆除等。 七、分项承包单价： 八、工程质量标准：100%优良率，上海市（区）优质工程、根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。 九、工期要求：总工期天、按总包单位施工进度计划执行、若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。 十、安全要求及综合治理； 1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 钢筋施工协议 工程 2015年05月日 钢筋工程施工协议的具体内容
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 钢筋班组协议 （项目主体工程八号楼） 甲方：四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 乙方： 双方依照有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程施工事项协商一致。订立本协议。 一、工程概况。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：钢筋工程。 二、工程承包范围及条件 本工程实行责任包干制度：包工期、包质量、包安全、包文明施工，具体事宜如下： 1、该工程图纸所含主体内的钢筋翻样、后台制作、前台绑扎、成 品保护、验收，包括但不限于：料单及时的上报，后台成品及半成品的规矩码放和保护，钢筋的除锈、调直，阳台、洞口的插筋，主楼周边散水网片及所有主体的钢筋和网片制作、绑扎！ 2、施工区域内材料水平运输、垂直运输；配合材料下车；钢筋翻 样、制作、安装、绑扎、焊制马凳铁、外架及卸料平台的锚环制作和塔吊基础的制作绑扎等。 3、所需机器具（弯曲机、切断机、切割机、切割片、拉丝机、电 焊机等相关机具和配套相符电缆），安全帽，安全带、手套等劳保用品。 4、钢筋放样（配料）。 5、绑扎丝，塑料垫块，及梁板保护垫块。 6、钢筋套丝制作、连接，及戴好半成品保护帽。 7、楼层材料清理，做到工完料清。 三、工程质量及材料管理。 1、钢筋的配料（翻样）及制作计划必须由专人负责。
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 2、钢筋的规格形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头的设置 位置必须符合设计要求和施工规范要求。 3、钢筋的绑扎应避免缺扣，松扣。弯钩析朝向应正确，绑扎搭接 接头的位置及搭接长度均应符合施工规范要求。 4、用I级钢制作的箍筋，拉筋的数量以及弯钩的角度和平直段的 长度必须符合设计要求和施工规范规定。 5、对套丝的原材钢筋切头，套丝的扣数，套筒质量要符合要求和 施工规范规定，如需竖焊、窄间隙焊，钢筋接头必须符合规范要求，竖焊完毕立即把工作面的焊渣清理干净。 6、钢筋绑扎成型的骨架尺寸，受力钢筋的间距、排距、箍筋、构 造钢筋的间距、钢筋弯起点的位置、受力钢筋的保护层等均应符合设计和施工规范要求。立体钢筋的保护层垫块按要求放置。 7、能够通过扫描验收。 8、在浇注砼时，班组必须安排专人值班看筋，以确保钢筋的骨架 尺寸和保护层厚度，柱，墙，梁受力钢筋的位置正确，防止板面漏筋。 9、预埋（构造柱）钢筋位置必须准确，如因错埋、漏埋而造成的 植筋费用，由班组负责承担。 10、材料管理细则一切以项目部规定执行。 11、成品保护，对于施工中的每一道工序验收合格后，如产生人 为破坏，管理人员有权对当事人进行处罚（按损坏情况定）。 以上各条，若有违反，视其情节分别给予200.00元～2000.00元罚款。 四、工程进度。 1、施工班组在保证质量的同时，必须服从项目的工程进度安排，不能找种种借口或无故推延工期，不服从安排。在项目规定的时间内，如不能完成所规定任务，所造成的一切经济损失（项目罚款及其它班组因此误工的损失），皆由该施工班组承担。
合同编号： 工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工集团有限责任公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：
发包人：北京建工集团有限责任公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： (以下简称业主) 4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期：开工日期：，竣工日期：。 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 10、安全、消防：“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料。 2、承包范围：
3、工期： 开工时间： 完工时间：，工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式（各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款） 1、本合同综合施工单价为：元/平方米。本单价为固定单价，单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式： 3、合同价款（暂估）：元 大写： 4、工程款支付方式（各项目部可按实际需要修改本条款） 本工程无预付款，甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%；乙方承包的工程完工验收合格后，甲方支付乙方至合同价款的90％；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内，甲方支付乙方至结算价款的95%，余5％的结算价款留作质量保证金，待保修期满且无质量问题15日内，由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场，运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定，向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作：
混凝土班组劳务承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。 第三条承包范围及工作内容 根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下： 1、混泥土进场后卸车、场地清理。混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。 2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。剪力墙拆模
