商店采购合同（3篇）
商店采购合同（3篇）
商店采购合同篇1 甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下苗木买卖合同：第一条乙方向甲方提供苗木的名称、数量、规格和、价格见下表：
第二条供苗时间、地点、方式
1、供苗时间、地点
乙方于年月日至月日向甲方提供上述苗木。交货地点为：。
2、苗木交货地点和方式：乙方负责将苗木运送到甲方
指定地点交货，运输费用由乙方承担。
第三条苗木质量验收标准及验收方法
1、验收标准：乙方向甲方提供的苗木除达到上表中的规格要求外，还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、无病虫害。
2、验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木数量和质量。
第四条付款方式
合同约定苗款总额万元。合同签订后首付苗款万元，余款全部种苗到位后，一次性付款。乙方应为甲方提供正规的`税务发票。
第五条甲方的权利义务
1.甲方对乙方供应的种苗必须及时验收，及时付款，最迟不超过__天。
2.甲方对乙方不合格的种苗，验收期间有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
第六条乙方的权利义务
1.乙方在与甲方签订合同后，乙方应按合同向甲方供应种苗。
2.在乙方正常供应种苗时间内，甲方无故不收购种苗，所造成的损失有甲方承担。
第七条甲方违约责任
在正常或预约收购时间内，甲方无故不收购，造成种苗变质等损失，或故意压级压价，除应赔偿乙方的损失外，应向乙方偿付苗款金额 %的违约金。
第八条乙方违约责任
乙方如不按规定供应种苗，甲方有权拒收种苗。
第九条如因不可抗力的自然灾害造成的损失，乙方不承担责任。
第十条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得擅自变更合同。
本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同期满，甲乙双方可根据对下一年种苗供求的预测，重新签订定购买合同。
第十一条双方签字
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商店采购合同篇2 甲方：_______________(布艺采购者)
乙方：_______________
根据平等互利原则，甲乙双方同意就________________代理的多种品牌布艺的集体采购事宜达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1.甲方参加乙方产品的集体采购，严格遵守采购流程，并严格对价格等敏感问题进行保密。
2.甲方必须申请集采号码，凭集采号码享受优惠价格。
3.甲方应严格按照乙方制定的付款方式按期完成付款。
4.甲方配合乙方到现场丈量尺寸。
5.甲方选定布号，校对尺寸，并予以书面确定或签字盖章。
二、乙方的权利和义务
1.乙方自愿为甲方组织的集体采购提供优质的产品以及相关配套服务，并为集体采购提供最优惠的价格。
2.乙方自愿保证做到在甲方组织集体采购期间保证对门市的零售价必须高于本次集体采购的_______%-_______%(乙方的特殊客户除外)。否则，甲方发现后乙方将赔偿甲方缴纳定金成员____元人民币。
3.甲方确定货号后，乙方需在____个工作日内通知甲方是否有货，并确定到货时间。
4.乙方为甲方集体采购用户五环内免费送货，五环外加收____-____元不等。
三、本次集采优惠政策(只针对参加集采的样本有效)
(一)买以下品牌的起定量为____m以上均可达到以下折扣：
1.西班牙sati布艺的从优折扣为____折起(不含发票)。
2.德国ado布艺的从优折扣为____折起(不含发票)。
3.法国casamance布艺的从优折扣为____折起(含发票)。
4.美国carole布艺的从优折扣为____折起(不含发票)。
(二)购买国产布艺价格从____元/m起。
国产布艺品种繁多，价格极具优势，适合工程用布。
(三)凡定购____m以上的客户送价值____元饰品一份。
凡定购____m以上的客户送价值____元饰品一份。
凡定购____m以上的客户送价值____元饰品一份。
凡定购____m以上的客户送价值____元饰品一份。
(四)特价____元/m的布艺不送礼品。
四、付款方式
1.甲.乙双方签定合同之日起二日内交付总货款的____%，合同自首付款到帐后生效。
2.方在所订货品全部到货并安装完毕当日付清全款。
3.数额达到____万元以上者，首付款为____%。
4.特价货品须一次付清。
5.货品订单作为合同的附件使用。
五、保修
窗帘轨道及窗帘杆保修____年，维修____年。
六、其他
有本合同未尽事宜，由双方协商解决如不能协商解决，交由有关部门仲裁解决。
甲方：____________乙方：____________
联系方式：________联系方式：________
日期：____________日期：____________
商店采购合同篇3 甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙供需双方经协商。就乙方为甲方提供办公家具业务，一致达成如下协议：
一、质量要求：以甲方的要求及图纸标示为准。
二、技术标准：以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
三、验收标准：货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合甲方验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。
四、交货时间：____年____月____日(￥191200.00元)。
六、付款方式：货到验收后一次性付清。
七、包装与运输费用：由乙方承担。
八、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。合同附页、订货单、验收单与合同正本具同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。签字即生效。
甲方：
乙方：
