建筑工程招投标与合同管理考试题及答案
一、单项选择题
1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( ) 。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开
工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概
念应为，从( )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应( ) 。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商
( )
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( ) 。
A、行政法律关系
B、民事权利义务关系
C、刑事法律关系
D、经济侵权关系
6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是( ) 。
A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无条件地必须履行的合同
7、中标的承包商将由( )决定。
A、评标委员会
B、业主
C、上级行政主管部门 D 、监理工程师
8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、可调总价
B、不可调总价
C、单价
D、成本加酬金
9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以
( )为准。
A 、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释
C、招标单位在会议上的口头解答
D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
10 、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
11、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( ) 。
A、节省招标费用 B 、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
12、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后
的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( )承担。
A、发包人
B、承包人 C 、工程师 D、发包人与承包人共同
13、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是( ) 。
A 、建设单位
B 、施工单位
C 、招标代理 D、设计单位
14、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定
的允许磅差范围内，采购方应( ) 。
A 、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
15、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同
二、多项选择题
1、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施( ) 。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行
承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
2 、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为( ) 。
A、选择分包单位的权利不同
B、分包合同的工作内容不同
C、工程款的支付开支项目不同
D、业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
3、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括 ( )。
A、因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
4、索赔按目的划分包括 ( )。
A、费用索赔
B、单项索赔
C、工期索赔
D、合同内索赔
5 、对于发包人供应的材料设备， ( )等工作应当由发包人承担。
A、到货后，通知清点
B、参加清点
C、清点后负责保管
D、支付保管费用，且如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
6、建设工程施工合同的当事人包括 ( )。
A、建设行政主管部门
B、建设单位
C、监理单位 D 、施工单位
7、施工合同按照计价方式的不同可以分为 ( )等。
A、成本加酬金合同
B、分别承包合同
C、固定价格合同
D、可调价格合同
8、被宣布为废标的投标书包括( ) 。
A、投标书未按招标文件中规定封标
B、逾期送达的标书
C、投标人不参加开标会议的标书
D、未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
9、不符合建设工程委托监理合同特征的有( ) 。
A、监理合同可以是个人
B、监理合同的订立必须符合工程建设程序
C、监理合同的订立不需符合工程建设程序
D、委托监理合同的标的物是产生新的物质
10、合同法律关系的构成要素有 ( )。
A、主体
B、内容
C、客体 D 、权利和义务
三、判断题(正确打“ √ ”，错误打“×”)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案
1 、( )甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万元。
2 、( )中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合
同。
3 、( )建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个
附件。
4 、( ) FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指
明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
5 、( )承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
6 、( )在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额额均不应包括利润。
7 、( )工程招标必须采用公开招标方式。
8 、( )某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个
独立的企业法人。
9 、( )我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为 2 年。
10 、( )建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个
附件。
四、概念解释题
1、不平衡报价法
2、建设工程施工合同
3、留置
五、简答题(每题 6 分、共 18 分)
1、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
2、不可抗力的范围包括哪些方面？
3、变更价款的确定程序是什么？
六、分析题
背景材料：
某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下 2.00m 处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
请分析下面问题：
(1)在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办 ?
(2)根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和展延工期的要求。请问承包商的要求是否合理 ?为什么?
(3)对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题 ?
(4)对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理 ?
