| | | | | | |
| 装| | | | | | | | | 订| | | | | |
| | 线| | | | | |
石家庄城市职业学院
(20 —20 学年第学期)
《建设工程监理实务》试题 (A卷)题号一二三四总分分数
（考试时间110分钟）
系别专业班级
姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、监理单位对施工单位建设行为的监督管理，是从（）的角度对建设工程生产过程实
施的管理。
A、工程总承包方
B、施工总承包方
C、产品生产者
D、产品需求者
2、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由（）。
A、施工单位报发证机关核验
B、监理单位向发证机关提出核验
C、建设单位报发证机关核验
D、建设单位向发证机关提出核验
3、根据《建设工程质量管理条例》建筑材料、建筑构配件和设备等，未经（）签字认可，
不得在工程上使用或安装。
A、建设单位代表
B、总监理工程师代表C监理工程师D、监理员
4、工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是（）。
A、公路工程
B、电力工程
C、矿山工程
D、通信工程
5、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要
办理（）注册。
A、初始
B、延续
C、变更
D、长期
6、不属于总监理工程师职责的是（）。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结。
7、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。
A、商品混凝土未经检验造成的质量事故
B、总包和分包职责不明造成的质量事故
C、施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故
D、地下管线资料不准造成的质量事故
8、建设工程质量保修书应由（）出具。
A、建设单位向建设行政主管部门
B、建设单位向用户
C、承包单位向建设单位
D、承包单位向监理单位
9、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同
是（）。
A、估算工程量单价合同
B、固定总价合同
C、纯单价合同
D、成本加酬金合同
10、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。
A、台班费
B、台班折旧费
C、实际租金
D、设备使用费
11、某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计
量时应（）。
A、计量一半
B、不予计量
C、按实际发生数计量
D、由业主和承包商协商处理
12、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。
A、编制单位工程施工进度计划
B、协助承包单位确定工程延期时间
C、调整施工总进度计划
D、定期向业主提供工程进度报告
13、影响建设工程进度控制的不利因素很多，其中（）是最大的干扰因素。
A、技术因素
B、人为因素
C、环境因素
D、经济因素
14、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A、监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B、监理的工程施工中未发生安全事故
C、委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D、监理人的有效协调避免了承包人的索赔
15、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。
A、设计招标应为设计方案最优者
B、监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C、施工招标为投标报价最低者
D、永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与（）签订分包合
同。
A、业主
B、工程师
C、承包商
D、承包商代表
17、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致
分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
18、监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。
施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（）。
A、以口头形式报告的，应当记入监理日记
B、以电话形式报告的，应当有通话记录
C、以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告
D、以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告
19、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷
归档工作。地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包
单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回（）。
A、分包单位
B、总包单位
C、监理单位
D、建设单位
20、“工程临时延期审批表”应由（）签发。
A、监理单位技术负责人
B、监理单位法定代表人
C、总监理工程师
D、专业监理工程师
建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）
2
20 年月日
| | | | | | |
| 装| | | | | | | | | 订| | | | | |
| | 线| | | | |
石家庄城市职业学院
(20 —20 学年第学期)
《建设工程监理实务》试题 (B卷)题号一二三四总分分数
（考试时间110分钟）
系别专业班级
姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、关于施工阶段特点的说法，错误的是（）。
A、施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段
B、施工阶段是资金投入量最大的阶段
C、施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段
D、施工阶段的风险因素多，合同关系复杂
2、工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队
伍，这是建设工程监理（）的具体表现。
A、服务性
B、科学性
C、独立性
D、公正性
3、建设工程监理组织协调方法中，最具有合同效力的是（）。
A、访问协调法
B、书面协调法
C、情况介绍法
D、交谈协调法
4、下列职责中，属于监理员职责的是（）。
A、核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认
B、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好
检查记录C、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据
D、审查分包单位的资质，并提出审查意见
5、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有（）年以上同类工程监理工作经
验的人员承担。A、1 B、2 C、3 D、5
6、某工业项目工程概算中的建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为3500万元，联
合试运转费为200万元，某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监理合同，双方约定
监理赞浮动幅度为下浮15％。已知专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，
高程调整系数为1.2，施工监理服务收费标准如下表所示。按照《建设工程监理与相关服
务收费标准》，该工程施工监理服务收费应为（）万元。
A、129.32
B、156.58
C、193.18
D、195.60
7、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师在隐蔽前所进行的监督检查，除见证
施工过程外，还要见证（）。
A、施工环境状况
B、施工作业条件
C、劳动组织及工种配合状况
D、隐蔽部位的覆盖过程
8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的
同时，应要求施工单位在（）小时内写出质量事故报告。
A、12
B、24
C、36
D、48
9、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括（）。
A、直接工程费
B、企业管理费
C、利润
D、税金
10、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。
A、发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见
B、承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人
C、发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款