采购商品合同模板(系列3篇) 商品采购合同范本20xx【一】 甲方：__________________ 乙方：__________________ 本着平等互利、诚信合作、共谋开展的合作原那么，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款： 一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。 二、供货价格：详细价格参见乙方提供的价格表。 三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，假设甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承当责任。 四、送货及验收 1、双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，假设经乙方收货人员验收签字后出现数量缺少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承当任何责任。
2、假设乙方在或异地开店，那么在原价格不变的根底上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承当。 五、付款方式： ______________________________________________________ _______。 六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进展销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。 七、退换货规定 1、假设因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。 2、假设因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否那么，甲方对一切过期商品一律不予退换。 3、因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。 4、甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。
采购合同书样本（通用18篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
小商品采购合同范文 甲方(定作方)：_____ 乙方(承揽方)：_____ 经甲乙双方友好协商，依据我国《_____》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关_____等小商品事宜约定如下： 一、采购产品情况： 1、品名_____，规格_____，数量_____，单价_____; 2、品名_____，规格_____，数量_____，单价_____; 3、品名_____，规格_____，数量_____，单价_____; 总金额(含税价)：人民币_____元整(小写_____)。 二、样品约定时间： 自本合同生效之日其_____个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_____样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。 三、交货时间、地点及运费： 合同生效且_____%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_____天内交货(具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认)。 四、质量要求及技术标准： 按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：按国家兴行业标准。 五、验收标准、方法及期限：
以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_____个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。 六、包装要求及费用负担： 乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。 七、结算方式和期限： 合同生效且受到乙方发票后_____日内甲方支付总价款_____%作为预付款，计人民币_____，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为： 收款人：_____ 开户行：_____ 账号：_____ 最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_____日内，甲方一次性支付其余货款。 八、违约责任： 1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。 2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。
采购合同（最新4篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作资料、求职资料、报告大全、方案大全、合同协议、条据文书、教学资料、教案设计、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic model essays, such as work materials, job search materials, report encyclopedia, scheme encyclopedia, contract agreements, documents, teaching materials, teaching plan design, composition encyclopedia, other model essays, etc. if you want to understand different model essay formats and writing methods, please pay attention!
