合同编号：
智能化工程施工合同
工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点：
甲方：
乙方：
年月日
智能化工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。
1、工程项目
1.1工程名称：
1.2工程内容及范围：
1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。
1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。
2、工期期限
2.1
开工日期：
完工日期：
总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。
2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。
2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。
3、质量标准
乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。
4、承包方式
总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。
5、合同价款及付款方式
5.1合同总价：
本合同总价为人民币（大写：）（含税）
5.2合同价款支付方式
5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款；
5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
工程保修期满后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.3乙方每批（最后一批除外）可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后，甲方于7个工作日内向乙方支付该批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.2.4乙方应在最后一批可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后7个日历天内向甲方递交工程结算资料，双方按约定的合同价款确定办法进行结算。甲方在双方办理完毕本工程全部结算手续后7个工作日内支付最后一批可视对讲设备费的 %，该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金，在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方。
5.3乙方应提供足额合法合规的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规的工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何相关责任。
5.4“合同总价”为本工程包干总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。除因甲方设计变更造成工程量另有增减外，合同总价不得变更。同时允许甲方对工程款的支付有30天宽限期，宽限期内，乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任。
6、合同文件组成及解释顺序
6.1合同文件组成：
（1）本合同；
（2）乙方的报价书；
（3）施工图纸；
（4）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。
6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相悖之处，以所列时间在后的文件为准。
7、双方的职责
7.1甲方的职责:
7.1.1甲方委派为甲方驻工地代表，负责项目管理，代表甲方实施管理的各项工作，负责办理与施工有关的各项事务；若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知乙方。
7.1.2按约定向乙方支付工程款。
7.1.3施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。
7.1.4如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令，有权视情节对乙方做出处罚(视情节处以人民币2000-10000元的经济处罚)，并由乙方承担由此造成的一切损失。
7.1.5甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单并送达乙方。处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除。
7.1.6工程未经验收或验收未通过的，甲方强行使用，由此而发生的
质量问题或其他问题，由甲方承担责任。
7.1.7在产品使用前、使用中或保修期内，甲方或监理对产品的内在质量提出疑问时甲方可随时要求乙方把产品送交有关部门检验鉴定。若确属产品质量问题，由此造成的损失由乙方负责，非产品质量问题，则检验、检测费由提出方承担。
7.1.8工程完工后，甲方组织专业人员在30个工作日内进行验收，逾期则视为甲方默认该项目合格。
7.1.9协调各施工单位之间的工作内容和完成时间：做好乙方与土建总包方及各分包部门的协调工作，确保施工现场通水、通电，保证施工便道的通行。
7.1.10如因甲方原因，造成工程工期延误，乙方有权向甲方申请工期延期。
7.2乙方的职责：
7.2.1乙方派张藏为乙方驻工地代表，权限：协调组织队伍完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。
7.2.2 综合考虑本工程的配套工作，依约完成小区智能化工程的安装施工。
7.2.3乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工。施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定、选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定的标准，确保工期按时实现。甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人
员，对此乙方必须执行。否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。
7.2.4本合同签订后7个日历天内，乙方须根据《中华人民共和国劳动合同法》、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其分包人员购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期由工程施工合同开工之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止。乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支。上述所提到的保险费用，已经综合包含在本工程合同总价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。
7.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。
7.2.6本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工队伍或人员（以下简称第三方）完成。第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除。
7.2.7做好施工管理工作，安排好工人的生产生活，杜绝其以任何理由滋事。如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金一万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。
7.2.8做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。承担因自身工程产生的垃圾的清理外运工作及费用。
7.2.9乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7个日历天内，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证
事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表及甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证。