D、发包人收到竣工结算报告及结算资料56天后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民
法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿
11、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（）。
A、合同价应低于中标人的投标报价
B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价
C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据
D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值
12、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（）。
A、采用更先进的施工机械
B、改进施工工艺
C、增加每天的施工时间
D、改善劳动条件
13、建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目（）。
A、在实施过程中应用动态控制原理
B、按预定的时间动用或提前交付使用
C、进度控制计划免受风险因素的干扰
D、各方参建单位的进度关系得到协调
14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定
的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A、合同协议书、通用条款、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、工程量清单
15、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示
进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于
处理此事件的说法中，正确的是（）。
A、给承包人顺延工期并追加合同价款
B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D、工期延误和费用损失均由承包人承担
16、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方
的说法中，正确的是（）。
A、由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安
装，发包人承担相应费用 B、发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负
责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用 C、承包人采购的设备因制造原因试车达不到
要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用 D、由于施工安装原因
试车达不到要求，承包人承担返工的费用
17、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共
同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部
分玻璃损坏，则应由（）。
建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）
C．监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。（1分）
D．总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。（1分）
E．总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。（1分）
教师签名：
20 年月日
| | | | | | |
| 装| | | | | | | | | 订| | | | | |
| |
石家庄城市职业学院
(20 —20 学年第学期)
《建设工程监理实务》试题 (C卷)题号一二三四总分分数
（考试时间110分钟）
系别专业班级
姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行
专家（）制度。A、决策B、评议C、审定D、验收
2、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，
应当（）。A、及时提出意见和建议B、要求设计单位改正
C、报告建设单位要求设计单位改正
D、报告监理单位要求设计单位改正
3、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位须做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工
程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位和（）。
A、建设工程质量监督机构
B、设计单位
C、勘察单位
D、监理单位
4、建设工程监理单位应在（）承担工程监理业务。
A、业主委托的监理范围内
B、核定的业务范围内
C、熟悉的行业内
D、可能的范围内
5、根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，仅将质量控制和安全生产监督管理服
务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的（）。
A、80%
B、70%
C、60%
D、50%
6、《建设工程监理规范》规定，分部工程经审核和现场检查符合要求后，应由（）予以
签认。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、监理单位技术负责人
D、质量监督机构
7、建设工程监理工作中最常用的协调方法是（）。
A、会议协调法
B、交谈协调法
C、书面协调法
D、访问协调法。
8、施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由（）负责。
A、业主代表
B、政府质量监督员
C、监理工程师
D、施工项目经理
9、工所需原材料、半成品或构配件，经（）审查并确认其合格后方准进场用。
A、施工单位技术负责人
B、施工项目经理
C、监理工程师
D、施工项目技术负责人
10、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费，其中，措施
11、对建设项目环境管理提出的"三同时"要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须（）。
A、同时开工、同时竣工、同时投产使用
B、同时设计、同时施工、同时投产使用
C、同时开工、同时竣工、同时验收
D、同时设计、同时开工、同时验收
12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，
变更价格由（）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师
B、承包人提出，经发包人
C、工程师提出，经发包人
D、发包人提出，经工程师
13、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖后，监理工程师确认施工单位
修改后的施工进度计划，说明（）。
A、排除施工单位应负的责任
B、批准合同工期延长
C、施工进度计划满足合同工期要求
D、同意施工单位在合理状态下施工
14、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为
了（）。
A、及时得到工程预付款
B、听取监理工程师的建设性意见
C、解除其对施工进度所承担的责任和义务
D、使监理工程师及时下达开工令
15、建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A、监理合同内注明的监理工作完成
B、监理的工程竣工验收通过
C、监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D、监理的工程保修期届满
16、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。
A、竣工移交
B、工程师签发工程接收证书
C、工程师颁发履约证书
D、结清单生效
17、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是
（）。A、工程师与承包人共同检验
B、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
C、工程师未在检验记录上签字，承包人7 日内不得进行工程隐蔽
D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
18、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。
A、承包人必须接受
B、不具有强制性的约束力
C、仲裁机构应予以认可
D、排除了法院的诉讼管辖
19、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的（）的风险对策。
A、保险转移
B、非保险转移
C、损失控制
D、风险回避
20、列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，
向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A、1