商场供货合同范本6篇 商场供货合同范本 (1) 出卖人(甲方)：________________________________ 买受人(乙方)：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平 等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肉类供货的有关事宜达成如下协议。 一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量： 钧每批货物发货单。货物发货单为本合同的组成部分。 二、质量标准：符合国家相应的标准，且 三、履行期限：为____年____月____日至____年____月____日。 四、交货及运输：____________________________________。 五、结算方式：________________________________________。 六、货物验收： 甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动 物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收，对质量有异议的， 由双方抽样封存后在____日内进行进一步检验，检验单位为：________________。 七、违约责任： 1、一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款%的标准向对 方支付违约金。迟延超过____日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。 2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔 偿由此给甲方造成的损失。 3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的， 乙方有权拒收，并及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下，
购销合同范文10篇 购销合同篇1 购货方：以下简称：甲方 售货方：以下简称：乙方 甲方需购鳗苗一批，经多方询价采购，甲方决定从乙方购买鳗苗，经双方共同协商，达成如下购货协议： 一、品种和规格欧洲鳗苗。 二、供货时间 20__年月4日13日以前，具体供货时间由乙方确定，并提前一天通知甲方。 三、质量要求和货物验收： 1、乙方要确保所供鳗苗健康无伤、无寄生虫，且要符合甲方要求的品种和规格，否则甲方可拒绝收货。 2、乙方负责将鳗苗运送到甲方指定的地点(甲方养鳗场)，运输费用由乙方承担。 3、运输到点后，甲方对鳗苗进行抽样检查，允许千分之五的运输死亡率。死亡率超过千分之五的，超过多少核减多少。
四、供货数量及价款欧洲鳗苗15万尾，每尾价格4.8元。合计：720__0元(柒拾贰万元整)。 五、付款方式甲方验收货物后，一次性将货款付给乙方。 六、若有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日_________年____月____日 购销合同篇2 民事起诉状 原告：北京++++仪器有限公司贵阳分公司， 住所：贵阳市新华路，邮政编码：650032 电话：(0851)5877+++ 5841+++ 负责人：林++++，职务经理 被告：熊庆成 住所：贵阳市花溪区久安乡打通村堵鲁组32号
电话：159******** 案由：买卖合同欠款纠纷 诉讼请求： 1、判令被告支付货款23,000元 2、判令被告支付滞纳金23,000元 3、判令被告承担本案所有诉讼费用。 事实和理由： 原被告于20__年6月22日签订《买卖合同》，被告向原告购买++++全站仪和++++铝合金脚架等配件，总价款27,000元。合同约定，被告在20__年7月25日付清货款。还约定逾期付款时，按1/天支付滞纳金。被告熊庆成于20__年6月22日收取了全部合同标的物并出具签字盖章的《合同货品签收单》。 原告认为，“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”被告未能履行合同约定的付款义务，严重违反了合同。根据《合同法》109条、114条应当承担支付价款和支付违约赔偿金的法律责任。被告应当支付货款23,000元，还应按合同支付逾期滞纳金23,000元(已经大幅减少)，并承担本案所有诉讼费用。
超市供货合同(15篇) 超市供货合同1 甲方：__艺术幼儿园 __区__南街326号 乙方： 甲乙双方在充分理解和信任的基础上，达成如下协议： 1、双方将在采购__________________食品方面建立长期合作关系。 2、乙方所提供食品，必须符合食品质量标准，供货时应出示检验合格证，如无检验合格证，甲方可无条件退货。 3、乙方需保证供货的食品新鲜、安全，如果因质量问题出现食品安全问题，乙方将承担相应的责任。 4、乙方按甲方所需食品时间和数量及时送达甲方，如有特殊情况需提前通知甲方，如未及时通知甲方，甲方可无条件退货。 5、乙方提供甲方食品按市场批发价随行就市，如乙方提供甲方的货品超出批发价格，甲方可无条件退货或提出终止此合同。 6、甲方在送货时需提供食品清单一式两份，一份交给检验员，一份自留，以便结算时核对。 7、甲乙双方已__________为一个结算周期，甲方提供发票给财务人员，经核对后结清货款。
8、本合同期限自______年_____月_____日至______年_____月_____日止有效，有效期满后，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签订新协议书。 9、其他本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。 甲方：(签章) 乙方：(签章) 日期：日期： 附：供货方提供营业执照复印件。 超市供货合同2 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《工矿（农副）产品购销合同条例》及有关规定明确甲乙双方在商品供销过程中的权利、义务、增强双方的责任感，经双方充分协商，特订立此合同，以便共同遵守。 第一条合同内容 （一）商品 品名货品数量货品单价货品总金额 交货时间：年月日交货地点： 运输方式：费用承担： 交货方式：