7.2.10若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用。
7.2.11乙方负责及时缴纳乙方施工范围内行政验收等相关费用。
7.2.12服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作，配合土建施工且不得影响土建单位及其他工序的施工进度。
7.2.13按国家现行工程验收规范及有关规定、工程施工图及变更通知书，行政单位审核、检测、验收意见进行施工。
7.2.14本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料。工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。
7.2.15乙方负责提供本工程安装所需全部辅助材料设备等，在安装期间，乙方负责保管好自身设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
7.2.16 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。
7.2.17负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续，并承担相关费用。负责组织乙方的专业安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.2.18自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.2.19组织不超过三次安装现场对甲方工作人员进行系统管理操作及简单维修的培训，培训时间由甲方选定。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
8、材料、设备供应
8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准送样报甲方确认后，方可用于工程施工。工程材料、设备由乙方自行提供供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。
8.2乙方提供的材料、设备，必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求（详见经甲方确认的乙方报价书），若甲方发现乙方提供材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等，乙方除无条件拆除并重新提供符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。
8.3乙方提供的材料设备在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外，乙方还须向甲方支付1万元的违约金。
8.4乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
8.5乙方应自行承担所供材料的检验、试验费用，承担由于使用材料
不当造成工程质量不合格等的一切费用。
8.6 乙方已安装但未经验收的设施及器材由乙方负责保管。
9、设计变更
9.1施工中甲方对原工程设计进行变更，应在变更前及时向乙方发出书面变更通知，并给予合理的施工期限。
9.2施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。由乙方擅自变更而发生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承担，延误的工期不予顺延。
10、竣工验收与结算
10.1 工程竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录，有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范为依据。
10.2 隐蔽工程在乙方自检后填写记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方及监理检查。甲方及监理接通知后2个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，双方签字盖章后方可进行下一工序的施工。若甲方及监理在规定的时间内未到场，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方及监理应予承认，事后甲方及监理提出复检，复检费用由甲方承担。复检结果不合格，返修费用由乙方承担，工期不顺延，反之，工期顺延。
10.3工程完工具备验收条件时，乙方应提前通知甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工或竣工资料、竣工验收报告等。验收时如工程内容未完成或质量不合格，由乙方在商定的时间内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。
10.4工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或动用，视为工程质
量合格，由此发生的质量或其他问题，由甲方负责。
10.5工程结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程款。若未按甲方要求提供，甲方有权不支付剩余工程款。
10.6若因甲方设计变更造成工程量另有增减，则按双方约定的单价根据双方确认的增加或减少部分确定最终合同价款。
11、工程质量保修
11.1 工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》中有关规定，双方约定本工程质量保修期为工程验收合格之日起2年，保修期内，乙方对所供产品必须实行质量“三包”（包修、包退、包换）。工程质量保修金为合同总价的**％，若因乙方原因造成的维修，保修金不受**％比例的限制，超出部分仍由乙方承担。已经经过维修项目的保修期自维修日起顺延六个月，在顺延保修期内发生再次维修的费用由乙方承担。
11.2在质量保修期内，甲方有权随时对本合同工程进行检查，如果在本合同工程中出现任何缺陷或其它不合格之处，则甲方可指令乙方进行修补、修复及重建。乙方应在接到指令后在24小时内进场施工，并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作。若乙方未能按约定要求进场施工或规定时间内完成修补、修复及重建工作，乙方每次须向甲方支付1000元的违约金。
11.3当工程出现上述约定的保修事宜时，甲方用电话或书面通知，乙方必须在24小时内派人进场维修。若甲方无法联系到乙方或乙方在接到通知后的2天内不派人维修，则甲方有权直接委托第三方进行维修，其与维
修相关的一切费用及由此造成的业主索赔均由乙方承担，由甲方在保修金中予以扣除，对此乙方不得有任何异议。
11.4 乙方委派为本工程的保修联系人,联系电话: 如联系人有变动，乙方应及时通知甲方，并发送《人员变更联系单》，联系单中应写明变更原因、变更人姓名及联系电话。
12、违约责任
12.1 甲方未按照合同的规定履行义务，出现以下情形时，由甲方承担相应责任，工期顺延。
12.1.1 不按时交出施工场地、提供水、电接驳点。
12.1.2在乙方发出付款通知且超过本合同约定的付款宽限期甲方仍未支付工程款，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款万分之一的违约金，违约金总额不超过逾期应付款的千分之一。
12.1.3 因工程设计变更，使已完工程拆改。
12.2 乙方未按合同的规定履行义务，出现以下情形时，其损失由乙方承担，并处以违约金。
12.2.1因乙方原因未能按时竣工（即工程验收合格），乙方除应立即采取相应措施直至验收合格外，每延迟一天，乙方应向甲方支付本合同金额（扣除可视对讲设备费）万分之一的违约金，违约金总额不超过本合同金额（扣除可视对讲设备费）的千分之一；延期超过10天，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款并承担本合同金额（扣除可视对讲设备费）千分之二违约金，乙方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
12.2.2若乙方所提供的可视对讲设备未能按甲方书面通知的时间进
场，每延迟一天乙方应向甲方支付可视对讲设备费万分之一的违约金，违约金总额不超过可视对讲设备费的千分之一；延期超过10天，甲方有权单方解除合同，且乙方应承担可视对讲设备费千分之二的违约金，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
12.2.3乙方未经甲方同意单方解除或终止本合同的，应全额返还甲方已支付的合同价款并向甲方支付合同金额20%的违约金，同时还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
13、争议的解决