B、3
C、6
D、12
二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，
至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）
| | | | | | | | 装| | | | | | | | | 订| | | | | | | | | 线
A、工程复杂程度
B、监理单位业务范围
C、监理人员专业结构
D、监理人员技术职称结构
E、监理机构组织结构和任务职能分工
3、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（）。
A、审核技术文件、报告和报表
B、向业主报告质量信息
C、旁站监督和平行检测
D、下达指令性文件
E、控制工程款的支付
4、下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（）。
A、特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B、法定人工费增长而增加的人工费
C、由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费
D、监理工程师原因导致工程暂停的人员窝工费
E、完成合同之外的工作增加的人工费
5、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋
线所示，检查结果表明（）。
A、第6周末检查时，工作A拖后l周，不影响总工期
B、第6周末检查时，工作E提前
l周，不影响总工期C、第6周末检查时，工作C提前l周，预计总工期缩短1周
D、第11周末检查时，工作G拖后l周，不影响总工期
E、第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周
6、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。
A、检查工程项目报建审批手续是否齐全
B、检查工程项目的实际进度是否与进度计划一
致C、检查承包人是否有转包工程的行为D、抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足
规范要求E、监督工程验收程序是否符合验收规范的要求
7、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交
的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。
设计审查的主要内容包括（）。
A、施工总平面布置图是否符合安全生产要求
B、冬期、雨期等季节性施工方案是否符
合强制性标准要求C特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效
D、施工现场安全设施验收手续是否齐全
E、施上现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求
9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）等特种作业人员，必须按照国
家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A、垂直运输机械作业人员
B、钢筋作业人员
C、爆破作业人员
D、登高架设作业人员
E、起重信号工
10、根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷要
求有（）。
A、归档的工程文件一般应为原件
B、工程文件应采用耐久性强的书写材料
C、所有竣工图均应加盖竣工验收图章
D、竣工图可按单位工程、专业等组卷
E、不同载体的文件一般应分别组卷
三、简答题（每小题5分，共10分）
1、何为总监理工程师代表？
2、房屋建筑工程中哪些试块、试件和材料必须实施见证取样和送检？
四、案例题（20分）
建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给
某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础
施工分包给一专业基础工程公司。
建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工
程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5 000元人民币，承包方违约一天
应罚款5 000元人民币。
该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。
按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但
在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月12日才开工；5
月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日
又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。
问题：
1. 在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？
2. 土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？
3. 设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？
建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）
系别专业班级姓名学号
（1）从5月10日至5月12日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（1分）
（2）从5月13日至5月18日共6天，属于施工单位的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。（2分）
（3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。（2分）
2. 应予以补偿的具体数额为：
土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。（2分）
土建施工单位应获得的费用补偿为3×5000-6×5 000=-15000（元），即应扣款1 .5万元。（3分）
3. 设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。（1分）
设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。（2分）
应获费用补偿为13×5000=65000（元）（2分）
4. 施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（1分）（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（1分）
（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（1分）
（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（2分）
教师签名：
20 年月日
| | | | | | |
| 装| | | | | | | | | 订
石家庄城市职业学院
(20 —20 学年第学期)
《建设工程监理实务》试题 (D卷)题号一二三四总分分数
（考试时间110分钟）
系别专业班级
姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始建设临时设施，3月15日开始拆除旧
有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的
开工时间为（）。
A、3月10日
B、3月15日
C、3月25日
D、4月1日
2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列建设工程中，不属于必须实行监理的
是（）。
A、总投资在3000万元以上的市政工程项目
B、使用国际组织援助资金总投资额为400万美元的项目
C、建筑面积为2000m2的小型剧场项目
D、建筑面积小于5万m2的住宅项目
3、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、
巡视和（）检验等形式，对建设工程实施监理。
A、等距
B、随机
C、平行
D、抽样
4、以下不是旁站监理的关键部位和关键工序的是（B ）。
A、基础土方回填
B、基础钢筋绑扎
C、主体结构混凝土浇注
D、梁柱节点钢筋隐蔽过程
A、当地建设行政主管部门
B、质量监督机构
C、施工图原审查单位
D、建设单位主管部门
9、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、
房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（）。
A.终身保修
B.30年
C.50年
D.设计文件规定的年限
10、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿
的说法中，正确的是（）。A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿
C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