商场购销合同范本5篇 商场购销合同范本 (1) 买方_________公司和卖方_________公司(以下简称卖方)和_________(以 下简称买方)于_________年_________月_________日订立本合同。 1.商品名称双方同意在本合同规定的交货期内按本合同的条款规定，由卖方 向买方提供下列商品：_________(略) 2.期限交货日期从_________起至_________止;或每满一年后由一方当事人 至少提前_________(_________)天书面通知另一方当事人所确定的日期为止。 本合同中的“合同年”是指到_________为止或每年到此时为止的12个月。 3.商品规格卖方商品装运时的规格标准：_________. 4.商品数量：_________(略)。 5.价格_________(可按本合同背面第七条规定上浮)。 6.附加条款规定本合同背面的附加条款规定视为本合同不可分割部分，效力 等同当事人签名前所列条款。 买方(签字)：_________ 卖方(签字)：_________附件 附加条件规定7.价格浮动卖方提价可在每个季度的第一天进行，但至少应 提前十五(15)天将其书面通知提交方式邮寄买方。买方则有权在涨价生效日之前 向卖方提交或邮寄通知，取消涨价部分的定货。 8.税收除买价外，买方还得支付卖方因生产，销售或运输本合同有关商品而 规定缴纳的所有的政府税收、营业税和(或)其他一切收费(纯收入所得税除外)， 法律另有规定的除外。 9.较低竞争价格如买方向卖方证实，买方可在任何一个合同年度内从任何一 制造商处按类似条件规定购得在_________国生产的上述商品，且质量一样，数 量等同本合同年度尚未交货数量，但价格低于本合同之定价，如卖方拒绝就上述
采购合同 采购合同范本15篇 在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的采购合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购合同范本1 需方（甲方）：供方（乙方）： 为了安排好市场供应，甲乙双方经协商一致订立本合同，共同信守下列条款： 1．订购水果品名、数量、交货时间、地点： 2．品质规格：按照甲方根据国家规定的规格标准提出的要求及双方协商，乙方应将质量合格的水果提供给甲方。3．价格：由甲、乙双方协商一致确定。 4．交货办法：在合同规定日期内，甲方在下订单后具体商定交货日期和日交量，做到有计划采收。 5．验收办法：按国家规定的散果或成件果验收办法，在收购点过秤前抽样验收。 6．价款结付：甲方按实收数量、等级在日内全部付清。延期按银行付息。 7．费用负担：交货前由乙方自理。如超过合同规定交货地点收货，其超里程运费，由甲方负担。 8．双方的责任：甲方。在乙方所提供的商品已符合合同规定的情况下，不得少收或不收，否则向乙方偿付少收或不收部分总价值50% 的违约金；甲方在乙方交货后，应按照合同规定的时间内交付货款，如未按时交纳，每逾期 1天，应向乙方偿付为付款部分总价值 50% 滞纳金。乙方。乙方应努力提高供货量、质量，按采购订单按时、保质、保量完成合同任务，如未按合同规定品名、数量的，应向甲方偿付少交部分总价值 50% 的违约金；如未按合同规定的时间交货，每逾期 1
天，应向甲方偿付迟交部分总价值 20% 的滞纳金；如乙方提供的包装不符合合同规定导致商品损失，甲方有权不接受当批次货物，且所造成的一切后果由乙方自行承担；如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时，应提前10天告知甲方。 9．违约处理：任何一方违反合同，按合同总值处以％违约金赔偿另一方损失，并按《合同法》及有关法规处理，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。 10.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方自行协商规定。 11.本合同自双方签字之日起生效，履行完毕后作废。本合同一式正本 2 份，双方各执 1 份。 甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________ _________年____月____日 ______年____月 采购合同范本2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城9#楼及室外管网道路工程技术资料 二、承包方式： 1平米包干，元/m2，总建筑面积为：6700 m2，价款为：10050.00 元。大写：一万零伍拾元。 2室外管网定价包干价款为： ( )。 3合计：合同总价款为：(大写：)。 三、合同工期：合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx 年 4 月 28 日。 四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写：两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权力。 2如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的
采购合同范本范本（精选13篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