13.1甲、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求第三人调解。30天内当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。
13.2争议发生后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）、调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）、法院要求停止施工。
14、其他
14.1不可抗力。不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害等：（1）六级以上的地震；
（2）九级以上的大风；
（3）持续降雨24小时且降雨量为 150 mm以上；
（4）40度以上并持续2天的高温天气。
14.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的时间和费用。
14.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担相应费用；
（2）乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承担；
（3）延误的工期经甲方确认后相应顺延。
（4）凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。
15、合同的生效、终止和解除
15.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
15.2甲、乙方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。
15.3合同的解除。
15.3.1甲、乙方协商一致，可以解除合同。
15.3.2乙方如发生禁止的转让、转包情况，甲方有权解除合同。
15.3.3有下列情形之一的，甲、乙方可以解除合同：
（1）不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
（3）如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损，甲方可终止合同。
15.3.4解除合同的程序。甲、乙方之一方依据15.3.1条约定解除合同的，双方须签订解除本合同的书面协议，本合同自解除协议生效之日起解除；甲方依据15.3.2约定解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，合同自通知到达乙方时解除；甲、乙方之一方依据第15.3.3约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知到达对方时解除。对解除合同有争议的，按13.1的约定处理。
15.3.5合同解除后，乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地。有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
15.4本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。双方可以签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。
15.5本合同附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
15.6本合同一式**份，其中甲方保存**份，乙方保存**份，均具有同等效力。
（以下无正文）
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：年月日年月日
范本1 脚手架搭设租赁合同 合同编号： 甲方： 乙方： 根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商，本着公正、公平的原则，双方就工程钢构幕墙施工用脚手架搭设事宜，签订本合同。 一、承包范围及工作内容： 1、承包范围：钢管脚手架的提供、搭设、拆除、铺跳板、加固、装卸车、运输等（包括跳板、围网等）。 2、搭设方式：采用双排钢管脚手架进行搭设。（搭设要求横向钢管交差宽800mm，竖向钢管交差高1800mm,跳板铺设按现场实际施工要求铺设跳板，跳板铺设长度与搭设的钢管架一致）。并须符合工地现场的验收要求。 二、承包方式和价格计算方法： 1、承包方式：包工包料含税开租赁发票。 2、租赁日期：按甲方工程现场需求安排搭设部位及使用时间，2013年2月10日前搭设完成部位的钢管脚手架乙方同意不收取租赁费及其他任何费用，租赁费自甲方2013年书面通知乙方使用之日起，至全部使用完毕通知乙方拆除之日止。 3、价格说明： 双排钢管脚手架单价为：每平方米元（具备使用条件30天 内）。 搭设面积：暂定平方米。 暂定总价为：元（大写金额：）（此价格为含 税价格,结算时按实际搭设面积结算） 以上价格包括脚手架（含钢管、跳板、扣件等）、安全防护网（含消耗、丢失），运输费用，搭设及拆除人工费用，钢管、安全网及扣件等材料检测费，多次运转费，架子超高，维护、调整费，安全措施费，管理费及其它为履行本合同而发生的费用。 三、脚手架使用时间的计算方法： 1、脚手架的使用开始及结束计算：自乙方进现场搭设脚手架且通过甲方、监理验收合格书面通知乙方开始使用之日起，至全部使用完毕通知乙方拆除之日止
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 设计施工合同范本【三篇】 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！ 【篇一】 甲方（屋主）： 乙方（施工方）： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲 乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 （一）水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥 材料费以及建筑垃圾倒放费等）。 （二）地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米（含人工、
水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开糟时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 （三）砌灶台 灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽0O 55-0。6米，混砖结构。单价为元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。 （四）阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm勺南南铝材，厚度0。5mm 的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米（含安装费、材料费） （五）地面找平 三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找 平。单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。 二、具体要求 （一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居, 并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产
标准工程建设施工合同范本4篇 在施工过程中，因甲方原因致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。今天小编就给大家整理了标准工程建设施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】标准工程建设施工合同 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 (项目名称)，已接受 (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处;特大桥座，计长m;大中桥座，计长m;隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： 的澄清文件和补充资料);
(3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)公路工程专用合同条款; (7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计; (12)其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)元(￥)。 5.承包人项目经理：.承包人项目总工：.