11、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元／
m3，当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分单价调整为15元／m3。该工程实际完
成土方工程量1.8万m3，则土方工程实际结算工程款为（）万元。
A、27.00
B、28.50
C、28.65
D、2880
12、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为第（）天。
A、6
B、9
C、10
D、12
13、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，
2、出现下列情况之一时，总监可签发工程暂停令
（1）建设单位要求暂停施工，经总监独立判断认为有必要暂停施工；（1分）
（2）为保证工程质量而需要进行停工处理；（1分）
（3）施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患；（1分）
（4）施工单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；（1分）
（5）发生了必须暂时停止施工的以下紧急事件：（1分）
1）未经质量检验即进行下道工序；
2）未经监理认可的工程材料、构配件、设备用于工程；
3）擅自变更设计图纸施工；
4）擅自改变施工方案或不按规范、图纸要求施工；
5）擅自分包工程进场施工；
6）出现危害工程质量、工程安全的事件。
四、案例题（20分）
1. 事件1中不妥之处如下：
（1）因非监理原因导致延长监理服务期，每延长1个月增加监理费8万元不妥。按监理合同范本，增加监理工作时间的补偿酬金按下式计算：
补偿酬金=附加工作天数×合同约定的报酬/合同约定的监理服务天数：1个月×260万元/26个月=10万元
（2）合同有效期的规定应当是双方合同签订后，工程准备工作开始（1个月，2011年1月10日至2月10日工程开工）到监理人向委托人办理完竣工验收或移交手续，承包人与委托人已签订保修责任书（施工合同工期24个月），监理合同终止。
因此，应为24+1=25个月，而不是26个月。如果保修期间仍需监理人执行监理，应在专用条款中另行规定。（4分）
2. 事件2：专业监理工程师对施工单位违规做法，不予控制不妥。
正确做法是立即口头指令暂停吊装施工并报总监理工程师下达书面指令。要求施工单位按批准的专项施工方案执行，在风速达到规定的安全风速限度以内时，方可恢复施工。（4分）
3. （1）在事件2中，施工项目部将吊装作业的专项施工方案送现场监理员不妥。应报送专业监理工程师审查。
（2）事件2中，在风速过大超过规定作业限制风速，吊车司机拒绝作业的情况下，施工项目经理另安排其他司机进行作业不妥。正确做法应当是暂停作业，待风速降至法规容许作业的风速下方准作业。
（3）事件3中，吊车发生故障后，施工项目经理调用比原施工方案确定的吨位小的吊车作业不妥，在总监理工程师下达暂停令后仍继续施工也不妥。正确做法应当是向监理方提出施工方案，请求审查认可后施工。（4分）
4. 在事件3中，建设单位不考虑作业安全与质量的要求，总监收回暂停令不妥。正确做法应当是建议监理方尽快审查施工单位替代方案的可行性，如可行尽快恢复施工。
事件3中，总监理工程师直接发布指令处理此事不妥，他应须指令专业监理工程师立刻审查吊装方案可行性，根据实际情况，决定处理方式。（4分）
5. 监理单位要求建设单位增加监理费合理，因为根据有关法规，监理服务期延长，应增加监理服务费，由于工期延长是施工单位造成的，该监理增加费可通过建设单位因延误工期而向施工单位提出的索赔中计入。（4分）
教师签名：
20 年月日
|
石家庄城市职业学院
(20 —20 学年第学期)
《建设工程监理实务》试题 (E卷)题号一二三四总分
系别专业8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（）。
A、下达《工程暂停令》
B、责令不得用于工程重要部位
C、责令做出标识，限期清除出场
D、责令限期修补合格后备用
9、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是（）。
A、设计阶段
B、施工招标阶段
C、施工阶段
D、竣工阶段
10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2008），分部分项工程量应按施工图（）计算。
A、图示尺寸并考虑施工误差
B、图示尺寸并结合施工方案
百度SEM认证旨在构建积极健康的搜索营销生态圈，进一步促进搜索引擎营销的繁荣和可持续发展。百度SEM认证主要是对操作人员百度竞价推广能力的一个评判，包括百度竞价的账户设置、创意编辑、匹配方式、出价原则、点击价格、转换成本等。 百度SEM认证需逐级认证，初级推广专员认证，中级营销顾问认证和高级营销专家认证，上次已经说到了百度SEM初级认证试题及答案，这次我们一起来看看百度SEM中级认证试题及答案，中级认证仅向已经取得初级认证资质者发送认证通知和邀请。 一、选择题 答案解析：所谓的SMART的原则：S(Specific) —明确性、M(Measurable) —衡量性、A(Achievable) —可实现性、R(Relevant) —相关性、T(Time-based) —时限性。通过上面的原则，来分析选择:A：CPA和订单没有相关性；B：从选择的里面文字看，什么叫现
有，是现在还是以前，没有确定时间，缺少时限性；C：明确的给出了今天9月与去年周期的比较，符合SMART的原则，这个就答案；D：没有看到增长多少，缺少衡量性。 CPA(每行动成本，Cost Per Action)是指按广告投放实际效果，即按回应的有效问卷或定单来计费，而不限广告投放量。 A.对关键词进行了精细分组 B.撰写了更有针对性的创意 C.提升了关键词出价 D.对每日预算进行了控制 答案解析：如果对关键词进行了精细分组，可以提高质量度，这样CPA会降低，也会提高转化率，A是对的；撰写了针对性的创意，可以有吸引力，增加转化率，同时对质量度提升也有帮助，降低CPA，B也对；简单提升了关键词出价，不能保证CPA的下降，只会增加；而对控制预算并不能控制CPA，尽管对于转化率有一定影响，但不能保证转化率的上升。
西南交通大学2012－2013学年第(2)学期考试试卷 课程代码 8867573 课程名称 土木工程建设监理 考试时间 120 分钟 阅卷教师签字： 自己做的，答案仅供参考。 一、单项选择题（每题1分，共20题20分） 1、工程建设监理实施的对象是（ ） A 工程建设项目 B 工程设计项目 C 工程施工项目 D 工程勘察项目 2、工程建设监理的行为主体是（ ） A 监理人员 B 监理单位 C 建立法规 D 监理项目 3、工程建设监理的中心任务是（ ） A 控制工程项目目标 B 控制工程项目建设 C 控制监理单位的职权 D 控制工程进度 4、工程建设监理的实施（ ） A 需要业主的委托 B 需要监理人员的委托 C 需要业主的授权 D 需要监理人员的授权 5、监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有（ ） A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 6、工程建设监理是一种高智能的技术服务,主要强调期（ ） A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 7、从工程建设监理的业务内容上看，它具有（ ）性质 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 8、工程建设监理必须由（ ） A 项目法人委托和授权 B 监理单位投标 班 级 学 号 姓 名 密 封 装订线 密 封装 订线 密封装订线
C政府主管部门批准D承建商接受 9、工程建设监理单位的服务对象是（） A项目法人和承建商B项目法人 C承建商D政府管理部门 10、项目监理组织中的（）能够使组织内各部门之间，项目监理组织与业主、承建商 有关部门之间建立最广泛的联系。 A总监顾问组B合同管理组 C信息管理组D组织协调组 11、命令源唯一的组织结构模式称为（）组织结构 A直线制B职能制 C直线职能制D矩阵制 12、具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式是（） A直线制监理组织B职能制监理组织 C矩阵制监理组织D直线职能制监理组织 13、可行性研究阶段的投资估算的主要作用是（）。 A从经济上判断项目是否应列入投资计划 B对项目是否真正可行作出初步的决定 C可作为对可行性研究结果进行最后评价的依据 D作为否定一个项目或决定是否继续进行研究的依据之一 14、下列（）方法不属于审查施工图预算方法。 A筛选法B对比审查法 C扩大单价法D逐项审查法 15、如果工程项目进度计划制定得既可行又优化，则可以使工期缩短，且可能获得较好的 质量和较低的费用。这表明，工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在（）的关系。 A对立B统一C既对立又统一D既不对立又不统一 16、监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时，应（）。 A审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划 B审核单位工程、分部工程进度计划，编制施工总进度计划 C审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制总进度计划及其分解计划 D审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划
合规测试题3及答案