商品采购合同(15篇) 商品采购合同1 编号：NO. 甲方：(采购方) (附营业执照加章复印件) 乙方： (供货方) (附组织机构代码或营业执照加章复印件) 经双方协商，就甲方向乙方采购项目商品达成如下协议： 一、采购标的 附：甲方签章商品清单(格式) 商品名数量单价金额说明 (以甲方采购清单为准) 二、采购 1.方案目录确认：由乙方按甲方提供采购目录方案进行采购配货，甲方同意在实际采购过程中，乙方保留 %的随机调配余地。 2.技术标准确认：乙方按技术要求做出样品，由甲方确认。 3.采购：在甲方目录确认和技术确认后，由甲方预付 %订金，乙方在确认甲方预付定金个工作日内完成本项采购，并将本项货物送发至甲方指定地点。 4.乙方保证所提供的商品全部为真品商品，并承担相关完全法律责任。
发货验收与调退 1.发货： (1)包装：按标准件规格。外帖包单。 其它包装要求： (2)托运要求： 收货单位： 详细 联系人： 电话： 手机： 邮编： 发货时间： 发货或承运人：电话： 发货清单：随货□特快□传真□电子邮件□ E-mail: 托运/提货单：随货□特快□传真□证明□门对门□ 运费付款：预付□对付□代付□(填√) 2.验收：货到天内，由甲方为主，乙方协助，凭发货清单验货，过期视为验收无误。
3.调退：若发现质量问题，应在约定验收最后时间后三天内通知乙方，乙方保证在天内及时调换。所有厨卫商品，只要是甲方目录确认，又没有质量问题，不得以任何理由调退。 五、付款： 1.由乙方出具正式财务发票。 5.全货按 %折优惠付款。实际付款为元(依发货清单验收为准)。甲方承诺在货到验收无误后天内，将减除预定金后的全部货款付到乙方财务书面指定以下帐户，其它付款视为无效。 户名：宁波鑫宝有限责任公司 开户行： 帐号： 六、协议终止和违约责任 1.合同履行，自然终止。 2.协商中止，依协商办法解决。 3.单方中止协议，负完全赔偿实际损失责任。 4.供货时间每晚一天，赔付1‰。商品采购合同由提供! 5.付款每晚一天，赔付1‰。 6.本协议共份。甲方份，乙方份，签字生效，未尽事宜，协商解决。 7.本协议签署和执行地为浙江省宁波市。 甲方： (章) 乙方： (章)
商品采购合同范本3篇 合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。今天小编就给大家整理了商品采购合同范本，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】商品采购合同范本 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等文件，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方向乙方采购干货副食类产品事宜签订本合同，以便双方信守。 一、产品名称、规格、单位、数量。 本合同采购的产品名称、规格、数量等详见甲方采购清单。 二、产品质量标准 1、乙方所供产品有外包装的必须标明产品名称、配料表(单一制品可以免除)、净含量、制造者及经营者的名称和地址、生产(或分装、包装)日期、保质期或保存期、产品标准号;无外包装的必须保证商品干净卫生、无杂质、无虫蚀虫蛀现象，保证商品干鲜，确保商品质量完好; 2、乙方所供产品不得有腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害物质; 3、乙方所供产品不得含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准; 4、乙方所供产品中应没有掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生; 5、乙方所供产品包装以乙方原出厂标准为准; 6、乙方所供产品包装原则上采用纸箱包装，如根据货物性质、天气情况以及装运要求需要采用特殊包装的，乙方应采用特殊包装，包装成本由乙方承担;
7、乙方对货物的包装必须适合长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震、确保到矿货物仍完好无损; 8、包装物由乙方负责回收; 9、因包装不当导致的货物缺失、破损由乙方承担责任。 三、双方的义务与权力 (一)甲方责任： 1、甲方于前一天向乙方下达第二日采购清单，订单内容应包括产品名称、规格、计量单位、数量、交货时间和交货地点，并由指定的负责人签名后递送至乙方，乙方收到订单确认后供货; 2.对采购食材的质、量进行验收，若发现产品质量不合规定，应于收货之日起二日内以书面或电话形式告知乙方。乙方进行调换或退货。 3、甲方因储存、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议; 4、乙方出现以下情形，甲方有权没收合同履约金： (1)随意中断合同的履行; (2)不能及时供货(迟于甲方所定供货时间24小时)。 (二)乙方责任 1、被确定为定点采购供货单位的商家只能提供规定项目的商品，不得跨项目供货，否则取消供货资格; 2、乙方提供的产品必须是经过质量监督管理部门检验并取得合格证明的产品，每批次产品提供时应交存货物质量合格证明、产品质量检测合格报告或检疫报告复印件; 3、乙方应保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，乙方承担全部法律责任; 4、乙方提供的产品须经过食堂验收人员的感官检验、外观检验和试用检验，若产品外观、包装、形式不符合要求、感官检验不能达到食品卫生要求，当即拒收;乙方不能满足食品的质、量及售后服务要求时，甲方有权进行处罚或终止合同; 5、乙方必须按照甲方食堂管理人员通知的时间、数量、品种、品质要求及协定的价格准时送货，经验收合格后签字确认，不能以任何