6.工程质量符合标准。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。 11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字) 年月日年月日 【篇二】标准工程建设施工合同
内部编号：AN-QP-HT254 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 设计施工合同通用范本
设计施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 以下是小编为大家准备的合同范本，仅供参考! 发包方(以下简称甲方)：_____ 承包方(以下简称乙方)：温州晴天室内设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
项目施工合同范本4篇 如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施 工所在地人民法院诉讼解决。今天小编就给大家整理了项目施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】项目施工合同 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本 合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程日期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸
6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成 部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价 款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合 同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应 及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙 方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》 等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家 消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商 解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工
编号：QC/RE-KA9101 脚手架施工合同标准范本 The agreement rights and obligations between the two parties not only restricts the performance of responsibilities of the two parties, but also provides a written basis for their differences （标准合同示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署日期：________________________
脚手架施工合同标准范本 使用指南：本合同文件适合在生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方： 为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下： 一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式 (1)、工程名称：
(2)、工程地点： (3)、承包范围：所有外脚手架工程 (4)、本项目工程工期定为： 下室搭设外架日算起，以开工令为准。 (5)、承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。 悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层，上满铺模板，安全网由乙方负责。模板甲方提供，满铺脚手板人工由乙方负责，脚踏网三层一铺，脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。 (6)、承包方式：包工、包料、包质
编号：_____________建筑智能化工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包工程内容：。 二、合同工期 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据
合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求，乙方应全力配合完成工程最终质量目标。（如总包单位质量创杯，分包单位也应按创杯要求施工）。 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元（大写：）闭口包干，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按照要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全
合同编号：YT-FS-6098-76 装修设计施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
装修设计施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、 法规之规定，结合装饰的特点，甲、乙双方在平等自 愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方发包的装饰工 程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1 工程地点：______ 1.2 工程内容和做法(见报价清单和施工图纸) 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第____种 承包方式。 (1)由乙方包工包料; (2)乙方包工，甲乙双方各自部分包料; (3)乙方包工，甲方负责全部供料。
1.4 工程期限____天。 开工日期____年____月____日 竣工日期____年____月____日 1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币大写)：____ 第二条：甲方工作 2.1 开工前____天，为乙方入场施工创造条件。以不影响施工。 2.2 负责提供水源、电源为乙方使用。 2.3 负责协调邻里关系。 2.4 如确需拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或 设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 2.6 负责工程质量和进度的监督及竣工验收。 第三条：乙方工作 3.1 施工中严格执行有关工程的安全操作规范、
建设工程承包合同范本实用3篇 Practical model of construction project contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程承包合同范本实用3篇 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保 护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建设工程承包合同(通用版)实用 2、篇章2：建设工程承包合同实用范文 3、篇章3：建设工程承包合同(常用版)实用 篇章1:建设工程承包合同(通用版)实用 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 合同签订地：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建 筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况 1、工程名称：__________________ 2、工程地点：__________________ 二、工程范围及内容 工程量：__________________ 承包形式：__________________ 三、工期 1、开工日期：____________ 2、竣工日期：____________ 3、合同总工期为______工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准;