一、填空题（每空1分，共60分） 1、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》适用于对农发行员工和各级机构在办理业务中违反规章制度的行为实施的经济处罚。 2、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》对经办人员违规操作、责任岗位明确的一般性违规行为,直接对有关责任人给予经济处罚;对因管理不到位或多个岗位失误形成的一般性违规行为,对责任单位给予经济处罚。 3、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》包括了9大类违反业务规章制度行为经济处罚，即：①违反资金计划、中间业务管理规章制度行为的经济处罚，②违反信贷经营管理规章制度行为的经济处罚，③违反信贷风险管理规章制度行为的经济处罚，④违反会计管理规章制度行为的经济处罚，⑤违反结算管理规章制度行为的经济处罚，⑥违反财务管理规章制度行为的经济处罚，⑦违反固定资产管理及大宗物品集中采购规章制度行为的经济处罚，⑧违反有关业务系统管理规章制度行为的经济处罚，⑨违反国际业务规章制度行为的经济处罚。 4、《中国农业发展银行信贷基本制度》是信贷营运与管理的基本准则，是制定信贷制度、办法、操作流程、实施办法、实施细则的基本依据，所称信贷指为客户提供的各种本外币贷款类信用业务和非贷款类信用业务。 5、农发行信贷营运与管理的基本原则是：认真贯彻执行国家方针政
律与合规部门的报告持有异议，但法律与合规部门或合规员仍认为应该向上级分行法律与合规部门汇报时，其有权直接将有关报告呈送上级直至总行法律与合规部，并说明具体理由。这一规定体现了合规工作的独立性。 13．“银行所面临的法律环境处于变化之中，因此合规工作的每一环节皆须根据法律环境的变化作出实时的反应和调整；银行合规工作须与银行的日常经营管理工作相互结合、渗透，从而保证银行的日常经营活动的合规。”以上内容体现了合规工作的独立性。 14.“合规的工作重点应在于通过建立有效的合规工作机制，加强行内规章制度和操作流程的建设，努力使其符合外部法规规定，消除其盲区，弥补其缺陷，实现行内规章制度和操作流程的合规性、充分性和完整性。”以上内容体现了合规工作的建设性。 15．“法律与合规部门是银行与外部法律环境的‘接口’，是将外部法律环境转化成为内部法律环境的倡导者和实施者，是对外部监管者的重要报告人和沟通人。”以上内容体现了合规工作的外部性。16. 根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，合规风险是指银行由于未能遵守所有适用的法律、规章、行为准则和惯例标准而可能导致的法律或监管惩罚风险、财务损失、信誉损失。 17.巴塞尔委员会将银行的合规职能定义为：“一种判别、评估、咨询、监控并报告银行合规风险的独立职能。” 18．根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责
复习题1 单项选择题 1对工程项目质量形成的过程而言，（C）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。 A．决策B．设计C．施工D．竣工验收 2对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（ D ） A．凝结时间指标B．细度指标C．稠度指标D．是否符合质量标准 3对水泥的质量控制，就是要检验水泥（C）。 A．强度是否符合标号要求B．体积安定性是否良好C．是否符合质量标准D．凝结时间是否符合要求 4对于关键线路说法正确的一项是（ .D ） A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零 5对于关键线路说法正确的一项是（D） A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零 6对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（A ） A．设计依据C．设备和结构选型 7法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（C）。A．法人代表人B．公民C．组织D．董事长 8工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（B）。 A．服务性B．公正性C．专业化D．社会化 9工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是（A）。 A．合同中已有适用变更工程的价格，按照合同已有的价格计处，变更合同价款 B．合同中已有类似的变更工程的价格，也按照此价格变更价格 C．合同中没有适用或类似的变更工程价格，由发包人提出确定的价格 D．合同中没有适用或类似的变更工程价格，由承包人提出确定的价格 10工程设计中三阶段设计系指（B）。 A．总体设计、技术设计、施工图设计B．初步设计、技术设计、施工图设计 C．总体设计、专业设计、施工图设计D．方案设计、专业设计、施工图设计 11工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指（D）。 A．双方签订合同至工程保修期完成的日期 B．工程开工日期至工程保修期截止日期 C．施工合同工期不包括乙方索赔的工期 D．从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期 12．我国现行国标规定，评价沥青混合料高温稳定性的试验是 C A．延度试验B．针入度试验 C．马歇尔稳定度试验D．水煮法
土木工程建设监理复习题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。 A.1年B．2年C．3年D．5年 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表 C．专业监理工程师D．监理员 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。 A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 A．国有土地使用权 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A．解除合同B．变更合同 C．转让合同D．中止履行合同义务 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作
一、填空题（每空1分，共60分） 1、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》适用于对农发行员工和各级机构在办理业务中违反规章制度的行为实施的经济处罚。 2、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》对经办人员违规操作、责任岗位明确的一般性违规行为,直接对有关责任人给予经济处罚;对因管理不到位或多个岗位失误形成的一般性违规行为,对责任单位给予经济处罚。 3、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》包括了9大类违反业务规章制度行为经济处罚，即：①违反资金计划、中间业务管理规章制度行为的经济处罚，②违反信贷经营管理规章制度行为的经济处罚，③违反信贷风险管理规章制度行为的经济处罚，④违反会计管理规章制度行为的经济处罚，⑤违反结算管理规章制度行为的经济处罚，⑥违反财务管理规章制度行为的经济处罚，⑦违反固定资产管理及大宗物品集中采购规章制度行为的经济处罚，⑧违反有关业务系统管理规章制度行为的经济处罚，⑨违反国际业务规章制度行为的经济处罚。 4、《中国农业发展银行信贷基本制度》是信贷营运与管理的基本准则，是制定信贷制度、办法、操作流程、实施办法、实施细则的基本依据，所称信贷指为客户提供的各种本外币贷款类信用业务和非贷款类信用业务。 5、农发行信贷营运与管理的基本原则是：认真贯彻执行国家方针政
策，围绕农发行总体经营目标和发展战略，坚持依法合规经营，坚持履行政策职能，坚持信贷营运的安全性、流动性、效益性原则，坚持政策性业务与商业性业务分开管理, 建立健全信贷管理组织体系和信贷政策制度体系，实现信贷业务的有效发展。 6．根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指银行及其员工必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。 7.合规工作是指为加强员工合规意识，保障全行合规经营，实现对违规行为的早期预警，防范或降低经营风险、法律风险、道德风险和信誉风险，各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。 8.合规是每个员工及各级管理层共同的责任。 9. 根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，业务部门在开发新产品时必须获得法律与合规部门的意见 10.合规工作具有建设性、预警性、独立性、外部性、动态性的特点。11．?通过一系列合规措施和合规程序，实现早期预警，在事前预防违规行为的发生，在早期阶段发现违规行为或使违规行为提前暴露，最大限度减少违规行为发生的可能性。?以上内容体现了合规工作的预警性。 12．下级分行总经理对本行法律与合规部门或合规员呈报给上级法律
（SEM模块测试题）