便利店商品采购合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。 第一条商品类型麻核桃树码子;附报价单明细： 特别约定： 1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。 2、需方按供方所供商品的品种统一验收。 3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。 4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。 第二条商品价格 1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一. 2、如供方所供商品有价格变动，应提前____天以书面形式通知需方并提供新的报价单，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的
价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。 第三条付款1、2、3、付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。 4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。 第四条退换货 1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。 第五条商品验收 1、供方应保证树码的完好性及____%存活。 2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。 3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。 第六条违约责任及产品质量责任 1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。 2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000____元的罚款。
购销合同范本(精选15篇) 购销合同范本1 甲方： 单位名称： 法定代表： 乙方： 单位名称： 法定代表： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 风险提示：买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。 同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 1、产品名称、型号、数量、价格： 2、付款时间与方式： 风险提示：质量标准 实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一
定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”; 在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。 2.1甲方于收到______产品______日内全额支票支付乙方合同全部货款。 2.2乙方于货款入账_______日内提供甲方全额增值税发票。 3、交货方式、交货日期及交货地点： 3.1交货日期：合同生效后_____日内乙方交付甲方_____产品。乙方收到甲方货款后，交付甲方_______产品。 3.2交货地点：甲方指定地点。 风险提示：验收标准 验收标准约定不明时，极易发生产品质量纠纷。 应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程，还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。 4、质量标准： 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。 4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在______个工作日内给予相应处理，______个工作日内给予处理。特殊
学校商店供货合同(6篇) 学校商店供货合同1 供方： （以下简称甲方） 需方： （以下简称乙方） 为了保证校园超市食品的卫生安全，根据卫生部、教育部关于《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》精神，经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利，依法经营的原则，特订此供货安全协议。 一、甲方必须遵守中华人民共和国颁布的《食品卫生法》。严格执行采购准入制度。严格按乙方的要货计划及时配送所需货物。 二、甲方所供商品的价格，必须按本地同期一级批发价格供应给乙方，货款支付实行月结制。 三、甲方提供的商品，必须有正当的渠道来源，能如实提供正规生产厂家、保质期、生产日期、合格证、质检报告、营业执照、税务登记证等资料。 四、甲方在供货期间必须向乙方提示保质期短的商品，并指导其储存、销售等管理方法。 五、甲方在供货期间，因运输等原因，导致商品破损，加工导致的不合格商品，校园超市在保质期内不能完全售出的商品。甲方必须无条件接受乙方的退货。 六、若甲方提供的食品、副食品，造成乙方师生的食物中毒，甲方必须承担全部责任，即法律责任、经济责任、医疗责任等。 七、乙方接受甲方供货后，有义务妥善管理甲方提供的商品，有义务告之甲方临近保质期的商品，以便甲方及时退货处理。若因乙方管理不善导致商品过期、变质、损坏而造成的食物中毒，甲方不承担任何责任。 八、乙方在力所能及的情况下，积极配合甲方的销售，为甲方搞好售后服务工作。 九、此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。如果在履行合同过程中发生争