参考答案：
一、单项选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
答案C C B C B B B B A C D C C C B
二、多项选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案AB ABCD AD AC ABD BD ACD ABCD CD ABC 三、判断题
题号答案1
×
2
√
3
√
4
×
5
√
6
×
7
×
8
×
9
√
10
√
四、概念解释题
1、答：不平衡报价法是在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。
2、答：建设工程施工合同也称为建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。
3、、答：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的财产、当债务人不能按照合同约定期限履行债务时、债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
五、简答题
1 、答：建设工程合同签订和实施的基本原则是；
(1)合同第一性原则；
(2)合同平等、自愿原则；
(3)合同的法律原则；
(4)诚实信用原则；
(5)公平合理原则。
2 、答：不可抗力的范围包括：
因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。
3、、答：变更价款的确定程序是：
设计变更后、承包人在工程设计变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后 14 天内如不向工程师提出变更工程价款报告时，则视为该设计变更不涉及合同价款的变更。
六、分析题
分析：
(1)答：第一步，根据《建设工程施工合同 (示范文本)》的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包方应及时通知甲方，要求对原设计进行变更。
第二步，在建设工程施工合同文件规定的时限内，向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认，则调整合同；如不同意，应由甲方在合同规定的时限内，通知乙方就变更价格协商，协商一致后，
修改合同。若协商不一致，按工程承包合同纠纷处理方式解决。
(2)答：承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包商能够合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。
：
(3)答：在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意：
1)乙方提出变更工程价款和工期的时间；
2)甲方确认的时间；
3)双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。
(4)答：一般情况下，可按工程变更处理，其处理程序参见上面( 1)答案的第二步，也可以另行委托施
工。
【最新资料 Word 版可自由编辑！】1111111111111111111111111111111111111111111
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。 A ．投标保证金 B ．履约保证金 C ．担保保证金 D. 签约保证金 2. 开标是指( )。 A ．给所有投标者打分 B ．当众宣布中标者名单 C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件 3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。 A ． 1999 年 10 月 1 日 B ． 1999 年 12 月 1 日 C ．2000 年 1 月 1 日 D ．2000 年 3 月 1 日 4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。 A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家 5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。 A.7 天内 B.14 天内 C.20 天内 D.30 天内 6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。 A ．赔偿损失 B ．双倍返回投标保证金 C ．返回投标保证金并赔偿损失 D ．返回履约保证金 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。 A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同 8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。 A．允许投标单位补充填写 B．视为废标 C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中 9. 不属于施工投标文件的内容有( )。 A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案 10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。 A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察 C．是否公开开标 D．是否进行资格预审 11. 工程施工招标的标底可由( )编制。 A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位 12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以( ) 为依据。 A．工程量清单 B．实际工程量 C．承包方保送的工程量 D．合同中的工程量 13. 合同争议的解决顺序为( )。
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题 判断题 1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（）正确选项1.√(V) 2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。（） 正确选项1.√(V) 3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。（） 正确选项1.√(V) 4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。（） 正确选项1.√(V) 5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。（） 正确选项1.×(V) 6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。（）正确选项1.√(V) 7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。（） 正确选项1.×(V) 8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。（）正确选项1.×(V) 9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（） 正确选项1.√(V) 10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。（） 正确选项1.√(V) 11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。（） 正确选项1.√(V) 12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。（） 正确选项1.√(V) 13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。（） 正确选项1.×(V) 14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。（） 正确选项1.×(V) 15、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、工程师审核索赔文件、发包人审查、协商谈判、承包人的决定。（） 正确选项1.√(V) 16、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、协商谈判、工程师审核索赔文件、发包人审查、承包人的决定。（） 正确选项1.×(V) 17、工程项目招标代理机构必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务，实行独立核算、自负盈
2015~2016学年第二学期建筑工程招投标与合同管理 期末考试试卷 学校班级姓名学号 一、单选题（每个2分，15题，30分） 1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。 A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五 12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、10 B、15 C、20 D、30 13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（A）。 A、 2900万元，3000万元 B、 2900万元，2900万元 C、 3100万元，3000万元 D、 3100万元，2900万元 14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（B）的投标书为最优投标书。 A、投标报价1000万元，评标价950万元 B、投标报价1050万元，评标价940万元 C、投标报价980万元，评标价970万元 D、投标报价950万元，评标价960万元 15、“评标价”是指（D）。 A、标底价格 B、预算价格 C、投标报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 二、多选题（每题3分，30分，最多三个正确，多选不得分，少选每个一分） 1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABC）的原则。 A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、法制 2、我国招投标法规定，开标时由（CE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。 A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构 3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力 4、《招标投标法》规定，投标文件（BD）的投标人应确定为中标人。 A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低 D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 11、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。 A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈 12、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后 的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 13、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。 A 、建设单位 B 、施工单位 C、招标代理 D、设计单位 14、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定 的允许磅差范围内，采购方应（）。 A 、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款