不定项选择题：（每题3分-共45分） 1. 设置出价可以在哪个级别进行（ CD ） A、账户 B、推广计划 C、关键词 D、推广单元 2.否定关键词可以在那些层级设置？(BC) A账户层级 B推广计划 C推广单元 D关键词和创意层级 3.在推广单元级别，可以进行那些操作？(AB) A设置统一出价 B设置暂停 C设置每日预算 D设置IP排除 4.小王在账户层级设置的推广地域为北京、上海，在推广计划设置的推广地域为上海、广东，则实际推广地域为：(A) A上海广东 B没有任何区域 C北京上海 D上海 5.网盟推广中，图片创意的大小要控制在多少(C) A、40k B、30k C、55k D、100k 6.关于账户各个层级之间的关系，说法正确的是哪个？ (ABD) A 一个推广计划中，最多可以创建1000个推广单元 B 一个账户中，最多可以创建100个推广计划 C 一个推广单元中，最多可以有1000个关键词 D 一个推广单元中，最多可以撰写50套创意 7.为了保证推广效果，建议：(ABCD) A:每个推广单元里关键词数量不超过30 B:每个推广单元里关键词最好保持在5-15之间 C:如果确实需要添加数量较多的关键词，建议通过创建更多的推广计划和推广单元来实现D:每个推广单元内要有2条以上与关键词密切相关的创意
8.在游戏、视频等内容加载前或者暂停时，在窗口中央用图片是网盟推广的（ D ）形式。A固定 B文字链 C悬浮 D贴片 9.下列哪项建议对于“咨询量多，订单量少”的客户有直接的帮助？（A） A提高电话接听人员的营销能力 B将关键词的匹配模式全部改为广泛 C提高网站访问速度 D在创意中增加吸引网民的内容 10.系统中周预算的最低值为：（C） A.188元 B.488元 C.388元 D.588元 11.通配符使用注意事项表述错误的: （D） A.通配符的使用标志是{默认关键词} B.保证以触发关键词或默认关键词替代通配符后，创意语句通顺、符合逻辑 C.默认关键词最好为单元内字长最长的关键词 D.一条创意中可插入多个通配符，不同通配符须使用相同的默认关键词 12.关于推广实况工具的用途，说法正确的是：（ACD） A查看搜索词在某一地域的推广展现情况 B推广实况工具查看的关键词必须是客户账户中推广的 C适合于在本地以外的多个地域推广业务的客户 D客户可以实时了解推广结果的展现情况 13.点击率的计算公式是：（B） A.点击率＝点击量/消费量 B.点击率＝点击量/展现量 C.点击率＝点击量/转化量 D.点击率＝点击量/浏览量 14.关于推广实况的说法正确的是：（BC） A．使用推广实况查看当前推广展现情况时，会计入推广商户的展现量数据 B．使用推广实况查看当前推广展现情况时，不会计入推广商户的展现量数据 C．使用推广实况查看当前推广展现情况时，不能点击相关推广内容 D．使用推广实况查看当前推广展现情况时，可以点击相关推广内容
四川省2016年4月高等教育自学考试 工程建设监理概论试卷 (课程代码 01564 ) 本试卷满分100分；考试时间为150分钟。 一．单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建设工程监理行为主体是【 B 】 A.建设单位 B．工程监理企业 C．承包单位 D．建设行政主管部门 2．对必须实行监理的工程范围和规模标标准进一步细化的文件是【 C 】 A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》 D.《国家重点建设项目管理办法》3.建设工程监理制是实行项目法人责任制的【D】 A．基本条件 B.辅助条件 C.必要条件 D.基本保障 4．总监理工程师代表要求具有【 D 】 A.初级专业技术职称 B.1年以上工程实践经验 C.2年以上工程实践经验 D.3年以上工程实践经验 5.工程监理企业资质分为【A】A．综合资质、专业资质和事务所资质三个等级 B.甲级、乙级和丙级 C．综合资质和专业资质两个等级 D.事务所资质和专业资质两个等级 6.具有专业乙级资质的工程监理企业可以承担【C】 A.所有专业工程类别建设工程项目的工程监理 B．相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 C.相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务 D．相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 7.监理工程师初始注册有效期满后，要求继续执业的，需要办理【C】 A.初始注册 B.变更注册 C.延续注册 D.注销注册
8.工程监理企业投标书的核心是【B】 A.监理规划B．监理大纲 C.监理细则 D．监理费用 9.国有资金占控股或主导地位等依法必须进行监理招标的项目，委托监理任务时应采用【 A 】 A.公开招标 B．邀请招标 C．直接委托 D．协商议标 10．招标人与中标人签订监理合同的时间，应当自发出中标通知书之日起【 A 】 A.30日内 B．40日内 C. 50日内 D．60日内 11．在施工总承包模式下，建设单位通常应【 A 】A.委托—家监理单位实施监理 B．委托两家监理单位实施监理 C．按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位 D．委托多家监理单位实施监理 12.具体指导监理业务实施的是【 C】 A．监理规划 B.监理大纲 C．监理实施细则 D．监理投标文件 13.当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会导致【 A 】 A.投资增加，工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短 14．项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期检查活动的监理方式是 【A】 A．巡视 B.平行检验 C．旁站 D．见证取样 15.建设工程监理基本表式分为三大类，A类表是【 B 】 A.通用表 B.工程监理单位用表 C．施工单位报审用表 D.施工单位报验用表 二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 16.工程建设程序 指的是建设工程从策划、决策、设计、施工、到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。 17.总监理工程师 指的是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构该工作的注册监理工程师。 18.资格预审
合规测试试题及答案 1．商业银行的每个网点在同一会计年度（）三家保险公司（以单独法人机构为计算单位）开展保险业务合作。（C ） A、原则上只能与不超过 B、不得与超过 C、原则上只能与 D、只能与 2.在小企业一般授信业务管理办法的授信准入标准，对企业经营者或实际控制人从业经历的年限在（C）年以上，素质良好、无不良个人信用记录。 A、1 B、2 C、3 D、4 3.对产能过剩行业贷款我们要遵循（B）要求，进一步完善差别化信贷政策，区别对待，分类施策，推动化解产能过剩。 A.逐步退出； B. 四个一批； C.整体退出； D.有退有进 4.对于已开展业务合作的担保机构，在对其进行年审或重新准入时，对代偿率在（B）以上的，原则上年审不得通过且（）不得再行准入。 A. 5%（含）、一年 B. 5%（含）、两年 C. 3%（含）、两年 D. 10%（含）、两年 5．以下关于与外部人员共享企业重要信息的说法，正确的是：（C）
A. 可以设置为共享 B. 上传至论坛 C. 严格履行审批手续 D. 直接使用互联网发送 6. 商业银行应设立与客户（D）能力相匹配支付限额，包括单笔支付限额和日累计支付限额。 A.资金； B.；技术； C. 抗风险能力； D.技术风险承受 7.要保证信贷资金的安全性，就要对在经营信贷业务中可能遇到的各种风险有所认识并加以防。信贷经营中最直接也是最主要的风险是（ C ） A．银行部风险B．法律风险C．客户风险D．经营环境风险 8. 商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定（C）个自然日的犹豫期，并在合同中载明投保人在犹豫期的权利。 A.5; B.10; C.15; D.20 9.风险评级为三级和四级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于( B )万元人民币。 A.5; B.10; C.20; D.50 10.银行业金融机构绩效考评指标包括：合规经营类指标、经营效益类指标、风险管理类指标、发展转型类指标、（D）
建设工程监理规范考试题 一、单选题（10题，每题2分，共20分。） 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，
同时应报（D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用（A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自（B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 二、多选题（10题，每题2分，共20分。） 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料
工程建设监理考试模拟试题(doc 18页)
《工程建设监理》自学考试模拟试题 第一部分：名词解释 监理工程师缺陷责任期合同变更工程项目建设程序反馈控制前馈控制监理大纲监理规划限额设计价值工程工程分包工程转包总价合同单价合同工程变更缺陷责任通知期合同工期旁站 第二部分：单选题 【第一组题】 1.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖 系统的最低保修期限为（ B ）个采暖期。 A、1 B、2 C、3 D、4 2.《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应 当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程（ C ）使用年限。 A、经济 B、最长 C、合理 D、法定
3.