议，则根据《合同法》以及相关法律解决。 十、本合同未尽事宜经双方协商后解决。 十一、本合同双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 学校商店供货合同2 供方; (以下简称甲方) 需方; (以下简称乙方) 为了保证校园超市食品的卫生安全，根据卫生部、教育部关于《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》精神，经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利，依法经营的原则，特订此供货安全协议。 一、甲方必须遵守中华人民共和国颁布的《食品卫生法》。严格执行采购准入制度。严格按乙方的要货计划及时配送所需货物。 二、甲方所供商品的价格，必须按本地同期一级批发价格供应给乙方，货款支付实行月结制。 三、甲方提供的商品，必须有正当的渠道来源，能如实提供正规生产厂家、保质期、生产日期、合格证、质检报告、营业执照、税务登记证等资料。 四、甲方在供货期间必须向乙方提示保质期短的商品，并指导其储存、销售等管理方法。 五、甲方在供货期间，因运输等原因，导致商品破损，加工导致的不合格商品，校园超市在保质期内不能完全售出的商品。甲方必须无条件接受乙方的退货。 六、若甲方提供的食品、副食品，造成乙方师生的食物中毒，甲方必须承担全部责任，即法律责任、经济责任、医疗责任等。 七、乙方接受甲方供货后，有义务妥善管理甲方提供的商品，有义务告之
采购买卖合同3篇 采购买卖合同1 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 本着*等互利，诚实信用、双方自愿的原则，甲乙双方在协商—致的基础上就此次买卖活动签订本合同，共同遵守。 一、本合同涉及的产品内容、数量及金额： 产品名称：_____________________ 产品数量：_____________________ 合计金额：_____________________ 二、交货时间、方式及地点： 1、交货时间：合同签订后_______工作日内。 2、交货地点：______________。 3、交货方式：由乙方将以上产品送至合同约定的交货地点。 三、付款方式和期限： 甲方收货确认后，在乙方开具发票后一个月内，甲方以银行电汇或支票方式向乙方支付全部货款，共计：_______（大写：______________元整）。 四、质量要求和技术标准 乙方保证向甲方提供的所有产品均为原装正品，产品质量要
求按原生产厂质量标准，产品技术标准以附随货物提供的用户手册或产品使用说明书为准。 五、运输方式、费用的承担及所有权、风险转移： 1、由乙方负责将货物运输（或托运）至交货地点，运费由乙方承担。 2、货物到达合同约定或甲方指定交货地点，甲方签收后，货物毁损、灭失的风险即由乙方转移到甲方承担。 3、甲方未全部支付货款前货物的所有权仍属于乙方。 六、收货确认、安装以及提出异议期限 1、收货确认：甲方的签收人应在收到货物的同时，对到货产品进行清点、检查、核对：若货物与合同所示无误，包装完好，甲方的签收人应在《收货确认书》上签字盖章确认，并交付给乙方作为交货完成的有效证明；若货物与合同所示产品的型号、规格、数量和质量不符合规定，需在三个工作日内向乙方提出书面异议，并妥善保管所有货物（含包装原件、包装内配件及说明书等），由乙方自行负责收回货物。若甲方收到货后三个工作日内未签字确认也未向乙方作出产品有误有损的书面通知，则视同甲方已默认签收并交货完成。 2、安装调试：视甲方的要求，乙方应提供安装调试，调试完后甲乙双方共同验收。 七、技术支持和售后服务 1、所有产品的保修条款，均以生产厂商提供的用户手册或
超市食品采购合同范本 合同编号：__________ 出卖人：__________ 营业执照注册号：__________卫生许可证号码：__________签订地点： __________买受人：__________ 营业执照注册号：__________卫生许可证号码：__________签定时间：____年____月____日 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 食品名称商标商标注册号生产厂家名称生产厂家地址质量标准卫生检测标准计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)件及期限：__________ (注：空格如不够用，可以另接)第二条出卖人对质量负责的条 第三条出卖人对所售食品保证质量达标，并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则，赔偿买受人的全部损失，并承担相应的法律责任。 第四条买受人对购入的食品，应按其食品的保管规定进行保管;因保管不善发生食品质量变异，损失自负，并承担相应的法律责任。 第五条包装标准、包装物的供应与回收：__________
第六条合理损耗标准及计算方法：__________ 第七条标的物所有权自____时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。 第八条交(提)货方式、地点：__________ 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：__________ 第十条检验标准、方法、地点及期限：__________ 第十一条结算方式、时间及地点：__________ 第十二条担保方式(也可另立担保合同)：__________ 第十三条本合同解除的条件：__________ 第十四条违约责任：__________ 第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可以向当地工商行政管理部门合同调解组织申请调解;协商或调解不成的，双方同意提交____仲裁委员会仲裁(双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第十六条出卖人保证所售食品不侵害第三人合法权利;如因所售食品产生商标权等权利争议，均由出卖人自行解决。 第十七条本合同附件(作为合同组成部分)：__________