建筑工程项目招投标与合同管理答案 1、建筑工程项目招投标与合同管理答案姓名：学号：一、推断题〔每题5分〕1、邀请招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不少于三个法人或者其他组织投标。答案:错误2.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。答案:错误3.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。答案:错误4.建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。答案:正确5.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不管是国内还是根据国际惯例，对承包商一般都实行项目法人责任制。答案:错误6.狭义的建筑市场一般指有形建 2、筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设工程交易中心)。答案:正确二、选择题〔每题5分〕7.申请领取施工答应证，应具备的条件之一为：建设工期缺乏一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。答案:BA.40％B.50％C.60％D.70％8.在建设项目各类招标中，不要求投标人根据给定工作量报价的是()招标。答案:CA.施工B.设备选购C.设计D.材料选购9.()是指具有肯定数量的技术工人和工程管理人员，特地在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。答案:CA.施工总承包序列企业B.专业承包序列企业 C.劳务分包序列企 3、业10.以下各项中，〔〕不属于开标前的投标技巧。答案:CA.不平衡报价 B.多方案报价法 C.围标法 D.突然攻击法11.某大型建筑工程由甲乙丙三家施工企业联合承包，其中，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低，则根据《建筑法》的相关规定，应当根据〔〕企业的业务答应范围承揽工程。答案:CA.甲B.乙C.丙D.甲或丙12.投标资格审查主要是对投标人的状况进行审查，其审查的主要内容包括()。答案:A|B|C|DA.法人资格和资质等级B.施工能力和企业信誉C.队伍素养和施工装备D.管理能力和工程阅历 E.施工图纸和工程标底13.招标人的权益包括()。答案:A|C 4、|DA.自行组织招标或托付招标代理机构进行招标B.指定招标代理机构并核验其资质证明C.要求投标人提供有关资质状况的资料D.确定评标委员会，并依据评标委员会推举的候选人确定中标人E.控告、检举招标过程中的违法行为14.建设工程交易中心的基本功能包括().答案:A|B|CA.信息服务功能B.场所服务功能C.集中办公功能D.监督管理职能E.建筑规划功能15.依据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由〔〕编制。答案:AA.招标单位B.设计单位C.承包单位D.政府主管部门16.建设工程标底是指招标人依据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的( 5、)。答案:BA.打算价格B.预期价格C.实际价格D.合同价格17.招标人采纳邀请招标方式的，应当向()个以上具备承当招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。答案:BA.2B.3C.4D.518.()不属于建设工程招标投标的主体。答案:AA.建设工程交易中心B.招标人C.投标人D.招标代理机构19.重要设备的选购，单项合同估算价在()人民币以上的，必需进行招标。答案:BA.50万B.100万C.150万D.200万20.申请领取施工答应证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。答案 6、:AA.30％B.40％C.50％D.60％ 第5页
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
昆明工业职业技术学院 《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要 求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答 案) （用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载） 作者：------------------------------------------ 日期：------------------------------------------
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好
第一套题 客观题 判断题（共10题，共40分） 1. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 2. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 T √ F × 参考答案：T；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：4 3. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 4. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 5. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。关于资金或者资金来源是否落实问
题，可不在招标文件中载明。” T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 6. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 7. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0 8. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：4 9. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。 T √ F × 参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：0
21秋国开专科“建筑工程技术” 《建筑工程项目招投标与合同管理》机考试题与答案10 2014年秋期电大把《建筑工程项目招投标与合同管理》纳入到“终结性”考试是机考，针对“终结性”考试是机考，本人汇总了该科所有的题，形成一个完整的题库，内容包含了单选题、多选题、判断题，并且以后会不断更新，对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。“终结性”考试是机考时，只要抽住其中的一套就可迅速找到该套答案，100%通过。若抽不住套题，本题库还有是按声母顺序排列的，查找很方便又省时间。本文库还有其他“终结性”考试是机考答案，敬请查看。 试卷总分:100 答题时间:60分钟 一、判断题 1.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并 附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整建设工程施工合同。（对 2.按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合 同。（）对 3.编制标底时，首先要保证其准确，其次要做好保密工作。（）对 4.编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密 切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）对 5.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业 最高水平。（）错 6.不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不 影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。（）对 7.承包商提出的索赔主要包括两个方面，即工期索赔和费用索赔。（）对 8.承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主 要有分项计算法和总费用法。（）对 9.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际 惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（）对
国家开放大学一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务形考作业多项选择题题库及答案 一、多项选择题 1.建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含()。 正确答案：发包人 正确答案：承包人 正确答案：工程咨询服务中介机构 2.建设工程交易中心的基本功能包括() 正确答案：信息服务功能 正确答案：场所服务功能 正确答案：集中办公功能 3. 投标人作为建设工程项目招投标的主要参与者，其应满足的条件包括()。 正确答案：符合法律、法规规定的条件 正确答案：必须有与招标文件要求相适应的人力、物力和财力 正确答案：必须有符合招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明 4.建设工程项目招投标应遵循的原则有()。 正确答案：合法原则 正确答案：公开原则 正确答案：公平、公正原则 正确答案：诚实信用原则 正确答案：求效择优原则 5.按承包人的所处的地位划分，建设工程项目承发包模式可分为()。 正确答案：总承包 正确答案：分承包 正确答案：联合承包 正确答案：平行承包 26.工程项目施工招标对招标项目的条件要求包括()。
正确答案：招标人已经依法成立 正确答案：初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 正确答案：招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 正确答案：有相应资金或资金来源已经落实 正确答案：有招标所需的设计图纸及技术资料 7.工程项目施工招标一般划分为()三个阶段。 正确答案：招标准备 正确答案：招标实施 正确答案：定标成交 8.每一发包工作内容选用哪种合同类型，应根据工程项目特点、技术经济指标以及确保工程成本、工期和质量的要求等因素综合考虑后决定。合同类型选取的主要影响因素有()。 正确答案：项目规模和复杂程度 正确答案：工程设计的具体、明确程度 正确答案：施工技术 正确答案：对施工要求的紧迫程度 9.招标准备阶段工作由招标人完成，主要包括()。 正确答案：建设工程项目报建 正确答案：建设单位资质审查 正确答案：招标备案 正确答案：资格预审文件与招标文件的编制与送审 10.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段，主要工作内容包括：()。 正确答案：发布招标公告或资格预审公告 正确答案：投标人的资格审查 正确答案：发放招标文件 正确答案：组织勘察现场和投标预备会 正确答案：投标文件的接收 11.定标成交阶段的主要工作包括()。