4.前提下，力求使整个建设工程按计划的时间动 用。对于工业项目来说，就是要按计划时间达到（C） A、竣工验收 B、交付使用 C、负荷联动试车成功 D、实际工期不超过计划工期 5.与建设工程目标控制比较而言，建设工程风险 管理明确提出（ D ） A、实际投资不超过计划投资 B、实际工期不超过计划工期 C、实际质量满足预期的质量要求 D、建设过程安全 6.在实施全过程监理中，为了有效控制建设工程 进度，监理工程师应在（B）阶段进行环境及施工现场条件的调查和分析工作 A.前期决策 B.设计前准备 C.建设准备 D.施工准备 7.在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造 成工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着（ B ） A.批准了工程延期 B.批准了承包单位在合理状态下施工 C.修改了合同工期 D.解除了
承包单位的责任 8.单位工程施工进度计划通常应由（D ）负责 编制 A.建设单位 B.监理工程师 C.设计单位 D.施工承包单位 9.在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间 超过自由时差，则（ A ） A.必定影响其紧后工作的最早开始 B.必定影响工程总工期 C.该项工作必定变为关键工作 D.对其后续工作及工程总工期无影响 10.在初步设计阶段，投资控制的目标是（A ） A.投资估算 B.设计概算 C.修正概算 D.施工图预算 11.针对一个没有先例的新工程或工程内容及 其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用（D ） A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.估算工程量单价合同 D.成本加酬金合同 12.承包人擅自变更设计发生的费用和由此导 致发包人的直接损失，应由（ A ）承担 A.承包人 B.发包人 C.设计单位
银行合规考试试题答案 一、单项选择题（每题2分，共40分） 1、《巴塞尔新资本协议》在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。以下哪项不属于“三大支柱”（）。 A、最低资本要求 B、市场约束 C、外部监管 D、安全运营答案：D 2、某商业银行负责人就读EMBA课程，为提高案例分析真实性，决定用该行未经审计的经营数据对上市商业银行的经营业绩作一比较分析，这份报告只限于课堂讨论使用，此行为（）。 A、违反了“内幕交易” B、为课程需要做法正确 C、涉及不当披露 D、违反了“商业秘密和知识产权保护” 答案：C 3、商业银行在销售理财计划时，正确的做法是（） A、为了取得销售业绩，夸大收益，不提风险 B、为客户着想，如客户达不到起点金额，请示领导后，可以低于理财计划起点金额销售 C、本着优质服务的意识，如客户不愿意在风险承受能力评估报告上签字，则代客户签字。 D、以上都不对 答案：D 4、柜台业务的风险点主要集中在哪些部位，以下做法最恰当的是（） A、柜员管理B 、账户管理 C 、存取现金D、有价单证及重要空白凭证管理
E、以上说法都正确 答案：E 5、银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么？（） A、双人复核、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假 B、双人复核、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、事后监督 C、授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、监控录像 D、授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假 答案：D 6、银监会关于防范操作风险“4+1”工作要求中“1”指什么？（） A、印鉴密押，包括公章、私人名章、业务操作流程密码、柜员卡管理 B、银行内外账户管理和对账管理，以及事后检查 C、人员岗位制度和岗位稽核、行为规范的综合管理 D、加强对库房的管理 答案：D 7、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。 A、客户身份识别 B、大额现金交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作 答案：A 9、按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的相关规定，银行发现员
搜索引擎营销测试题： 一、单选题 1、以下关于推广排序的说确的是（D） A、质量度越高排名越靠前 B、质量度越高排名越靠前，不必考虑出价 C、出价越高排名越靠前，不必考虑质量度 D、质量度*出价越高，排名越靠前 2、关于百度商桥，以下说法错误的是?（B） A、百度商桥通过统计沟通数据，很好的体现了推广的效果 B、百度商桥提供广告点击量和点击量的数据对比，来分析广告效果 C、百度商桥的即时沟通特性可以帮助提高成单率 D、百度商桥可以实时显示来访情况 3、当账户某些关键词都符合展现条件时，将优先展现：（C） A、最低展现价格高的关键词触发的创意 B、出价高的关键词触发的创意 C、与网民搜索词字面完全一致的关键词触发的创意 D、质量度高的关键词触发的创意 4、系统默认的创意的展现方式是（A ） A、优选 B、优先 C、轮换 D、轮替 5、关于图片和Flash的创意，以下表述错误的是?（D） A、需要是系统指定的格式 B、尺寸符合系统限制 C、文件大小需要控制在系统限制 D、可以随意上传图片 6、某推广信息具体的展现与排名情况如下，则该推广信息的平均排名是（C） （平均排名=排名的加权平均=∑(展现*排名)/ ∑展现） 7、在搜索推广中，让第一条推广信息上线的操作步骤是（A） A、建立账户结构→提交关键词→撰写推广创意→设置预算及出价→完成推广信息及修改
B、提交关键词→建立账户结构→撰写推广创意→设置预算及出价→完成推广信息及修改 C、摧写推广创意→提交关键词→建立账户结构→设置预算及出价→完成推广信息及修 D、设置预算及出价→提交关键词→撰写推广创意→建立账户结构→完成推广信息及修改 8、小想看到网民通过什么搜索词触发的广告，他可以通过运行什么报告来实现（D） A、账户数据报告 B、关键词报告 C、创意报告 D、搜索词报告 9、下列哪种情况发生时，可能与关键词质量度的变化无关？（D） A、关键词状态变成搜索无效 B、平均排名下降 C、平均点击费用上升 D、关键词由于搜索量过低而下线 . 10、某电子商务推广商户的1次成功转化为结算完成，则以下问号设置（转化率）应该为（D）（转化率=转化量/点击量点击量=消费/点击价格） 11、以下哪一项对于优化点击率没有作用？（B） A、关键词精确分组 B、优化推广的页面 C、提高出价 D、优化创意 12、关于推广优化的表述错误的是：（C） A、优化可以帮助我们在相同的投入下获得更多的回报 B、优化是一个持续的过程 C、账户持续投放就能获得良好的效果，不需要进行优化 D、优化是提升账户投放效果必须进行的 13、在新风巢系统中，目前客户可以定制的报告不包括：（C ） 搜索词报告账户直接生成，不用客户去定制。 A、分地域报告 B、无效点击报告 C、搜索词报告 D、创意报告 14、境外旅游关键词组里现包含出国旅游，境外旅游景点等词，请问哪个关键词不适合放到该组?（D） A、出国旅游路线 B、境外旅游胜地 C、国外旅行 D、出境游报价
2011-2012学年第2学期2010级期末考试 B 卷 课程名称：工程建设监理 课程代码：××× 是否开卷考试： 是 □ 否 □ 注意事项： 1、满分100分。要求卷面整洁、字迹工整。 2、考生必须将姓名、班级、学号等信息完整、准确、清楚地填写在试卷规定的地方， 否则视为废卷。 3、用签字笔、钢笔或圆珠笔答题。 4、如有答题纸，答案请全部写在答题纸上，否则不给分；考完请将试卷和答题纸分别 一同交回。 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其代码填入对应的题号栏中。本大题共30小题，每小题1分，共30分） 1．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ ） A ．服务性 B ．公正性 C ．独立性 D ．科学性 2．实施建设工程监理的三个基本条件是（ ） A ．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制 B ．服务性、公正性、独立性 C ．需求机制、科学决策机制、竞争机制 D ．施工单位、总承包单位、监理单位 3．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ ）以上学历。