鲜花店采购合同 订约日期：__________ 甲方（需方）：__________ 乙方（供方）：__________ 一、根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品： 多枝水仙花 级别 规格（cm） 花枝数 ____元以上批价 订购数 金额（元） 规格指分级时主球围径，分级包装时为限；凡贮存期间消耗水份，规格变动为____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____cm计算。 乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。 因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。 乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。 务请先电话联系。 电话： 手机：
联系人： 单价/枝 合计（大写）____万____仟____佰____十____元____角____分 合计（小写）￥： 二、双方议定 1.付款方式：款到发货。 2.交货地点____市____火车站。 3.交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。 4.本合同中价格含运费、包装费等杂费（以上价格不含税）。 三、违约责任 1.乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。 2.甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。 四、注意事项 1.甲方须加盖单位公章；个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话（含区号）。否则，责任自己承担。 2.为确保信件安全，请挂号寄回合同书。 3.____元以下的订购，每箱回收____元运费（须____箱以上才办理）。 4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。 需方（甲方）____ 通讯地址：__________ 联系电话：__________
采购合同完整版（共5篇）范文 采购合同完整版1 买方：(以下简称甲方) ________________ 法定代表人：________________________ 住所地：________________________________ 电话：____________________ 卖方：(以下简称乙方)____________________ 法定代表人：________________________________ 住所地：____________________________________ 电话：______________________________________ 甲乙双方本着诚实信用，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，结合双方实际，协商一致，达成本合同。 一、采购货物 二、采购价格及货款支付 1.甲方应向乙方支付合同总价款为人民币________元。 2.自本合同签署之日起_____个工作日内，甲方向乙方支付合同预付款人民币____________元。乙方在收到上述款项后，以传真的方式向甲方确认。 3.乙方货物经甲方验收合格后，开具货物清单以及正式含税发票送达甲方，甲方在收到发货后____个工作日内支付剩余货款。 三、运输及交货 1. 运输方式：____________________; 2.运输费用由____________方承担; 3.交货地点____________________; 4、交货日期：____________________。 四、质量及验收
1.质量标准: ________________ 2.质量保证期为: ____个月。 3.在该质量保证期内若发现货物有瑕疵或者缺陷的，乙方承担以下责任： 4、乙方将货物送达指定地点后，甲方遵照双方约定的质量标准进行验收。 5、货物检验期：自甲方实际经受货物之日起____天起算，期限为____天。 6、甲方在货物检验期内将货物检验结果以____________方式通知乙方。 7、货物经甲方检验不良率在____%以内的，甲方对整批货物予以接收。对其不良品按以下方式处理：________________; 8、货物经甲方检验超过____% 不良率，应予整批退货。退货时乙方在接到通知____天内应自行领回，否则遗失时，甲方不予负责，若因此延误合同履行，视同未完成交货，按逾期处理。 9、在遇到退回货物的情况时，经乙方同意，委托甲方进行检验，但因此所产生的检验费，由乙方全额承担。 五、包装方式 1.乙方许诺采用以下方式进行包装：________________ 2.包装箱内须有完整的维修保养，操作使用说明书。 六、违约责任 1.延迟交货：____________ 2.延迟付款：____________ 3.任何一方有任何其他违约情形给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。 七、不可抗力 1.如果双方中的任何一方因为不可抗力(如：战争、火灾、台风、洪水、地震)而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。 2.受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。 八、争议解决方式 1.甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解