合同编号: ___________ 脚手架承包合同范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包活工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称：XX工程 2、工程地点：XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。 2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平■立面图、分类报表、材料计划，房 屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护；主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆；脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋；扣件上油；落手活工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人 配合卸车，旧钢管自行卸车；堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定；拉接件预埋、制安、焊割；拆除后的本工程所有材料活理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包活工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班 搭设，其费用不高丁市场价）此价位已包括如下： （1）工资及奖金。 （2）各类津贴。及夜餐。保健等补贴 （3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲 等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。 (5)作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。
智能化工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 住所： 电话： 传真： 责任联系人： 联系人手机： 承包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 住所： 资质（如有）： 电话： 传真： E -- M A I L： 责任联系人： 联系人手机： 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：文英国际项目智能化工程。 1.2工程地址：上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南。
1.3工程内容：（各项目根据具体情况调整） 1.3.1电视监控系统； 1.3.2周界报警系统； 1.3.3电子巡更系统； 1.3.4可视对讲系统； 1.3.5家庭安防系统； 1.3.6门禁控制系统； 1.3.7停车场管理系统； 1.3.8背景音乐系统； 1.3.9机房工程； 1.4其他约定（无补充约定请填无）：。 第二条工程承包范围和承包方式 2.1承包范围： 按照招投标文件、施工图纸、和技术规范的要求、附件中设备清单的内容进行施工图的深化设计、单体内预埋管盒的检查、外场支管和线缆的敷设、外场设备安装基础的浇筑、设备的采购和安装以及系统的调试、成品保护、竣工验收、培训，售后服务等。 2.2承包方式： 按照本工程招标要求，在承包范围内乙方承担包工包料、包工期、包质量、包安全文明等全部责任和风险，除甲方提出的设计及其它变更以外，一律不再增加工程造价。（各项目根据具体情况调整） 第三条合同文件的组成与解释顺序 3.1本合同与合同附件； 3.2招标文件与答疑材料； 3.3投标文件与附属资料； 3.4图纸与标准、规范；
设计施工合同范本【三篇】 【篇一】 甲方(屋主)： 乙方(施工方)： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。
(五)地面找平 三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料)。 二、具体要求 (一)乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。 (二)装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。 (三)乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。(四)乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。 三、施工期限：年月日至年月日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。 四、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格
枣树园小区智能化系统施工合同 甲方（发包人）：宜春市五洲房地产开发有限公司 乙方（承包人）：江西友华科技有限公司 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，枣树园小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的枣树园小区智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1、工程概况 1．1工程名称：____枣树园_____小区智能化系统工程 1．2工程地点：____宜春_____ 1．3工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、停车场管理系统、背景音乐子系统。 2）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 3）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 4）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围 2．1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。 第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成 3、合同总额及承包方式 3．1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设___枣树园______小区智能化系统
建设工程设计与施工合同范本 委托方（甲方）： 代表人： 设计人（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就____________ 项目的设计、施工就 行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。 一、项目概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包方式： 风险提示：设计费 合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则： 首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设 计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约； 其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 二、合同价款及支付方法 1、本工程的总工程款预计为____________ 元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较 高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为____________ 元/平方米，估算总设计费 ____________ 丿元。 2、付款方式 风险提示：定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。 在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容 的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 （1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_____ %作为定金。（结算时，定金折算为工程款）（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的 ________ %作为进度款。 （3 ）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的______ %作为设计费。 （4 ）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的______ %作为设计费。 （5 ）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的______ %作为进度款。 （6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的______ %作为进度款。 （7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_____ %作为进度款。剩余工程款%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。