. 建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务形考作业1-4题库及答案 一、判断题 1. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。 () 正确答案：对 2. 发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。() 正确答案：对 3. 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。() 正确答案：错 4. 我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。() 正确答案：错 5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一 定的价格取得相应报酬的一种交易。() 正确答案：对 6. 招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争， 属承诺。() 正确答案：错 7. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。() 正确答案：错 8. 公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每 个投标人的中标机会。() 正确答案：错 9. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 () 正确答案：对 10. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争， 达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。() 正确答案：错
11.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。() 正确答案：错 12.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。() 正确答案：错 13.招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。() 正确答案：对 14.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。() 正确答案：错 15.招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。() 正确答案：对 16.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。() 正确答案：对 17.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。() 正确答案：错 18.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。() 正确答案：对 19.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。() 正确答案：错 20.经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。 () 正确答案：对 21.工程项目施工投标是指投标人(或承包人)根据所掌握的信息按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动。()
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一 一、判断题（每小题2分，共计20分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误） 1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。（） 2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。（） 3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（） 5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（） 6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（） 7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。（） 8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） 10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（） 二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内） 1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。 A．政府主管部门 B. 业主 C. 承包商 D. 咨询服务机构 2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。 A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标 C. 选择性招标 D. 委托代理招标
（一）单选题 1.根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。A．设一个等级B．设一至二个等级 C．设一至三个等级D．不设等级 2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D ) A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面 3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。 A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划 4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。A．他肯定会成为项目经理了 B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了 C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了 D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了 5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。 A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级 6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心(D )。 A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构 C．具备监督管理职能D．是服务性机构 7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B）。 A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类 B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术 装备等 C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级 D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务 8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。 A．按工程建设程序分类 B．按行业分类 C．按建设项目组成分类 D．按工程发包范围分类 9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构 C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构 10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B） A.学校的教学楼 B.轧钢厂的生产车间 C.体育中心田径场 D.医院门诊大楼 （二）多选题 1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。 A．有符合国家规定的注册资本
建筑工程招投标与协议管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在开工后继续解决以 上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度记录报表 D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工协议的协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工的标准。订立协议时约定的协议工期概念应为，从（） 的日历天数计算。 A、协议签字日起按投标文献中承诺 B、协议签字日起按招标文献中规定 C、协议约定的开工日起按投标文献中承诺 D、协议约定的开工日起按招标文献中规定 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）
A、因不属于自己的因素拒绝索赔规定 B、认为规定合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、协议法律关系重要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济协议当事人订立的“保证协议”，其法律形式是（）。 A、主协议 B、从协议 C、独立协议 D、无条件地必须履行的协议 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）协议中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文献中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文献 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具有的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完毕 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文献已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经贯彻 11、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。 A、节省招标费用 B、招标时间短