A．中专B．大专C．本科D．研究生 4．监理工程师与监理员的主要不同点在于（） A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同 5．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（） A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则 6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（）主持编写的。 A．承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员 7．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（） A．项目立项阶段B．设计阶段C．施工招标阶段D．施工阶段 8．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（） A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责 9．职能制监理组织形式的缺点是（） A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重 B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多 C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。 D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。 10．总监理工程师代表应具有（）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。 A．1 B．2 C．3 D．5 11．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）A．投入B．转换C．对比D．纠正 12．对主要技术方案作多种可能方案的技术可行性分析，对各种技术数据进行审核．比较，通过科学试验确定新材料．新工艺．新方法等工作属于目标控制综合措施中（）的范畴。 A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 13．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（）A．客体B．主体C．法人D．个体 14．当事人承担违约责任的方式不包括（） A．继续履行合同B．采取补救措施C．赔偿损失D．终止合同 15．下列与监理招标三个特点不符的一项是（） A．招标宗旨是对监理单位能力的选择 B．报价在选择中居于次要地位 C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
*****合规培训测试试卷 单位：姓名：得分： 一、填空题（20分，每空格1分） 1、合规管理是商业银行的一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项管理政策和程序的一致性。 2、合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行高层做起。 3、董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。 4、监事会应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。 5、商业银行应建立对管理人员合规绩效的考核制度。商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。 6、商业银行应建立诚信举报制度，鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑的行为，并充分保护举报人。 7、商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。 8、商业银行资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。 9、合规员就合规风险工作向本单位（部门）负责人及合规管理
部双线报告工作并负责；对出现重大风险或利益冲突而难以保障合规报告畅通、及时的或与本单位（部门）负责人有关联的，可直接向合规管理部或总行领导报告。 二、单选题（共计15题，每题2分） 1、下列不属于合规员工作方式的是 D 。 A、日常合规风险事项报告 B、重大合规风险事项报告 C、合规管理工作总结 D、合规工作手册 2、商业银行各业务条线和分支机构的 B 应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。 A、合规管理人员 B、负责人 C、高管人员 D、全体员工 3、合规负责人的职责中，不包括 D 。 A、全面协调商业银行合规风险的识别和管理 B、监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责 C、定期向高级管理层提交合规风险评估报告 D、分管业务条线 4、在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是 C 。 A、合规绩效的考核 B、合规问责制度
北大青鸟——北清远帆中心测试题网络营销百度竞价阶段考核 理论知识试卷 【类型：笔试卷】 【时间：90分钟】 【总分数：总题数：】 【姓名：】 【班级：】 【学号：】 一、判断题（判断下列试题对错，正确的在后面的括号中打“√”，错误的打”×”；共20题，每题1.5分，共计30分） 1. 同一计划下的关键词与创意一定符合多对多的展现形式。 ( × ) 2.一个账户内的推广计划在5到15个为最佳 ( × ) 3.一个推广单元下的关键词应该在30个以内 ( v ) 4.一个推广单元下可以创建50个创意，越多效果越好 ( × )
5.在百度推广前台，搜索引擎付费搜索结果会标有“百度快照”字样，并在左侧推广、左侧推 广链接、右侧推广链接三个位置进行展示。 ( × ) 6. 排名越靠前，推广结果就越能吸引网民的关注，带来更多的潜在客户访问 ( v ) 7.多个关键词符合展现条件，系统将优先考虑综合排名指数较高的关键词。其次，考虑与网民搜索词字面完全一致的关键词 ( × ) 8.不同的省份,搜索引擎竞价的结果会不同,且出价也会有区别 ( v ) 9.百度账户里允许相同关键词多次出现，但必须在不同推广计划和不同推广单元，而且关键词 出价必须相同。（×） 10.如果同时设置了关键词出价和推广单元出价，关键词的出价以推广单元的出价为准 （×） 11.关键词排名是由出价决定的，出价越高，排名越靠前 （×） 12.点击价格不会超过出价，一些情况下甚至会远低于出价 （v） 13.修改关键词价格后，最好在百度前台搜索关键词，看看实际出价后展示排名情况。 （×） 14.精确匹配的转化率往往低于短语匹配 （×） 15.如果目标是拓展更多潜在客户，可以使用广泛匹配 （v） 16.否定匹配和精确否定匹配只在广泛匹配时生效 （×） 17. 插入通配符的创意在展现时，将以触发的关键词替代通配符标志 （v） 18. 创意展现方式是在创意层级进行设置的 （×） 19.账户层级和计划层级都可以进行推广预算设置 （v） 20. 优质的账户结构有利于提高质量度 （v）
土木工程建设监理复习题 1 2 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 3 1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 4 A．政府部门 B．总承包单位C．项目业主 D．监理单位 5 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 6 A．项目可行性研究报告 B．监理大纲 C．建设合同 D．招标文件 7 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 8 A．项目设计 B．建设准备C．施工和动用前准备 D．竣工验收 9 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人10 员，任职期限必须满( )。 11 A.1年 B．2年 C．3年 D．5年 12 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 13 A．项目总监理工程师 B．项目总监理工程师代表 14 C．专业监理工程师 D．监理员 15 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 16 A.从事的工作内容不同 B．监理工程师有岗位签字权 17 C．要求的具有的学历高低不同 D．从事工程项目建设年限不同 18 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面19 的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。
20 A.组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施 21 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 22 A．国有土地使用权 23 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 24 C．依法被查封、扣押、监管的财产 25 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 26 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( ) 27 的行为。 28 A．解除合同 B．变更合同 29 C．转让合同 D．中止履行合同义务 30 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 31 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 32 B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作 33 C．协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有34 关费用 35 D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫 36 11．下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式( )。 37 A．赔偿损失 B．支付违约金 C．采取补救措施 D．继续履行 38 12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控 39 制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是( )。