钢筋工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工劳务分包合同》以及其它有关法律、行政法规，遵守平等自愿、公平和诚实信用的原则，经过双方充分协商，甲、乙方就班组施工承包事宜达成一致意见，订立本协议以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工作内容及承包范围 1、工程内容： 1）钢筋的安装、制作、连接、维护（含二次结构）。 2）材料的周转搬运，材料进出场的装卸、堆放等与钢筋施工有关的工作内容（盘圆钢筋的调直：如Ф6~Ф28等不分大小和钢筋箍筋加工，均包含在承包单价范围内）。 3）钢筋余料的合理利用、清理、收集； 4）钢筋堆场：钢筋堆放基礅、钢筋堆放架、钢筋加工场地坪的铺设维护。柱、梁、板所需的马凳、垫块的制作和安装（大理石垫块自行购买）。 5）钢筋加工、连接、安装所需机械（切割机、弯曲机、套丝机、焊机等）及其辅材（扎线、焊条、铁丝等）送检的试拉件； 6）拉墙筋制作、设计和施工所需预埋钢筋（如卸料平台、外架连墙件）。 7）提供二级配电箱及以下的电缆及安装。 8）承台、墩柱，盖梁，所有钢筋在内不分大小
三、工程质量及工期 1、乙方应遵从甲方、总承包方、业主所认可的施工进度计划和工期要求,不得提出其它额外施工进度要求。 2、乙方在接到甲方书面进场通知后5日内进场，具体开、竣工日期如下： 开工工期：______年______月______日（暂定） 竣工工期：______年______月______日（暂定） 3、乙方原因造成工程不能按时完工,每延误一天罚款额为 1000.00元/天。 4、本工程质量标准：按总包合同，相关的质量的约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》，本工程必须达到甲方主合同约定等级。 四、承包单价、及工程款的支付 1、承包方式:由乙方包劳务人工费、包小型工具及相应辅材耗材、包工期、包质量、包安全管理，单价一次性包干。 2、结算办法：按照施工现场实际完成且经甲方审核认可的工程量计算。 1）按照甲方提供图纸所按建筑面积元/㎡ 2) 按月进度的65％支付该工程款项，剩余35％待工程完工验收，半年后全部付清。 3）本工程发生的任何费用和与本工程有关的其它费用（包括劳保福利、保险费、经营费等）均已包括在上述合同单价内。 4) 乙方在本工程报价时已充分考虑各种风险。
专业工程分包协议书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担 工程的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量：（以实际施工为准） 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款：暂定万元（最终以实际结算为准） 2、计价方式：分包方所施工的工程，按总包方与业主的 . 3、付款方式：银行承兑汇票 （1）预付款：无预付款 （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨
付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方在办理工程款收款时，需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的90%，留10%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息：开户名称：； 账号：；开户行：。 四、工期： 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。 五、质量标准： 1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，
班组承包协议书范文 班组承包协议书编号中天七建广A06[xx]第001立协双方（以下简称甲方）钢筋班组（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议； 一、工程概况工程名称幢工程工程地点 二、承包范围、工作内容 1、基础承台到主体结构封顶为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、构造柱、阳台飘板、柱墙拉结筋、预埋拉结筋、焊接拉接筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于2人守护钢筋），具体范围结算时按实调整。 2、钢筋工程包括场地内50米以内的二次搬运，分类垫放整齐，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，阳台马凳保护层制作、安装垫块保护层，浇砼时守筋、及时利用废线材和短材钢筋，φ14以上钢筋接头采用对焊接头、线材调直、φ12以下帮扎接头、电焊接头以及督促木工模板钻眼（位置正确）后安放预埋钢筋、焊接砌体拉接筋等所有钢筋工程。 3、工作内容包括最终的施工图纸及建设方有关的修改联系单中所有原则上的钢筋工作应由钢筋工完成，由于图纸小部分变更在2工日
以外的甲方可以给乙方合理的人工签证，由于建设方修改不及时而使钢筋班造成大量返工的，甲方可以给乙方合理的人工签证。 三、承包方式包清工，一次性包干。 包机械、包清工、包扎丝等消耗材料（承包单价中已包括费用）、包质量、包进度、包工期、包安全。 四、计价方式及承包单价 1、计算方式 （1）按建筑面积按照国家统一规定的建筑面积作为计量单位（无维护结构的凸阳台、凹阳台计算一半建筑面积，无围护结构的公共走道、空中花园按一半计算，露台、空调板、飘板、花池不计算建筑面积，夹层层高不超过2.6M不计算建筑面积）。 （2）按投影面积按楼层结构梁、板（含空调板、飘板）的最大水平投影面积为计量单位，（扣除各类孔洞面积，高差不超过2.6米出墙板按一次投影计算）。 （3）按吨位计算按国家统一的钢筋设计规范要求，以进入工程实体的钢筋量计算，钢筋下料的损耗不计算。 注以上计算方式均需施工相应范围内的零星构件、二次结构等，若由项目部派人施工，则按实际费用另加20%管理费在当期进度款内扣除，拒不施工则按双倍扣除。 2、承包单价①承包单价 1、制作绑扎承台到±0.000的钢筋以第（）条方式按元/吨或以第（）条方式按元/㎡。
钢筋班组劳务分包合同 协议书 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