2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020459
2020年建设工程施工合同样本(合同示范 文本) 【篇一】 发包人(全称)：____ 承包人(全称)：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1。工程名称：_____。 2。工程地点：_____。 3。工程立项批准文号：____。 4。资金来源：_____。
5。工程内容：_____。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6。工程承包范围： _________。 二、合同工期 计划开工日期：_____年_____月_____日。 计划竣工日期：_____年_____月_____日。 工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_____标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为： 人民币(大写_____)(￥_____元)； 其中： (1)安全文明施工费：
编号：脚手架工程承包合同 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 签订日期：年月日
脚手架工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规， 遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就该工程达成一致，签订本合同， 双方共同遵照执行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：现场所有工种内外架子的绑扎、拆除、堆积、归垛，吊车、电梯、 物料提升机的安装和拆除以及顶升，所有架设工具的管、扣件、 桥板修理（电焊除外），所有外脚手架斜支撑和挡脚板刷油（只限 人工），所有属于安全防护和封闭范畴的架设、安装、拆除等。 第二条工程承包形式：包人工费 第三条工程进度： 年月日开工，年月日竣工。具体形象进度以甲方项目部制定的周计划为准。除不可抗力外，乙方必须按期完工，不准拖延工期， 否则每延误一天承担本合同约定的违约金。如因甲方原因，使乙方工期延误， 竣工日期相应顺延，乙方不得对此提出索赔。 第四条质量标准 按甲方和业主签订的施工合同中的质量标准执行。 安全目标：重大伤亡事故为零，轻伤事故率控制在2‰以内。 第五条承包单价及结算方式 1、承包单价：元/㎡。（实际建筑面积） 2、合同金额：暂定万人民币（最终以决算为准） 3、付款方式：主体封顶，验收合格后，支付已完工程产值的40％工程款； 工程完工验收合格后，付款至80%。余款待甲方跟建设单位竣工结算完 成后付清。 4、乙方持劳务发票，提取分包工程款。
第六条双方责任 一、甲方责任： 1、甲方为乙方进驻施工现场提供生活设施及必要的水、电、机械设备和 空间。 2、施工前甲方负责组织有关人员进行图纸会审和技术、设计交底工作。 3、负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其他分包 人之间的交叉配合。 4、负责对本工程各分部分项工程的全面质量、安全、进度管理和监督、 检查。 二、乙方责任 1、认真按照国家现行施工标准、规范和设计要求及甲方依据合同发出指 令施工，随时接受甲方及委派人员的检查、检验并提供便利条件，按 甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工修改费用。 2、确保工程材料的质量和及时供料，材料入场提供检测报告、出场合格 证，施工中的抽样检测。 3、加强工程质量管理，提高工程进度，做好自检和交接记录。如出现质 量问题，视其情况严重程度从其工程款中扣除合同总价款3%—10%的 违约金。 4、严格执行安全生产规章制度，自觉遵守本工地现场的劳动纪律及安全 规章制度、文明施工，做好安全记录，按照单项安全技术交底进行施 工，并做到三级安全教育，持证上岗。 5、乙方在高空作业施工过程中，要系安全带，对易燃物要妥善保管。如 果由于乙方的疏忽造成的火灾、环境污染等损失，均由乙方负责赔偿。 6、乙方必须做到合理提料、材料损耗标准执行施工定额、合理使用，禁 止野蛮施工。 7、乙方施工必须做到工完场清，剩余材料存放到指定位置，同时负责上 下层倒料。 8、乙方必须严格遵守甲方现场的规章制度和施工纪律，制定措施，加强 管理，严禁违章作业，保证本工程现场安全施工和文明施工，出现问 题，积极汇报并接受甲方的处罚。
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
编号：JS-20216584 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 施工设计合同范本专业版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 发包方（甲方）： 代表人： 设计方（乙方）： 设计等级证书： 鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下： 一、工程概况 1、工程地点： 2、设计项目： 3、承包方式： 二、设计依据 1、甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。 2 、一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性
和真实性。 三、乙方工作 1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。 四、设计费以及支付 1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，设计费总计__________万元。 2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币。 3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元。 4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元。
有关施工合同模板5篇 有关施工合同模板5篇 随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的施工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 施工合同篇1 建设单位：（以下简称甲方） 承建单位：(以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。 一、工程名称及建设地点： 1、工程名称：xxxxxxx 2、建设地点：xxxxxxx 二、工程范围： 按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程
三、工程总造价： 合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。 四、工期：年月日至年月日，共计叁年 五、承包方式：包工包料。 六、甲乙双方负责完成的工作： a)甲方负责完成的工作： i。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。 ii。甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。 b)乙方负责完成的工作： i。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。 ii。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
iii。自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。 七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。 因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。 八、工程验收： a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。 b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。 c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。 d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。 九、其他事项： a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。 b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。 十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式