钢筋班组劳务分包合同 发包方：巴中广厦建筑工程窘装有限公司(以下简称甲方) 承包方：身份证号码 (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括： 1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。 2、辅料由甲方提供，乙方领取后在结算工程款时扣留。 3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。 4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。 5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。 四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。 六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。 七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚： 1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元； 2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。 3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。 八、承包单价及付款方式： 1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋制作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m，城台基底单价为30元/m3，基础地梁至三层单价为45元/m3，安全文明施工费为35元/m3，合计80元/m3，焊接工资本层清付。(箍筋制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3，安全文明施工费35/m3，合计：80元/m3。 2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。
劳务分包协议书 （泥工班组） 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式： 二、承包范围（主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构） 1、清理基础垫层砂石土方，基坑内积水抽除。 2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。 3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆，工具清理干净。 4、涉及砼结构的所有工作范围。 5、搭设外墙脚手架前，架底场地修整、清理、基层砼硬化。 6、回填土打夯，及所有二次结构砼浇筑。 7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台，安放木砖、铁件等预埋件。 8、砌体结构的所有工作范围，包括工长控制线以外的测量放线。 9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。 10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用，甲方只负责安排汽车，不足一车由乙方人力转运。 三、承包形式： 包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。四、工期要求： 以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。 五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。 1、安全、文明施工要求：安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。 2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。 3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。 4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙 方负责，与甲方无关。 六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。 七、合同价款 1、按主体工程，以建筑面积_____________元/㎡进入结算。 2、变更增、减互抵，不另计价。
钢筋班组劳务分包合同 合同编号：20170103 发包方：重庆华科建筑工程有限公司印府新天地项目部（以下简称甲方） 承包方：（身份证号：）（以下简称乙方） 为了确保“印府·新天地”项目（以下简称本项目）后续工程建设顺利开展，甲方将本项目 2栋、3栋、4栋、5栋及未完成的地下室车库的一次结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲方双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：印府·新天地 2、工程地点：贵州省铜仁市印江县原柏香林老车站 二、劳务承包范围 乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下： 1、地下室计算范围为：（V轴~D1轴/(1)~(6)轴；A1轴~V轴/1轴~（1-1）轴；（1-H）轴~D1轴/6轴~20轴；2-7轴/G-M轴；本地下室在完成底板时已产生的模板不扣减，在未实施范围发生时也不增加费用。地面上2栋1单元第九层和2栋2单元第三层开始以及3栋、4栋和5栋。 2钢筋的下车及堆码工作，自备钢筋弯曲曲机、围丝机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用、钢筋切割刀片、砂轮切割刀片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。 3、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等（砼马凳和大理石垫块不包含在乙方承包单价内）。 工程中所有钢筋的工作内容：报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈（另按小工签证计算费用）、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、结构柱及挑架的预埋钢筋的焊接配料、调料、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。 4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。如发生制作场地搬迁费用由甲方另行按实签证。 三、承包方式： 1、本工程采用包工包辅材及部分机具的承包形成，即以人工费加辅助材料部分机具包干形式进行承包。 2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 2.1、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：其中所有的、钢筋制，安工作中所需要的一切机具：安全帽、安全带、扎丝等耗材均由乙方自行提供，大概包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、围丝机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢丝绳、锯片、从配电箱至机械